企业合同执行通知单(doc 2页)
合同签署通知单(模版)
合同签署通知单(模版)
合同签署通知单(模板)
通知内容
尊敬的各位：
根据我们之前的商务洽谈，我方与贵方达成了一份合同，现在需要进行合同的签署程序。
为了确保合同的及时签署和有效执行，请贵方尽快安排有关人员参与签署。
签署的具体时间和地点如下：
- 时间：[填写签署时间]
- 地点：[填写签署地点]
签署要求
为了顺利进行合同签署，请贵方准备以下文件和事项：
1. 合同正本：请贵方准备好合同正本，以便在签署时提交给我方代表。
2. 签署人员：请贵方安排合适的人员出席签署，确保具备法律授权和代表贵方的合法能力。
3. 有效证件：签署人员需携带有效身份证件进行核验。
4. 授权书（如适用）：如有必要的授权情况，请贵方准备好相关授权书。
签署流程
在签署过程中，请遵循以下步骤：
1. 法律顾问确认：请贵方的法律顾问在签署前确认合同内容并提供法律意见。
2. 签署仪式：签署时，我方代表和贵方代表将共同在指定地点进行签署仪式。
3. 具体步骤：签署仪式将按照以下步骤进行：
- 双方代表互相确认身份和代表资格。
- 逐页核对合同内容并签署。
- 签署期间可由双方对合同内容提出问题或疑问，并由协商解决。
- 签署结束后，双方代表共同确认签署的合同正本，并各自保留一份副本作为备案。
联系方式
如有任何疑问或需要进一步了解的，请随时与我们联系。
谢谢合作！
联系人： [填写联系人姓名]
联系 [填写联系人电话号码]
电子邮件： [填写联系人电子邮件]。
公司关于通知签合同的模版
公司关于通知签合同的模版尊敬的 [接收方姓名/职位]，主题：合同签署通知我们非常高兴地通知您，贵公司与我方的合同谈判已经圆满结束。
根据双方的讨论和协商，我们已经准备好了正式的合同文本，并将在本文中提供签署相关事宜的详细信息。
一、合同概览合同编号：[合同编号]合同名称：[合同名称]合同内容简述：[简要描述合同主要内容，如服务范围、产品详情、合作期限等]二、签署流程1. 请您在收到本通知后的[具体时间，例如：5个工作日内]，仔细阅读合同附件中的条款。
2. 若您对合同内容无异议，请在合同文末签名处签字，并加盖贵公司公章。
3. 签署完成后，请将合同扫描或拍照，并通过电子邮件形式发送至[贵公司指定的联系邮箱]。
4. 我方收到签署版合同后，将在[具体时间，例如：3个工作日内]进行审核，并由我方授权代表签字盖章。
5. 双方签署完毕的合同将以书面形式交换，并保存备案。
三、注意事项- 请确保合同中的所有信息准确无误，包括但不限于公司名称、地址、联系方式、法人代表等。
- 签署前，请确保贵公司已充分理解合同条款，并同意其中的所有条件。
- 如有任何疑问或需要修改的条款，请在签署前及时与我方联系，以便我们进行必要的调整。
四、后续步骤一旦合同签署完毕，我们将根据合同规定开始执行相关事宜。
我们期待与贵公司的合作，并相信这将是一个互利共赢的伙伴关系。
感谢您对本次合作的支持与配合。
若有任何问题，请随时联系我方指定的联系人[联系人姓名]，我们将竭诚为您服务。
此致敬礼！[您的姓名][您的职位][您的公司名称][公司地址][联系电话][电子邮箱]附件：正式合同文本.pdf[日期]。
施工合同履行合同通知书
施工合同履行合同通知书尊敬的合同双方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方于____年__月__日签订的《施工合同》（以下简称“本合同”），现将合同履行事宜通知如下：一、合同概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元1.5 合同工期：____年__月__日至____年__月__日二、合同履行情况2.1 甲方应按照本合同约定的条款，按时支付工程进度款和竣工结算款。
2.2 乙方应按照本合同约定的条款，按时完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。
2.3 合同履行过程中，双方应严格遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。
2.4 合同履行过程中，双方应相互配合，及时解决合同履行中出现的问题，共同维护双方的合法权益。
三、合同变更和解除3.1 合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致工程无法正常进行，双方可协商一致变更或解除合同。
3.2 合同变更或解除应签订书面协议，并经双方盖章确认。
3.3 合同变更或解除后，双方应按照协议约定的方式处理合同价款、质量保证等问题。
