公路工程经济监理考试试题

合集下载

交通部公路工程监理工程师考试《公路工程经济》复习精华及试题-125页word资料

第一部分考试大纲（一）工程经济管理了解：不确定性分析的理论与方法。

熟悉：价值工程、资金时间价值及现金流量图的概念，资金时间价值的计算及各项评价指标的概念和计算。

掌握：技术方案的经济比较与选择，掌握价值工程的活动程序及分析评价方法。

（二）工程概预算与竣工决算了解：概预算与竣工决算的编制依据，定额的分类、作用和特点熟悉：人工、机械台班、材料消耗数量的确定（定额应用），竣工决算报告的组成、概预算与竣工决算的编制程序。

掌握：人工、材料、机械台班单价的组成和计算，概预算与竣工决算的编制内容与方法，建筑安装工程费用的组成和计算。

（三）施工招投标中的费用管理了解：公路工程建设招标的范围、方式，《公路工程国内招标文件范本》中投标人须知的内容，招投标的程序以及对投标申请人资格预审的方式、程序、评审办法。

掌握：标价构成、各分项工程单价的分析和计算，标书的审查和复核，评标的原则、评标价的计算以及定标的方式。

（四）工程费用计量与支付熟悉：技术规范对各种计量项目所规定的范围、内容掌握：工程量清单的构成和内容，工程计量的依据、程序、方法，工程支付的依据、程序，工程支付的项目和方法（五）工程财务管理了解：《企业财务通则》和《企业会计准则》的基本内容，施工企业财务报表的内容如资产负债表、损益表、现金流量表。

熟悉：建设项目融资的基本内容如融资方式、融资程序、融资成本的分析，资金成本的计算，融资方案的比选，与工程有关的税收与保险规定，施工企业资产的分类和管理，资产评估的常用方法。

掌握：施工企业成本管理的程序和方法。

（六）施工合同管理熟悉：施工合同的类型、特点，FIDIC土木工程施工合同条件的内容，施工进度计划的编制与管理，工程索赔的概念、分类。

掌握：工程索赔的依据和工作程序，工期索赔的分析与计算，费用索赔的分析与计算，工程变更的内容与管理。

四、考试方式、规定用时：闭卷笔试，2小时30分钟。

五、题型结构及分值1、单选题：20题/20分；2、多选题：20题/40分；3、判断题：10题/10分；4、简答题：2题/10分；5、综合分析题：2题/20分六、主要参考书目：1．张建仁编《工程费用监理》，人民交通出版社，2019；2．交通部《公路基本建设工程概预算编制办法》，书目文献出版社，1996；3．交通部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》，1992；4．《公路工程国内招标文件范本》（2019年版），人民交通出版社，2019.4；5、郭耀煌、王亚平著《工程索赔管理》，中国铁道出版社，2019；第二部分：考试样题及答案一、单选题（分）1.某建设单位拟向银行贷款，有两家银行可供选择，甲银行年利率12%，每年计息一次，乙银行月利率10‰，按月计息，则说明（）。

交通部公路工程监理工程师考试《公路工程经济》题3及答案1

公路工程经济试题一一单选题（10分）某土方工程有两个施工方案, 一是采用人工挖土, 单价为每方6元, 一是采用机械挖土, 单价为每方3元, 但机械使用需投资6万元, 则当土方量为（）。

时采用机械挖土更为经济。

A 1万方B 1.2万方C 1.5万方D 2万方项目的（）计算值越大, 表明其盈利能力越强。

A 财务内部收益率B 盈亏平衡点C 投资回收期D借款偿还期某项目财务敏感性分析如下表, 则可确定（）是影响项目收益最为敏感的因素。

A投资额B经营成本C销售价格D生产能力利用率流量图如下,已知利率为10％, 则其净现值为（）。

8080 80 100 100A 392.33B 192.33C 431.6D 309.7某市属六类工资区, 生产工人的标准工资为每月230元, 工资性津贴为每月38.5元, 地区生活补贴为0, 则人工工日工资单价为（）元每工日。

A 8.93B 12.18C 14.32D 16.326 工程计量的基本前提是（）。

A 技术规范B 设计图纸C 工程量清单前言D 质量合格7 对计量的工程质量是否达到合同标准, 计量的过程是否符合合同条件进行审定的是（）。

A 监理员对工程的计量B 驻地监理工程师对工程的计量C 高级驻地监理工程师对工程的计量结果的审查D 总监理工程师代表处对工程计量项目的审定由于物价上涨和新法规的颁布, 为做好这方面的支付工作, 监理工程师必须坚持（）的支付原则。

A 以工程量为计量基础B 以技术规范和报价单为依据C 必须及时D 以日常记录和合同条款为依据8材料预付款一般按所购材料设备支付单据开列费用的（）支付。

A 50%B 60%C 75%D 85%下列各项中, ( )不属于无形资产。

二多选题(40分)1 根据现行公路工程定额分类中, （）是按照定额用途分类的内容。

A 劳动定额；B 施工定额；C 机械台班定额；D 估算指标；E 概算定额。

2 某项目现金流量图如下, 已知利率为10％, 则其可能的等值情况有（）。

公路监理工程师考试公路工程经济试题及答案之二

公路监理工程师考试公路工程经济试题及答案之二一、单项选择题（10题/10分）1、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的平计息率i为（）。

