铁路建设工程施工合同协议条款(示范协议)
铁路修建合同范本
铁路修建合同范本甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲方为铁路修建项目之业主，乙方为具有相应资质的铁路修建承包商，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方铁路修建项目事宜，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目内容：包括但不限于铁路轨道铺设、桥梁建设、隧道施工、电气化工程等。
第二条承包范围2.1 乙方负责本合同约定的铁路修建工程的全部施工任务。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术规范和施工要求进行施工。
第三条合同价款3.1 合同总价为人民币（大写）：__________________3.2 合同价款的支付方式、支付时间及支付条件由双方另行约定。
第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
4.2 甲方有权对工程质量进行检查和验收。
第五条工程进度5.1 乙方应按照甲方批准的工程进度计划进行施工。
5.2 如遇不可抗力因素导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并提出解决方案。
第六条安全生产6.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督。
第七条合同变更7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。
7.2 因设计变更、工程量增减等原因需变更合同的，双方应签订书面变更协议。
第八条违约责任8.1 如乙方未按合同约定完成工程任务，应承担违约责任。
8.2 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的争议，应通过协商解决。
9.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
铁路施工合同协议书
铁路施工合同协议书甲方：中国铁路总公司乙方：XXX建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国铁路法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：XXX铁路建设工程1.2 工程地点：XXX省/市/自治区1.3 工程内容：铁路线路、桥梁、隧道、站场及相关配套设施建设1.4 工程造价：人民币XX亿元（大写：人民币玖拾玖亿零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）二、合同范围及工期2.1 乙方承担本工程的施工任务，包括但不限于：施工图设计、施工组织、材料采购、设备租赁、人员配置、质量控制、安全防护、环境保护等。
2.2 工程工期：自开工之日起，至竣工验收合格之日止，工期为XX个月。
三、质量标准3.1 乙方应按照国家和铁路行业有关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量应达到合同约定的合格标准，不合格部分乙方应负责返工、修复，并承担相应费用。
四、合同价格及支付4.1 双方同意按照约定的工程内容和工程量，采用固定总价方式确定合同价格，合同价格为人民币XX亿元（大写：人民币玖拾玖亿零玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。
4.2 甲方按照合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。
具体付款节点和比例如下：（1）工程开工后，甲方支付合同价的10%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同价的50%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价的40%。
五、安全生产及环保5.1 乙方应严格按照国家法律法规、铁路行业标准和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保工程安全。
5.2 乙方应做好施工现场的环境保护工作，严格按照国家环保法规和甲方要求，确保工程环保。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同价款的1%。
6.2 甲方未按照约定支付合同价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为未支付价款的1%。
铁路建设工程施工合同示例3篇
铁路建设工程施工合同示例3篇篇1合同编号：__________甲方（建设单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________电话：____________________统一社会信用代码：____________________乙方（施工单位）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________电话：____________________统一社会信用代码：____________________鉴于：1. 甲方为铁路建设项目法人，具有实施本项目合法主体资格。
2. 乙方具备相应施工资质和能力，同意按照本合同约定承担施工任务。
甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就铁路建设项目施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 承包方式：____________________6. 质量标准：符合国家及行业现行相关规范标准。
第二条合同价款与支付1. 合同总价款：人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后10日内支付合同总价款的__________%作为预付款；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间由双方协商确定；（3）结算款：工程竣工验收合格后10日内支付剩余款项。
3. 甲方应在收到乙方提交的合法发票后10日内支付相应款项。
第三条施工期限1. 开工日期：__________年__________月__________日。
铁路建设工程施工合同范本
铁路建设工程施工合同范本甲方（发包方）：______________乙方（承包方）：______________鉴于甲方拟进行铁路建设项目的施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方铁路建设项目工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：______________（以下简称“本工程”）。