四、违约责任4.1 甲方未按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款的，应按照同期银行贷款利率支付滞纳金。
4.2 乙方未按照合同约定完成工程的，应按照合同约定承担违约责任。
4.3 双方违反合同约定的其他条款的，应按照合同约定承担违约责任。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日附件：1. 施工合同条款2. 工程图纸及技术要求3. 工程量清单4. 工程进度计划5. 付款计划特此通知。
工程合同履行通知
工程合同履行通知尊敬的[甲方名称]：根据我们双方于[签订合同日期]签署的《[合同名称]》（以下简称“本合同”），现就本合同的履行事宜通知如下：一、工程质量与标准1. 我们[乙方名称]承诺按照本合同约定的质量要求和国家相关标准，确保工程质量符合规定。
我们将严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到预期目标。
2. 如在施工过程中发现设计文件或施工规范存在问题，我们将及时与[甲方名称]沟通，共同协商解决方案，确保工程质量不受影响。
二、工程进度与工期1. 我们[乙方名称]将按照本合同约定的工期要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
2. 如遇不可抗力因素导致工程进度受阻，我们将及时向[甲方名称]报告情况，并采取相应措施减少损失。
同时，我们将积极与[甲方名称]协商调整工期，确保工程顺利完成。
三、工程款项支付1. 根据本合同约定，[甲方名称]应按时支付工程款项。
我们将按照合同约定的支付节点，提前向[甲方名称]提交付款申请，确保工程款项及时到位。
2. 如[甲方名称]未按约定支付工程款项，我们将保留暂停工程施工的权利，直至款项支付到位。
四、工程验收与移交1. 工程竣工后，我们将按照本合同约定的程序，组织工程验收。
我们将积极配合[甲方名称]及相关部门进行验收工作，确保工程顺利通过验收。
2. 工程验收合格后，我们将按照本合同约定的时间和方式，将工程移交给[甲方名称]，并协助处理移交过程中的相关问题。
五、其他事项1. 双方在履行本合同过程中，应遵守国家法律法规，诚信守信，共同维护合同的严肃性和权威性。
2. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。
特此通知。
敬请[甲方名称]予以关注并按照本通知内容履行合同义务。
如有疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
此致敬礼！[乙方名称][通知日期]。
公司合同通知文案模板
公司合同通知文案模板：尊敬的合同各方：根据我国《合同法》的规定，为确保合同的履行，维护合同当事人的合法权益，现将有关本合同的事宜通知如下：一、合同主体及签订日期1. 本合同由甲方（全称：_______________，以下简称“甲方”）与乙方（全称：_______________，以下简称“乙方”）于____年__月__日签订。
2. 甲方和乙方依法设立，具有独立承担民事责任的能力。
二、合同内容变更1. 鉴于市场环境、政策法规等因素的变化，甲乙双方经协商一致，决定对原合同的部分内容进行变更。
变更内容如下：（1）合同金额：由原合同金额____元（大写：_______________________元整）变更为____元（大写：_______________________元整）。
（2）合同期限：由原合同期限至____年__月__日延长至____年__月__日。
（3）其他条款：____________________________________________________________。
2. 甲乙双方应按照变更后的合同内容继续履行合同义务。
三、合同履行情况1. 截至通知日期，甲乙双方已按照原合同约定履行了____%（百分比）的合同义务。
2. 甲乙双方应继续按照合同约定履行剩余义务。
如因特殊情况需调整履行计划，应提前通知对方并协商解决。
四、合同结算及支付1. 甲乙双方应按照变更后的合同金额和付款条款进行结算。
2. 甲方应按照合同约定时间向乙方支付合同款项。
支付方式为：____。
五、合同解除和终止1. 在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，甲乙双方应及时沟通，根据实际情况协商解除或终止合同。