A．mr B．r m C．（1+ mr）m －1 D．（1+ r/m）m －12、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=200万元；当i2=15%时，FNPV2=－100万元，求其财务内部收益率为（）。

A．=15% B．=20% C．13.3% D．=11.67%3、工程预算中人工费由（）构成。

A．基本工资、工资性补贴、职工福利费B．基本工资、生产工人辅助工资C．基本工资D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费4、竣工决算是由竣工财务情况说明书及（）两部分组成。

A．竣工工程概况表 B．竣工财务决算表 C．竣工决算报表 D．交付使用财产明细表5、工程预算中材料费中材料预算价格的计算应按（）。

A．（材料原价 + 运杂费）－包装品回收价值B．材料原价 + 运杂费 + 保管费C．材料原价 + 运输损耗费D．（材料原价 + 运杂费）×（1 + 场外运输损耗率）×（1 + 采购及包管费率）－包装品回收价值6、《公路工程国内招标文件范本》第三卷应包括（）A．投标书与投标担保格式、投标书附表格式、合同格式、施工组织设计建议书B．投标书与投标担保格式、工程量清单、履约担保格式、施工组织设计建议书C．工程量清单、施工组织设计建议书D．投标书与投标担保格式、工程量清单、投标书附表格式、合同格式、履约担保格式、施工组织设计建议书7、施工阶段控制建筑安装工程投资的目标是（）A．投资估算 B．设计概算 C．修正概算 D．设计预算8、采用发行债券方式筹集资金可以（）A．降低负债比率 B．不用偿还 C．少缴所得税 D．分散融资风险9、教育费附加的计费基础是（）A．土地使用税 B．基建总投资 C．营业税 D．工程保险费10、监理工程师有权处理的索赔是（）A．承包商依据合同条款提出的索赔B．承包商依据国家法律文书提出的索赔C．承包商提出的道义索赔D．承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿二、多项选择题（40题/40分）1、价值工程中提高产品价值的途径（）A．提高产品功能的同时，降低成本B．提高产品功能、保持成本不变C．功能不变、降低成本D．成本稍有增加、大幅度提高功能E．功能稍有下降、成本不变2、价值工程中功能评价的方法有（）A．功能成本法 B．头脑风暴法 C．功能指数法 D．哥顿法 E．专家调查法3、评价公路建设项目可行的条件有（）A．投资收益率≤行业平均投资收益率B．平均报酬率≤期望报酬率C．投资收益率≥行业平均投资收益率D．平均报酬率≥期望报酬率4、公路建设项目经济评价中敏感性分析的具体经济效益评价指标是（）A．静态投资收益率 B．内部收益率 C．投资回收期 D．获利指数5、不确定分析的方法有（）A．盈方平衡分析 B．绝对值法 C．敏感性分析 D．相对值法 E．概率分析6、公路建设项目多方案比选中寿命期相同的互斥方案的比选方法有（）A．净现值法 B．净现值率法 C．差额内部收益率法 D．最小费用法7、公路工程机械台班费用定额由（）构成A．折旧费、大修理费、经常修理费B．安装拆卸费及辅助设施费C．人工费、动力燃料费D．养路费及车船使用税E．材料费8、下列项目在公路工程预算未包含在工程建设其他费用中的有（）A．勘察设计费B．供电贴费C．建设单位管理费D．临时设施费E．夜间施工增加费9、大中型建设项目的竣工决算报表由（）组成A．建设成本和投资效果的分析B．竣工工程概况表C．竣工财务决算表D．建设项目交付使用财产总表E．建设项目建成交付使用后投资效益表F．交付使用财产明细表10、由于业主设计变更，导致工程暂停一个月，承包商可索赔的费用（）A．利润 B．人工窝工费 C．机械设备窝工费 D．增加的现场管理费11、现场管理费其他单项费用包括（）A．主副食运费补贴B．职工探亲路费C．保险费D．职工取暖补贴E．工地转移费12、建设单位管理费包括（）A．建设单位管理费B．工程质量监督费C．工程监理费D．定额编制费E．勘察设计费13、下列工程属于其他直接费中“其他路面”的有（）A．次高级、中级、低级路面的面层B．各等级路面的基层、底基层、垫层C．采用结合料稳定的路基和软土等特殊路基处理D．有路面的便道工程E．夜间施工的桥梁工程14、在公路工程概、预算编制说明中，监理费的计取费率为（）A．国内招标工程费率为1.6%B．国内招标工程费率为1.0%C．国内招标工程费率为0.8%D．国际招标工程费率为3.5%E．国际招标工程费率为2.3%15、投标书应包括（）A．投标书及投标书附录、投标担保、授权书B．标价的工程量清单、投标书附表C．资料预审的更新资料D．选择方案及其报价E．施工组织设计16、公路工程定额包括（）A．施工定额B．机械台班费用定额C．概、预算定额D．估算指标E．工期定额F．工程费用定额17、公路工程固定资产投资的特点是（）A．一次性投入且资金数额大 B．风险大 C．回收期长 D．单件性18、根据施工过程组织上的复杂程序可将其分为（）A．工作过程 B．工序 C．综合工作过程 D．动作19、下列定额中（）属于国家规定的计价定额A．估算指标 B．预算定额 C．施工定额 D．概算定额20、公路工程建设项目投标报价采用的方法有（）A．不平衡报价法B．多方案报价法C．突然降价法D．先亏后盈法21、工程计量资料由下列哪几方签字后是有效的（）A．业主代表 B．监理工程师 C．承包人 D．质量监督员 E．材料供应商22、工程计量的依据中，下列哪些是必须的（）A．质量合格证书B．工程量清单前言C．监理服务合同D．技术规范E．设计图纸23、工程支付项目的种类与划定，由下列哪几项文件所决定（）A．合同条件 B．技术规范 C．质量评定标准 D．设计图纸 E．工程量清单24、因工程设计变更，监理工程师下达某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲臵，监理工程师对承包商设备闲臵损失可以按（）方法来计算索赔费用。