2. 工程地点：______________。
3. 工程内容：包括但不限于铁路线路、桥梁、隧道、站房、轨道、信号系统等工程施工。
4. 工程规模：______________。
5. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条工程承包范围乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单，完成本工程的施工工作。
第三条合同工期1. 开工日期：______________。
2. 竣工日期：______________。
3. 总工期：______________日历天。
第四条合同价款1. 本工程合同价款为人民币（大写）______________（￥______________元）。
2. 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
第五条工程款支付1. 预付款：合同签订后______________日内，甲方向乙方支付合同价款的______________%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按月支付乙方相应的工程进度款。
3. 竣工结算：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方支付至结算价款的______________%。
4. 质保金：合同价款的______________%作为质保金，待缺陷责任期满后无息支付。
第六条工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家及行业标准和甲方要求进行施工。
2. 工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。
3. 甲方应在收到竣工验收报告后______________日内组织验收。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇第1篇示例：铁路建设工程施工合同示例甲方：_________（以下简称“甲方”）乙方：_________（以下简称“乙方”）为确保双方权益，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，现就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工事宜，特订立本合同，共同遵守如下条款：第一条项目名称甲方委托乙方进行的铁路建设工程施工项目为：_________，具体项目范围和工程内容详见附件。
第二条工程总价款本工程的合同价款为人民币_________元整（大写：_________元整）。
第三条付款方式1. 甲方应在本合同生效之日起三日内向乙方支付合同价款的____%作为预付款；在工程完工验收之日向乙方支付余款。
2. 乙方按照合同约定的进度，提供合格的工程进度报告和结算报告，甲方应在收到相应报告后十五日内按照实际情况支付相应款项。
第四条工程期限1. 本工程施工期限自本合同生效之日起，至工程竣工验收通过之日止，共计______个自然日。
2. 如因不可抗力等原因导致工程延期的，延期天数另行协商确定，延期期间双方合同价款不变。
第五条工程质量1. 乙方应按照合同规定的要求和标准，确保施工工艺和质量符合国家相关标准，保证工程安全、稳定并保质保量完工。
2. 工程竣工后，甲方有权按照有关规定进行验收，并对工程质量进行评估。
如发现存在质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
第六条变更及解除1. 如因不可抗力或合同中未明确的事项而导致工程内容、工程量发生变更，双方应及时协商确定变更事项，并按照双方签署的变更协议执行。
2. 若一方无正当理由且未经通知的擅自中止、终止合同的，应承担相应违约责任。
第七条违约责任1. 若一方未按照合同规定支付款项，应承担相应的违约责任，逾期支付的一方应按照实际逾期天数缴纳违约金。
2. 若一方未按规定时间完成工程进度，导致工期延误的，应承担相应的违约责任，包括给予对方逾期完成工程所需费用赔偿等。
第八条其他约定1. 本合同生效前，双方已了解并确认合同内容，达成一致意见并签署本合同。
铁路建设工程施工合同协议条款6篇
铁路建设工程施工合同协议条款6篇篇1铁路建设工程施工合同是铁路建设工程的重要组成部分，合同条款的合理与否直接关系到工程的施工进度、质量和安全。
下面将就铁路建设工程施工合同中的主要条款进行详细介绍。
一、工程概况1. 工程名称：明确工程的名称，包括项目的名称和工程的具体名称。
2. 工程地点：准确描述工程的位置，包括具体的地理位置和交通状况等。
3. 工程内容：详细描述工程的主要内容和范围，包括工程的规模、标准、技术要求等。
二、合同签订方1. 甲方：工程业主或委托人。
2. 乙方：承担工程施工任务的企业或个人。
三、工程费用及支付方式1. 工程总造价：明确工程的总造价，包括工程的施工费用、材料费用、设备费用等。
2. 工程付款方式：规定工程款的支付方式和周期，确定付款方式的比例和时间节点。
四、工程时间进度1. 工程工期：规定工程的施工周期，包括起止日期、工作内容和完成时间等。
2. 工程进度管理：约定双方的权利和义务，以确保工程按时、按质、按量完成。
五、工程质量要求1. 工程质量标准：明确工程的质量标准和验收标准，确保工程的质量符合规定要求。
2. 质量保证期：规定工程的质量保证期限，保证工程在一定时间内没有质量问题。
六、安全生产责任1. 安全生产保障：约定双方的安全生产责任，确保施工过程中的安全。
2. 安全管理措施：明确安全管理措施和应急预案，保障工程参与者的生命安全和财产安全。
七、合同变更与解除1. 合同变更：规定合同的变更方式和条件，确保变更的合法性和合理性。
2. 合同解除：约定合同解除的条件和程序，保护双方的合法权益。
八、违约责任与争议解决1. 违约责任：规定双方的违约责任和相应的赔偿方式，确保合同的执行。
2. 争议解决：约定争议解决的程序和方式，保障双方的合法权益。
九、其他条款1. 合同生效与变更：明确合同的生效时间和变更的方式，保障双方的合法权益。
2. 其他约定：根据具体情况可以添加其他条款，如保密条款、附加条款等。
铁路建设工程施工合同6篇
铁路建设工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁路建设工程施工作事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________铁路建设工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：包括但不仅限于铁路线路、桥梁、隧道、站场、信号等设施的土建及安装工程。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程质量与验收1. 乙方必须按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按照工程进度，及时向甲方提交验收申请，甲方应及时组织验收。
