工程款延期支付协议书
施工合同延期付款协议书
甲方（施工单位）：_________________乙方（建设单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的施工合同编号为____的施工合同（以下简称“合同”），约定乙方应按合同约定支付工程款。
现因以下原因，经双方友好协商，达成如下延期付款协议：一、延期付款原因1. 因不可抗力因素导致工程进度受到影响，具体原因如下：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等；（2）政策因素：如政府征收、土地征用、城市规划调整等；（3）甲方原因：如甲方提供的材料不符合要求、设计变更等；（4）乙方原因：如乙方提供的资料不齐全、工程验收不及时等。
2. 因合同约定的工期延长，导致工程进度受到影响。
二、延期付款期限1. 根据实际情况，双方协商确定延期付款期限为____个月。
2. 延期付款期限自合同约定的付款时间起计算。
三、延期付款金额1. 延期付款金额为合同约定的付款金额减去已付款金额。
2. 延期付款金额的具体计算方法如下：（1）合同约定的付款金额：____元；（2）已付款金额：____元；（3）延期付款金额：合同约定的付款金额 - 已付款金额 = ____元。
四、付款方式1. 延期付款采用分期付款方式，具体分期如下：（1）第一期：自延期付款期限开始之日起____个月，支付延期付款金额的____%；（2）第二期：自延期付款期限开始之日起____个月，支付延期付款金额的____%；（3）……（4）最后一期：自延期付款期限开始之日起____个月，支付剩余的延期付款金额。
2. 每期付款前，甲方应向乙方提供相应的付款申请和工程进度证明。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间支付延期付款的，应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定时间支付工程款的，应向甲方支付____%的违约金。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程结算款延迟支付协议书范本
协定书号:__________
立协约者
甲方:(请求人、支付义务人的公司名称)
地址:_________________________
乙方:(被请求人、支付请求人的公司名称)
地址:_________________________
甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________(工程名)的建设工程合同(以下简称“工程合同”)，约定甲方向乙方支付工程款。
根据工程合同，由于工程计划的调整及施工期限的延长，工程款的支付计划不能按工程合同规定的时间支付，存在延迟的可能。
甲乙双方经友好协商，本着平等自愿的原则，达成以下协议。
协定条款
因延期举行的滞纳金、罚金、诉讼损害赔偿金及其他费用，大致由甲方承担。
甲方将全力协助乙方顺利推进工程进度，在符合工程合同规定的工程完成质量及时间标准的情况下，尽快恢复正常付款方式。
支付时间
甲方按以下顺序支付工程款。
①工程合同规定的标准支付时间
②本协议规定的支付时间
③其他书面协议规定的支付时间
工程合同规定的标准支付时间顺延至本协议规定的支付时间，其延长期间不适用滞纳金及其他惩罚措施。
本协议自甲乙双方签字盖章时生效，具有同等法律效力。
本协议未尽事宜，经双方协商订立书面补充协议，作为本协议的一部分，具有同等法律效力。
甲方:________(署名)
乙方:________(署名)
日期:____年__月__日。
工程合同延期支付
工程合同延期支付工程合同延期支付条款范本如下：第一条延期支付条件甲方因资金周转困难，无法按照合同约定的时间点支付工程款项。
在此情况下，甲乙双方协商一致，同意对合同中的支付时间进行适当延期，具体延期时间由甲乙双方根据实际情况协商确定。
第二条延期支付程序1. 甲方应在合同约定的支付期限前15日向乙方书面提出延期支付的申请，并说明延期支付的原因及预计的支付时间。
2. 乙方在接到甲方的延期支付申请后，应在5个工作日内予以答复，明确是否同意延期及其具体条件。
3. 如乙方同意延期支付，双方应签订书面的延期支付协议，明确延期的具体时间、金额及其他相关事宜。
第三条延期支付责任1. 甲方应按照延期支付协议确定的时间和金额支付工程款项，逾期未付的，应按日支付千分之五的违约金。
2. 乙方在同意延期支付的情况下，应保证工程质量和进度不受影响，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第四条特殊情况处理如遇不可抗力等特殊情况影响工程进度或资金状况，甲乙双方应及时沟通，根据实际情况重新协商支付时间和条件。
第五条争议解决因延期支付引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
