土木工程合同与法规在线作业三 满分答案
土木工程合同管理试卷及答案
土木工程合同管理试卷及答案一、单项选择题（每题2分，共20题，满分40分）1. 土木工程合同管理的核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 工程监理制C. 招标投标制D. 合同管理制答案：D2. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A. 保证B. 定金C. 留置D. 质押答案：D3. 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是（）。
A. 项目法人负责制B. 招标投标制C. 工程监理制D. 合同管理制答案：D4. 对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。
A. 后履行抗辩权B. 追认权C. 拒绝权D. 不安抗辩权答案：B5. 下列选项中不能作为抵押的是（）。
A. 抵押人依法有权处分的国有土地使用权B. 土地所有权C. 抵押人所有的机器、交通工具D. 抵押人的房屋及地上定着物答案：B6. 施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。
A. 发包人B. 承包人C. 监理人D. 项目经理答案：B7. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D. 向答案：A8. 下列不属于合同履行的原则的是（）。
A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 自愿原则答案：D9. 合同的变更不包括（）。
A. 合同标的的变更B. 合同主体的变更C. 合同数量的变更D. 合同质量的变更答案：B10. 合同终止的原因不包括（）。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同无效D. 合同到期答案：C11. 违约责任的特征不包括（）。
A. 违约责任是一种合同责任B. 违约责任是一种法律责任C. 违约责任是一种刑事责任D. 违约责任是一种民事责任答案：C12. 下列属于违约行为的是（）。
土木工程施工合同考题答案
题目：某土木工程施工合同的主要内容有哪些？答案：土木工程施工合同是指发包方（甲方）与承包方（乙方）之间就土木工程施工所达成的协议。
以下是一个典型的土木工程施工合同的主要内容：一、合同主体1. 发包方（甲方）：指具有工程发包资格的企事业单位、个体经营者或其他组织。
2. 承包方（乙方）：指具有相应施工资质的企业或个人。
二、工程概况1. 工程名称：某土木工程项目的全称。
2. 工程地点：工程项目的具体地理位置。
3. 工程规模：工程项目的建设规模、总投资等。
4. 工程内容：工程项目的主要施工内容和要求。
三、合同价格1. 合同总价：双方约定的工程项目总价。
2. 付款方式：双方约定的支付合同价款的方式，如进度付款、验收合格后付款等。
3. 价格调整：因市场行情变化、政策调整等因素导致合同价格变动的处理方式。
四、合同工期1. 工期：双方约定的工程项目完成时间。
2. 工期延误：因乙方原因导致工程进度延误的处理方式。
3. 工期提前：因乙方提前完成工程而产生的相关事项。
五、施工质量1. 质量标准：工程项目应达到的质量要求。
2. 质量保证：乙方对工程质量的保证措施和责任。
3. 质量验收：工程项目的验收程序和标准。
六、合同的履行和维护1. 合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 合同变更：合同履行过程中，双方对合同内容的变更。
3. 合同解除：合同履行过程中，双方解除合同的条件和方式。
4. 合同争议解决：双方解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
七、违约责任1. 违约行为：双方在合同履行过程中出现的违约行为。
2. 违约责任：双方因违约行为应承担的责任。
3. 违约赔偿：双方因违约行为造成的损失赔偿事宜。
八、合同的生效、变更和终止1. 合同生效：合同成立的条件和时间。
2. 合同变更：合同履行过程中，双方对合同内容的变更。
3. 合同终止：合同履行完毕、解除或终止的条件和方式。
九、其他条款1. 保密条款：双方对合同内容和商务信息的保密义务。
西安交通大学智慧树知到“土木工程”《建筑法规》网课测试题答案1
西安交通大学智慧树知到“土木工程”《建筑法规》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.建设工程勘察、设计单位()承揽勘察、设计业务。
A.不得跨部门、跨地区B.可跨部门、跨地区C.可跨地区但不得跨部门D.可跨部门但不得跨地区2.甲房地产公司和乙施工企业签订了一份工程施工合同，乙企业通过加强施工现场的管理，终于如期交付了符合合同约定质量标准的工程，甲公司随即也按约支付了工程款。