3. 如因乙方施工质量问题导致的工程事故，乙方应承担相应责任。
四、工程价款与支付1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
具体支付节点和金额按照工程进度进行。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供合法有效的发票。
五、工程变更与调整1. 如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程内容发生变化的，双方应及时协商，确定变更内容、价格及工期等事项。
2. 乙方不得擅自变更工程内容、规模、标准等，如需变更，应提前与甲方协商，经甲方同意后方可实施。
六、工程保修1. 工程竣工验收合格后，乙方应按照国家相关规定及合同约定，对工程进行保修。
保修期限及范围详见附件。
2. 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项的，应承担违约责任，支付逾期违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工的，应承担违约责任，支付违约金并赔偿甲方损失。
3. 双方因履行合同产生的其他违约责任，应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担。
2023铁路建设工程施工标准合同通用协议条款
铁路建设工程施工合同协议条款1. 引言本协议是由甲方（施工单位）和乙方（工程业主）就铁路建设工程施工进行的一揽子协议。
甲方和乙方双方同意按照本协议的约定执行。
2. 合同范围本合同适用于乙方委托甲方进行的铁路建设工程施工，包括但不限于设计、施工、安装、调试等各项任务。
3. 合同费用3.1乙方应按照合同约定的工程量和单价支付工程款项给甲方。
工程款项的支付方式和进度应在合同签订之日起10日内确定，并在合同正式实施前准备好付款。
3.2如乙方未按照约定支付工程款项，甲方有权中止工程施工，并要求乙方支付延迟付款的违约金。
4. 工期和工程进度4.1合同约定的工期为年/月/日起至年/月/日止。
乙方应配合甲方进行工程施工，确保按照工期计划完成工程。
4.2 如因乙方原因导致工期延迟，乙方应向甲方支付延期费用。
5. 工程变更和索赔5.1如需对合同中约定的工程范围、设计、规格等进行变更，甲方和乙方应协商一致，并签署变更协议。
5.2如因双方协商一致导致工程范围增加，甲方有权向乙方提出变更费用的索赔要求，并重新确定工程款项支付进度。
6. 质量保证和验收6.1甲方承诺按照国家相关法律、法规、标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合乙方的要求。
6.2乙方应在工程竣工后对工程进行验收，验收合格后方可支付尾款。
7. 合同纠纷解决7.1 如双方发生纠纷，应通过友好协商解决。
7.2 如协商不能解决，应提交给双方约定的仲裁机构进行仲裁。
8. 其他约定8.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
8.2本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，合同自双方签字盖章之日起生效。
为《铁路建设工程施工合同协议条款》的内容，包括合同范围、合同费用、工期和工程进度、工程变更和索赔、质量保证和验收、合同纠纷解决以及其他约定。
根据合同约定，甲方和乙方将按照条款执行并解决合同中出现的问题。
铁路工程施工合同协议书
铁路工程施工合同协议书甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方拟建设_____（项目名称），经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守执行：一、项目概述：本项目位于_____，涉及铁路线路总长度为____公里，包含路基、桥梁、隧道等多个部分。
工程预计总投资为____亿元，计划于____年____月开工，____年____月竣工。
二、甲方责任：1. 提供必要的工程资料及设计文件。
2. 协助处理工程建设中的行政手续和相关协调工作。
3. 按合同约定及时支付工程款项。
三、乙方责任：1. 负责组织施工，确保工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 制定详细的施工进度计划，并按期完成各阶段目标。
3. 严格遵守安全生产法规，保障施工现场安全。
四、工程质量：双方应严格按照国家有关标准和规范执行，确保工程质量达到设计要求。
五、工期要求：乙方应根据工程实际情况合理安排工期，遇有不可抗力因素应及时通知甲方，并协商解决。
六、合同价款：本工程合同总价为____亿元，具体支付方式和时间由双方另行约定。
七、违约责任：如一方违反合同约定，应向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。
八、争议解决：因履行本合同所产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁委员会进行仲裁。
九、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
铁路建设工程施工合同协议条款3篇
铁路建设工程施工合同协议条款3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设铁路工程，现甲方决定将该项目交由乙方进行施工，经双方友好协商，达成如下协议条款：一、工程概况工程名称：__________铁路建设工程工程地点：__________工程内容：包括但不限于路基、桥梁、隧道、轨道等施工内容二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含完成本工程所需的全部费用。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。
具体支付节点为：工程开工后每月支付一次进度款，每次支付进度款的_____%；工程竣工并经甲方验收合格后支付尾款。
三、工期及进度1. 工程开工日期：自合同签订之日起____天内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成全部施工内容。
3. 乙方应按照甲方要求的施工进度进行工程施工，确保工期按时完成。
如遇特殊情况，需经甲方同意后方可调整工期。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 验收标准：按国家铁路工程建设相关标准和规范进行验收。