解析：本范本旨在为工程合同中的延期支付提供一个基本框架，确保在资金紧张的情况下，工程能够继续进行，同时保护双方的合法权益。
在实际操作中，甲乙双方应根据具体情况灵活调整条款内容，包括但不限于延期时间的长短、违约金的比例等。
值得注意的是，延期支付不应成为甲方逃避支付义务的手段，而应是在确实存在资金困难时的临时性措施。
乙方在同意延期支付时，也应充分考虑自身的利益，确保工程的正常进行不会因此受到影响。
合同工程款延期支付协议
合同工程款延期支付协议在建筑行业，合同的执行往往受到多种因素的影响，导致工程款支付可能会延期。
在这种情况下，双方通常会签订一份延期支付协议，以确保项目的顺利进行并维护各自的权益。
下面提供一份合同工程款延期支付协议范本，供相关人士参考。
甲方（业主）：______________乙方（承包商）：______________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《__________工程项目施工合同》（以下简称“原合同”），现因____________（延期支付的原因），经双方协商一致，同意对原合同中的支付条款进行如下调整：一、延期支付金额及期限1. 本次延期支付的工程款总额为人民币____元整（大写：____________________）。
2. 该笔款项将于____年__月__日前支付给乙方。
二、利息及违约金1. 由于延期支付，甲方同意按照年利率__%向乙方支付延期支付期间的利息。
2. 若甲方未能在上述期限内完成支付，除应支付延期利息外，还应按照未付款项的千分之__每日向乙方支付违约金。
三、保证措施1. 为确保延期支付的履行，甲方可以提供相应价值的担保或保证金。
2. 乙方有权在甲方未能按时支付款项时，采取合法措施保护自身权益，包括但不限于暂停工程施工等。
四、其他条款1. 本协议一经签署，即成为原合同不可分割的一部分，并与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，仍按原合同执行。
如与原合同有冲突之处，以本协议为准。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
4. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（业主）：______________（盖章）代表人：______________（签字）日期：____年__月__日乙方（承包商）：______________（盖章）代表人：______________（签字）日期：____年__月__日。
工程延期赔偿协议书范本
4.3乙方应按照本协议约定支付延期赔偿金。
第五条违约责任
5.1如乙方未按照本协议约定支付延期赔偿金，甲方有权从工程款中直接扣除。
5.2如甲方未按照原合同约定支付工程进度款，乙方有权顺延工程工期。
第六条争议解决
6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
工程延期赔偿协议书范本
鉴于：
甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）于____年____月____日签订《工程承Байду номын сангаас合同》（以下简称“原合同”），合同编号为__________，约定由乙方承担__________工程（以下简称“本工程”）的施工任务。
鉴于本工程因不可抗力原因及/或双方协商一致的原因，需延长原合同约定的工程完工时间。
2.3延期赔偿金总额=每日赔偿金额×实际延期天数。
2.4乙方应在实际延期结束后____个工作日内向甲方支付延期赔偿金。
第三条甲方责任
3.1甲方应按照原合同约定及时支付工程进度款。
3.2甲方应确保本工程所需材料、设备及时供应，并满足施工要求。
3.3甲方应积极配合乙方办理相关延期手续。
第四条乙方责任
4.1乙方应保证工程质量，确保延期期间工程质量不受影响。
为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立如下延期赔偿协议：
第一条延期事项
1.1本工程原合同约定的完工时间为____年____月____日。
1.2经双方协商一致，本工程延期至____年____月____日。
第二条赔偿金额
2.1乙方同意按照原合同约定的延期赔偿标准向甲方支付延期赔偿金。
2.2延期赔偿金计算方式为：每日赔偿金额=原合同总价×延期赔偿比例。
工程合同欠款承诺书
工程合同欠款承诺书
尊敬的各位有关方面：
本人（或本公司）于XXXX年月日与贵公司（或贵机构）签订了有关工程合同，应当于XXXX年月日前会同贵公司按照合同约定完成建设任务，同时支付全部的工
程款项。
但因本人（或本公司）个人原因（或公司内部原因），迟迟未能如期完成工程建设并支付全部的工程款项，给贵公司（或贵机构）造成了不便和损失，现本人（或本公司）在此承诺如下：
一、延期付款承诺
根据本人（或本公司）的实际情况，特承诺将原先的付款期限推迟至XXXX年