2. 合同解除或终止后，甲乙双方应按照合同约定处理后续事宜，包括但不限于结算、赔偿等。
六、争议解决1. 在合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
公司出具终止劳动合同通知书
公司出具终止劳动合同通知书尊敬的XXX：您好！感谢您在过去的一段时间里为公司做出的贡献。
我们深感惋惜地通知您，根据我国《劳动合同法》的相关规定和公司人事调整的需要，公司决定与您终止劳动合同。
现将相关事宜通知如下：一、终止劳动合同的基本情况1. 劳动合同双方：甲方（公司）与乙方（您）签订的劳动合同。
2. 劳动合同期限：自____年__月__日至____年__月__日。
3. 终止劳动合同的日期：____年__月__日。
4. 终止劳动合同的原因：根据我国《劳动合同法》第四十条第二项规定，用人单位依照本法第三十九条的规定解除劳动合同的；第四十一条规定，用人单位依照本法第三十六条的规定解除劳动合同的；或者第四十四条规定的劳动合同期满的。
二、终止劳动合同后的相关事宜1. 工资及福利：公司将在终止劳动合同后的一个月内，向您支付劳动合同约定的工资及福利。
如有加班工资、奖金等，公司将按照相关规定进行计算。
2. 社会保险：公司将在终止劳动合同后的一个月内，为您办理社会保险关系转移手续。
请您在此期间提供相关证件，以便公司为您办理相关手续。
3. 人事档案：公司将在终止劳动合同后的一个月内，将您的人事档案交还给您。
如有需要，请您在此期间内办理相关手续。
4. 证明书：公司将在终止劳动合同后的一个月内，为您出具终止劳动合同证明书。
证明书将作为您失业保险、求职等相关手续的依据。
请您在此期间内领取。
5. 保密协议：根据公司相关规定，您在终止劳动合同后仍需遵守保密协议。
请您在终止劳动合同后的一个月内，将涉及公司商业秘密的资料、文件等进行清理，确保不泄露公司相关信息。
三、其他事项1. 请您在接到本通知书后，及时办理相关手续，包括但不限于工作交接、离职证明等。
2. 如有任何疑问，请随时与公司人力资源部门联系，我们将竭诚为您解答。
3. 本通知书一式两份，双方各执一份。
请您确认收到本通知书，并在通知书上签字。
再次感谢您在过去的工作中所付出的努力，祝愿您未来的事业发展顺利。
公司发合同解除通知书模板
尊敬的合同方：您好！首先，感谢您在过去的日子里，与我公司建立的友好合作关系。
在此期间，双方秉持着诚信、平等、互利的原则，共同推进项目的发展，取得了显著的成果。
然而，由于客观原因和市场环境的变动，我公司在对业务进行战略调整时，决定与贵公司终止合同合作关系。
现将解除合同的相关事宜通知如下：一、合同解除原因1. 鉴于市场环境的变化和公司业务的调整，双方继续履行合同已不具备良好的合作基础。
2. 在合同履行过程中，双方出现了一些不可调和的矛盾和分歧，影响了合同的正常履行。
3. 双方在合同执行过程中，出现了一些意外情况，导致合同无法按原定计划和目标顺利推进。
4. 其他原因：具体请参照合同约定或双方协商确定的合同解除原因。
二、合同解除依据1. 合同约定：根据合同条款中关于合同解除的相关规定，双方同意解除合同。
2. 法律法规：依据我国《合同法》等相关法律法规，双方均有权解除合同。
3. 双方协商：经过充分沟通和协商，双方达成一致，决定解除合同。
三、合同解除日期双方确认，合同解除日期为______年______月______日。
自合同解除之日起，双方不再享有合同约定的权利和义务。
四、合同解除后的处理事项1. 合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。
2. 双方应按照合同约定，妥善处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于：结算往来款项、处理未完成的项目、移交合同涉及的财产等。
3. 双方应互相配合，确保合同解除后的过渡期顺利进行，避免给双方造成不必要的损失。
4. 合同解除后，双方应继续保持友好合作关系，互相尊重，不得损害对方声誉和利益。
五、合同解除后的法律后果1. 双方应按照合同约定和法律法规规定，承担合同解除后的法律责任。
2. 双方同意，合同解除后，不再追究对方在合同履行过程中的违约责任。
3. 双方应妥善处理合同解除后的争议和纠纷，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 合同解除后，双方应及时办理合同解除手续，包括但不限于：撤销合同、归还证件、办理变更登记等。
企业合同签收表模板