公路监理经济过关题试题

公路监理经济过关题试题公路监理经济过关题试题公路监理经济过关题试题建设项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，根据合同及其附件的有关条文，对索赔内容，有如下规定：(1)因窝工发生的人工费以25元/工日计算，监理方提前一周通知承包商对不以窝工处理，以补偿费支付4元/工日。

(2)机械设备台班费：塔吊：300元/台班;砼搅拌机：70元/台班;砂浆搅拌机：30元/台班。

因窝工而闲置时，只考虑折旧费，按台班费70%计算。

(3)因临时停工一般不补偿管理费和利润，在施工过程中发生了以下情况：a、于6月8日至6月21日，施工到第七层时因业主提供的模板未到而使一台塔吊，一台混凝土搅拌机和35名支模工停工。

(业主已于5月30日通知承包方)b、于6月10日至6月21日，因公用网停电停水使进行第四层砌砖工作的一台砂浆搅拌机和30名砌砖工停工。

c、于6月20日至6月23日，因砂浆搅拌机故障而使一台砂浆搅拌机和35名2人停工。

问题：承负商在有效期内提出索赔要求时，监理工程师认为合理的索赔金额应为多少?合理的索赔金额如下：窝工机械闲置费：按合同机械闲置只计取折旧费塔吊1台：300×70%×14=2940(元)混凝土搅拌机1台：70×70%×14=686(元)砂浆搅拌机1台：30×70%×12=252(元)小计：2940+686+252=3878(元)窝工人工费：因业主已于1周前通知承包商，故只以补偿支付支模工：4×35×14=1900(元)砌砖工：25×30×12=9000(元)因砂浆搅拌机机械故障造成的窝工不予补偿。

小计：1960+9000=10960(元)临时个别窝工一般不补偿管理费和利润，故合理的索赔金额为：3878+10960=14838(元)某工程施工期5、6、7、8月份的经监理工程师对现场材料的盘点，确定材料现场价值为50万、40万、60万、55万，试分析确定业主应在6、7、8三月向承包人支付的材料预付款的金额，已知5月份，支付材料预付款为30万。

历年公路监理工程师公路工程经济考试全真试题

、判断题部分1、公路工程投资总额也包括公路养护及运营成本。

（）2、工程量清单是合同文件之一。

（）3、FIDIC 合同条件指出，当变更工程涉及工程金额超过合同价格的3％，且变更后的工程量大于或小于原来清单工程量的20％时，应调整原合同单价。

（）4、工程变更中一般附有变更清单，工程变更清单同工程量清单具有不同的性质。

（）5、断面法计量主要用于道路面层结构的计量。

（）6、暂定金额是可按业主的指令全部或部分地使用。

（）7、资格预审有助于降低招标成本。

（）8、中标人将部分中标项目分包给他人的，分包出去的工作必须属于不超过工程总价金20％的部分。

（）9、财务报告包括两个内容，资产负债表和损益表。

（）10、企业可根据其经济效益与承受能力，据实将技术开发费列入管理费用。

（）判断对错补充部分1、缔约过失责任应该写到合同中的违约条款内计算违约金。

（）2、可采用旁站、巡视和平行检验形式对工程实施监理。

（）3、公路工程建设项目发生工程质量、安全事故，项目法人应在48 小时内按项目管理权限向政府交通主管部门报告，工程质量事故同时报公路质量监督机构。

（）4、高级驻地监理工程师，应具有工程师或经济师职称，并具有交通部颁发的监理工程师证书。

（）5、监理服务的合同应包括监理现场组织机构、主要检测设备的配备要求、质量责任、费用支付等条款。

但合同中不必约定监理工程师资格。

（）6、监理工程师认真审查施工单位的分包人的资格和分包工程的类型、数量后，施工单位可以执行分包合同。

（）7、监理工程师按合同规定和建设单位授权，审查、签发期中支付证书及合同终止后任何款项的支付证书。

（）8、监理工程师在开工和施工过程中，检查用于工程的材料、设备，对于符合合同要求的，不得拒绝使用。

（）10、业主与监理工程师之间存在着委托－代理关系。

（）二、单选题1、建设工程施工合同的标的是（）。

A •合同价B •合同质量要求C .建筑安装工程项目D •甲乙双方的权利2、“施工人员人身意外伤害险”的受益人为（）。

交通部公路水运监理工程师考试--公路工程经济(A卷)