3. 验收方式：甲方组织验收小组对乙方完成的工程进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、材料设备供应1. 甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保按时供应。
如因甲方原因导致材料设备供应延误，工期相应顺延。
2. 乙方在施工过程中应合理使用材料设备，避免浪费和损坏。
如有浪费或损坏，乙方应承担相应费用。
六、安全施工及保障措施1. 乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全措施，确保施工过程安全无事故。
2. 乙方应对施工现场进行封闭管理，防止非施工人员进入施工现场。
3. 如因乙方违反安全施工规定导致事故发生，乙方应承担全部责任并赔偿甲方相应损失。
七、违约责任及赔偿标准1. 若因乙方原因未能按时完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此产生的损失。
铁路工程施工合同范本
铁路工程施工合同范本合同编号：XXX/2022甲方：XXX铁路有限公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号联系人：XXX电话：XXX-XXXXXXX乙方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号联系人：XXX电话：XXX-XXXXXXX鉴于甲方拥有铁路工程项目的开发和管理权，乙方具备进行铁路工程施工的专业技术和经验，双方本着平等互利的原则，达成以下合同：第一章总则第一条合同目的本合同的目的是规定双方在铁路工程施工过程中的权利、义务以及其他相关事项。
第二条合同效力本合同经双方签字盖章后生效，并对双方具有法律约束力。
第三条项目描述本合同约定甲方委托乙方进行 XXX铁路工程的施工。
具体施工内容及工期将在后续章节中详细描述。
第二章权利和义务第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同规定的质量、工期和安全要求进行工程施工。
4.2 甲方应提供施工场地，保证乙方顺利施工。
4.3 甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方需按照合同约定的质量、工期和安全要求进行工程施工。
5.2 乙方应派遣经验丰富的技术人员到现场，负责施工调度和协调工作。
5.3 乙方应按照合同约定向甲方提供工程进展情况和质量报告。
第三章工程内容第六条工程范围本项目工程包括但不限于以下内容：- 铁路基础设施的建设- 铁路线路的敷设- 环境保护设施的安装- 系统集成及测试等工作第七条工程进度本项目工程的施工工期为XX个月，具体工期按照双方协商一致的施工计划确定。
第八条质量要求本项目工程的质量要求按照相关法律法规和标准执行，并符合国家监察机构的验收标准。
第四章价格及付款方式第九条价格和付款方式本项目的合同总金额为XXX万元，具体支付方式按照以下约定：- 预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；- 进度款：乙方完成工程的一定阶段后，甲方按照合同约定支付相应的进度款项；- 完工款：乙方完成整个工程后，甲方支付合同总金额的10%作为完工款。
铁路建设工程施工合同示例5篇
铁路建设工程施工合同示例5篇篇1铁路建设工程施工合同示例甲方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟委托乙方承揽铁路建设工程施工项目，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目内容甲方拟委托乙方承揽【项目名称】铁路建设工程施工项目，具体包括：工程定位、勘测设计、施工、设备购置、材料采购、人力配置和监理等。
第二条合同价款1. 乙方承揽本工程项目，总价款为【具体金额】，合计人民币【大写金额】。
甲方应按照约定的进度，分期支付合同价款。
2. 如本项目在施工过程中遇到变更或新增工程，变更价款另行商定。
第三条施工期限1. 乙方应按照本合同约定的工期，按照进度计划进行施工工作，并保证按时完成工程项目。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程延期，双方应友好协商解决。
第四条施工质量1. 乙方应按照国家相关法律法规和工程质量标准，保证工程质量符合设计要求，达到相应的验收标准。
2. 如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应责任并进行整改。
第五条安全保障1. 乙方在施工过程中应加强安全生产管理，确保施工过程安全顺利进行。
2. 如在施工过程中发生事故，乙方应承担相应的责任。
3. 甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任。
第六条施工责任1. 乙方应按照施工进度计划，合理安排人员和设备，保证工程按时完工。
2. 如因乙方原因造成工程延误，乙方应承担相应的责任。
第七条违约责任1. 乙方若违反本合同的约定，导致工程无法按时完工或质量不合格，应承担违约责任。
2. 甲方若未按约定支付合同价款或提供必要的配合，导致工程延误，应承担相应责任。
第八条合同变更1. 如需对本合同进行变更或调整，双方应经过书面协商并达成一致意见。
2. 双方签订的变更协议应作为合同的组成部分。
第九条争议解决1. 若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成，应提交仲裁委员会进行仲裁。
铁路线路建设合同三篇
铁路线路建设合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方：____________（以下简称“甲方”）乙方：____________（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行铁路线路建设事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________铁路线路建设项目1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程进度：____________1.5 工程预算：____________二、甲方的权利和义务2.1 甲方应向乙方完整的工程设计文件、施工图纸和技术规范等资料。
2.2 甲方应按照合同约定支付工程款项。
2.3 甲方应协调解决工程建设过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。
2.4 甲方应履行合同约定的其他义务。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照工程设计文件、施工图纸和技术规范等要求进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程安全。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