请问这种法律关系的终止属于()。
A.违约终止B.自然终止C.协议终止D.不可抗力终止3.工程建设项目是以实物形态表示的具体项目。
()A.错误B.正确4.建设单位领取施工许可证的单位是工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门。
()T.对F.错5.建设工程施工合同的发包方在工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应当采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包商由此造成的实际损失。
()A.错误B.正确6.()是建设工程程序的第一个步骤。
A.立项B.编制勘察设计文C.施工安装D.竣工验收7.土地利用总体规划编制时应当遵循以下原则()A.严格保护基本农田B.提高土地利用效率C.保护和改善生态环境D.占用耕地和开发复垦耕地相平衡8.施工单位从事建设工程的新建、扩建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得()，并在其资质等级许可范围内承揽工程。
A.建筑施工许可证B.相应等级的资质证书C.建筑工程用地许可D.工程报建许可9.指定报纸和网络应当在收到招标公告文本之日起()日内发布招标公告。
A.5B.7C.9D.1510.如果因拆迁人的责任延长过渡期限的，无论是自行安排住处的还是使用拆迁人提供的临时周转房的，对于被拆迁人或房屋承租人，拆迁人都应自逾期之日起，向其付给临时安置补助费。
()A.错误B.正确11.农村集体所有的土地，由()以上人民政府登记造册A.乡B.县C.市D.省12.李某不符合法定条件但获得了注册许可，其注册证书和执业印章将被()。
土木工程合同管理习题答案
土木工程合同管理习题答案土木工程合同管理习题答案土木工程合同管理是土木工程项目中至关重要的一环。
合同管理的目标是确保项目按照双方约定的条款和条件进行，并保证项目的质量、进度和成本控制。
下面将针对一些常见的土木工程合同管理习题进行解答，帮助读者更好地理解和应用相关知识。
一、什么是土木工程合同管理？土木工程合同管理是指对土木工程项目中的合同进行有效管理和执行的过程。
它包括合同的签订、履行、变更、索赔、结算等各个方面。
合同管理的目标是确保项目按照合同约定的条款和条件进行，并保证项目的质量、进度和成本控制。
二、土木工程合同管理的重要性土木工程合同管理的重要性不言而喻。
首先，合同管理有助于确保项目按照约定的要求进行，避免双方在项目执行过程中出现纠纷。
其次，合同管理有助于控制项目的质量、进度和成本，确保项目能够按时、按质、按量完成。
最后，合同管理有助于保护双方的权益，避免一方因为违约行为而遭受损失。
三、土木工程合同管理的基本原则土木工程合同管理应遵循以下基本原则：1. 合同一致性原则：合同的内容应与实际需求一致，不能存在模糊、不确定的条款。
2. 公平原则：合同的签订应公平合理，各方的权益应得到平等保障。
3. 诚实信用原则：合同各方应本着诚实守信的原则进行合作，遵守合同条款。
4. 合理原则：合同的内容应合理、合法，不能损害他人合法权益。
四、土木工程合同管理的主要内容土木工程合同管理包括以下主要内容：1. 合同的签订：合同的签订是合同管理的起点。
在签订合同时，应明确双方的权益和责任，并约定合同的履行期限、付款方式、索赔和争议解决等事项。
2. 合同的履行：合同的履行是合同管理的核心。
在合同履行过程中，应按照合同约定的要求进行工程施工、材料采购、质量控制等工作，确保项目按时、按质完成。
3. 合同的变更：在项目执行过程中，可能会出现一些不可预见的情况，需要对合同进行变更。
合同的变更应经过双方协商一致，并按照合同约定的程序进行。
土木工程合同管理例题及答案
土木工程合同管理是确保工程项目顺利进行的重要环节，涉及合同的签订、履行、变更和解除等方面。
本文将结合例题解析土木工程合同管理的相关知识点。
一、合同签订1. 下列关于合同签订的说法，错误的是（）。
A. 合同签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则B. 合同当事人应具有相应的民事权利能力和民事行为能力C. 合同签订时，当事人可以委托代理人进行D. 合同生效后，当事人应当履行合同义务【答案】C【解析】合同签订时，当事人应当亲自参加，不得委托代理人进行。
选项C说法错误。
二、合同履行2. 下列关于合同履行的说法，正确的是（）。
A. 当事人应当按合同约定的标的、数量、质量、价款履行义务B. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方可以要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C. 当事人可以协商变更或者解除合同D. 当事人一方延迟履行合同义务的，应当支付违约金【答案】ABCD【解析】以上选项均符合《合同法》关于合同履行的规定。