《公路工程经济》（一）一、单选择题1•某高速公路公司从现在起每年年末均等地存入银行500万元,假设年利率为6%，则4年末复本利和为（）A、2391万元B、2336万元C、2187万元D、2134万元2•价值工程的核心是（）A、对象选择B、功能分析C、功能评价D、方案评价3.根据国家规定，公路工程施工企业应缴纳的营业税的税率是（）A、3%B、5％C、17％D、53％4•第三者责任险是指（）A、由于灾害或事故造成第三者受到伤害，被保险人获得赔偿的险种B、被保险人受到第三者的伤害，被保险人获得赔偿的险种C、被保险人有意或无意伤害到第三者，被保险人获是赔偿的险种D、由于第三者责任，造成工程损失，被保险人获得赔偿的险种5.公路工程中材料预算价格是指（）A、出厂价B、出厂价与运输费用之和C、材料从其来源地到达工地仓库的出库价格D、材料供应合同价6.保留金的最高限额一般为合同总价的（）A、4%B、5%C、6%D、6。

5%7•索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能完全履行合同所规定的义务而受到损失，向对方提出赔偿要求A、业主B、承包商C、合同中任何一方D、第三方8•某工程基础设计厚度为1。

5m，承包商根据以往经验做了1。

6m，多做的工程量在计量时监理工程师（）A、予以计量B、不予计量C、由业主和承包商协商处理D、计量一半9•中标通知书（）具有法律效力A、对招标人和中标人均B、只对招标人C、只对招标人D、对招标人和投标人均不10•承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。

