工程监理合同文本
有关工程监理合同(精选7篇)
有关工程监理合同(精选7篇)工程监理合同版1委托人:监理人:合同编号:合同名称:___(简称委托人),委托(以下简称监理人)提供工程监理服务,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:___2.工程地点:___3.工程等别(级):____4.工程总投资(人民币,下同):二、监理范围1、监理项目名称:2、监理项目内容及主要特性参数:3、监理项目投资:三、监理内容、期限1、监理服务内容:按专用合同条款约定。
2、监理服务期限:自___年___月___日至___年___月___日。
四、监理服务酬金监理正常服务酬金为(大写)___元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序。
1、监理合同书(含补充协议);2、专用合同条款;3、通用合同条款;4、监理大纲;5、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本两份,委托人执壹份,监理人执壹份。
委托人:_____________(盖章)监理人:________法定代表人:_________(签名)委托代理人:_________(签名)签订时间:___年___月___日工程监理合同版2甲方:乙方:为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。
1、工作内容检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。
2、检测依据(1)施工图设计文件;(2)《公路工程质量检验评定标准》;(3)《公路工程施工监理规范》;(4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。
工程建设监理委托合同范本8篇
工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程监理通用版合同(5篇)
工程监理通用版合同合同编号:_____发包方:_____监理方:_____依据《中华人民共和国民法典》,_____(以下简称发包方)与_____(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义:1.工程项目是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。
2.发包方是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3.监理方是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4.监理机构是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5.建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。
6.总监理工程师是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。
7.承包方是指与发包方签订工程建设合同的施工人。
8.天是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
9.月是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
10.本合同指经双方签署并生效的本监理合同。
11.工程建设合同是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
12.进驻是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。
13.现场是指建设项目实施的场所。
14.地方法规和规章是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。
第三条适用法律、法规、规章和监理依据适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。
监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。
第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理一、工程概况:1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程规模及特性:_____4.工程总投资:_____ ,静态:_____,动态:_____5.工程总工期:_____二、监理范围:按照合同条款中约定的范围承担监理业务。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
工程建设监理合同7篇
工程建设监理合同7篇篇1甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据有关法律法规的规定,本着诚实信用、公平公正的原则,为保证本工程建设的质量、进度和投资效益,经甲乙双方协商一致,特签订本合同。
一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________二、监理范围1. 乙方负责甲方委托的工程建设项目的施工监理工作。
具体内容包括:施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制及安全生产监督等。
2. 乙方须对工程施工过程中可能存在的质量问题、安全隐患等及时向甲方提出专业意见和建议。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
在监理期限内,乙方应按照合同约定履行监理职责。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:根据工程规模、监理工作量及难度等因素,经甲乙双方协商确定。
2. 监理费用支付方式和时间:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,并对乙方的工作进行监督。
2. 甲方应按时支付监理费用,确保乙方正常履行监理职责。
3. 甲方应提供必要的工程资料,协助乙方开展监理工作。
4. 甲方有权对乙方的监理工作提出合理建议和要求,以改进监理工作的质量和效率。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定获得监理费用。
2. 乙方应按时参加工程例会,及时汇报工程进展情况,提出合理化建议。
篇2甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则基础上,就本工程建设监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对本工程进行全过程监理,包括施工前准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
建设工程监理合同(示范文本)7篇
建设工程监理合同(示范文本)7篇篇1甲方(业主):______________________乙方(监理单位):______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________监理范围:______________________二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