3.4 乙方应履行合同约定的其他义务。
四、合同价格及支付方式4.1 合同价格为人民币____________元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方支付工程款项的方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点后，甲方支付相应进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的剩余款项。
5.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方同意。
5.2 乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应按照违约责任承担相应的违约金。
六、违约责任6.1 甲方未按照合同约定支付工程款项的，应支付乙方违约金，违约金为应付工程款项的1%。
铁路建设工程施工合同协议条款专业版6篇
铁路建设工程施工合同协议条款专业版6篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就铁路建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、合同工期1. 工程开工日期：_________2. 工程竣工日期：_________3. 合同工期：_________天三、质量标准1. 工程质量标准：_________2. 工程质量要求：_________四、合同价款及支付方式1. 工程总价：_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：_________3. 支付时间：_________五、工程验收1. 验收标准：_________2. 验收时间：_________3. 验收程序：_________六、违约责任1. 甲方违约责任：_________2. 乙方违约责任：_________七、其他约定事项1. 安全施工：甲乙双方应遵守安全施工规定，确保施工过程安全。
乙方应负责施工过程中的安全管理，并承担因安全措施不当造成的事故责任。
2. 文明施工：乙方应遵守文明施工规定，保持施工现场整洁有序。
甲方有权对施工现场进行检查，并要求乙方对不符合文明施工规定的行为进行整改。
3. 争议解决：甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效。
工程竣工验收合格并结清合同价款后，合同终止。
5. 其他未尽事宜：双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包人）：_________（签字/盖章）乙方（承包人）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇2合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需进行铁路建设，乙方具备铁路建设工程施工能力，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方铁路建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________铁路建设工程2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________铁路建设工程的施工，包括但不限于路基、桥梁、隧道、轨道等工程的施工。
铁路建设工程施工合同示例
铁路建设工程施工合同示例甲方：（甲方全称、地址、联系人）乙方：（乙方全称、住所、法定代表人）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着互惠互利、公平合理的原则，达成如下合同：一、项目说明1. 项目名称：铁路建设工程施工2. 项目地点：（详细地址）3. 项目规模：（规模大小等）二、工程内容及要求1. 工程范围：（具体施工范围描述）2. 工程质量标准：（按照相关法律法规及行业标准执行）3. 工程进度计划：（详细说明工期要求，包括分期、节点等）4. 工程价格及结算方式：（标明合同总价及支付方式）三、乙方的责任和权益1. 乙方应按照工程合同约定的内容和要求，提供相应的施工人员、设备、材料等，按时、按质完成工程；2. 乙方应按合同规定的工程进度计划进行施工，并确保工期的合理安排和工程进展的顺利进行；3. 乙方应确保施工过程中的安全、环保等相关工作；4. 乙方有权依法索取工程款及索赔合理的施工变更或额外费用。
四、甲方的责任和权益1. 甲方应按合同的约定及时支付工程款，并在支付时提供相关的票据及证明文件；2. 甲方应提供工程施工所需的施工场地、用水、用电等必要的支持和配合；3. 甲方有权进行工程进度和质量的监理，并要求乙方提供必要的施工与质量记录；4. 甲方有权要求乙方在工程施工期间保持工地的整洁及材料设备的合理摆放等。
五、合同履行和解决争议1. 在工程施工过程中，如需要对合同进行变更或调整，甲乙双方应通过书面协商达成一致；2. 如因不可抗力等特殊情况，导致工程无法正常施工、延迟工期或工程质量不能保证的，甲乙双方应协商解决，并及时通知对方；3. 如在工程履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
如果协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、违约责任1. 如果甲方未按时支付工程款或其他约定的付款方式，乙方有权要求甲方支付相应的违约金；2. 如果乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付相应的违约金；3. 除非出现不可抗力等特殊情况，任何一方未履行合同或违反合同规定，应向对方支付相应的违约金。
铁路建设工程施工合同协议条款3篇
铁路建设工程施工合同协议条款3篇篇1合同编号：【填写编号】甲方（发包方）：【填写名称】，统一社会信用代码：【填写代码】，法定代表人：【填写姓名】，住所地：【填写地址】。
乙方（承包方）：【填写名称】，统一社会信用代码：【填写代码】，法定代表人：【填写姓名】，住所地：【填写地址】。
鉴于：1. 甲方拥有铁路建设项目的合法权利，并希望将该项目委托给乙方进行施工；2. 乙方具备相应的铁路工程施工资质和能力，愿意接受甲方的委托，按照约定完成施工任务。
经甲乙双方友好协商，就本项目施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【填写名称】；2. 工程地点：【填写地点】；3. 工程范围：【填写工程范围】；4. 工程内容：【详细描述工程的具体内容】；5. 承包方式：【固定总价/可调总价/成本加酬金等】；6. 工程造价：人民币【填写金额】元整；7. 开工日期：【填写日期】；8. 竣工日期：【填写日期】；9. 工程质量标准：符合国家现行相关标准及甲方要求；10. 安全文明施工要求：严格执行国家有关安全生产法规和甲方规定。