企业合同签收表模板合同编号：_____________________签收单位：_____________________签收人：_____________________签收日期：_____________________合同名称：_____________________签订日期：_____________________生效日期：_____________________本合同由以下双方签订，并对双方具有合同约束力。
签收单位确认已仔细阅读了本合同的全部内容，并对合同的具体内容达成了一致意见。
签收单位同意遵守本合同的全部约定，并承担相应的责任和义务。
第一条合同概述1.1 根据双方的协商一致，签订本合同的目的在于规范双方之间的合作关系，明确双方的权利和义务，维护双方的合法权益。
1.2 本合同相关条款受到国家法律法规以及合同条款的约束，双方应当共同遵守并履行。
第二条合同内容2.1 合同名称：_____________________2.2 合同标的：_____________________2.3 合同期限：_____________________2.4 合同金额：_____________________2.5 其他具体约定：_____________________第三条合同履行3.1 双方应当严格按照合同约定的内容和期限履行各自的义务，并按照约定支付合同金额。
3.2 在合同履行过程中，如有任何争议或问题，双方应当友好协商解决，并保持良好的合作关系。
3.3 如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致合同无法履行，双方可以协商解除合同，但应当提前书面通知对方，并予以充分解释和补偿。
第四条合同变更4.1 在合同履行过程中，如有必要修改合同内容，双方可以书面协商一致，并签订《合同变更协议》。
4.2 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同内容，并应当按照原合同内容执行。
第五条合同解除5.1 在以下情况下，双方可以协商解除合同：（1）双方协商一致解除合同；（2）一方违约严重影响合同履行的；（3）其他因素导致合同无法继续履行的。
合同终止通知书模版
合同终止通知书模版
尊敬的 [合同对方公司名称]：
根据我们之间于 [签订日期] 签订的合同（以下简称“合同”），合
同编号为 [合同编号]，涉及 [简述合同主要内容，如产品供应、服务
提供等]。
我们在此正式通知您，根据合同第 [终止条款编号] 条的规定，我们决定终止该合同。
终止原因如下：
1. [详细说明终止的具体原因，例如对方未履行合同义务、合同目的
无法实现等。
]
2. [如有其他原因，继续列出并说明。
]
根据合同规定，我们已提前 [提前通知天数] 天向您发出此终止通知。
请您在收到本通知书后 [具体时间，如14天] 内，与我们联系并协商
处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于财务结算、资产返还、服
务交接等。
请注意，若未能在上述期限内与我们协商解决相关事宜，我们将保留
采取进一步法律行动的权利，以保护我们的合法权益。
我们对于由此给贵公司带来的不便深表歉意，并期待在未来有机会再
次合作。
此致
敬礼！
[发出方公司名称] [发出方授权签字人] [发出方联系信息] [发出日期]。
施工合同的终止通知书
施工合同终止通知书尊敬的XXX公司：我方根据施工合同的相关规定，现通知您方，我方将终止与您方签订的编号为XXXX的施工合同（以下简称“本合同”）。
本合同终止日期为XXXX年XX月XX日。
一、合同背景1.1 我方于XXXX年XX月XX日与您方签订了本合同，合同期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
1.2 本合同约定我方将向您方提供XXXX工程施工服务，工程地点位于XXXX。
1.3 根据合同约定，双方应按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。
二、合同终止原因2.1 双方在合同履行过程中，由于不可抗力因素导致工程进度严重滞后，且双方未能就解决方案达成一致。
2.2 双方在合同履行过程中，由于经济环境变化、市场行情波动等原因，导致工程成本大幅上升，双方未能就成本分担达成一致。
2.3 双方在合同履行过程中，发生了严重的争议和纠纷，且双方未能通过友好协商解决。
三、合同终止程序3.1 我方将向您方发出本通知书，通知您方本合同终止的事宜。
3.2 双方应按照合同约定的条款，办理合同终止手续，包括但不限于结算、付款、验收等。