具体监理工作内容应根据工程实际情况,在双方协商后确定。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程期间因故中止,双方应另行协商处理。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:按照工程规模、监理难度、工期等因素综合确定。
2. 支付方式:根据工程进度分期支付,具体支付节点和金额在补充协议中约定。
3. 甲方应按时支付监理费用,如逾期支付,应按照逾期支付金额的一定比例支付违约金。
五、权利与义务1. 甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,甲方有义务按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利和义务:乙方有权获得约定的监理费用,乙方有义务按照合同约定履行监理职责,对工程项目的质量、安全、进度等进行有效监督。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程监理合同范本6篇
工程监理合同范本.6篇篇1甲方(业主单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,鉴于甲方需要工程监理服务,乙方具备提供工程监理服务的能力与资质,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行工程监理事宜达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:__________(二)工程地点:__________(三)工程规模及特征描述:__________(四)工程监理的范围和内容:包括但不限于施工现场管理、进度控制、质量控制、安全生产监督等。
二、监理服务期限及目标(一)监理服务期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成相关工程资料归档移交为止。
(二)监理目标:确保工程按期完工,保障施工质量,控制工程成本,确保安全生产。
三、监理费用及支付方式(一)监理费用计算方式:按照工程造价的百分比或者根据工程的实际需要进行定额计算,具体由双方另行商定。
(二)支付方式:按工程进度分期支付,包括预付款、进度款和尾款等,具体支付时间和金额按合同附件的付款协议执行。
(三)开具发票:乙方在完成合同约定的服务内容后,向甲方提供合法有效的发票。
四、甲方的权利与义务(一)甲方有权要求乙方按照合同约定提供优质的工程监理服务。
(二)甲方有义务按时支付监理费用,提供必要的工作条件。
(三)甲方应及时提供与工程相关的技术资料,确保资料的真实性和完整性。
五、乙方的权利与义务(一)乙方有权获得约定的监理费用。
(二)乙方应按时进驻施工现场,按照合同约定提供全面的工程监理服务。
(三)乙方应确保监理人员的专业能力和职业素养,遵守法律法规和工程建设标准。
(四)乙方应对甲方提供的资料保密,未经甲方同意不得泄露或者用于其他用途。
六、工程变更与调整如因工程需要或者其他不可抗力因素导致工程发生变更,甲乙双方应协商确定相应的监理服务调整和费用变更。
七、违约责任(一)如甲方未按时支付监理费用,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
合同样本 工程监理合同文本7篇
合同样本工程监理合同文本7篇篇1甲方(业主):___________乙方(监理单位):___________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为了明确双方在工程监理过程中的权利与义务,甲乙双方经过友好协商,达成如下协议:一、合同目的及工程监理范围1. 目的:为确保工程项目的质量、进度和安全,提高经济效益和社会效益,甲方委托乙方承担本工程的监理工作。
2. 工程监理范围:_____________(具体工程名称及地点)。
二、监理工作内容1. 监督管理施工单位履行合同情况。
2. 审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案。
3. 检查施工单位的施工安全措施。
4. 检查施工单位的主要结构、材料设备的质量和进度。
5. 对工程的施工进度进行控制和管理。
6. 检查施工单位的施工质量。
7. 对施工过程中发生的重大问题和事故进行协调处理。
8. 对工程的隐蔽验收和重要工序的验收进行监督管理。
9. 编制监理日志和工程报告等文件。
三、监理工作期限及人员配置1. 监理工作期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方需按照工程需要配置合理的监理人员,并指定项目总监理工程师担任项目负责人。
乙方应根据实际情况调整监理人员的配置和职责分工,确保监理工作的顺利进行。
四、监理费用及支付方式甲方(业主):___________乙方(监理单位):___________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,为明确双方在工程监理过程中的权利与义务,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况及监理范围(一)工程名称:___________工程。
(二)工程地点:___________。
(三)工程监理范围:施工过程中全方位监督、管理及技术支持等服务工作。
具体包括工程质量、进度、成本控制的监督管理工作。
特殊情况下包括但不限于重要结构选型与优化等设计方案的审查与优化建议等技术服务工作等全部内容。
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)工程监理合同范本第1篇甲方:乙方:因甲方的业务发展和对人才的需要,现聘用一批高端技术人才担任公司的技术顾问。
本着平等自愿、诚信友好的原则,决定聘任乙方为甲方的专业高级工程师,为甲方提供专业能力范围内的技术顾问。
经协商一致,签定本协议,以便共同遵守。
具体条款如下:一、协议期限本协议期自年月日起,至年月日周年。
二、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件):1、职称证书(建筑专业高级工程师证)2、身份证复印件3、毕业证书复印件4、评审表、职称批准文件复印件,复印件部分需体现经有权出具证明的人事主管部门盖章;5、原聘用单位解聘证明;6、一寸彩照8张。
以上乙方提供的文件信息甲方应予以保密,不得用于履行本协议之外的其它用途,否则由此出现的任何责任均由甲方承担。
三、顾问费:甲方付给乙方的顾问费用共计人民币元 (大写:元整)付款方式:经建设主管部门确定乙方证书没有问题后的7个工作日内,甲方一次性支付聘用酬金给乙方。
四、合同期间,甲方有权使用乙方的专业高级职称证书用于办理企业资质申请注册、变更、升级,开展正常业务和资质年检审查使用。
五、甲方对乙方职称证书的具体要求:1、职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件应提供原件或者复印件(经有权出具证明的人事主管部门盖章)供甲方验证(资质审查部门验证),职称证书留存甲方,身份证等相关原件在资质申请完毕后归还乙方。