该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包人承担C、费用由承包人承担，工期给予顺延D、工期不予顺延，但费用由业主给予补尝二、多项选择题1•对于寿命期相同的互斥方案的比选方法一般有（）A、净现值法B、最小公倍数法C、最小费用法D、差额内部收益率法2•对公路建设项目中进行不确定性分析的目的在于（）A、减少不确性因素对项目经济效果的影响B、预测项目承担风险的能力C、提高项目决策的科学性和可靠性D、提高项目的经济效益3•概率分析是对不确定因素的概率大致估计的情况下，研究和计算各种经济效益指标的（）的一种分析方法A、期望值B、效益率C、风险程度D、实现率4•下列（）途径可以提高产品的价值A、提咼功能降低造价B、降低功能，提咼造价C、功能提咼的幅度大于造价提咼的幅度D、造价不变，提咼功能5.下列融资方式筹集到的资金，属于项目资本金的包括（）A、发行股票B、发行债券C、银行贷款D、保留盈余6•属于不可用于自筹投资的资金是（）A、上缴财政的各项资金和国家有指定用途的专款B、银行贷款C、信托投资D、流动资金7•下列费用中，不能计入生产经营成本的是（）A、直接费用B、制造费用C、财务费用D、管理费用8.下列税种中（）与公路工程相关A、耕地占有税B、房产税C、固定资产投资方向调节税D、土地增值税9.工程保险的被保险人包括（）A、工程所有人B、工程承包人C、工程分包人D、其他关系方10•企业的财务报表有（）A、资产负债表B、损益表C、固定资产明细表D、现金流量表11•建筑安装工程费包括（）A、直接工程量B、管理费C、计划利润D、税金E、间接费12•建设工程施工招标常用的评标方法有（）A、最低标价法B、评议法C、合理低标价法D、百分法13.公路工程施工中索赔按其目的方法有（）A、费用索赔B、违约索赔C、工期索赔D、风险索赔14.工程计量的依据是（）A、施工方所报已完工程B、质量合格证书或签证C、工程量清单前言和技术规范D、批准的设计图纸文件及工程变更签证E、工程结算价格规定15.下列说法中正确的是（）A、竣工决算是承包商与业主办理工程款最终结算的依据B、竣工决算是竣工验收报告的重要组成部分C、竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据D、竣工结算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据E、竣工结算是业主编制竣工决算的主要资料16•工程支付的依据有（）A、工程计量B、业主文件C、技术规范D、有标价的工程量清单F、合同条款17•下列费用中属于流动资产的是（）A、预收账款B、预付账款C、应收账款D、应付账款A、是一种有弹性的融资方式B、无到期日C、可提高项目的负债比率D、资金成本高19•发行债券筹资的缺点是（）A、降低企业的财务信益B、承受一定的风险C、约束了企业从外部筹资的扩展能力D、提高了企业负债比率20•下列费用中，（）属于工程建设其他费用A、办公及生活用家具购置费B、建设单位管理费C、工程造价增长预留费D、施工机构迁移费21、施工合同文件的组成是指（）A、图纸B、协议书C、技术规范D、工程的报价单E、中标意向书22、净现值（NPV）的判别准则是（）A、若NPV>0,则说明方案可行B、若NPV>0,则说明方案不可行C、若NPV=O,则说明方案可考虑接受D、若NPV<0,则说明方案可行E、若NPV<0,则说明方案不可行23、依照我国《招投标法》,下列哪些工程项目必须进行招标（）A、大型的基础设施、公用事业等关于社会公共利益、公共安全的项目B、全部使用国有资金或者国家融资的工程项目C、部分使用国有资金投资的工程项目D、使用国际组织或者国外政府贷款、援助资金的项目E、某些私有的大型的工程的建设项目24、投标须知包括哪些内容（）A、总则B、招标文件、投标报价说明和投标文件的编制C、技术文件的递交D、投标文件E、开标、评标、授予合同A、原材料费B、成本C、利润D、税金E、管理费25、标底是由哪几部分组成的（）A、原材料费B、成本C、利润D、税金E、管理费26、商务性评审的具体内容有()A、投标报价校核B、审查全部报价数据计算的正确性C、分析报价构成的合理性D、投标报价与标底价格进行对比分析E、施工单位的技术水平27、施工企业成本费用管理，着重围绕()等环节进行A、成本费用预测B、成本费用计划C、成本费用控制与监督D、成本费用核算E、成本费用分析与考核28、成本费用的分析应采用现代技术方法进行科学的、具体的分析，成本费用分析的指标法主要有()A、比较分析法B、定量预测法C、相对数分析法D、因素分析法D、专家座谈法29、可调价格合同中价格调整的范围包括()A、工程预付款B、工程造价管理部门公布的价格调整C、国家法律、法规和政策变化影响合同价款D、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计达8小时E、双方约定的其它调整内容30、能构成设计变更的事项包括()A、建设经费的增减B、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸C、增减合同中约定的工程量D、改变有关工程的施工时间和顺序F、其他有关工程变更需要的附加工作31、根据RLDIC土木工程施工合同的规定，监理工程师必须履行的职责有()A、合同实施过程中向承包商发布信息和指示B、监理工程师对工程中出现的问题负有全部的责任C、保证材料和工艺符合规定；批准已完成工作的测量值以及校核，并向业主递交支付证书等工作D、为承包商制定详细的施工进度方案E、尽管业主、承包商和工程师之间定期召开会议，但和承包商的全部联系还应通过工程师进行32、竣工决算编制的第一步和最后一步应分别是()A、收集、整理、分析原始资料B、工程对照、核实工程变动情况，重新核实各单位工程、单项工程造价C、编制竣工财务决算说明书D、认真做好工程造价对比分析E、按照国家相关的规定上报审批、存档33、按《公路工程国内招标文件范本》技术规范规定,下列()工作属于钻孔灌注桩项目范围A、钻孔B、安装和拆除护筒C、加工制作钢筋笼D、灌注砼E、破桩头34、下列费用计算公式中正确的是()A、间接费二直接工程费X费率B、施工技术装备率=(定额直接工程费+间接费)X 费率C、建筑安装工程费二直接工程费+间接费+施工技术装备费+计划利润+税金D、现场经费二定额直接费X费率E、税金二(定额直接工程费+间接费+计划利润)X费率35、关于标底的编制，下列陈述正确的是()A、标底的计算内容、计价依据应与招标文件完全一致B、标底价格应与市场实际价格吻合C、标底价格应控制在批准的总概算或投资限额内D、应根据不同性质及不同资质等级的企业编制多个标底36、我国建设项目按合同类型和计价方法分()A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、交钥匙合同E、索赔合同37、工程量清单项目一般分为()A、项目B、暂定金额C、计是工D、预留款E、动员预付款38、工程支付程序一般可分为()A、承包商提出付款申请B、甲、乙双方商议决定C、工程师审核D、业主支付E、讨论决定39、下列哪些选项属于新增固定资产价值的内容（）A、已投入生产或交付使用的建设安装工程造价B、达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用C、增加固定资产价值的其他费用，包括土地征用及迁移费、联合试运费、勘察设计费、项目可行性研究费用、施工机构迁移费、报废工程损失费和建设单位管理费D、利润E、税金40、在工程施工阶段，监理工程师实施进度控制的主要工作内容包括（）A、审核承包商调整后的施工进度计划B、签发工程进度款支付凭证C、协助承包商确定工程延期时间D、编制单位工程施工进度计划E、定期向业主提交工程进度报告三、判断题1•价值工程是研究如何以最少的人力、物力、财力和时间获得最大使用价值的技术经济分析方法（）2•不论采用什么方法计算工程量，其计量结果都应该是净尺寸的工程量（）3•建筑安装工程费用是指建筑物的建筑费用，需要安装设备的安置和装配费用，以及相关的工程和费用，也就是支付给施工单位的全部费用（）4•定额基价仅作为计算有关费用的基数，不能作为编制工程造价的直接依据（）5•期中支付一般每月办理一次，监理工程师应每月签发一次期中支付证书（）6.某工程设计有两个方案，甲方案功能评价系数0。

2024年公路工程监理工程师、经济材料运用等相关知识试题库(附含答案)