月日前全部支付完成。
在此期间，本人（或本公司）将按照约定的工程进度逐步支付工程款项，以尽量减轻贵公司（或贵机构）的损失，并保证时间之内全部到位。
二、全额付款承诺
如本人（或本公司）有条件，在合同约定时间之前完成工程建设工作，将第一
时间向贵公司（或贵机构）支付全部的工程款项，以表达我方的诚意。
三、违约承诺
如本人（或本公司）未按照承诺的期限全部支付工程款项，则承担一切法律责任，包括给贵公司（或贵机构）造成的经济损失、名誉损害和其他不利影响。
同时，本人（或本公司）在此表示并保证，将真诚履行承诺，信守诚信，彻底解决合同纠纷问题，做到最大限度地保障贵公司（或贵机构）的合法权益和利益。
四、其他
本人（或本公司）与贵公司（或贵机构）之间的工程合同是双方的合法协议，
双方应当严格按照合同约定履行各自的义务和责任，共同完成建设任务，达成协调、和解与互利的合作关系。
如有任何纠纷，双方应当通过友好协商的方式加以解决，不得有任何恶性的诉讼或其他手段，损害合作关系。
特此承诺。
承诺人（公司）：XXX
签字日期：XXXX年月日。
延期支付工程款合同
延期支付工程款合同
一、合同主体
甲方（业主）：___________
乙方（承包商）：___________
二、合同内容
1. 工程名称：___________
2. 工程地点：___________
3. 工程内容：___________
4. 工程价款：人民币______元
三、支付方式
1. 甲方应在工程竣工验收合格后，于______年______月______日前支付工程款的______%。
2. 余款______%的支付时间由双方另行协商确定。
四、延期支付的原因
甲方由于以下原因，无法按时支付工程款：
1. 资金链断裂：由于市场环境变化或其他不可抗力因素，甲方的资金链出现断裂，暂时无法支付工程款。
2. 工程质量问题：如果工程存在质量问题，甲方有权扣留部分或全部工程款，直到问题得到解决。
五、违约责任
1. 如果甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×千分之五。
2. 如果乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期完成工程部分的造价×逾期天数×千分之五。
六、争议解决
合同执行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。
七、其他条款
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：______ 日期：______
乙方（签字）：______ 日期：______。
工程款项支付日期延期协议书
工程款项支付日期延期协议书
协议书编号：[协议书编号]
签订日期：[签订日期]
根据双方自愿，在充分沟通和协商的基础上，就项目工程款项支付日期延期事宜达成以下协议：
一、延期原因
1. 项目工程的实际进展与原计划存在差距，导致款项支付时间紧迫；
2. 受到不可抗力或相关合同变更等因素的影响，无法按原约定日期支付款项。
二、延期期限
1. 原预定支付日期为[原预定支付日期]；
2. 经双方协商一致，将款项支付日期延期至[延期后的支付日期]。
延期期限为[延期天数]天。
三、权利与义务
1. 承包方（甲方）同意按延期后的支付日期支付款项。
2. 工程方（乙方）同意在支付日期延期期间继续履行合同规定的工程进展和交付要求。
四、违约责任
1. 在延期期限内，如果承包方未按照约定日期支付款项，将按照相关法律法规及协议约定承担相应违约责任。
2. 在延期期限内，如果工程方未按照合同规定履行工程进展和交付要求，将按照相关法律法规及协议约定承担相应违约责任。
五、协议生效
本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，并成为双方共同遵守的合同条款。
甲方（承包方）：_____________________
乙方（工程方）：_____________________
签署日期：_____________________。
工程款延期支付协议书范本
工程款延期支付协议书范本甲方（付款方）：__________乙方（收款方）：__________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《____工程合同》（以下简称“原合同”），双方现就原合同项下工程款的延期支付事宜达成如下协议：一、原合同约定甲方应向乙方支付的工程款总额为人民币____元（大写：____元整），付款方式及付款期限如下：1. 合同签订后七个工作日内，甲方支付工程总价款的20%，即人民币____元（大写：____元整）作为工程预付款。
2. 工程进度达到约定的____%，经甲方确认后七个工作日内，甲方支付工程总价款的60%，即人民币____元（大写：____元整）作为工程进度款。