公司在进行资质申请注册、2、乙方所提供的职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件等相关证件(含身份证)必须有效真实,且乙方职称证书必须确保未在其他单位使用(资质审查部门在资质管理系统中查询无多家企业重复使用),后期如因为乙方证书多家挂靠影响甲方企业资质,一切后果由乙方承担,并负相应的法律责任。
六、甲方必须在本协议约定的范围内合法地使用乙方的职称证书(含身份证),不得以乙方的名义进行本协议约定以外的其他非法活动,否则由此造成的后果,由甲方负相应的法律责任。
工程监理合同范本5篇
工程监理合同范本.5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程监理合同范本一、双方约定甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(监理方)地址:法定代表人:联系电话:二、工程情况1、项目名称:2、建设规模:3、工程地址:4、工程概况:5、监理范围及内容:三、监理费用1、监理费用总额:2、付款方式:3、额外费用:4、逾期付款利息:四、监理责任1、监理方应当全程监督、检查工程施工情况,确保工程质量;2、监理方应当及时向委托方汇报工程进度及质量状况;3、监理方应当配合委托方做好施工单位的工作安排;4、监理方应当制定监理报告,评价工程施工质量。
五、委托方责任1、委托方应当按照监理方的要求提供工程相关资料及配合监理工作的开展;2、委托方应当及时处理监理方反馈的问题,并协助监理方解决工程施工中遇到的困难;3、委托方应当按时支付监理费用。
六、变更与解除1、若工程发生变更,须由双方协商决定是否对监理合同进行修改;2、若一方违约,另一方有权解除该监理合同。
七、争议解决1、如因履行本合同而发生的任何纠纷,双方应当友好协商解决;2、如果协商不成,应提交仲裁解决。
八、其他1、本合同自双方签字盖章之日起生效;2、未尽事宜,由双方协商解决。
委托方:(盖章)法定代表人签字:日期:监理方:(盖章)法定代表人签字:日期:篇2工程监理合同范本甲方(监理单位):______________(简称甲方)乙方(被监理单位):______________(简称乙方)鉴于乙方委托甲方为其工程项目进行监理工作,双方经友好协商确定以下工程监理合同:第一条工程监理的内容及范围1.1 甲方将为乙方的工程项目提供全面的监理服务,包括但不限于工程项目的设计、施工、预算、进度等方面的监督和管理。
1.2 甲方将依据监理合同的约定,对工程项目进行现场检查、技术审核、资料核对等工作,并对发现的问题提出监理意见和建议。
1.3 乙方应在监理合同中明确工程项目的具体范围、工作内容及监理的工作时间和工作条件,以确保监理工作的顺利进行。
建设工程的监理合同6篇
建设工程的监理合同6篇篇1甲方(业主单位):___________________________乙方(监理单位):___________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,经友好协商,达成以下协议:一、监理工程概况及监理内容(一)工程名称:___________________________。
(二)工程地点:___________________________。
(三)工程规模:___________________________。
(四)监理范围:包括工程施工阶段的全过程监理,具体内容包括但不限于质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、各方协调等。
二、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
三、监理费用及支付方式(一)监理费用:按照国家和地方有关规定的标准计算,总价为人民币________元整(¥________元)。
(二)支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
四、监理职责与义务(一)甲方的职责与义务1. 甲方应当向乙方提供与工程相关的必要资料,并确保资料的真实性和完整性。
2. 甲方应当支持乙方履行监理职责,为乙方实施监理工作提供必要条件。
3. 甲方应当按时支付监理费用。
(二)乙方的职责与义务1. 乙方应当按照国家法律、法规、规范和技术标准的要求,履行监理职责。
2. 乙方应当制定详细的监理计划,并组织实施。
3. 乙方应当对工程施工过程进行监督和管理,确保工程质量和进度达到预定目标。
4. 乙方应当及时记录和报告工程进展情况和问题,并提出合理化建议。
5. 乙方应当协助甲方处理与工程相关的其他事务。
五、违约责任与解决方式(一)甲方未按约定支付监理费用或其他应付款项,应当承担违约责任,并向乙方支付违约金。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同(范本)5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号:XXXXX甲方(监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________乙方(被监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程,甲方同意为乙方提供工程建设监理服务,并根据以下条款达成一致:第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理,包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中,全程严格依照国家有关法规和标准要求,对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用,费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用,甲方有权暂停或终止监理服务,并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权,不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件,以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求,如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任,必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务,乙方有权要求返还已支付的监理费用,并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议,甲方有权暂停监理服务,并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释,应经双方协商一致,并签署书面协议。
建设工程监理合同范本6篇
建设工程监理合同范本6篇第1篇示例:建设工程监理合同范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方拟进行建设工程,为确保工程质量和安全,甲、乙双方经友好协商,特订立本合同,依法平等自愿,遵循诚实信用原则,约定各项事宜如下:一、合同范围及内容1、甲方委托乙方为其在项目名称(或地址)的建设工程进行监理。
监理范围包括但不限于项目进度、质量验收、安全检查等内容。
2、甲方应向乙方提供工程图纸、施工合同、施工合格证明等相关资料,以供乙方进行监理工作。
3、乙方应依法履行监理职责,独立、公正、客观地开展监理工作,保证工程质量和安全。