3.3 双方应共同签署一份合同终止协议，明确合同终止的日期、原因、手续等事项。
3.4 合同终止后，双方应继续履行合同中约定的保密义务、知识产权保护等条款。
四、合同终止后的处理4.1 合同终止后，我方将按照合同约定，向您方支付已完成的工程款项。
4.2 合同终止后，双方应对工程质量、安全等问题进行评估和处理，并签署相应的评估报告和处理方案。
4.3 合同终止后，双方应按照合同约定，处理与本合同相关的保险、税务等事宜。
五、其他事项5.1 本通知书的发出，并不意味着双方对于本合同的履行责任的全部免除，双方仍应按照合同约定，履行各自的权利和义务。
5.2 本通知书的发出，并不意味着双方对于本合同的争议和纠纷的解决方式的改变，双方仍应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷。
5.3 本通知书一式两份，双方各执一份。
公司发布通知签订合同模板
公司发布通知签订合同模板尊敬的各位领导、同事们：大家好！为了规范公司的合同管理，确保公司合法权益的保障，根据我国相关法律法规的规定，现将公司合同签订的相关事宜通知如下：一、合同签订的范围公司内部各部门、子公司以及与外部合作伙伴签订的各类合同，包括但不限于：业务合作、采购、销售、租赁、服务、人力资源、知识产权等合同。
二、合同签订的原则1. 合法性原则：合同内容必须符合我国法律法规的规定，不得违反国家政策。
2. 平等互利原则：合同双方在签订合同时应保持地位平等，公平交易，互惠互利。
3. 审慎性原则：签订合同前应充分调查对方的信用状况、业务能力等，确保合同的履行。
4. 保密性原则：合同双方应对合同内容予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
三、合同签订的程序1. 拟定合同：合同起草部门应根据业务需求，参照公司合同范本，拟定合同草案。
2. 审批合同：合同草案经部门负责人审核后，报公司总经理审批。
总经理审批同意后，合同方可签订。
3. 签订合同：合同双方在签订合同时，应认真阅读合同内容，确认无异议后签字盖章。
4. 归档管理：合同签订后，由专人负责将合同原件及附件归档，并做好索引号，以便查阅。
四、合同签订的注意事项1. 合同主体：确保合同签订主体合法，具有民事权利能力和民事行为能力。
2. 合同内容：合同内容应明确、具体，避免使用模糊、歧义的表述。
3. 合同条款：合同条款应完整，包括合同主体、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等。
4. 合同盖章：合同盖章应使用公司公章，并由法定代表人或授权代表签字。
5. 合同履行：合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
五、合同管理的职责1. 各部门负责人：负责本部门合同的管理工作，确保合同合法、合规。
2. 法务部门：负责对公司合同进行法律审核，提供法律咨询，处理合同纠纷。
3. 财务部门：负责合同款项的收付及合同履行的财务监管。
4. 审计部门：负责对公司合同签订及履行情况进行审计监督。
施工合同一次性通知单
施工合同一次性通知单尊敬的承包商：根据我国相关法律法规，为了保障工程建设项目的顺利进行，明确各方权益，特制定本施工合同一次性通知单。
请承包商在签订合同时，详细阅读并充分理解合同条款，以确保合同的顺利履行。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX3. 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4. 工程总投资：XXXXXXXXXXXXXXXXXX5. 工程质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXX6. 工程工期：XXXXXXXXXXXXXXXXXX二、合同主体1. 发包人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX2. 承包商：XXXXXXXXXXXXXXXXXX三、合同条款1. 合同的签订、履行、变更和解除（1）合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。
（2）合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致工程无法顺利进行，双方应协商解决。
（3）合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。