三、合同变更和解除3. 下列关于合同变更和解除的说法，正确的是（）。
A. 合同变更应当遵循平等、自愿的原则B. 合同变更应当采用书面形式C. 合同解除应当遵循公平原则D. 合同解除后，当事人应当履行合同解除后的义务【答案】ABD【解析】合同变更和解除均应遵循平等、自愿的原则，采用书面形式。
合同解除后，当事人不再履行合同义务，但应当履行合同解除后的义务，如支付违约金、赔偿损失等。
选项C说法错误。
四、合同违约责任4. 下列关于合同违约责任的说法，正确的是（）。
A. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失的责任B. 当事人一方延迟履行合同义务的，应当支付违约金C. 当事人一方不完全履行合同义务的，应当承担相应的违约责任D. 当事人双方都违约的，应当各自承担相应的违约责任【答案】ABCD【解析】以上选项均符合《合同法》关于合同违约责任的规定。
土木工程合同与法规第三阶段在线作业答案
土木工程合同与法规第三阶段在线作业答案篇一：土木工程合同与法规第三阶段作业100 分土木工程合同与法规第三阶段作业100 分1. （分）项目法人一般通过（）方式择优选择选定监理单位。
A 、a. 直接认定B 、b. 招标投标C 、c. 内部决定D、 d. 协议我的答案： B 此题得分：分2.（分）决标前的谈判的顺序是先谈工作计划，再谈人员配备、招标单位为开展正常监理工作而需提供的服务内容，最后是（）。
A、a. 报酬B、b. 服务地点C、c. 合同价格D、d. 设施配备我的答案： C 此题得分：分3.（分）土地使用权出让不包括（）, 受让方不得以享有土地使用权而主张其权利A 、a. 市政公共设施B 、b. 埋藏物C、c. 地下资源 D 、 d. 以上都是我的答案： D 此题得分：分4.（分）如果双方当事人选择管辖的协议不明确或者选择两个以上人民法院管辖的，选择管辖的协议无效，应按（）的有关规定管辖。
A 、a. 部门管辖B 、 b. 选择管辖C、c. 地域管辖D、d. 行政管辖我的答案： C 此题得分：分5.（分）一方当事人因另一方当事人的行为或其他原因，可能使裁决不能执行或难以执行的，可以申请（）。
A 、a. 强制执行B 、b. 扣押财产C、 c. 财产保全D、d. 以上都是我的答案： C 此题得分：分6.（分）土木工程法规是通过（）关系来实现其调整相关社会关系的目的。
A 、a. 土木工程法律B 、b. 行政C、c. 法律D、d. 法规我的答案： A 此题得分：分7.（分）国家制定的建设项目计划是（）的，是各级机构进行工程建设的基础。
建设单位与承建单位签订的勘察、设计、施工、安装、购货等合同必须依据国家下达的计划。
A、a. 指令性B、b. 指导性C、c. 强制性D、d. 随意性我的答案： A 此题得分：分8.（分）建设单位作为工程的需要方，是建设投资的（）者，也是工程建设的组织者文化监督者。
A、a. 投资B、b. 支配C、c. 开发D、d. 使用我的答案： B此题得分：分9.（分）行政处罚的适用原则：（）原则。
建设法规与合同管理作业参考答案第三次
注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。
如果大题为红标题，表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第三次。
第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
2.施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
3.发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
4.承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。
6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务。
二、单选题1.如需更换工程师，发包人应至少提前 B 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A. 10B. 7C. 15D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的C 。
A.总进度计划B. 季进度计划C.月度进度计划D. 周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A. 24B. 48C. 8D. 144.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A. 7B. 10C. 14D. 285.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24B. 8C. 16D. 486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由 C 组织试车。