二、费用1、甲方应按约定时间向乙方支付监理费用,支付方式为(具体金额及支付时间)。
2、如因工程变更或其他原因导致监理工作量超出原约定范围,应按双方协商的费用标准支付额外费用。
三、监理责任1、乙方应根据建设工程的实际情况,制定监理计划,并按照计划定期向甲方提交监理报告。
2、乙方应及时向甲方反馈工程质量、施工进度、安全隐患等方面的问题,并提出合理建议和处理意见。
3、乙方应对施工现场进行巡查,确保施工单位按照规定进行施工,并监督施工单位进行质量验收。
4、乙方应参与工程竣工验收,出具监理意见,并签署竣工验收书。
5、如发现工程质量、安全等方面存在严重问题时,乙方有权要求暂停施工,直至问题得到解决。
四、保密责任1、乙方应严格遵守国家法律法规和相关规定,对甲方提供的工程信息及监理过程中获取的资料、数据等信息进行保密。
2、未经甲方书面同意,乙方不得将工程相关信息用于其他用途,不得泄露给第三方。
五、违约责任1、若乙方未能按约定履行监理职责,给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
2、如甲方未按约定支付监理费用,将影响乙方正常履行监理职责的,甲方应承担违约责任。
六、合同变更1、双方未来因工程变更或其他原因需要对合同内容进行变更的,应书面协商一致,签订书面的变更协议。
七、其他事项1、本合同自双方签字盖章之日起生效,并于工程竣工验收之日终止。
工程建设监理合同6篇
工程建设监理合同6篇篇1甲方(建设单位):__________________乙方(监理单位):__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,结合本工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,特签订本合同,以明确双方责任、权利和义务。
本合同经双方签字盖章后生效,双方应共同严格遵守执行。
一、工程概况工程名称:__________________工程地点:__________________工程规模:__________________监理范围:__________________监理内容:__________________篇2甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方委托乙方对甲方所承担的工程进行监理事宜,达成如下协议:一、工程概况及监理范围工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________监理范围:土建工程、机电安装工程等施工图纸设计内容所涉及的全部工程内容的监理工作。
二、监理工作内容乙方应按照甲方的要求,履行以下监理职责:1. 审查施工单位的施工组织设计和重大技术方案,确保其符合法律、法规及工程建设强制性标准。
2. 对施工现场的安全生产、文明施工和环境保护进行监督检查,确保其符合相关要求。
3. 审查施工现场的测量成果资料。
4. 控制工程进度和工程质量,参与竣工验收等工作。
5. 其他相关监理工作。
三、监理工作的标准和要求乙方应当按照有关法律法规和监理合同的要求,严格执行以下监理工作的标准和要求:1. 按照合同约定履行职责,保证工程质量和安全。
2. 按照工程进度和工程质量要求进行监理工作,确保工程进度和质量达标。
3. 对施工现场进行巡视检查,及时发现并纠正问题。
建设工程委托监理合同示范文本7篇
建设工程委托监理合同示范文本7篇篇1甲方(业主/建设单位):__________地址:__________________________________法定代表人:____________________ 联系电话:____________营业执照号码:______________________________________资质证书号码:____________________________________乙方(监理单位):__________监理咨询有限公司地址:__________________________________法定代表人:____________________ 联系电话:____________营业执照号码:______________________________________资质证书号码:工程监理综合资质标准甲级(或根据具体情况填写具体级别)鉴于甲方已委托乙方作为其指定的工程项目监理单位,乙方同意按照本合同的条款和条件履行监理职责。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方经友好协商,达成如下协议:一、定义与解释(在此部分,定义并解释合同中常用的术语和缩写。
)二、工程项目概况及监理范围(描述工程项目的名称、地点、规模及监理的具体范围和内容。
)三、监理工作的依据和目标(明确监理工作的依据,如相关法律法规、技术规范等,并阐述监理工作的目标。
)四、监理期限与进度安排(确定监理工作的起始日期、结束日期以及各个阶段的具体进度安排。
)五、监理费用及其支付方式(明确监理费用的计算方式、支付时间、支付比例等。
)六、甲方职责与义务(列举甲方应履行的职责和义务,如提供相关资料、协助乙方工作等。
)七、乙方职责与义务(详细描述乙方作为监理单位应履行的职责和义务,包括但不限于对工程项目的质量、进度、成本等方面实施有效控制等。
)八、风险管理与应对(阐述合同双方可能面临的风险以及应对措施,包括自然灾害、政策变化等不可抗力因素。
有关工程监理合同范本6篇
有关工程监理合同范本6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(监理方):_________________________根据有关法律法规,为确保工程顺利进行,提高工程质量,甲乙双方经友好协商,就本工程监理事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程规模:_________________________4. 工程内容:_________________________二、监理范围与任务乙方承担甲方下列工程监理任务:1. 监督施工合同履行情况;2. 审核施工图纸及施工方案是否符合相关规定;3. 监督工程质量和施工进度;4. 参与隐蔽工程验收工作;5. 参与工程竣工验收工作;6. 协助处理工程变更和索赔事项;7. 其他双方约定的监理事项。
三、监理期限与进度安排1. 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
2. 乙方应根据工程进度编制监理计划,并按照计划实施监理工作。
甲方应根据实际情况对监理计划进行调整。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式:按工程总造价的百分比计算。
具体比例如下:_________________________。
2. 支付方式:_________________________。
3. 甲方应按约定时间支付监理费用,如甲方未按时支付,乙方有权暂停监理服务。
五、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供高质量的监理服务。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应提供必要的资料供乙方参考。
4. 甲方应尊重乙方的专业意见,合理采纳监理建议。
5. 甲方应确保施工现场安全,为乙方提供必要的工作条件。