2024年公路工程监理工程师、经济材料运用等相关知识试题库（附含答案）一、单选题1、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。

A.发出开工通知的日期B.收到开工通知的日期C.开工通知中载明的日期D.开工条件具备的日期正确答案：D2、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。

监理人对该事件的处理方式应为（）。

A.补偿费用，不顺延合同工期B.顺延合同工期，不补偿费用C.费用和工期损失均给予补偿D.费用和工期损失均不补偿正确答案：D3、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。

承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A,同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求正确答案：A4、在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定()。

A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖正确答案：B5、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()A.承包人送交竣工验收报告日B.发包人组织竣工验收日C.开始进行竣工检验日D.验收组通过竣工验收日正确答案：A6、下列防震缝的最小宽度，哪一条不符合抗震规范要求？()A.8度设防的多层砖墙承重建筑，防震缝最小宽度应为70~100mm8.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度应为IOommC.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构，对比B款的规定，7度设防，高度每增加4m,最小缝宽增加20mm；8度设防,高度每增加3m,最小缝宽增加20mmD.剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%7、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。

2020年公路监理工程师《公路工程经济》试题及答案(卷三)

2020年公路监理工程师《公路工程经济》试题及答案（卷三）71、经济法律关系的客体包括（）。

A、与之有经济关系的组织或个人B、物C、智力成果D、行为72、下列关于企业利润表述正确的是（）A、利润总额＝营业利润＋投资净收益＋营业外收支净额B、工程结算利润＝工程价款收入－工程实际成本－工程结算税金及附加C、营业利润＝工程结算利润＋其他业务利润－管理费用－财务费用D、税后利润（净利润）＝利润总额－所得税73、借款方向贷款方申请建设工程贷款，应具备的条件有（）。

A、贷款项目必须具备已被批准的项目建议书、可行性研究报告等有关文件B、借款方必须有政府部门担保C、借款方必须要有不少于总投资30％的自筹资金或其他资金D、贷款项目的概算已经贷款方审查并通过74、工程监理费的计取方法可以是（）。

A、按工程的实际完成额计算B、按工程的概（预）算的百分比计取C、按参与监理工作的年度平均人数计算D、由建设单位和监理单位商定E、以降低的工程造价为基数计取75、下列各项中，属于项目静态投资的费用有（）A、预留费用B、固定资产投资方向调节税C、建设期贷款利息D、建筑安装工程费E、设备工器具购置费[解析：建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。

静态投资部分由建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费组成。

动态投资部分，是指在建设期内．因建设期利息、建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。

包括涨价预备费、建设期利息和固定资产投资方向调节税。

]76、项目资本金的主要来源是（）A、国家债券B、自筹资金C、银行贷款D、发行股票E、吸收国外资本直接投资77、根据FIDIC合同条件，下列哪些费用承包商可索赔（）。

A、异常恶劣气候导致的机械窝工费（只可延长工期）B、非承包商责任工效降低增加的机械使用费C、由于完成额外工作增加的使用费D、由于监理工程师的原因导致的机械窝工费E、施工组织设计不合理导致的机械窝工费78、在编制公路工程造价时，下列（）构成材料预算价格的组成内容。

2022年公路监理工程师考试公路工程经济综合大题解析

2022年公路监理工程师考试公路工程经济综合大题解析《公路工程经济》复习题【复习题1】某工程项目，建设单位与施工单位按照《公路工程标准施工招标文件》（2022年版）合同条款签订了施工合同。

合同工期为9个月，签约合同价为840万元。

项目监理机构批准的施工进度计划如图1-1所示（时间单位：月），各项工作均按照最早时间安排且均匀施工。

施工单位对该工程部分工作的报价见表1-1。

施工合同中约定：开工预付款为签约合同价的20%，当工程款支付达到合同价的50时开始扣回开工预付款，3个月内平均扣回；质量保证金为签约合同价的5%，从第1个月开始，按每月进度款的10%扣留，扣完为止。

B③EI⑨M⑥1322J2ACFK11①②④⑧○1121DHLN⑤⑦⑩3221图1-1：监理机构批准的施工进度计划工作AB17C20D84E300F462合同价（万元）57工程于2022年3月1日开工，施工过程中发生了如下事件：事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全生产状况进行自查，对存在的问题进行整改。

施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接安全检查进行整改所发生的费用。

事件2：现场浇注的混凝土基础出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。

对此施工单位提出，因商品混凝土厂家是建设单位推荐的，故建设单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。

事件3：K工作施工中，施工单位以按设计文件建议的施工工艺难以施工为由，向建设单位书面提出了工程变更的请求。

【问题】1.该施工进度计划中有几条关键线路？请指出。

2.开工后3个月施工单位应获得的工程款是多少？3.开工预付款是多少？开工预付款从何时开始扣回？开工3个月后，监理机构每月签证的工程款是多少？4.分别分析事件1和事件2中，施工单位提出的费用要求是否合理？说明理由。

5.事件3中，施工单位提出的变更程序是否妥当？说明理由。

公路工程经济试题及答案之四.