2. 工程质量（1）承包商应按照合同约定的质量标准完成工程，并承担质量责任。
（2）工程验收不合格的，承包商应按照发包人的要求及时整改，直至达到合同约定的质量标准。
（3）工程质量问题的处理，按照我国相关法律法规和合同约定执行。
3. 工程进度（1）承包商应按照合同约定的工期完成工程，如逾期交付，应承担违约责任。
（2）工程进度计划应经发包人批准，如有调整，承包商应提前通知发包人。
（3）因承包商原因导致工程进度延误的，承包商应承担相应的违约责任。
4. 工程造价（1）工程造价按照合同约定的计价方式确定。
（2）工程变更、签证等费用，按照合同约定和实际发生情况计算。
（3）工程结算时，双方应按照合同约定和实际完成工程量进行计算。
5. 付款与结算（1）付款方式：按合同约定的付款进度进行支付。
（2）付款条件：承包商按照合同约定完成工程，并提供相关资料。
履行施工合同函
尊敬的合同对方：您好！我方是一家具有多年施工经验的建筑企业，一直秉持着诚信、专业、高效的服务理念，为广大客户提供了优质的施工服务。
我方深知合同履行的重要性，特此就我方履行施工合同的事宜，向您发出此函。
一、合同基本情况根据双方签订的《施工合同》（以下简称“本合同”），我方承担了贵方提供的位于____项目的施工任务。
本合同的工程内容为：____，工程总量为：____，合同总价为：____元。
合同工期为____年____月____日至____年____月____日。
二、合同履行情况1. 我方已按照合同约定，按时完成了工程的前期准备工作，包括施工场地平整、临时设施搭建等。
2. 我方严格按照设计图纸、施工规范和合同约定，组织施工，确保工程质量。
在施工过程中，我方严格把控施工进度，确保工程按时完成。
3. 我方已按照合同约定，指派了具备相应资质的项目经理、技术负责人和施工队伍，确保工程顺利实施。
4. 我方在施工过程中，严格遵守国家法律法规，确保施工安全，未发生重大安全事故。
5. 我方已按照合同约定，及时向您提供了工程进度报告、质量报告等相关资料，确保双方信息畅通。
6. 我方在合同履行过程中，积极与贵方沟通，协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。
三、合同履行保障1. 我方将继续严格按照合同约定，组织施工，确保工程按期完成。
2. 我方将进一步加强施工现场管理，确保工程质量、安全、进度等方面的可控。
3. 我方将积极与贵方沟通，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。
4. 我方将严格按照国家法律法规，合规经营，确保施工合同的合法性、合规性。
5. 我方将加强与贵方的合作，共同推动项目的顺利完成，实现双方共赢。
四、合同变更及解除1. 如需变更或解除合同，双方应书面协商一致，并签订相应的变更或解除协议。
2. 任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更或解除合同。
3. 因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，根据实际情况部分或全部免除责任。
公司签合同通知模板
公司签合同通知模板尊敬的各位领导、同事们：大家好！根据公司业务发展需要，现将有关合同签订事宜通知如下：一、合同签订时间合同签订时间定于____年__月__日__时__分，共计__天__小时。
二、合同签订地点合同签订地点为：____市____区____路____号，公司____层会议室。
三、合同双方甲方：____公司乙方：____公司（或个人）四、合同内容1. 合同主题：____项目合同（或采购、销售、服务等相关内容）2. 合同金额：人民币____元整（大写：____元整）3. 合同期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
4. 合同主要条款：（1）甲方义务：① 提供合格的货物（或服务）；② 按照约定时间、数量、质量完成交付；③ 保证货物（或服务）的知识产权及合法性；④ 履行合同约定的其他义务。
（2）乙方义务：① 按照约定时间、数量接收货物（或服务）；② 支付合同约定的款项；③ 履行合同约定的其他义务。
五、参会人员1. 甲方代表：____（签字）、____（签字）2. 乙方代表：____（签字）、____（签字）六、注意事项1. 请各位参会人员提前__分钟到达会议室，做好会议准备。
2. 请携带相关资料，如：合同文本、公章、签字笔等。
3. 会议期间，请保持手机静音，如有紧急事项，请在会场外沟通。