六、乙方权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应提供专业的监理服务,确保工程质量。
3. 乙方应按时向甲方报告工程进度和监理情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程监理合同文本委托人:监理人:合同编号:合同名称:依据国家有关法律、法规,建设管理局(以下简,称委托人)委托监理有限公司(以下简称监理人),提供施工监理服务,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:工程 2、建设地点:: 3、工程等别(级) -------- 4、工程总投资人民币,下同: 5000 万元 5、工期: 90 天二、监理范围 1、监理项目名称:项目施工监理 2、监理项目内容及主要特性参数:按照专用合同条款中约定的范围承担监理服务 3、监理项目投资:万元 4、监理阶段:(施工期、保修期)三、监理服务内容、期限 1 1、监理服务内容:按专用合同条款约定。
2、监理服务期限:自 XX 年 9 月至 XX 年 12 月四、监理服务酬金监理正常服务酬金为(大写)元,由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序 1、监理合同书含补充协议; 2、中标通知书 3、投标报价书; 4、专用合同条款; 5、通用合同条款; 6、监理大纲; 7、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式伍份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本份,委托人执壹份,监理人执肆份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)法定代表人:(签名)法定代表人:(签名)或授权代表人:(签名)或授权代表人:(签名) 2单位地址:单位地址:邮政编码:邮政编码:电话:电话:电子信箱:电子信箱:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:签订地点:签订时间:年月日 3 第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语,除上下文另有约定外,具有本条所赋予的涵义:“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任,委托监理业务一、的法人或其合法继承人。
“监理人” 二、指受委托人委托,提供监理服务的法人或其合法继承人。
三、“承包人”指与委托人发包人签订了施工合同,承担工程施工的法人或其合法继承人。
“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织,由四、总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
“监理项目” 五、是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作,包括正六、常服务和附加服务。
“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提七、供的服务。
八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”“附加服务”应九、、得到的正常服务酬金和附加服务酬金。
十、“天”指日历天。
“现场”指监理项目实施的场所。
十一、 4 第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件、《水利工程建设监理规定》;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件。
具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系第四条委托人应指定一名联系人,负责与监理机构联系。
更换联系人时,应提前通知监理人。
第五条在监理合同实施过程中,双方的联系均应以书面函件为准。
在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下,可先以口头形式通知,并在 48 小时内补做书面通知。
第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策,应通过监理机构下达,法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利第七条委托人享有如下权利:一、对监理工作进行监督、检查,并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求; 5 二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权;三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证;四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告;五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时,有权解除本合同。
1、监理转让合同进行转包的; 2、监理人与承包人恶意串通,给委托人带来损失的; 3、监理人失去履行合同能力,不能再执行监理职权。
六、委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
监理人的权利第八条委托人赋予监理人如下权利:一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人,报委托人批准;二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件;三、核查并签发施工图纸;四、签发合同项目开工令、暂停施工指示,但应事先征得委托人同意;签发进场和复工通知;五、审核和签发工程计量、付款凭证; 6 六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格,有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员;七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时,有权要求承包人增加或更换施工设备;八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时,有权解除本合同; 1、委托人不按合同向被委托人支付监理服务费的, 2、委托人强行减低工程质量标准和压缩工期的;3、委托人没有履行合同的能力或被取消的。
九、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。
第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式,免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。
序号 1 2 3 4 第十一条在专用合同条款约定的时间内,就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定,并及时送达监理机构。
超过约定时间,监 7理机构未收到委托人的书面决定,且委托人未说明理由,监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见,无须再作确认。
