湖北省建设工程施工合同
湖北房屋工程施工承包合同
湖北房屋工程施工承包合同随着经济的发展和城镇化进程的加快，湖北省的建筑工程市场日益繁荣。
为了规范市场秩序，保障双方权益，特制定本湖北房屋工程施工承包合同范本，供相关企业和个体参考使用。
甲方（发包方）：________建设单位乙方（承包方）：________施工单位鉴于甲方拟在湖北省________地区进行房屋工程建设，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，就该工程的建设施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________房屋工程2. 工程地点：湖北省________地区3. 工程规模：总建筑面积约________平方米4. 工程结构：________结构5. 工程用途：________用途二、承包范围乙方承担本工程的全部施工任务，包括但不限于土石方工程、基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、给排水电气安装工程等。
三、工程质量乙方须严格按照国家及行业标准施工，确保工程质量符合设计要求和相关规范，达到国家规定的合格标准。
四、工期要求1. 开工日期：自合同签订之日起________天内2. 竣工日期：自开工之日起________个月内3. 如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，经双方协商一致后调整工期。
五、合同价款1. 本工程合同价款为人民币________元整（大写：________万元整）。
2. 价款支付方式：按工程进度分期支付，具体支付时间和比例由双方另行商定。
六、材料供应1. 甲方负责提供主要建筑材料，乙方负责采购辅助材料。
2. 所有材料均应符合国家及行业标准，并附有质量合格证明。
七、安全生产与环境保护乙方须遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规，采取有效措施保障施工现场安全，防止环境污染。
八、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
2024年版湖北建筑工程施工协议标准格式版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版湖北建筑工程施工协议标准格式版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容2.5 工程投资估算第三条合同价格3.1 合同总价3.2 合同价格的调整3.3 付款方式及进度3.4 价格争议的解决第四条工程质量4.1 工程质量标准4.2 质量验收程序4.3 质量问题的处理第五条工程进度5.1 施工工期5.2 进度计划及调整5.3 工期延误的赔偿第六条施工安全6.1 安全生产责任6.2 安全防护措施6.3 安全事故的处理第七条材料和设备7.1 材料和设备供应7.2 材料和设备质量7.3 材料和设备的使用第八条技术指导与协调8.1 技术指导8.2 协调与沟通8.3 技术变更的处理第九条知识产权9.1 知识产权的保护9.2 技术成果的归属第十条保密条款10.1 保密信息的定义10.2 保密义务及期限10.3 保密违约的责任第十一条违约责任11.1 甲方违约责任11.2 乙方违约责任11.3 丙方违约责任第十二条争议解决12.1 争议解决方式12.2 仲裁地点及机构12.3 仲裁结果的执行第十三条合同的解除和终止13.1 合同解除的条件13.2 合同终止的条件13.3 解除和终止后的处理第十四条其他条款14.1 不可抗力14.2 法律适用及争议解决14.3 合同的生效、修改和解除14.4 附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及定义1.2 乙方名称及定义1.3 丙方名称及定义第二条工程概况2.1 工程名称工程名称：商业综合体建筑工程施工项目。
2.2 工程地点工程地点：湖北省武汉市区路号。
2.3 工程规模工程规模：包括但不限于地上层、地下层，总建筑面积为平方米。
2023湖北建设工程施工合同()正规范本(通用版)
湖北建设工程施工合同(2023)一、合同背景本合同由湖北省某工程建设项目的业主方与承包方签署，旨在明确双方在工程施工过程中的权利和义务，确保工程进展顺利、合规进行。
二、合同主要条款1. 项目概述1.1 项目名称：工程项目1.2 建设地点：湖北省1.3 项目规模：详见项目规划文件2. 合同参与方2.1 业主方：工程有限公司2.2 承包方：施工有限公司3. 合同签署日期本合同于YYYY年MM月DD日双方正式签署。
4. 工程进度和时间要求4.1 工程进度计划双方应在合同签署后确定详细的工程进度计划，并严格按照计划进行施工。
4.2 工程时间要求工程施工周期为YYYY年MM月至YYYY年MM月，具体时间根据实际工程进展情况协商确定。
5. 施工内容和技术要求5.1 施工内容承包方应按照项目规划文件和设计要求，完成工程主体结构、装饰装修、给排水、电气、通风、供暖等施工内容。
5.2 技术要求承包方应具备相应的资质和技术实力，保证施工质量符合相关国家和地方标准及规范的要求。
6. 施工资金与支付方式6.1 施工资金业主方将按照合同约定向承包方提供相应的施工资金，用于满足施工所需的人力、材料、设备等方面的开支。
6.2 支付方式双方约定的支付方式包括预付款、进度款和竣工结算款。
具体支付比例和时间节点将在双方协商确定后列明于补充协议中。
7. 质量保证和验收标准7.1 质量保证承包方应按照工程质量管理要求，严格执行施工质量控制措施，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