3. 工程完工，并通过甲方、乙方及第三方验收合格、通电、办理完移交手续，且完成对甲方操作员培训后七个工作日内，甲方支付工程总价款的15%，即人民币____元（大写：____元整）作为工程款。
4. 剩余工程总价款的5%，即人民币____元（大写：____元整）作为工程质保金。
二、甲方因____原因，请求延期支付原合同约定的第2、3、4笔款项，乙方同意甲方在本协议签署后，将上述款项的支付期限延期至____年____月____日。
三、甲方承诺在延期支付期限内，按照原合同约定的付款方式及付款期限向乙方支付上述延期款项。
若甲方逾期支付，应按照原合同约定的逾期付款违约金计算方式向乙方支付违约金。
四、本协议自双方签署之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
五、本协议的签订地为____省____市____区，适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
甲方（签字）：__________ 乙方（签字）：__________日期：____年____月____日。
工程延期合同范本3篇
工程延期合同范本3篇篇一工程延期合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程延期的原因及时间1. 工程延期的原因：_______________________2. 工程延期的时间：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______天。
二、工程延期的责任承担1. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于增加的工程费用、工期延误损失等。
2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方因此而支付的违约金、赔偿金等。
3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程延期，双方应各自承担由此造成的损失。
三、工程延期的费用及支付方式1. 工程延期期间，乙方应按照原合同约定的工程进度和质量要求进行施工，甲方应按照原合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。
2. 如因工程延期导致乙方增加了工程费用，双方应根据实际情况协商确定增加的费用金额，并在本合同签订后______日内支付给乙方。
3. 如因工程延期导致甲方需要支付违约金或赔偿金，乙方应在本合同签订后______日内支付给甲方。
四、工程延期的其他事项1. 本合同未涉及的其他事项，仍按照原合同的约定执行。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：_______________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：_______________________签订日期：______年______月______日乙方（承包方）：_______________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：_______________________签订日期：______年______月______日篇二工程延期合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程延期的原因1. 详细说明导致工程延期的原因，如不可抗力、设计变更、甲方原因等。
工程款支付方式调整与延期支付协议书
工程款支付方式调整与延期支付协议书甲方：XXX公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX鉴于甲、乙双方就工程款支付方式存在一定的调整需求，经友好协商，达成如下协议：一、支付方式调整1. 根据双方协商一致，原定的工程款支付方式由一次性支付调整为分期支付。
具体支付方式如下：（1）第一期支付：工程开工后，甲方支付工程款总额的30%（人民币XXX元）给乙方；（2）第二期支付：工程完成50%后，甲方支付工程款总额的50%（人民币XXX元）给乙方；（3）第三期支付：工程验收合格后，甲方支付工程款总额的20%（人民币XXX元）给乙方。
2. 所有的支付均以人民币现金形式结算，并在支付之日起的3个工作日内完成支付。
二、延期支付协议1. 甲方与乙方同意，双方关于工程款支付的原定时间将进行延期。
2. 延期支付协议如下：（1）工程款原定支付时间为XXX年XX月XX日；（2）甲方与乙方约定延期支付的具体时间为XXX年XX月XX日；（3）延期支付时间一经确定，甲方将在延期支付期限到期前3个工作日内，支付工程款第一期款项给乙方。
三、违约责任1. 若一方未按照本协议的约定支付工程款项，则支付方应承担支付延迟款项的责任，按照逾期未支付金额的0.05%计算，自逾期之日起每天累计至实际支付之日。