A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车。
A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。
建筑工程合同与法规在线作业一 满分答案
建筑工程合同与法规在线作业一满分答案一. 选择题1.答案：B。
因为《中华人民共和国建筑法》规定《建筑工程质量保证书》应当在结构主体封顶以前出具并报验。
2. 答案：C。
法律、法规、规章所规定的强制性标准称为“强制性标准”。
3. 答案：A。
根据《城市房地产管理法》，出售房屋应当有房屋所有权证书或者其他合法的权属证明。
4. 答案：B。
根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人可以在招标文件中规定参加投标的条件。
5. 答案：C。
《建筑法》规定建筑物必须经过竣工验收合格后投入使用。
6. 答案：B。
根据《建筑法》规定，建设工程必须取得规划许可证、施工许可证。
7. 答案：A。
根据《建筑工程施工合同》，承包人可以将工程分包给具有相应资质的单位承揽。
8. 答案：C。
根据《建筑工程质量管理条例》规定，建筑工程施工单位在施工过程中必须设置质量监督机构。
9. 答案：B。
根据《建筑工程施工合同》，工期是由双方约定的。
10. 答案：B。
根据《物权法》，不动产登记是取得不动产权属证明的主要依据。
二. 填空题1. 答案：房屋。
2. 答案：满足工程质量、安全、环境保护、文物保护等方面的要求。
3. 答案：六个月。
4. 答案：给予警告，责令改正，罚款。
5. 答案：质保金。
6. 答案：雇主。
7. 答案：〇。
8. 答案：六十日。
9. 答案：设计文件。
10. 答案：下达施工命令。
三. 简答题1. 答案：《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位开工前应当依法取得建设工程规划许可证，取得建设用地许可证，并按照规定报送建设项目基本情况和施工图设计文件，经验收合格后方可使用。
此外，建设单位还应制定质量管理计划，建立质量责任制，组织编制工程施工方案等。
2. 答案：工程施工合同是工程建设的法律依据，它是工程建设各方之间的约定，是确定工程建设范围、质量、工期、价款等方面内容的重要依据，而且涉及承包人和发包人之间的权利和义务。
在工程建设中，双方都必须切实履行工程施工合同的约定，否则将面临违约责任，给双方带来经济上和法律上的风险。
土木工程合同管理答案 (2)
土木工程合同管理答案简介土木工程合同管理是指对土木工程项目中的合同进行全面管理和监督，从而确保项目按照合同约定的要求和规定进行执行。
合同管理的目的是保障土木工程项目的顺利进行，确保合同双方的权益。
合同管理的重要性土木工程合同管理的重要性不容忽视。
当一项土木工程项目开展时，合同是项目执行的基础，它明确约定了项目的具体要求、完成时间、质量标准、费用以及其他相关事项。
合同管理可以确保项目在合同约定的范围内进行，从而避免合同纠纷和不必要的风险。
合同管理还对于项目的成本和质量控制起到至关重要的作用。
通过合同管理，可以及时发现和解决合同执行中的问题，确保项目按照合同约定的质量标准进行施工。
同时，合同管理还可以控制和监督项目的成本支出，避免因为未经批准的变更导致项目成本超支。
合同管理的步骤和要点步骤一：合同签订前的准备工作在合同签订前，需要进行一系列的准备工作，包括但不限于以下内容：1.明确项目需求和技术要求：在签订合同之前，双方要达成一致，明确项目的具体需求和技术要求。
这将有助于在合同中明确约定项目的具体要求。
2.制定招标文件：如果项目需要进行招标，那么在合同签订前需要制定详细的招标文件，明确招标的范围、标准和要求。
3.确定合同类型：根据项目的特点和需求，确定合同的类型，如总价合同、单价合同、成本加酬金合同等。
步骤二：合同的签订和审查合同签订是合同管理的核心环节，需要双方进行详细的合同审查和谈判，确保合同条款清晰明确、合理公正。
合同签订的要点包括但不限于以下内容：1.合同的主体和签订日期：明确合同的双方主体和签订日期。
2.合同的目的和范围：明确合同的目的和范围，确保双方对于项目的具体要求有清晰的认识。
3.合同的约定内容：明确合同的约定内容，包括项目的工期、质量标准、费用预算等。
4.合同的变更和索赔条款：明确合同的变更和索赔条款，确保在项目执行中出现问题时能够及时解决。
步骤三：合同执行和监督在合同签订后，需要进行合同的执行和监督，确保项目按照合同约定的要求进行。
土木工程施工合同考题答案
土木工程施工合同考题答案
我们需要了解土木工程施工合同的基本框架。
一个标准的施工合同通常包括合同双方信息、工程概况、合同金额、工期要求、质量标准、变更与索赔条款、违约责任以及争议解决机