7.2 验收标准工程竣工后，业主方将组织相关专业人员对施工工程进行验收。
验收标准以项目设计要求和国家相关标准为准。
8. 变更和索赔8.1 变更任何一方若发现施工过程中需要对合同范围、工程内容或规模进行变更的情况，应书面通知对方，并经双方协商后签署变更协议。
8.2 索赔若因业主方或承包方原因导致工程施工受阻或损失，受影响方有权提出索赔要求。
索赔应遵循合同规定的程序和时间限制。
湖北省建设工程施工合同
第一部分协议书发包人:（全称)承包人：(全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同.一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：包工包料，完成本工程施工设计图的全部工程(含设计变更、招标文件及其答疑纪要、工程量清单、招标人补充说明所涉及的工程项目）。
工程立项批准或核准、备案文号:资金来源：招标人自筹二、工程承包范围设计施工图范围以内的内容、工程量清单所列内容及图纸外发包方要求增加的部分施工项目。
三、合同工期开工日期：以开工令日期为准竣工日期：以工程竣工验收合格为准合同工期总日历天数：。
四、工程质量工程质量标准：达到设计要求及国家现行供水工程质量验收评定合格等级标准。
五、合同价款合同价款：（大写）：；(小写): 元。
其中：安全防护、文明施工措施费：（大写)：元。
(小写）：元。
其它约定：六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。
七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效本合同订立时间: 年月日本合同订立地点：双方约定本合同自双方签字盖章之日生效。
发包人（公章)：承包人:(公章)：法定代表人（签字）：法定代表人（签字)：委托代理人（签字): 委托代理人(签字):第二部分通用条款（略)采用湖北省建设工程施工合同范本（EF—2007—0203）第三部分专用条款1 定义需要重新定义的词语和新定义的词语：（无）2 合同文件及解释2.1 合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）中标通知书;（3）专用条款；（4)通用条款；（5）招标文件（含工程量清单及答疑纪要）；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸;（8）承包人投标文件及其附件。
湖北省建设工程施工合同
湖北省建设工程施工合同甲方（发包方）：______________乙方（承包方）：______________签订日期：____年____月____日签订地点：______________鉴于甲方需要进行________（工程名称）的建设施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程立项批准文号：______________第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，承担以下工程的施工：1. 土建工程2. 安装工程3. 装修工程4. 其他（根据实际情况列明）第三条合同工期1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 合同工期总日历天数为：____天第四条质量标准工程质量标准：______________第五条合同价款1. 合同总价为人民币（大写）：________________2. 合同价款的支付方式和时间：______________ 第六条甲方责任1. 提供施工图纸和相关技术资料。
2. 按合同约定支付工程款。
3. 协调施工现场的相关工作。
第七条乙方责任1. 按照合同约定的工期和质量标准完成施工。
2. 遵守施工现场的安全规定。
3. 负责施工期间的环境保护和清洁工作。
第八条工程变更因设计变更或其他原因导致的工程量增减，双方应协商一致，签订补充协议。
第九条工程验收工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后____天内组织验收。
第十条违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
2. 乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任。
湖北省建设工程施工合同(2023)
湖北省建设工程施工合同(2023)湖北省建设工程施工合同(2023)第一章总则第一条合同目的与范围本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及湖北省有关法律法规的规定，由甲方与乙方签订，旨在明确双方在工程建设过程中的权益和义务。
第二条合同签订背景甲方是湖北省政府机关，乙方是具备相应资质的建筑企业，甲方有意将建设工程委托乙方施工，并在履行合同义务的基础上达成共识。
第三条定义及解释1. 建设工程：指在土地上建设或修缮建筑物、工程设施，包括新建、扩建、改建及附属设施等。
2. 施工单位：指乙方承担实施建设工程的企事业单位或个体工商户。
3. 监理单位：指甲方委托的专业监理机构。
4. 建设单位：指甲方。
5. 合同价款：指乙方完成建设工程所应获得的报酬。
6. 项目负责人：指乙方在建设工程中负责组织、协调和指导工作的主要负责人。
7. 工程配合：指甲方为乙方施工提供的土地、临时设施、配套服务等。
第二章合同的订立与生效第四条合同的订立1. 乙方提供的工程投标文件应满足甲方对投标文件的要求，并经甲方评审通过后方可订立合同。
2. 双方应在合同签订前共同制定详细的合同执行计划，并发出施工通知书。