2. 若一方未按本协议的约定支付工程款项超过30日的，对方有权解除合同，并要求支付法律规定的违约金及应承担的其他损失。
四、协议生效与终止1. 本协议一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并在支付款项完成后终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：。
工程延期免责协议书范本
工程延期免责协议书范本甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《________工程合同》（以下简称“合同”），现因以下原因导致工程延期，甲乙双方为明确责任，经友好协商，就工程延期相关事宜达成如下协议：一、工程延期情况1. 工程原定于____年__月__日竣工交付，但由于以下原因导致工程延期：（1）甲方原因：甲方提供的施工图纸、设计方案等资料不齐全、不及时，导致乙方无法按照原定计划进行施工。
甲方延迟支付工程款项，影响乙方的施工进度。
甲方变更工程内容、规模或施工要求，导致工程延期。
（2）乙方原因：乙方施工过程中出现技术问题，需要额外时间解决。
乙方延迟支付分包款项，导致分包商施工进度缓慢。
乙方施工人员不足，导致施工进度受到影响。
二、工程延期责任划分1. 甲方原因导致的工程延期，乙方有权要求甲方支付工程延期期间的误工费，具体金额双方协商确定。
2. 乙方原因导致的工程延期，乙方应自行承担责任，甲方有权要求乙方支付因此产生的额外费用。
三、工程延期期间的处理1. 双方应积极协调，尽快解决导致工程延期的问题，确保工程按时完成。
2. 甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款，确保乙方的施工顺利进行。
3. 乙方应合理安排施工人员，确保施工进度，尽量减少工程延期对甲方的影响。
四、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一经签订，即具有法律效力，双方应严格遵守，不得擅自变更或解除。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日。
2024年专项延期付款工程项目协议模板
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年专项延期付款工程项目协议模板本合同目录一览1. 协议概述1.1 协议双方1.2 项目概述1.3 延期付款安排2. 定义与解释2.1 术语解释2.2 文件与通知3. 项目执行3.1 工程范围3.2 工程进度3.3 质量标准4. 延期付款条款4.1 付款计划4.2 付款条件4.3 付款方式5. 违约责任5.1 违约行为5.2 违约后果5.3 违约赔偿6. 争议解决6.1 协商解决6.2 调解程序6.3 法律诉讼7. 合同的变更与终止7.1 合同变更7.2 合同终止7.3 合同终止后的权利义务8. 合同的生效8.1 签字盖章8.2 审批手续8.3 生效时间9. 保密条款9.1 保密义务9.2 保密期限9.3 例外情况10. 适用法律与争议解决10.1 适用法律10.2 争议解决方式11. 其他条款11.1 不可抗力11.2 合同的转让11.3 附件12. 双方签字12.1 甲方签字12.2 乙方签字13. 附件13.1 项目详细说明13.2 付款凭证13.3 其他相关文件14. 合同生效日期第一部分：合同如下：1. 协议概述1.2 该工程项目的目标是完成X工程，项目编号为X，项目地点为X。
1.3 乙方同意按照本协议的条款和条件，接受延期付款安排，并按期完成工程项目。
2. 定义与解释2.1 本协议所称“甲方”指的是具有独立法人资格的工程发包方，地址为X，法定代表人/负责人为X。
2.2 本协议所称“乙方”指的是具有独立法人资格的工程承包方，地址为X，法定代表人/负责人为X。
2.3 本协议所称“工程项目”指的是甲方委托乙方施工的X工程，项目编号为X。
2.4 本协议所称“延期付款”是指甲方在工程项目的付款计划中，对部分款项的支付时间进行推迟。
3. 项目执行3.1 乙方应按照甲方的要求，保质保量完成工程项目的施工。
3.2 乙方应按照合同约定的工程进度，完成各阶段工程，并接受甲方的监督和检查。
工程合同延期付款协议
工程合同延期付款协议---甲方（建设单位）：_______________乙方（承包单位）：_______________鉴于甲乙双方于[签订日期]签订了《[工程名称]施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为[合同编号]。
由于[具体原因，如：材料供应延迟、设计变更、自然灾害等]，导致工程进度需要调整，现经双方协商一致，就工程款项的延期支付达成如下协议：一、延期支付事项1. 原定于[原支付日期]支付的工程款项[金额]，延期至[新支付日期]支付。
2. 延期支付的工程款项将按照原合同约定的利率计算利息，自[原支付日期]起至[新支付日期]止。