4. 请准时参加签约仪式，如有特殊情况，请提前通知组织方。
5. 签约仪式结束后，请参加合同签订庆祝晚宴，共同庆祝合同成功签订。
七、联系方式联系人：____联系电话：____电子邮箱：____特此通知，请大家相互转告，谢谢。
续签劳动合同通知单模板
劳动合同续签通知单尊敬的【员工姓名】：您好！根据我国《劳动合同法》的相关规定，以及贵公司与我公司签订的劳动合同，现将您的劳动合同续签事宜通知如下：一、合同基本信息1. 原劳动合同编号：【原劳动合同编号】2. 原劳动合同签订日期：【原劳动合同签订日期】3. 原劳动合同到期日期：【原劳动合同到期日期】二、续签合同期限1. 续签合同期限：自【原劳动合同到期日期】起，至【续签合同到期日期】止。
2. 合同期限为【固定期限/无固定期限】，具体期限以双方协商一致为准。
三、续签合同内容1. 工作岗位：贵公司【部门名称】的【职位名称】。
2. 工作地点：【工作地点】。
3. 工作内容：按照公司规定及岗位职责要求，完成各项工作任务。
4. 工作时间：实行【标准工作时间/综合计算工时制/不定时工作制】，具体工作时间以公司规定为准。
5. 薪酬待遇：月工资为人民币【月工资数额】元，包含基本工资、岗位工资、绩效工资等。
如有变动，按照公司相关规定执行。
6. 社会保险及住房公积金：按照国家及地方政策规定，依法缴纳社会保险及住房公积金。
四、其他事项1. 请您在接到本通知单之日起【一定期限，如：3个工作日内】，携带本人身份证、户口本等有效证件，到【公司人力资源部】办理劳动合同续签手续。
2. 如您对续签合同内容有异议，请在接到本通知单之日起【一定期限，如：3个工作日内】，以书面形式向我公司提出，我们将及时予以答复。
3. 办理续签手续时，请您准备好以下材料：（1）原劳动合同；（2）身份证复印件；（3）户口本复印件；（4）其他相关证明材料。
五、注意事项1. 劳动合同续签后，双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务。
2. 如在劳动合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
请您在规定时间内办理续签手续，以免影响您的合法权益。
如有疑问，请及时与我公司联系。
特此通知。
【公司名称】【通知日期】附件：劳动合同续签协议书（注：以下为劳动合同续签协议书模板，仅供参考）劳动合同续签协议书甲方（用人单位）：【公司名称】乙方（劳动者）：【员工姓名】根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就续签劳动合同事宜达成如下协议：一、合同期限1. 本合同自【原劳动合同到期日期】起，至【续签合同到期日期】止。
合同签订通知书
合同签订通知书篇一：签订劳动合同通知书附件1:签订劳动合同通知书(参考样本)(劳动者):本单位决定与你订立劳动合同.请你在收到本通知后于年月日前到部门,按照《劳动合同法》有关规定,协商订立劳动合同.逾期不签订,本单位将与你终止劳动关系.单位(盖章):年月日(劳动者)签收年月日(此一式两份,甲、乙双方各执一份)附件2:终止劳动关系通知书(参考样本)(劳动者):因你没有按照《签订劳动合同通知书》的时间要求,与本单位协商订立劳动合同,本单位决定与你终止劳动关系.请你在收到本通知后于年月日前到部门,办理终止劳动关系手续.单位(盖章):年月日(此一式两份,甲、乙双方各执一份)附件3:变更劳动合同通知书(参考样本)(劳动者):因为原因,拟变更劳动合同的内容.变更内容主要有:1.2.3.请十日内予以书面答复.单位(职工)盖章或签字:年月日(此一式两份,甲、乙双方各执一份)附件4:劳动合同变更协议书(参考样本)甲方:法定代表人或主要负责人:委托代理人:乙方:甲乙双方在平等自愿、协商一致的前提下,对年月日签订的劳动合同书变更事项达成如下协议:一、劳动合同变更内容:1.2.3.二、本协议签订后,原劳动合同书仍继续履行,但变更条款按照本协议执行.三、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效力.甲方(盖章)乙方(签名)代表(签名)年月日年月日附件5:续订劳动合同通知书(参考样本)(劳动者):你与单位于年月日订立的劳动合同,将于年月日期满.根据生产、经营的需要,本单位决定与你续订期限为年月至年月日日的劳动合同,请你在收到本通知后于年月日(合同期满日)前到部门协商续订劳动合同,逾期未能续订,本单位将与你终止劳动合同.