第五条合同的生效与履行1. 本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，并在生效之日起计算工期。
2. 乙方在工程施工过程中应按照合同约定的质量、工期和安全标准进行施工，并按时完工。
3. 甲方应按照合同约定支付合同价款，并按时提供工程配合。
第三章施工过程与质量管理第六条施工过程管理1. 乙方应合理组织施工，确保施工进度和施工质量，并严格遵守相关法律法规。
2. 乙方应设立专门的施工现场负责人，并向甲方提供相关人员资质证明。
3. 乙方应按照工程计划进行施工，并及时向甲方报告施工进展情况。
第七条施工质量管理1. 乙方应制定施工质量管理制度，并建立完善的施工质量控制体系。
2. 乙方应对施工材料进行严格把关，确保符合相关技术标准和规范要求。
湖北省建设工程施工合同(最新)
湖北省建设工程施工合同(最新)湖北省建设工程施工合同(最新)一、合同的背景湖北省作为中国的中部省份，经济发展迅速，建设工程施工合同在该地区具有重要意义。
本文档旨在介绍湖北省最新的建设工程施工合同条款，以帮助各方在合同签订过程中了解合同的相关内容和要求。
二、合同的目的本合同旨在确立建设工程施工的双方权利和义务，明确双方责任，规范合同履行程序，保障建设工程的顺利进行。
三、合同条款1. 合同双方本合同由湖北省政府代表一方，作为甲方；施工公司代表另一方，作为乙方。
2. 合同项目该合同适用于湖北省内的建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、桥梁、道路、园林等工程类型。
3. 合同内容1. 详细描述工程的范围、规模、质量要求和工期等关键信息；2. 明确乙方的施工责任，包括施工计划、安全措施、施工设备的选择和使用等；3. 具体约定双方的标准及验收程序，以确保施工质量符合要求；4. 明确支付方式、工程款项支付期限以及索赔和违约责任等经济条款；5. 规定争议解决的程序和方式，包括仲裁或法律诉讼等。
4. 合同履行1. 甲乙双方应妥善履行各自在合同中规定的义务，并保证其实力、信誉和资质等符合法律要求；2. 乙方应按照合同的要求和标准进行施工，并提供必要的施工图纸、备料单等相关文件；3. 甲方应按时支付工程款项，并进行合理的验收程序，确保乙方的合法权益；4. 双方应保持密切沟通，及时解决合同履行过程中的问题和争议。
5. 合同变更和解除1. 本合同一经签署，任何一方不得擅自变更合同内容；2. 若因不可抗力或其他合同外原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决，并尽力减少损失；3. 任何一方如有违约行为，需承担相应的法律责任。
6. 法律适用和争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律；2. 如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；3. 若协商无果，争议应提交相关仲裁机构进行仲裁，根据仲裁结果双方应予以遵守；4. 争议未解决的情况下，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
湖北省建设工程标准施工合同
湖北省建设工程标准施工合同湖北省建设工程标准施工合同1. 引言湖北省建设工程标准施工合同是在湖北省建设工程法律法规的基础上制定的，旨在规范和管理建设工程的施工合同关系。
本文档将对湖北省建设工程标准施工合同进行详细的介绍和解读。
2. 合同的目的和范围本合同旨在确立建设工程业主和施工单位之间的权利和义务，规范双方的合作关系，保障建设工程的质量、安全和进度。
本合同适用于湖北省范围内的建设工程。
3. 合同的主要内容3.1 合同的签订和生效本合同的签订应当遵循法律法规的要求，并由双方代表或授权代表在合同文本上签字盖章。
本合同自双方签字之日起生效。
双方应当保留合同的原件，并按照法律规定的期限备案。
3.2 合同的约定事项合同应当明确建设工程的详细内容、计划、设计、费用等各项事项。
双方应当在合同中对工程的质量、进度、安全等方面进行约定，并明确风险的承担责任。
3.3 合同价款和支付方式合同价款应当根据建设工程的实际情况进行合理的确定，并在合同中明确支付方式和付款期限。
双方应当按照约定的方式和期限进行支付和收款，并保留相应的付款凭证。
3.4 工程变更和索赔事项在建设工程过程中，如果需要变更合同约定的内容，双方应当通过书面形式协商一致，并及时进行合同的变更和补充。
如因合同变更导致索赔的，双方应当按照合同的约定进行处理。
3.5 合同的履行和验收合同的履行应当按照合同约定的进度和质量标准进行，双方应当共同配合并遵守相关的法律法规和安全规定。
建设工程竣工后，双方应当进行验收，并如实填写验收记录。
3.6 合同的违约和争议解决双方应当遵守合同约定的义务，如一方违约，另一方有权要求其承担相应的违约责任，并可以申请仲裁或诉讼等方式解决争议。
4. 合同的补充和修改如因建设工程特殊情况的发生，需要对合同进行补充或修改，双方应当通过书面形式进行协商，并及时变更和补充合同内容。
5. 合同的解除和终止根据湖北省建设工程法律法规的规定，合同可能会因为以下情况被解除或终止：双方协商一致解除合同；法律法规规定的解除情形；合同约定的其他解除或终止情形。
2024年版湖北建筑工程施工合同标准格式