制等关键部分。
我们通过一道考题来具体分析：
【考题】
某建筑公司与甲方签订了一份土木工程施工合同，合同约定了以下内容：工程总造价为500万元，工期为240天，工程质量必须达到国家相关标准。
在施工过程中，由于地质条件异常，导致工程无法按期完成。
请问，建筑公司是否应承担违约责任？如果需要，应当
如何计算赔偿金额？
【答案范本】
根据合同约定，建筑公司有义务保证工程按期完成。
由于地质条件的不可预见性，这种情
况通常被视为不可抗力。
在不可抗力的情况下，建筑公司不应承担违约责任，但应及时通
知甲方，并采取合理措施减少损失。
如果甲方认为建筑公司未能及时采取措施或者存在其他违约行为，甲方可以要求建筑公司
承担相应的违约责任。
赔偿金额的计算应当基于实际损失，包括但不限于延误工期导致的
额外成本、逾期交付对甲方造成的直接经济损失等。
在实际情况下，双方应根据合同中的变更与索赔条款进行协商，确定是否属于不可抗力以
及是否应当给予工期顺延或经济补偿。
如果双方无法达成一致，可以依据合同中的争议解
决机制，通过仲裁或诉讼等方式解决。
通过上述答案范本的分析，我们可以看到，处理施工合同中的问题需要综合考虑合同条款、实际情况以及相关法律法规。
在考试或实际工作中，正确理解并运用这些知识，对于保护
自身权益和促进工程项目的顺利进行至关重要。
中国地质大学土木工程专业XX4年秋季作业--建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3答案
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3答案单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于_____。
(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由_____编制。
(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_____。
(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有___ __，并在进入施工现场前进行查验。
(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有_____。
(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是_____。
(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
土木工程合同法规在线作业
第一阶段在线作业单选题(共4道题)收起1.（2.5分）项目经理资质注册必须经过( ) 等环节取得A、培训B、考核C、注册D、以上都是我的答案：D 此题得分：2.5分2.（2.5分）设计文件的审批实行的( )原则。
A、国家管理、地区审批B、分级管理、分级审批C、地区管理、国家审批D、同级管理、同级审批我的答案：B 此题得分：2.5分3.（2.5分）《民法通则》、《担保法》规定“债务人履行债务后，定金应当抵作价款或收回。
”支付定金的一方不履行合同时，则无权要求返还定金；收取定金的一方不履行合同时，则应双倍返还定金。
即为( )。
土木工程勘察和设计合同中，通常采用这种担保方式。
A、“预付款罚则”B、“赔偿罚则”C、定金罚则”D、“订金罚则”我的答案：C 此题得分：2.5分4.（2.5分）土木工程合同中常见的是银行为工程承包单位开具的履约保函，即是()充当保证人为承保单位担保的保证方式。
A、银行B、建设单位C、设计单位D、业主我的答案：A 此题得分：2.5分多选题(共16道题)收起5.（2.5分）物资设备采购的评标方法( )A、最低投标价法B、定价C、议价D、综合评标价法我的答案：AD 此题得分：2.5分6.（2.5分）土木工程合同签订的原则包括( ) 和遵守法律、尊重社会公德、不得损害社会公共利益的原则。
A、平等原则B、合同自由原则C、公平原则D、诚实信用原则我的答案：ABCD 此题得分：2.5分7.（2.5分）行政机关就民事纠纷调解或其它处理不服的，不能提起行政复议。
可以采取（）A、仲裁B、自行协商C、裁决D、行政调解我的答案：ACD 此题得分：2.5分8.（2.5分）《建筑法》规定，建筑许可包括( ) 制度：A、建筑工程施工许可制度B、从事建筑活动单位资质制度C、个人资质制度D、项目经理负责制我的答案：ABC 此题得分：2.5分9.（2.5分）房地产税是国家为了社会公共利益，向房地产所有人、使用人、经营机构和投资建设人就其房地产或与房地产有关的行为所征的税收。
期末复习题答案——土木工程合同书与法规