公路工程经济试题及答案之四一、单选题(共10题,每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)1、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是（）A、满足用户最大限度需求的功能B、投资费用最低时的功能C、寿命周期费用最低时的必要功能D、使用费用最低时的功能2、监理工程师在项目招标阶段进行投资控制的主要工作如下,其合理的工作程序是（）A、审查投标单位标书B、编制标底C、通过评标提出决标意见，推荐承包商D、编制与发送投标文件E、协助业主与承包商签订工程承包合同3、根据新的财务制度，土地使用权属于（）A、固定资产B、无形资产C、递延资产D、流动资产4、采用工料单价法编制标底时，其他直接费、现场经费、间接费、计划利润和税金应按规定的（）确定A、费用定额B、工程量C、定额单价D、总预算5、某工程招标文件中，混凝土估计工程量为10 000m3，合同中规定混凝土单价为400元/ m3，若实际完成工程量与估计工程量的变动大于10%时，则进行调价，调价系数为0。

9,竣工时实际完成混凝土工程量为15 000 m3，则混凝土工程款为（ )A、600B、584C、580D、5406、我国现行建筑安装工程费用中，按税法规定税金的计税基础为（）A、计划利润B、直接工程费+间接费C、营业额D、直接工程费+间接费+计划利润7、施工单位的生产工人因气候影响的停工工资包含在( )中A、现场管理费B、生产工人日工资单价C、企业管理费D、基本预备费8、我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则一为（）A、发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用B、承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用C、运至施工现场用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险、支付保险费用D、运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用9、发包人将其批量采购的桥梁伸缩缝运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用抽样检验认为合格后投入使用。

公路工程经济监理考试试题(doc 16页)

公路工程经济监理考试试题(doc 16页)《公路工程经济监理试题》1一、单项选择题：1、BOT模式是指（）。

A、建设—拥有—经营—转让B、建设—拥有—转让C、建设—经营—转让D、拥有—经营—转让2、资金时间价值的习惯表达式是（）。

A、利率B、利息C、利润D、净现值3、若A是几期期初年金，求可用（）计算A、B、C、D、4、价值工程的目的是（）。

A、以最低的生产成本实现最好的经济效益B、以最低的生产成本实现使用者所需的功能C、以最低的寿命周期成本实现使用者的最高功能D、以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需的功能5、对于大型复杂的公路工程而言，应用价值工程的重点，应在（）。

A、前期决策阶段B、研究设计阶段C、建设实施阶段D、工程保修阶段6、下列选项不属于现金流量的是（）。

A、新增流动资金B、项目寿命结束时，应回收的固定资产余值和流动资金应属于现金流入的范畴C、计算项目的现金流量时，一般只计算现金的收支部分，包括用现金支付的利息D、大小，流向，时间点是现金流量图的三大要素E、现金流量图的横轴称为时间轴，其每一个刻度表示一年3、价值工程的工作程序包括准备、分析、创新和实施四个阶段。

在分析阶段要回答的问题包括（）。

A、价值工程的研究对象B、研究对象的用途C、研究对象的成本D、研究对象的价值E、新方案的满足程度4、在设备购置费的构成中，属于设备运杂费组成的有（）。

A、设备供销部门手续费B、设备出厂前的包装费C、设备采购人员支出的费用D、设备检验费E、设备保管费5、下列费用中，属于建筑安装工程其它直接费的是（）。

A、特殊地区施工增加费B、场地清理费用C、审计费D、技术转让费E、定额编制管理费6、土地征用及迁移补偿费包括的费用项目有（）。

A、征地管理费B、青苗补偿费C、土地使用权出让费D、新菜地开发建设基金E、土地登记费7、全部投资现金流量中，不列入现金流出的项目有（）。

A、固定资产投资B、借款本金偿还C、所得税D、销售税金及附加E、借款利息支出8、下列对设计方案优化方法的描述中，正确的是（）。

[工程类试卷]公路工程监理工程师经济系列(公路工程经济)模拟练习试卷12及答案与解析

公路工程监理工程师经济系列（公路工程经济）模拟练习试卷12及答案与解析一、单选题每题1分，共20分。

下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。

1 某投资100万元的项目，计划10年内全部收回投资。

若年利率为8%，则每年应收回( )元。

（A）108000（B）118490（C）149030（D）1530902 某项目建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年末净收益为150万元。

若基准收益率为12%，运营期为18年，并且(P/A，12%，18)＝7.2497，则该方案的净现值和静态投资回收期分别为( )。

（A）109.77万元和7.33年（B）213.80万元和6.33年（C）213.80万元和7.33年（D）109.77万元和6.33年3 在建设项目竣工决算中，项目的可行性研究费用应计入( )价值。

（A）固定资产（B）流动资产（C）递延资产（D）无形资产4 公路工程概算定额中不包括以下( )。

（A）桥梁工程（B）沿线设施（C）临时工程（D）附录内容5 桥涵工程的荷载试验费用由( )估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。

（A）业主（B）招标人（C）施工单位（D）监理工程师6 在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按( )支付。