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年版湖北建筑工程施工合同标准格式本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程地点1.4 工程内容第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 付款方式第三条合同工期3.1 开工日期3.2 竣工日期3.3 工期延误第四条工程质量4.1 质量标准4.2 质量保证4.3 质量检查第五条材料和设备5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 材料和设备验收第六条施工组织与管理6.1 承包方责任6.2 发包方责任6.3 施工现场管理第七条安全文明施工7.1 安全生产7.2 环保要求7.3 文明施工第八条合同变更8.1 变更条件8.2 变更程序8.3 变更费用第九条合同解除9.1 解除条件9.2 解除程序9.3 解除后果第十条违约责任10.1 发包方违约10.2 承包方违约10.3 违约赔偿第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构11.3 诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更程序12.3 合同终止条件第十三条其他条款13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 不可抗力第十四条附则14.1 合同附件14.2 合同的修订和补充14.3 合同解除或终止后的权利义务第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程地点本合同项下的工程位于湖北省武汉市X区X路X号，具体施工地点以甲方指定的地点为准。
1.4 工程内容本合同项下的工程为X工程，具体包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。
工程内容详见附件一《工程概况》。
第二条合同价格2.1 合同总价本合同总价为一亿人民币（大写：壹亿元整），币种为人民币，单位为元。
2.2 价格调整合同价格在不改变合同总价的条件下，允许因工程变更、工程量增减等因素进行调整。
湖北建筑施工合同范本
湖北建筑施工合同范本一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程投资：____________________6. 工程工期：____________________工程名称：指本合同所涉及的建筑工程名称。
工程地点：指本合同所涉及的建筑工程具体地理位置。
工程规模：指本合同所涉及的建筑工程的规模大小。
工程内容：指本合同所涉及的建筑工程的具体施工内容。
工程投资：指本合同所涉及的建筑工程的总投资金额。
工程工期：指本合同所涉及的建筑工程从开工到竣工的期限。
）二、合同价格1. 本合同价格为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
（1）人工费：包括乙方施工人员工资、福利及加班费等。
（2）材料费：包括乙方施工所需材料、设备的采购、运输及保管费用。
（3）机械使用费：包括乙方施工所需机械设备的租赁、维修及使用费用。
（4）其他费用：包括乙方施工过程中发生的其他合理费用。
三、付款方式（1）合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的10%作为预付款。
（2）工程进度达到30%时，支付合同总价款的30%。
（3）工程进度达到60%时，支付合同总价款的30%。
（4）工程进度达到90%时，支付合同总价款的20%。
（5）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的10%作为质保金。
四、施工要求1. 乙方必须按照甲方提供的施工图纸、施工方案及国家相关法律法规进行施工。
2. 乙方必须确保施工质量，不得使用不合格材料，不得偷工减料。
3. 乙方在施工过程中应遵守安全生产规定，确保施工人员的人身安全。
4. 乙方应按照甲方的要求，定期报告施工进度，并接受甲方的监督。
施工图纸：指甲方提供的用于指导施工的图纸。
2023湖北建设工程施工标准合同范本
湖北建设工程施工合同范本1. 引言湖北建设工程施工合同是指在湖北省范围内进行的各类建设工程项目的施工过程中所订立的合同。
本合同旨在明确双方的权利和义务，规范施工工作，维护双方的合法权益。
2. 合同主体2.1 甲方甲方（简称“甲方”）：全称：（甲方全称）地质：（甲方地质）邮编：（甲方邮编）法定代表人：（甲方法定代表人名称）联系人：（甲方联系人名称）联系方式：（甲方联系方式）2.2 乙方乙方（简称“乙方”）：全称：（乙方全称）地质：（乙方地质）邮编：（乙方邮编）法定代表人：（乙方法定代表人名称）联系人：（乙方联系人名称）联系方式：（乙方联系方式）3. 合同背景（在此处描述合同的背景和目的）4. 合同内容4.1 工程概况（在此描述工程的概况，包括工程名称、地点、规模等）4.2 项目要求（在此描述项目的具体要求，包括工期、质量、安全等）4.3 施工范围（在此描述施工的具体范围）4.4 工期安排（在此描述工期的安排，包括起止时间、里程碑节点等）4.5 技术要求（在此描述工程的技术要求，包括材料、工艺等）4.6 质量控制（在此描述质量控制的措施和方法）4.7 付款方式（在此描述付款方式和时间安排）4.8 违约责任（在此描述违约责任和处罚措施）4.9 争议解决（在此描述争议解决的方式和流程）5. 其他条款5.1 附加条款（在此可能的其他附加条款）5.2 合同变更（在此描述合同的变更方式和流程）5.3 合同生效（在此描述合同的生效时间和方式）6. 合同签署6.1 甲方签署（甲方签署人填写）甲方签署人：签署日期：（签署日期）6.2 乙方签署（乙方签署人填写）乙方签署人：签署日期：（签署日期）7. 附件（在此附件，如图纸、技术规范等）是湖北建设工程施工合同范本，双方请仔细阅读并遵守合同的约定。