二、责任与义务1. 甲方应确保在[新支付日期]前完成相关款项的筹措工作，并按时足额支付给乙方。
2. 乙方应继续按照原合同的要求，保证工程质量，加快工程进度，力争减少延期对项目整体进度的影响。
3. 若因乙方原因导致工程进一步延期，乙方应当承担相应的违约责任。
三、其他条款1. 本协议是对原合同的补充，除本协议约定的内容外，原合同的其他条款继续有效。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
四、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、附件本协议的附件包括：原合同复印件、工程进度报告、延期原因证明材料等，作为本协议不可分割的一部分。
六、签署甲方代表（签字）：_______________ 乙方代表（签字）：_______________ 签署日期：_______________---。
工程合同延期协议书范本(3篇)
第1篇合同编号：__________甲方（建设单位）：__________________乙方（施工单位）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方建设项目（以下简称“项目”）因不可抗力或非甲方原因导致工程延期一事，经友好协商，达成如下延期协议：一、项目基本情况1. 项目名称：__________________2. 项目地点：__________________3. 项目合同总价：人民币__________元整（大写：____________________）4. 项目合同工期：自____年____月____日至____年____月____日。
5. 项目开工日期：____年____月____日。
二、延期原因1. 甲方原因：__________________2. 乙方原因：__________________3. 不可抗力因素：__________________三、延期期限1. 因甲方原因导致工程延期的，延期期限为____个月。
2. 因乙方原因导致工程延期的，延期期限为____个月。
3. 因不可抗力因素导致工程延期的，延期期限根据实际情况确定，但最长不超过____个月。
四、延期责任1. 甲方原因导致的工程延期，甲方应承担全部责任，并按照合同约定支付乙方相应的工程款。
2. 乙方原因导致的工程延期，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 因不可抗力因素导致的工程延期，甲乙双方互不承担责任，但应按照国家相关规定处理。
五、工程款支付1. 延期期间，甲方应按照合同约定，按月支付乙方工程款。
2. 延期期间，如因甲方原因导致工程款支付延迟，甲方应向乙方支付相应的违约金。
六、其他约定1. 本协议作为工程合同的一部分，与工程合同具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
施工款项延期支付协议书
施工款项延期支付协议书
本协议由以下各方订立：
甲方：[甲方名称]
乙方：[乙方名称]
鉴于：
1. 甲方和乙方之间存在一份施工合同（以下简称“合同”），合
同约定了施工款项的支付方式和时间；
2. 甲方希望延期支付部分施工款项，并与乙方协商达成一致。
经协商一致，各方达成如下协议：
第一条延期支付款项
1. 甲方承诺延期支付合同中规定的部分施工款项，具体金额为：[具体金额]。
2. 延期支付款项的支付日期由合同中原定的支付日期延后至[延期支付日期]。
第二条合同其他条款的适用
本协议仅适用于延期支付款项，合同其他条款仍然有效，双方应按照合同的要求履行。
第三条风险和责任
1. 甲方延期支付款项所产生的任何风险和责任，由甲方承担。
2. 乙方在合同规定的时间内完成施工，并按合同约定提供相应的工程质量和保修。
第四条协议的生效与变更
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至 [有效期截止日期]。
2. 本协议一经签署，双方应严格履行，未经双方协商一致，不得单方面变更或解除。
第五条争议解决
本协议的解释和争议解决应适用中华人民共和国的法律，双方协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
甲方：
签字盖章：
日期：
乙方：
签字盖章：
日期：
注意：请根据实际情况修改文档中的[甲方名称]、[乙方名称]、[具体金额]、[延期支付日期]、[有效期截止日期]部分，并确认所有
条款与合同一致。
本协议仅供参考，请与相关法律顾问或律师核实
和修改以适应具体情况。