中国石油大学（北京）远程教育学院《土木工程合同与法规》期末复习题（答案）一．对错题（对的划“√”，错的划“×”）：1.（×）2.（×）3.（√）4.（√）5.（×）6.（√）7.（√）8.（×）9.（√）10.（√）11.（×）12.（×）16.（×）17.（√）21.（×）22.（√）26.（√）27.（×）13.（×）14.（×）15.（×）18.（×）19.（√）20.（×）23.（×）24.（×）25.（×）28.（√）29.（×）30.（×）31.（√）32.（×）36.（√）37.（×）41.（×）42.（×）二．填空：33.（√）34.（√）38.（√）39.（√）43.（×）44.（×）35.（×）40.（×）45.（×）1.2. 被告住所地行政机关合同履行地标的物所在地人民法院。
人民法院3. 50 40 504.5.6.7. 2诉讼时效的中断。
20稳定预决8.9. 不可分性14不动产特殊10. 当庭判决11. 土地利用定期12.13.14.15.16. 70%—90% 请求权。
进行调解监督客观性17.18.19.20. 单方法律事实。
施工许可证申请保全三、简答题：1. 简述竣工验收的目的。
答：竣工验收的目的是：（1）全面考察工程的施工质量。
考核承包商的施工成果是否达到了设计要求。
（2）明确合同责任。
判别承包商是否按施工承包合同约定的责任范围完成了施工义务的标志。
（3）建设项目转入投产使用的必备程序。
是国家全面考核项目建设成果，检查项目决策、设计、施工、设备制造和管理水平，总结建设项目建设经验的重要环节。
土木工程建设法规试卷及答案
土木工程建设法规试卷及答案第一篇：土木工程建设法规试卷及答案1．根据《建筑法》的规定，建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，以延期以（）为限。
A．1次B．2次C．3次D．4次答案: B 2．根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，()内应当及时向施工许可证发证机关报告，并做好建筑工程的维护管理工作。
A．1个月B．2个月C.3个月D．6个月答案: A 3．根据《建筑法》的规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况，因故不能按期开工超过（）的应当重新办理开工报告的批准手续。
A.1个月B．3个月C.6个月D.1年答案:C 4.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同履行（）.A.共同承担责任B．按照承揽工程的比例分别承担责任C．承担连带责任D．各自承担责任答案:C 5.有关总分包的责任承担叙述错误的是（）。
A．总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B．分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任D．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任答案:C 6.根据《建筑法》的规定，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
A．国务院B．国务院建设行政管理部门 C.市级以上人民政府D.省级以上人民政府答案: A 7.根据《建筑法》的规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的（）。
A.勘察单位B．设计单位C.建筑施工企业D．工程造价咨询机构答案: C 8.根据《建筑法》的规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托,（）执行监理任务。
A．偏向建设单位B．偏向施工单位C．客观、公正地D．公正、科学地答案: C 9.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的应当（）。
土木工程合同管理答案
土木工程合同管理答案1. 引言本文档旨在回答关于土木工程合同管理的一系列问题。
土木工程合同管理是土木工程项目中至关重要的环节，它涉及合同的签订、履行、变更和结算等各个方面。
合理有效的合同管理可确保土木工程项目的顺利进行，并有效管理项目的成本、风险和利益。
本文档将按照以下问题进行回答：1.什么是土木工程合同？2.土木工程合同管理的目标是什么？3.土木工程合同管理的主要步骤是什么？4.土木工程合同管理中需要注意的问题有哪些？5.如何评估土木工程合同管理的绩效？2. 什么是土木工程合同？土木工程合同是为了完成土木工程项目而订立的法律文件。
它规定了项目的范围、工期、成本、质量、风险分担等各个方面的内容。
土木工程合同是土木工程项目管理的基础，它具有法律约束力，是确保项目各方权益得到保障的重要手段。
3. 土木工程合同管理的目标是什么？土木工程合同管理的目标是确保合同的顺利履行，保障项目各方的权益。
具体包括以下几个方面：1.管理合同风险：土木工程项目涉及的风险众多，如工期延误、质量问题、成本超支等。
合同管理旨在及早发现和处理这些风险，并制定相应的措施进行管理和控制。