注意：此文档仅作为范本，请根据实际情况进行修改。
湖北省建设工程施工合同(最新)
湖北省建设工程施工合同(最新)湖北省建设工程施工合同一、总则1.1 合同双方本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）共同缔结。
1.2 工程概况本工程为湖北省建设工程，包括工程的名称、地点、范围、规模、投资额等详细说明。
1.3 定义和解释本章节详细定义和解释了合同中所涉及的各个术语及其含义。
二、工程范围和内容2.1 工程范围详细描述了本工程的范围及各项具体内容。
2.2 施工要求包括但不限于施工进度、施工时间、安全措施、环境要求等。
2.3 材料质量和供应具体说明工程所需的材料质量要求、供应方式和标准。
三、工程计划及进度管理3.1 工程计划编制具体描述了工程计划的编制方式、时间节点和相关负责人。
3.2 工程进度控制详细说明工程进度的控制方法、监测措施和责任分工。
3.3 延期和提前完工规定了延期和提前完工的程序、条件和补偿办法。
四、工程质量管理4.1 质量目标和要求明确规定了工程质量的目标和要求。
4.2 质量检查与验收详细描述了质量检查和验收的具体步骤、标准和程序。
4.3 保修期和质量责任规定了工程的保修期和相应的质量责任。
五、工程变更和索赔管理5.1 工程变更管理规定了工程变更的程序、原则和成本补偿办法。
5.2 施工索赔管理详细说明了施工索赔的程序、原则和证明材料。
六、工程款支付方式与支付条件6.1 工程款支付方式明确了工程款的支付方式、日期和账户。
6.2 工程款支付条件具体规定了工程款支付的条件和相关文件要求。
七、工程保险和保证金7.1 工程保险详细说明了工程保险的种类、范围和费用负担。
7.2 保证金规定了保证金的数额、缴纳方式和退还条件。
八、合同管理和争议解决8.1 合同管理列出了项目合同管理的责任人和具体事项。
8.2 争议解决详细描述了双方发生争议时的解决方式和程序。
九、其他条款本章节包括但不限于违约责任、解除合同、不可抗力、通知方式等条款。
附件：1. 工程设计图纸及说明2. 施工计划表3. 工程质量监督报告4. 工程变更申请及审批文件5. 工程进度监测记录6. 施工索赔申请及相关证明材料7. 工程款支付证明文件法律名词及注释：1. 《合同法》：中华人民共和国合同法的法律条文和解释。
湖北省建设工程施工合同范本
3.3剩余的50%合同价款，甲方应在本合同约定的工程完工并经验收合格后的14个工作日内支付。
四、工期
4.1双方确认，本工程的工期为____个月。
4.2乙方应按合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量标准
5.1乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。
5.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。
六、违约责任
6.1乙方未按照合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。
6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本合同总价款的____%。
湖北省பைடு நூலகம்设工程施工合同范本
甲方（以下简称“甲方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
鉴于甲方为完成某项建设工程项目，需要乙方提供相应的施工服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方建设工程项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：
2.1乙方应按甲方的要求，完成本合同约定的施工内容。
2.2乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、施工规范和标准进行施工。
2.3乙方应保证施工过程中的人员安全和工程质量，确保工程按期交付。
三、合同价格及支付
3.1双方确认，本合同的施工费用为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
七、争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
湖北省建设工程施工合同范本通用版2篇
湖北省建设工程施工合同范本通用版2篇General version of Hubei construction project construction con tract model甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01湖北省建设工程施工合同范本通用版2篇前言：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。