二、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 按时提供施工场地，保证乙方正常施工所需条件；2. 负责协调处理与本工程有关的各种外部关系；3. 及时支付工程款，并监督乙方按期完成施工任务；4. 对工程质量进行监督检查，有权提出整改意见；5. 在工程竣工验收合格后，及时办理竣工结算手续。
（二）乙方的权利与义务1. 按照合同约定的时间、质量和安全要求完成施工任务；2. 自行解决施工所需的机械设备、材料和人员等问题；3. 遵守国家法律法规及甲方的相关管理制度；4. 接受甲方对工程质量、进度等方面的检查和指导；5. 施工过程中发生的安全事故由乙方负责处理并承担相应责任。
三、工程变更与索赔1. 如因设计变更等原因导致工程量增加或减少时，双方应协商确定调整后的工程造价；2. 因不可抗力造成工期延误的，经甲方确认后可以顺延工期；3. 若发生非乙方原因导致的工期延误，乙方有权向甲方提出索赔请求。
铁路施工合同5篇
铁路施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方铁路施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________铁路施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于铁路线路建设、桥梁建设、隧道建设、轨道铺设等。
二、合同工期1. 工程开工日期：__________年____月____日。
2. 工程竣工日期：__________年____月____日。
三、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币__________元整（￥______）。
具体造价根据实际完成的工程量按照国家铁路建设工程定额和计价规定进行结算。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付时间和金额按照双方约定的支付计划执行。
工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关铁路施工规范、标准进行设计、施工，确保工程质量。
2. 甲乙双方应共同制定工程验收标准，并按照验收标准进行验收。
验收合格后，甲方支付乙方相应的工程款。
3. 若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修复或返工，并承担由此造成的损失。
五、工程安全及文明施工要求1. 乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产法律法规，制定安全施工措施，确保施工现场安全。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工管理，保持施工现场整洁有序。
3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染事件，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
六、甲方责任与义务1. 甲方应按约定支付乙方工程款。
2. 甲方应协助乙方办理相关手续，提供必要的支持和服务。
3. 甲方有权对乙方的施工活动进行监督、检查，确保工程质量和安全。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按时按质完成工程施工任务。
篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方铁路施工工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：__________________铁路施工工程工程地点：__________________工程内容：包括轨道铺设、桥梁建设、隧道开挖等（具体工程内容根据实际需求填写）二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天（含法定节假日）三、工程价款及支付方式工程总价款：人民币____元（大写：__________________元整）。
铁路 施工合同示范文本
铁路施工合同示范文本一、合同双方。
甲方（发包方）：甲方是这个铁路建设项目的大老板啦，怀着对铁路建设的满满期待，想要把这个工程好好完成呢。
乙方（承包方）：乙方就是那个有能力、有干劲的团队，就像一群充满活力的小蜜蜂，准备在这个铁路建设的大花园里辛勤劳作。
二、工程概况。
这可是关于铁路的建设哦，铁路就像大地的脉络，要把各个地方连接起来。
1. 工程名称：[具体的铁路工程名称]，这可是有独特意义的名字，就像孩子的名字一样，是这个工程身份的象征。
2. 工程地点：[详细的地点]，这个地方将会因为这条铁路而变得更加热闹、充满活力。
3. 工程内容：从铺设铁轨到建设车站，从打地基到架桥梁，所有和铁路建设相关的工作都包含在内哦。
就像做一个超级大的拼图，每一块都很重要。
三、工程期限。
这个工程可不能拖拖拉拉，要有个明确的时间计划。
1. 开工日期：[具体日期]，这就像吹响了工程建设的号角，大家都要从这一天开始热火朝天地干起来。
2. 竣工日期：[具体日期]，这是大家要朝着努力的目标，就像学生要在期末考试前完成复习一样，要按时交上一份满意的答卷。
四、工程质量。
质量可是这个铁路工程的生命呢。
1. 乙方要按照国家和行业的标准来施工，不能偷工减料。
这就好比做蛋糕，各种原料的比例要合适，做出来的蛋糕才美味。
要是偷工减料，就像蛋糕里少放了面粉，那可就塌了。
2. 甲方有权随时检查工程质量，如果发现有不符合要求的地方，乙方要及时改正。
甲方就像一个严格的老师，要监督着乙方这个学生好好做作业。
五、工程价款。
1. 本工程的总价款是[具体金额]元。
这个金额可是经过双方深思熟虑，就像两个人商量好了一件重要的事情，是对这个工程价值的认可。
2. 付款方式：可以分阶段付款。
比如说，工程开始的时候付一部分预付款，就像给乙方一个启动资金，让他们能顺利开工。
然后在工程进展到一定阶段再付一部分，最后工程竣工并且验收合格后再付尾款。
这样就像给乙方一个个小目标，每完成一个小目标就有奖励。
铁道部施工总承包合同协议书
铁道部施工总承包合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！铁道部施工总承包合同协议书甲方：铁道部乙方：XXX施工单位鉴于甲方决定实施某铁路建设项目，并同意由乙方承担该项目的施工总承包工作，双方为明确各自的权利和义务，特订立本合同协议书。
第一章 项目概况第一条 项目名称：某铁路建设项目第二条 项目地点：XX省XX市XX县第三条 项目规模：包括但不限于铁路线路、桥梁、隧道、车站、信号系统等基础设施建设。
第二章 合同价格第四条 合同总价：双方协商确定为人民币XX亿元（大写：XX亿元整）。
第五条 支付方式：甲方根据乙方施工进度，按照约定的比例分期支付合同价款。
第三章 施工期限第六条 工期：自合同签订之日起至项目竣工交付使用之日止，工期为XX个月。