2.管理合同变更：土木工程项目在实施过程中，往往会遇到一些不可预见的情况，需要修改合同中的内容。
合同管理的目标是确保变更的合法、合理和有序进行，避免因变更引发的纠纷和延误。
3.管理合同履约：土木工程项目的顺利进行离不开合同各方的履约。
合同管理的目标是推动各方按照合同约定履行自己的责任，并对履约情况进行监督和评估。
4.管理合同结算：土木工程项目的结算是合同管理的重要环节。
合同管理的目标是确保结算的准确、公正和及时进行，避免因结算问题引发的纠纷和不良影响。
4. 土木工程合同管理的主要步骤是什么？土木工程合同管理包括以下主要步骤：1.合同签订：土木工程合同的签订是合同管理的起点。
各方在签订合同时应明确项目的范围、工期、成本、质量、风险分担等内容，并在合同中进行明确的约定。
2014春中国石油大学(北京)《土木工程合同与法规》第二阶段在线作业答案
作业第1题建设实施除施工外，还包括设计、设备采购、监理及其有关招投标等活动。
您的答案：正确题目分数：0.5此题得分：0.5批注：建筑活动与建设活动的区别第2题根据法制统一原则，建设方面的法律必须与宪法和相关的法律保持一致，不得与宪法、法律以及上一层的法规相抵触。
您的答案：正确题目分数：0.5此题得分：0.5批注：法制统一第3题土木工程市场的统一原则客观上要求统一政策、统一规范、统一标准，不能各自为政、各行其是，人为地把土木工程市场划分为房屋建设生产、交通工程市场、水利工程市场、电力工程市场等。
您的答案：正确题目分数：0.5此题得分：0.5批注：统一原则的要求第4题招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
您的答案：正确题目分数：0.5此题得分：0.5批注：招投标法第十二条第5题建设单位与设计单位签订的勘察设计合同，在执行过程中，如遇国家法律认可的国家建设计划变更或解除，则合同也不用变更或接触您的答案：错误题目分数：0.5此题得分：0.5批注：土木工程法律关系特征举例第6题审判机关和检察机关是土木工程法律关系监督与保护的重要机关，可以管理者身份成为主体。
您的答案：错误题目分数：0.5此题得分：0.5批注：土木工程法律关系的主体第7题任何的社会组织，当它的建设项目的设计任务书没有批准以前，建设项目尚未被正式确认，它可以权力主体的资格参加工程建设的。
您的答案：错误题目分数：0.5此题得分：0.5批注：土木工程法律关系的主体第8题建设工程设计单位可以是综合的，也可以是专业的。
综合的可以成套承包建设工程设计，专业的只能承包本专业工程设计范围内的设计，配有建筑专业的可以总包工程设计，其他专业工程可以分包。
您的答案：正确题目分数：0.5此题得分：0.5批注：土木工程法律关系的主体第9题不能成为私人法律关系的客体有:1.海洋、空气，山川；2.文物、贵金属；3.军事设施、武器；4.危害人类只物：毒品、假药…….您的答案：正确题目分数：0.5此题得分：0.5批注：土木工程法律关系的客体第10题土木工程行政强制执行是指相对人不履行行政机关所课以的义务时，特定的行政机关对其采取强制手段，迫使其履行义务，以确保行政决定的贯彻执行。
土木工程合同管理习题答案
土木工程合同管理习题答案习题一：合同类型识别问：在土木工程项目中，常见的合同类型有哪些？请列举三种并简要描述它们的特点。
答：在土木工程项目中，常见的合同类型包括以下几种：1. 固定总价合同：该类型的合同确定了工程的总价，适用于工程设计明确、无较大变动的项目。
承包商承担了成本超支的风险。
2. 成本加酬金合同：在这种合同中，业主支付实际成本外加一笔预定的酬金给承包商。
这种合同适用于项目范围不明确或可能发生较大变更的情况。
3. 计量合同：根据实际完成的工作量来结算费用。
适用于工程量变化较大的项目，如土方工程等。
习题二：风险分配原则问：在土木工程合同中，风险应该如何分配？请简述其基本原则。
答：在土木工程合同中，风险分配应遵循以下基本原则：- 风险应由能够最有效管理和控制该风险的一方承担。
- 风险分配应公平合理，确保双方利益平衡。
- 应明确规定哪些风险由业主承担，哪些由承包商承担，以及如何处理共同风险。
- 对于不可预见的风险，合同中应有相应的条款来规定处理方式和责任分担。
习题三：合同变更管理问：当工程项目发生变更时，合同管理应如何应对？答：当工程项目发生变更时，合同管理应采取以下步骤：1. 确认变更请求：首先需要确认变更的必要性和可行性。
2. 评估变更影响：对项目的成本、进度、质量等方面的影响进行评估。
3. 协商变更条款：业主和承包商应就变更内容、成本调整、工期延长等进行协商。
4. 签订变更协议：一旦双方达成一致，应签订书面的变更协议，明确变更的具体事项和双方的权利义务。
5. 实施变更并监督：按照变更协议执行工作，并对变更实施过程进行监督和管理。
习题四：违约与索赔问：在合同履行过程中，如果一方违约，另一方应如何进行索赔？答：在合同履行过程中，如果一方违约，另一方应采取以下步骤进行索赔：1. 提出索赔通知：发现违约行为后，应及时向对方发出索赔通知，明确指出违约事实和索赔意图。