（A）预算数量（B）概算数量（C）实际工作小时（D）不另行支付7 按照FIDIC合同条件规定，中期付款期限为( )天。

（A）7（B）14（C）28（D）56。

8 根据FIDIC合同条件的规定，按金额扣回动员预付款时应止于支付金额达到合同价 ( )的当月。

（A）0.3（B）0.5（C）0.6（D）0.89 拖期违约损失赔偿金的赔偿总额不应超过合同价的( )。

（A）0.03（B）0.05（C）0.1（D）0.1510 施工企业为进行建筑安装工程所必需的生活用临时设施费用应计入( )。

公路监理工程师《工程经济》模拟真题及答案

XX年公路监理工程师《工程经济》模拟真题及答案1.现金流量图应说明 ABC 。

A资金的发生时间 B资金的数额大小 C资金的流向 D资金的利率2.材料预算单价中应包括的费用有 ABC 。

A供给价 B采保费 C场外运输损耗 D场内运输损耗3.施工图预算编制依据的有 AD 。

A施工图设计资料 B施工招标文件(还没有编制) C施工定额 D 预算定额4.工程量清单的具有 ABCD 等特点。

A竞争性强 B适应性强 C保险性好 D管理简单5.以下费用中属于建筑安装工程费的有AD 。

A施工技术装备费 B工程质量监视费 C研究试验费 D税金6.在盈亏平衡分析中，以下说法正确的选项是 DCB 。

A在盈亏平衡点固定本钱等于变动本钱 B在盈亏平衡点总收入等于总支出C在盈亏平衡点各方案的总支出相等 D盈亏平衡点产量越低，抗风险能力越强7.以下费用中属于机械台班单价组成内容的有 BCD 。

A机械场外运输费(原价) B折旧费 C燃料动力费 D经常修理费8.使用概算定额的设计文件有 C D 。

A投资估算 B施工图预算 C设计概算 D修正设计概算9.工程支付应以 ABCD 为依据。

A技术标准 B报价单 C工程量 D日常记录10.根据我国现行规定，工程费用由 ABCD 组成。

A直接本钱 B间接本钱 C税金 D 利润1、公路工程投资总额也包括公路养护及运营本钱。

(T)2、工程量清单是合同文件之一。

(T)3、FIDIC合同条件指出，当变更工程涉及工程金额超过合同价格的3%，且变更后的工程量大于或小于原来清单工程量的20%时，应调整原合同单价。

(F)4、工程变更中一般附有变更清单，工程变更清单同工程量清单具有不同的性质。

(F)5、断面法计量主要用于道路面层构造的计量。

(F)6、暂定金额是可按业主的指令全部或局部地使用。

(F)7、资格预审有助于降低招标本钱。

(T)8、中标人将局部中标工程分包给他人的，分包出去的工作必须属于不超过工程总价金20%的局部。

吉林 2023年公路工程监理工程师考试：公路工程经济真题模拟汇编(共337题)

吉林 2023年公路工程监理工程师考试：公路工程经济真题模拟汇编（共337题）1、价值工程的工作程序包括准备、分析、创新和实施四个阶段。

在分析阶段要回答的问题包括（）。

（多选题）A. 价值工程的研究对象B. 研究对象的用途C. 研究对象的成本D. 研究对象的价值试题答案：B,C,D2、以下不属于建筑安装工程费的有（）（多选题）A. 直接工程费B. 间接费C. 计划利润D. 预留费E. 工程建设其他费用试题答案：D,E3、项目评价主要应进行（）。

（多选题）A. 财务评价B. 国民经济评价C. 敏感性分析D. 社会评价E. 风险评价试题答案：A,B,D,E4、承包人核算工程量时，应以（）为参考。

（多选题）A. 工程量清单前言B. 技术规范C. 设计图纸D. 设计说明书E. 设计规范试题答案：B,C,D5、评标时，衡量投标单位竟争力的主要依据是（）。

（单选题）A. 原始报价B. 算术修正后的报价C. 类比价D. 以上都不对试题答案：C6、资金的时间价值是有大小的，通常用（）来度量。

（单选题）A. 利润B. 利息C. 净现值D. 净年值试题答案：B7、工程支付应遵循的原则是（）。

（多选题）A. 支付必须以工程计量为基础B. 支付必须以技术规范和报价单为依据C. 支付必须及时D. 支付必须以日常记录和合同条款为依据E. 支付必须遵循严格的程序试题答案：A,B,C,D,E8、根据FIDIC合同条件的规定，监理工程师在工程费用监理中的职责与权限主要体现在（）几方面。

（多选题）A. 工程索赔B. 投资控制C. 工程计量D. 工程变更E. 工程费用支付试题答案：C,E9、改建工程承包按承包人所处地位可分为（）。

（多选题）A. 总承包B. 分承包C. 直接承包D. 间接承包E. 联合承包试题答案：A,B,C,E10、概预算项目划分时（）（多选题）A. 可以随意划分B. 实际情况与项目表的内容不完全相符时，“一、二、三部分”应保留C. 实际情况与项目表的内容不完全相符时，“项”的序号应保留不变D. 实际情况与项目表的内容不完全相符时，“目”、“节”应保留试题答案：B,C11、承包商提出工期索赔，通常是由于（）原因。