本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：湖北省建设工程施工合同范文通用版2、篇章2：湖北省建设工程施工合同范文基础版篇章1:湖北省建设工程施工合同范文通用版建筑工程保证书发包人（甲方）:_____梁建设________________承包人（乙方）:___________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____户主梁建设在跑马岗村建造的私有住房___签定工程质量保证书.第一条工程质量承包范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任.质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水管道,以及双方约定的其他项目.第二条质量保证条款明细:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保证如下: ⒈ 保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限;⒉ 保证屋面具有防水能力,房间楼层和外墙面及洗手间等具防渗漏性能. ⒊ 保证整体楼层具有抗风防水抗震能力.⒋ 保证楼层有加高再建承受能力;⒌ 保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求;⒍ 保证房屋建筑格局适用于甲方需求.⒎ 其他项目保证条约:________________________________________________________________________________________________ _____________________________. 质量保证自工程竣工验收合格之日起生效.第三条质量保修责任⒈ 如未达到上述要求,承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维修或重建.承包人不在约定期限内派人修建,发包人可以委托他人修理.费用由承包方负责. ⒉ 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修. ⒊ 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修.⒋ 除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素,乙方负全部责任.（不可抗力:指因战争、动-乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及特大自然灾害.）第四条保修费用因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担.第五条其他双方约定的其他工程质量其它注意事项:____________________________________________________________________________________________ _____________________________. 本工程质量保证书,由甲乙双方在竣工前共同签署,自签订之日起即产生法律效力,本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同.甲方:乙方:法定代表人（签字）: 法定代表人（签字）:年月日年月日建筑节能工程质量保证书为了维护用户的合法权益，我单位对该工程作出如下质量保证和承诺：依据《建筑节能工程施工质量验收规范》《建筑节能工程施、工质量验收规程》的规定，我单位组织设计、监理、施工等单位对该工程建筑节能分部工程进行专项验收，经我单位查验，该工程符合建筑节能强制性标准，并出具建筑节能工程竣工验收合格报告。
湖北省建设工程施工合同最新
1.执行时间与废止情况：该合同示范文本自2023年9月1日起正式执行，同时废止了原有的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》（EF-2007-0203）。
2.修订背景：原《湖北省建设工程施工合同》（EF-2007-0203）自发布以来，国家、省、市相关政策经历了多次调整。
因此，原合同版本已不再适应湖北省建筑市场的发展实际。
新的修订版旨在保障建筑业持续健康发展的政策落地见效，并维护建筑市场各方的合法权益。
3.制定机构与目的：《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》由湖北省住房和城乡建设厅和湖北省市场监督管理局共同制定。
该文本的目的是指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益。
这一文本是基于《民法典》、《建筑法》等法律法规制定的。
4.武汉市示范文本：为了进一步规范武汉市建设工程施工合同当事人的签约行为，并保障建筑市场的规范有序和高质量发展，武汉市市场监督管理局联合市城建局编制了《武汉市建设工程施工合同（示范文本）》（WF-2023-E3006），依据相关法律法规并结合本市实际情况。
5.修订过程：湖北省建设工程施工合同示范文本的修订工作由湖北省建设工程标准定额管理总站主持，武汉城建集团牵头，联合中国一冶、中建三局、中建八局等单位参与。
修订过程中，针对207条建议进行了逐条讨论，并经过多次修改完善后报湖北省市场监督管理局和湖北省建设工程标准定额管理总站核定。
新的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》（2023年修订版）是针对当前建筑市场发展的实际需要和政策调整而进行的全面更新。
它旨在维护合同当事人的合法权益，并促进建筑业的持续健康发展。
在上述信息中，需要重点关注的是《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》（2023年修订版）的修订背景和过程。
这一细节对于理解新合同示范文本的适用性、重要性和影响至关重要。
修订背景的详细补充和说明政策环境的变化自2007年版的《湖北省建设工程施工合同（示范文本）》发布以来，中国的政策环境经历了显著的变化。
湖北省建设工程施工合同(最新)
湖北省建设工程施工合同(最新)湖北省建设工程施工合同(最新)1. 引言本文档是湖北省建设工程施工合同的最新版本，旨在规范和约束在湖北省进行的建设工程施工活动。