装修延期赔偿协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（业主）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（装修公司）：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方与乙方签订的《装修合同》（以下简称“合同”）中约定，乙方应在____年__月__日前完成装修工程，但乙方未能按照合同约定的时间完成装修工程，现双方经友好协商，达成如下延期赔偿协议：一、延期原因及确认1. 延期原因：乙方因以下原因导致装修工程延期：（1）乙方自身原因：____________________（2）不可抗力因素：____________________（3）甲方原因：____________________2. 延期确认：经双方协商，确认乙方装修工程延期至____年__月__日。
二、赔偿条款1. 乙方应按照以下标准向甲方支付延期赔偿金：（1）延期天数在____天以内（含____天），赔偿金额为合同总价的____%；（2）延期天数在____天至____天（含____天），赔偿金额为合同总价的____%；（3）延期天数在____天以上，赔偿金额为合同总价的____%。
2. 乙方应于本协议签订之日起____个工作日内，向甲方支付延期赔偿金。
三、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。
4. 如因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、签订日期甲方（签字）：____________________日期：____年__月__日乙方（签字）：____________________日期：____年__月__日五、附件1. 《装修合同》2. 延期原因证明材料注：以下为装修延期赔偿协议书范本，具体内容需根据实际情况进行调整。
工程款延期协议
工程款延期协议背景工程款延期协议是一份重要的合同文件，用于解决在工程项目进行过程中，由于各种原因导致工程款支付时间发生延迟的情况。
该协议明确了双方在工程款延期方面的权利和责任，有助于确保工程项目的顺利进行和款项支付的安全性。
目的本协议的目的在于规定工程款的支付延期事宜，明确双方责任，保障项目进行顺利进行。
协议内容根据工程项目的实际情况，双方达成以下协议：1. 延期原因工程款延期的原因主要包括但不限于以下情况：•资金链断裂，无法按时支付工程款；•工程进度延误导致支付时间推迟；•甲方提出特殊要求，延长工程项目的完成时间。
2. 延期条件甲方和乙方同意，在以下条件满足的情况下可以延期支付工程款：•双方书面协商一致，签署工程款延期协议；•甲方提供充分的延期理由，并承诺支付延期期间的利息；•乙方同意延期支付，并同意在工程项目完成后按照约定时间支付工程款及利息。
3. 延期期限工程款延期的期限由双方协商确定，双方应在工程款原本支付日前达成一致。
4. 延期利息如甲方延期支付工程款，甲方需支付由乙方提供的相应延期利息。
延期利息的计算公式为：延期利息 = 延期金额 × 利率 × 延期天数5. 违约责任如因甲方原因导致工程款延期协议无法履行，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付额外的违约金或赔偿金额。
6. 争议解决如在协议履行过程中发生争议，双方应优先通过友好协商解决。
若无法达成一致，则提交当地仲裁委员会进行仲裁。
生效与终止本协议自双方签署之日起生效，并在工程项目完成后终止。
其他事项本协议未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式作出补充协议。
签署甲方：（签名）日期：__________乙方：（签名）日期：__________（附：甲方、乙方的公司名称和联系方式）。
延期付款工程协议范本(2024年修订版)版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX延期付款工程协议范本（2024年修订版）版本合同目录一览1. 协议概述1.1 协议类型1.2 协议各方1.3 协议日期2. 延期付款工程2.1 工程概述2.2 工程延期原因2.3 延期付款金额3. 延期付款条件3.1 延期付款申请3.2 延期付款批准3.3 延期付款期限4. 延期付款方式4.1 付款金额4.2 付款周期4.3 付款账户5. 延期付款利息5.1 利息计算方式5.2 利息支付周期5.3 利息税率6. 工程进度与质量保证6.1 工程进度计划6.2 工程质量标准6.3 质量保证措施7. 违约责任7.1 延期付款方的违约责任7.2 收款方的违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构8.3 适用法律9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更条件9.3 合同终止条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 保密泄露责任11. 法律适用与争议解决11.1 适用法律11.2 争议解决方式12. 其他条款12.1 合同的书面形式12.2 合同的修改和补充12.3 通知与送达13. 合同的签署与生效13.1 签署日期13.2 签署地点13.3 合同生效日期14. 附件14.1 工程详细说明14.2 财务报表14.3 其他相关文件第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1 协议类型（1）甲方：（甲方全称）（2）乙方：（乙方全称）1.2 协议各方甲方：（甲方全称）乙方：（乙方全称）1.3 协议日期本协议签订日期为：（填写协议签订日期）。