第七条 竣工验收：乙方应在合同约定的工期内完成施工，并按照相关法律法规和标准进行竣工验收。
第四章 质量标准第八条 质量标准：乙方应按照相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，保证项目质量符合规定。
第五章 违约责任第九条 违约责任：双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如有违约行为，应承担相应的违约责任。
第六章 争议解决第十条 争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七章 其他约定第十一条 保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
第十二条 合同的修改和补充：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八章 合同的生效、变更和解除第十三条 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十四条 合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订变更协议。
第十五条 合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
铁路建设工程施工合同协议条Contract terms of railway construction project construction(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-023586施工合同铁路建设工程施工合同协议条款(示范协议)说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
合同名称：合同编号：发包方（甲方）：资质等级及证书号：承包方（乙方）：资质等级及证书号：本工程由发包方经招标选定为中标单位，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1 条工程概况1．1 建设项目和工程名称：；1．2 工程地点：；1．3 承包范围：；1．4 工程内容：；1．5 承包方式：。
第2 条工期2．1 开工日期：本合同工程定于年月日开工。
2．2 竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。
第3 条合同价款依据中标通知书等招标文件，确定本工程的合同价款为元。
（价款项目见附表1《承包工程项目及费用一览表》）第4 条工程质量4．1 乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。
4．2 乙方所承包的工程，必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100％，优良率达到。
4．3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。
由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
第5 条设计文件5．1 甲方须在开工前日，向乙方提供套设计文件和图纸。
5．2 乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用乙方自负。
5．3 乙方收到设计文件和图纸后，在日内组织现场核对。
5．4 非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。
5．5 变更设计文件按本合同第16 条办理。
第6 条双方驻工地机构及代表6．1 甲方驻工地机构名称：，甲方代表姓名：。
6．2 甲方委托的驻工地监理单位名称：，总监理工程师姓名：，岗位证书编号：。
6．3 乙方驻工地机构名称：，乙方项目经理姓名：，项目经理资质证书编号：。
第7 条甲方工作7．1 负责办理工程所需建设用地申报手续及征地、拆迁补偿工作。
7．2 按国家或铁道部下达的年度计划，依据合同工期与施工组织设计，及时提供所需建设资金。
7．3 派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
7．4 在开工前一个月，到铁路工程质量监督站办理工程质量监督手续。
7．5 招标选择或委托具备法定资格的工程监理单位履行工程建设监理工作，并签订监理合同，将合同副本抄送乙方。
7．6 按本合同约定，供应施工图及有关设计文件。
7．7 组织设计单位向乙方进行施工图技术交底。
7．8 编制项目指导性施工组织设计，审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程施工方案，并督促实施。
7．9 申请项目开工报告，审批单位工程和单项工程开工报告。
7．10 按本合同约定的分工范围和要求，供应设备和材料。
7．11 按权限审批变更设计。
7．12 按本合同约定办理验工计价手续，拨付和结算工程价款。
7．13 按规定办理开工前审计、项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
7．14 按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
第8 条乙方工作8．1 根据甲方委托，负责具体办理建设土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍物等工作。
8．2 根据甲方委托，负责大型临时设施和过渡工程所需的租地及补偿工作。
8．3 编制实施性施工组织设计、既有线改造过渡工程的施工方案，报送甲方，审定后组织实施。
8．4 按施工投标时的承诺，如期上足工程所需施工劳力和机具设备。
8．5 按期向甲方报送年、季度施工计划，用款计划，年、季、月工程统计报表，质量安全事故报表。
于年末天、季末天、月末天内报送工程形象进度及其他有关情况。
8．6 按本合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理。
8．7 涉及既有线改（扩）建或过渡工程施工，必须严格执行铁道部关于既有线施工确保行车安全的有关规定。
8．8 严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
8．9 坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
8．10 按照规定提出竣工文件，参加竣工验收工作。
8．11 及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
8．12 对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。
8．13 对等规定保修期的项目，保修期自年月日至年月日。