本合同适用于各类建设工程项目，包括但不限于住宅、商业建筑、公共设施等。
2. 合同背景本合同由湖北省建设工程项目管理部门依法制定，并经过法律审查和相关部门的批准。
双方当事人在自愿、平等、公平的基础上，遵守本合同的约定，共同履行合同义务。
3. 合同内容本合同主要包括以下几个方面的内容：3.1 项目概述在合同中详细描述建设工程项目的概况和背景信息，包括但不限于项目名称、地址、用途、规模、工期等。
3.2 双方权益及义务详细说明施工方和业主方的权益和义务，包括但不限于支付款项、提供项目资料、设计图纸审核、工程质量要求、现场安全管理等。
3.3 施工组织描述工程施工的组织结构、人员配置、施工方案、安全考虑等内容。
3.4 价格及支付方式明确工程造价的支付方式、进度款的支付比例和期限等。
3.5 工期管理规定工程的起止时间、工期延误的处理方式、工期变更管理等。
3.6 施工质量管理明确工程质量验收的标准和程序，施工方需按照合同要求提供优质的建筑工程。
3.7 变更管理规定变更管理的程序和方法，明确变更的范围、价格调整和工期延误等问题。
3.8 违约责任明确双方违约责任的承担方式和责任范围。
3.9 合同终止与解除描述合同的终止与解除情形，包括但不限于双方协议解除、不可抗力等情况下的处理方式。
3.10 争议解决约定争议解决的方式和程序，双方应协商解决，如协商不成，可向仲裁或法院解决。
4. 合同生效与变更本合同依法成立，生效后即具有法律效力。
任何对本合同的修改和变更，应经双方书面协商一致并签署补充协议生效。
5. 其他条款包括合同的附件、适用法律、特别约定等内容。
6. 合同解释与争议本合同的解释和争议解决，适用中华人民共和国法律。
7. 合同的签署双方当事人应在合同正本上签字、盖章，并自持该合同正本。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：2016建筑工程保证书2016建筑工程保证书建筑工程保证书发包人(甲方):_____梁建设________________承包人(乙方):___________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____户主梁建设在跑马岗村建造的私有住房___签定工程质量保证书.第一条工程质量承包范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任.质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水管道,以及双方约定的其他项目.第二条质量保证条款明细:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保证如下: ⒈保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限;⒉保证屋面具有防水能力,房间楼层和外墙面及洗手间等具防渗漏性能. ⒊保证整体楼层具有抗风防水抗震能力.⒋保证楼层有加高再建承受能力;⒌保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求;⒍保证房屋建筑格局适用于甲方需求.⒎其他项目保证条约:_____________________________________________________________________________________________________________________________.质量保证自工程竣工验收合格之日起生效.第三条质量保修责任⒈如未达到上述要求,承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维修或重建.承包人不在约定期限内派人修建,发包人可以委托他人修理.费用由承包方负责. ⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修. ⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修.⒋除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素,乙方负全部责任.(不可抗力:指因战争、动-乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及特大自然灾害.)第四条保修费用因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担.第五条其他双方约定的其他工程质量其它注意事项:_________________________________________________________________________________________________________________________.本工程质量保证书,由甲乙双方在竣工前共同签署,自签订之日起即产生法律效力,本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同.甲方:乙方:法定代表人(签字): 法定代表人(签字):年月日年月日建筑节能工程质量保证书为了维护用户的合法权益，我单位对该工程作出如下质量保证和承诺：依据《建筑节能工程施工质量验收规范》《建筑节能工程施、工质量验收规程》的规定，我单位组织设计、监理、施工等单位对该工程建筑节能分部工程进行专项验收，经我单位查验，该工程符合建筑节能强制性标准，并出具建筑节能工程竣工验收合格报告。
一、本工程自竣工验收合格之日起，在住户正常使用的情况下，我单位免费承担保修期内的维修责任，并在承诺期限内负责维修完毕。