2. 收集证据：收集与违约相关的所有证据，如合同文本、通信记录、项目进度报告等。
土木工程合同法规在线作业
土木工程合同法规在线作业一、引言土木工程合同是土木工程建设项目中的重要法律文件，对于确保工程质量、保障各方权益具有重要意义。
本文旨在通过在线作业的形式，深入探讨土木工程合同的法规要求和相关事项。
二、土木工程合同的法规要求1. 合同的订立土木工程合同的订立应遵循《中华人民共和国合同法》的规定，包括合同的基本要素、合同的成立和效力等。
合同的订立应当明确约定工程的范围、工期、质量、报酬等关键要素，并应以书面形式进行。
2. 合同的履行土木工程合同的履行应符合《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法规的要求。
施工单位应按照合同约定的工程质量标准进行施工，保证工程质量达到合同约定的要求。
3. 合同的变更和解除土木工程合同的变更和解除应遵循《中华人民共和国合同法》的规定。
当工程发生变更时，各方应及时协商并签订变更协议。
若发生无法履行合同的情况，各方可以依法解除合同，并承担相应的责任。
4. 合同的索赔和争议解决土木工程合同的索赔和争议解决应遵循《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》的规定。
当发生索赔纠纷时，各方应通过协商、调解等方式解决争议。
如无法解决，可通过仲裁或诉讼等途径解决。
三、土木工程合同的相关事项1. 工程质量管理土木工程合同中应明确规定工程质量管理的要求，包括工程质量标准、验收标准、质量保证措施等。
施工单位应按照合同约定的要求进行工程质量管理，确保工程达到合同约定的质量要求。
2. 工期管理土木工程合同中应明确规定工程的工期要求，并约定相应的违约责任和补偿方式。
施工单位应按照合同约定的工期要求进行施工，如无法按时完成工程，应承担相应的责任。
3. 费用支付土木工程合同中应明确规定工程的报酬支付方式和时间。
业主应按照合同约定的支付方式和时间及时支付工程款项，施工单位应按照工程进度和质量完成工作，并提供相应的财务报告。
4. 合同履行监督土木工程合同的履行应受到监督，以确保各方的权益得到保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
×
第三阶段在线作业
单选题 (共11道题)
1.（
2.5分）项目法人一般通过（）方式择优选择选定监理单位。
A、a. 直接认定
B、b. 招标投标
C、c. 内部决定
D、d.协议
我的答案：B 此题得分：2.5分
2.（2.5分）决标前的谈判的顺序是先谈工作计划，再谈人员配备、招标单位为开展正常监理工作而需提供的服务内容，最后是（）。
A、a.报酬
B、b. 服务地点
C、c. 合同价格
D、d.设施配备
我的答案：C 此题得分：2.5分
3.（2.5分）土地使用权出让不包括( ), 受让方不得以享有土地使用权而主张其权利。
A、a. 市政公共设施
B、b. 埋藏物
C、c. 地下资源
D、d.以上都是
我的答案：D 此题得分：2.5分
4.（2.5分）如果双方当事人选择管辖的协议不明确或者选择两个以上人民法院管辖的，选择管辖的协议无效，应按（）的有关规定管辖。
A、a. 部门管辖
B、b. 选择管辖
C、c. 地域管辖
D、d.行政管辖
我的答案：C 此题得分：2.5分
5.（2.5分）一方当事人因另一方当事人的行为或其他原因，可能使裁决不能执行或难以执行的，可以申请( )。
A、a.强制执行
B、b. 扣押财产
C、c. 财产保全
D、d.以上都是
我的答案：C 此题得分：2.5分
6.（2.5分）土木工程法规是通过（）关系来实现其调整相关社会关系的目的。
A、a. 土木工程法律
B、b. 行政
C、c. 法律
D、d.法规
我的答案：A 此题得分：2.5分
7.（2.5分）国家制定的建设项目计划是（）的，是各级机构进行工程建设的基础。
建设单位与承建单位签订的勘察、设计、施工、安装、购货等合同必须依据国家下达的计划。
A、a. 指令性
B、b. 指导性
C、c. 强制性
D、d.随意性
我的答案：A 此题得分：2.5分
8.（2.5分）建设单位作为工程的需要方，是建设投资的（）者，也是工程建设的组织者文化监督者。
A、a.投资
B、b.支配
C、c. 开发
D、d.使用
我的答案：B 此题得分：2.5分
9.（2.5分）行政处罚的适用原则：（）原则。
A、a. 公证
B、b. 一事不再罚
C、c. 公开
D、d.以上都是
我的答案：D 此题得分：2.5分
10.（2.5分）可行性研究，一般由项目业主根据工程需要委托有资格的设计院或咨询公司进行，并由其编制（）。
A、a.项目建议书
B、b. 可行性研究报告
C、c. 环评报告表
D、d.开工报告
我的答案：B 此题得分：2.5分
11.（2.5分）施工许可证延期最多是两次，每次期限均为（）个月。
超过九个月，该许可证自行废止。