第9 条进度计划9．1 乙方在接到甲方下达的年度投资计划一个月内，向甲方以书面形式提出年度施工进度计划，并于每一季度最后一个月下旬提出下一季度工程进度计划。
9．2 甲方代表应在收到乙方年度施工进度计划天内，以书面形式予以批准或提出修改意见通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此施工。
9．3 经甲方同意的施工进度计划，是本合同的组成部分，双方必须遵守。
9．4 由于非乙方原因造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。
第10 条延期开工10．1 乙方应按本合同规定的开工日期开始施工。
如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前10 天，书面向甲方代表提出延期开工理由和要求的报告。
10．2 甲方应在接到乙方报告后7 天内答复。
如甲方在7 天内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。
10．3 甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
10．4 由于甲方原因不能按时开工，甲方应在合同开工日期前5 天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出给予适当补偿，必要时顺延工期。
第11 条暂停施工11．1 在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在7 天内提出处理意见。
11．2 乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程。
11．3 乙方在接到甲方代表书面复工通知后，继续施工。
11．4 停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，必要时顺延工期。
停工责任在乙方，乙方负违约责任，并承担所发生的费用。
第12 条工期延误12．1 工期延误原因及责任12．1．1 不可抗力，非甲、乙方责任。
12．1．2 施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。
12．1．3 重大设计变更引起工程量变化，属甲方责任。
12．1．4 发生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。
12．1．5 主要材料、设备推迟到货，属采购方责任。
12．1．6 建设资金不到位，属甲方责任。
12．1．7 年度计划调整，属甲方责任。
12．1．8 其它原因，依其性质确定责任方。
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同12．2 工期延误后果及处理12．2．1 甲方原因造成工期延误，乙方在情况发生后5 天内，就延误工程内容、原因及要求向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后5 天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视为延期要求已被确认，由此造成的损失，甲方应予以补偿。
12．2．2 乙方原因造成工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
12．2．3 非甲、乙双方原因造成工期延误，由双方协商解决。
第13 条工期提前如提前工期，需经双方协商一致并签订提前竣工协议。
乙方按协议修改进度计划，报甲方批准。
甲方应在5 天内给予批复，并为赶工提供方便条件。
提前竣工协议包括以下主要内容：13．1 提前的时间要求；13．2 乙方采取的赶工措施；13．3 甲方为赶工提供的条件；13．4 甲方应承担赶工措施的经济支出。
第14 条工程质量检查14．1 乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。
14．2 乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验，不合格的工程按要求返工或修改，承担返工或修改的费用。
14．3 甲方原因造成工程返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。
第15 条隐蔽工程检查和签证15．1 在通知监理工程师对隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检。
15．2 乙方自检合格后，按部规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，于隐蔽前48 小时，通知监理工程师（或甲方代表）到现场进行检查，并在检查证上签字，方可继续施工。
检查不合格或检查证及附件与实际不符，监理工程师（或甲方代表）不予签证，待乙方改正后重新检查签证。
15．3 如监理工程师（或甲方代表）接到通知后，在规定时间内不能到现场检查时，应委托乙方检查人员负责检查合格、签证并注明原因，即可继续施工。
监理工程师（或甲方代表）事后应补签检查证，如有疑问，确需再行检查的隐蔽工程，可以提出重新检查，其检查返工费用由甲方负责。
监理工程师（或甲方代表）在接到隐蔽工程检查通知后，既不按时到现场，又未委托者，对危及安全的工点，乙方有权视现场情况予以隐蔽，其后果由监理单位（或甲方）承担。
15．4 乙方未按规定通知监理工程师（或甲方代表）到现场进行检查，需重做检查及返工的费用均由乙方负责。
15．5 与设计资料差异较大的隐蔽工程，乙方在通知监理工程师（或甲方代表）的同时，还应通知设计单位参加检查、签证。
15．6 乙方应接受监理工程师（或甲方代表）的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。
第16 条变更设计变更设计的分类、程序、分工及费用处理，按《铁路基本建设变更设计管理办法》（铁建〔1997〕125 号）办理。
16．1 Ⅰ类变更设计经原批准单位批准后，甲方应在 5 天内向乙方发出变更设计文件。
16．2 Ⅱ类变更设计经甲方审定后，甲方应在3 天内向乙方发出变更设计通知单。
16．3 Ⅲ类变更设计经甲方审定后，甲方应即向乙方发出变更设计通知单。
16．4 Ⅰ类变更设计经批准后，据以调整合同价款。
Ⅱ、Ⅲ类变更设计的合同价款调整，按合同约定办理。
第17 条甲方供应的材料设备17．1 甲方按照本合同附表2 向乙方提供有关材料设备种类、规格数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单及其产品合格证明。
17．2 甲方在材料设备到货＿＿日前将到货通知送达乙方，乙方应派人与甲方一起验收，验收后交乙方。
甲方未按规定通知乙方验收，乙方不负保管责任，发生损坏丢失由甲方负责。
17．3 甲方供应的材料设备与清单不符，按以下情况分别处理：17．3．1 材料设备的发货票单价与清单不符，由甲方承担所有价差。