二、根据《国家房屋建筑工程质量保修办法》规定：房屋建筑工程质量保修期，自建筑工程竣工验收合格之日起计算：用户使用过程中发现建筑节能分部工程质量问题，可直接拔打公司维修电话。
在我单位能提供充分证据证明：因住户使用不当，以及不可抗的自然灾害而造成的质量问题，不在我单位保修范围内。
三、建筑节能分部工程为《建筑节能工程施工质量验收规范》规定的内容，我单位的保修期不少于国家规定的保修期。
特别声明：经我单位查验，本工程安装的供热系统装置均合格，用户在使用过程中发现质量问题，可直接拨打公司维修电话，我单位在 5 日内负责维修完毕，如在 5 日内没有维修或在维修后仍不能正常使用，我单位保证在 10 日内进行更换。
四、有关建筑节能分部工程质量的来信、来访、投诉，我单位将直接及时给予答复和妥善处理，若对我们服务人员的工作不满，可直接向我单位投诉，我单位将及时进行处理。
工程名称：吴忠市阳光骄子 c 区 20#楼施工单位维修负责人：施工单位维修电话：建筑产品工程质量保证书按照中华人民共和国建设部令“第80号”《房屋建筑工程质量保险办法》及《建设工程质量管理条例》中相关内容进行保修。
1.该工程在市质量监督站、市安全监督站及许昌安全管理局监督下，施工中严格执行工程建设强制性标准，安全生产、文明施工、百年大计、质量第一。
保证执行上级部门有关建筑材料用证制度，严格建筑材料采购、产品合格证、复验报告手续，确保使用建筑材料的合格率达100%。
1.该工程竣工后按建设部(xx-xx)xx-x号规定，经建设、勘察、设计、监理、施工方验收、质量监督部门核定为合格工程。
2.建设工程验收合格用户在使用时，向用户提出交《建筑工程保修书》、《建筑工程使用说明书》，已备用户在使用过程中了解应注意事项和发现问题及时向我方反馈。
6我公司承建的建筑产品，在保修期内和出现因施工原因所造成的工程质量方面的一切问题(除人为的和不可预见的自然灾害)，我公司保证随叫随到，及时进行处理，且在工程交付使用期后进行工程回访工作，以观察询问工程在使用期间的情况。
7用户使用过程中如有需施工解签的技术问题和出现质量问题，可直接反馈到我公司或打电话进行咨询，我方接通之后3日内给予答复，并进行维修处理。
保证达到用户满意。
8切实搞好建筑产品的质量，实行建筑产品交付使用后的服务质量和水平。
联系人：xx-xx建筑工程有限公司xx分公司项目经理：xx-xxx-xx-xx-xx房屋建筑工程质量保证书房屋建筑工程质量保证书发包方（甲方):_____梁施工________________承包商（乙):___________________________雇主，承包商根据“建筑法”，“建设工程质量管理条例”和“房屋建筑质量保修方法”，以协商一致方式，为首的____梁施工建在跑马地村的私人房屋___保证工程质量的签字仪式。
合同项目的范围和内容质量第一承包商在质量保修期内，按照有关法律，法规，规则，法规和协议，承担工程质量保修责任。
当事人约定的质量的基础工程，主体结构工程，屋面防水，防水浴室，房间的墙壁外，，和防渗漏，电气线路，供水和排水，和其他项目的覆盖面。
第二条质量保证规定的详情：双方根据“建设工程质量管理条例”的协议，以确保工程质量的有关规定如下：⒈确保基础工程和建设的主体结构达到合理的生活;⒉屋面防水能力，以确保房间外的墙壁和地板和厕所等防渗漏性能。
⒊确保整体抗震能力防风防水地板。
⒋确保地板已建立能力提高的高度;⒌保障性住房发包方，每层的建筑高度要求;⒍用于住房建设的模式，以确保党的需要。
保证条约⒎其他项目自竣工验收的工程质量保证日期。
文章的质量保修责任⒈如果不符合上述要求的，承包人应当通知接收方从修复或重建之日起7天内发送。
外部承包商商定的期限内发出施工，承包，可以委托他人修复。
牺牲承包商负责。
⒉事故应急修理，承包人在接到通知后的事故，应立即到达事故现场维修。
⒊涉及结构安全的质量问题，应按照“住房建设的质量保修的手段”的规定，立即向当地行政主管部门的建设，采取安全防范措施;建设管理由当地安全部门或适当设计单位的资质水平提出保修方案，实施承包商保修。
⒋其他不可抗力造成房屋倒塌，开裂，倾斜等因素，乙承担全部责任。
（不可抗力：战争，动-乱，通过空气或其他非甲，乙的责任造成的爆炸，火灾，和严重的自然灾害下降飞行物）文章保修费用由于施工质量问题由甲方承担的建设成本造成。
其他物品双方商定的其他考虑其他工程质量工程质量的保证，在完成前双方共同签署以来签署的法律效力的日期，签订合同，双方如需要修改的时间，由双方协议，可以签署补充协议，作为合同的补充合同。
甲方：乙方：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日建筑和装饰装修工程质量保证书发包人(全称)：____________________________________________________________________ 承包人(全称)：____________________________________________________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________________________________________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：______________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年; ⒊装修工程为____________年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;⒎其他项目保修期限约定如下：_________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。