第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限,并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。
第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件,具体内容在专用合同条款中明确。
如果不能提供上述条件的,应按实际发生费用给予监理人补偿。
第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。
第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。
第十六条维护监理机构工作的独立性,不干涉监理机构正常开展监理业务,不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定;未经监理机构签字确认,不得支付工程款。
第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。
如要求监理人自己投保,则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第十八条将投保的“建筑工程一切险”的保险合同和保单提供给监理人作为工程合同管理的一部分。
第十九条未经监理人同意,不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则,运用合理的技能, 8按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。
第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构,并进驻现场。
及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人,将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人;实施期间有变化的,应当及时通知承包人。
更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。
第二十三条签发进场通知、复工通知。
第二十二四条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时,应向委托人报告。
第二十三五条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量,检查、检验并确认工程的施工质量;检查施工安全生产情况。
发现存在质量、安全事故隐患,或发生质量、安全事故,应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第二十四六条监督、检查工程施工进度。
第二十五七条按照委托人签订的工程保保险合同和保单,做好施工现场工程保保险合同的管理。
协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据,搞好保险索赔。
第二十六八条协调施工合同各方之间的关系。
第二十七九条按照施工作业程序,采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。
需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第三十第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
9 第二十九一条编制《监理日志》,并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。
第三十二条按有关规定参加发包人和政府组织的工程验收,并按有关规定做好相关配合工作。
委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。
接受发包人委托,签发工程移交证书、保修责任终止证书。
第三十一三条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。
在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内,未征得委托人同意,不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其它其他需保密的资料,不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
监理服务酬金第三十二四条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。
第三十三五条除不可抗力外,有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长,均应视为监理机构的附加服务,监理人应得到监理附加服务酬金:一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误;二、在本合同履行过程中,委托人要求监理机构完成监理合同约定范围、目标和内容以外的服务;三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时,其善后工作或恢复执 10行监理业务的工作。
监理人完成附加服务应得到的酬金,按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。
第三十四六条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时,应按有关规定调整监理服务酬金。
第三十五七条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时,应当在收到监理人支付申请书后 7 天内向监理人发出异议通知,由双方协商解决。
7 天内未发出异议通知,则按通用合同条款第三十四第三十二条、第三十五第三十三条、第三十六第三十四条的约定支付。
合同变更与终止第三十六八条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时,双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商,签订监理补充协议。
第三十七九条当发生法律或本合同规约定的解除合同的情形时,有权解除合同的一方要求解除合同的时,应书面通知对方;若通知送达后 28 天内未收到对方的答复,可发出终止监理合同的通知,本合同即行终止。
因解除合同遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方赔偿损失。
第四十第三十八条在监理服务本合同期限内,由于国家政策致使工程建设计划重大调整,或不可抗力而致使合同不能履行时,双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
11 第三十九一条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。
违约责任第四十二条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任,除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任。