第二条延期付款工程2.1 工程概述工程名称：（填写工程名称）工程地点：（填写工程地点）工程内容：（填写工程内容）2.2 工程延期原因工程延期原因为：（填写工程延期原因）。
2.3 延期付款金额延期付款金额为：（填写延期付款金额）。
第三条延期付款条件3.1 延期付款申请乙方应在延期付款申请获批准后，按照甲方规定的期限内完成工程。
工程款结算延期付款协议书范本
工程款结算延期付款协议书范本
甲方：（委托人名称）
乙方：（承包人名称）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就工程款结算延期付款事宜达成如下协议：
第一条协议内容
1.甲方因（工程名称及编号等）工程项目需如（日期）前支付工程款（金额），
但因（具体原因），需延期支付；
2.乙方同意甲方延期支付工程款，并同意签署本协议。
第二条延期支付方式
1.甲方将工程款支付时间延期至（具体日期）；
2.乙方同意接受按（具体付款方式）方式付款；
3.本次延期支付不影响双方其它权利义务。
第三条违约责任
若甲方未按本协议约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金（具体金额），并承担由此产生的一切费用。
第四条通知方式
延期支付通知应以书面形式发送至对方指定地址，事件以当事人签收日期为准。
第五条其他
1.本协议自双方签字盖章之日起生效；
2.本协议为双方约定，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）签字：
乙方：（盖章）签字：
日期：年月日
本协议经双方签字盖章后生效，对甲、乙双方具有法律约束力。
如果双方均确认协议内容无误，即可开始执行协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2、根据公司实际确定具体的支付时间：
3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度，
中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。
六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商， 协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、剩余工程总价款的5%，即 元（元整），作为工程质保
0
三、应付金额
实付金额
逾期金额
四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；
五、甲方由于 原因，请求延期支付上述所规定 付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲 方此请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、 甲方以 作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将按
编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
甲方:
乙Байду номын сангаас：
一、甲乙双方于 —年—月 日签订 合同。双方在
合同中约定，该合同总价为
二、合同规定付款方式：
1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%即 元 （大写：元整），作为工程预付款。
—设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款
的60%，即 元（大写： 元整），作为工程进度
款。
』工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办 理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确 认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即 元（大写:元整），作为工程款。
七、本协议一式四份，双方各执二份。本协议白双方签字盖章之
日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时白动失效。
甲方：
（签字盖章）
年 月 日
乙方：
（签字盖章）
年 月 日