单位(盖章):年月日(劳动者)签收年月日(此一式两份,甲、乙双方各执一份)附件6:续订劳动合同协议书(参考样本)甲、乙双方经平等协商,一致同意在原年月日至年月日止的劳动合同的基础上续签劳动合同,自年月日至年月日,并对原劳动合同的部分内容修改如下,其他约定按原劳动合同履行:本协议与原劳动合同一同保存.甲方:(盖章)乙方:(签名或盖章)法定代表人:(或委托代理人)年月日年月日乙方确认于年月日收到本协议文本.签名:年月日(此一式两份,甲、乙双方各执一份)附件7:解除劳动合同证明书(参考样本)本单位与 (劳动者)签订了年月日起至年月日止年的劳动合同.其在本单位从事工作岗位 ,本单位工作年限年.由于原因于年月日解除劳动合同,其档案及社会保险关系转移手续于年月日转移.特此证明单位(盖章):年月日(一式三份,一联存根留用人单位,一份交职工,一份放职工档案.)附件8:终止劳动合同证明书(参考样本)本单位与 (劳动者)签订了年月日起至年月日篇二：入职、签订合同通知书入职通知书尊敬的先生/小姐：感谢您加入本公司，现根据国家的相关法律规定、公司制定的规章制度，现请您于年月日携带以下的材料至本公司集团办公室办理正式入职转正手续，签订劳动合同，如逾期不办理相关手续，公司将依据国家有关条例规定终止合同关系。
【优质】执行结案通知书-word范文 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==执行结案通知书篇一：法院一审执行通知书格式模板执行通知书（201X）X刑初字第XXX号XXX看守所：罪犯XXX经依法判处刑罚，判决已发生法律效力，请按照本通知送交劳改单位执行。
此联及附件送交执行单位执行通知书（存根）（201X）X刑初字第XXX号XXX看守所：罪犯XXX经依法判处刑罚，判决已发生法律效力，请按照本通知送交劳改单位执行。
此联入卷执行通知书（201X）X刑初字第XXX号罪犯XXX：你犯故意XXX罪，经依法判处XXX徒刑。
现交付执行，并将有关事项通知如下：主刑起算日期：201X年X月X日附加刑：(剥夺政治权利XX、罚金XXX元)201X年X月XX日此联发给罪犯本人收执执行通知书（回执）（201X）X刑初字第XXX号XXXXX人民法院：你院201X年X月XX日（201X）X刑初字第XXX号执行通知书及附件刑事判决书X份，刑事裁定书X份，罪犯结案登记表1份，均已收到。
罪犯XXX已于年月日送往执行。
201X年X月X日此联由羁押单位填写并加盖公章后退回法院入卷篇二：合同结案流程执行通知(试行通知)关于执行《合同结案流程》的通知司属各部门：为健全公司管理，加强合同执行的过程管理，确保合同执行完整、及时，做好合同执行风险预防和控制，并在合同相关执行文件无遗漏的情况下适时关闭合同，由财务部发起，总裁办牵头，各业务部门骨干业务人员参与，制定了《合同结案流程》，现印发你们，自201X年1月开始试行。
各部门在执行中的相关情况要及时反馈，审计督察部、总裁办将对《合同结案流程》执行情况进行监督检查。
特此通知。
总裁办二0一三年一月十四日1 / 1篇三：关于规范集中清理执行积案结案标准的通知中央政法委、最高人民法院关于规范集中清理执行积案结案标准的通知（201X年3月19日法发[201X]15号）（相关资料: 司法解释1篇地方法规规章1篇案例与裁判文书15篇）各省、自治区、直辖市党委政法委、新疆生产建设兵团党委政法委，各省、自治区、直辖市高级人民法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院，解放军总政治部、军事法院：全国集中清理执行积案活动开展以来，各地人民法院已执结了一大批积案，清积活动取得了阶段性成果。
企业通告范文
The greatest joy in life is that everyone says you can’t do it, but you have done it!通用参考模板（页眉可删）企业通告范文范文1通知原定今日下午进行的校际足球对抗赛因雨改期，具体比赛日期经两校协商后，另行通知。
另，午后的体育活动改为文艺活动，由各班按预案组织实施。
教导处月日范文2通知新进公司的全体员工：经公司领导班子研究决定，新进公司的员工，一年转正定级后，公司给统一办理缴纳社保。
现在由员工自己缴纳社保，缴费收据上交到公司人事部门。
为保证员工的合法权益，公司将以现金的形式给予补偿，每月每人补人民币180元，体现在个人的工资里。
此规定从20__年x月x日起执行。
特此通知公司人事部20__年x月x日范文3关于公司处理决定的告知函 ______：您好!首先，向您和您的家人表示最诚挈的问候!你加入公司__年来，为公司发展作出了应有的贡献，在此，代表公司对您表示感谢!但同时，我们也遗憾地告知：您在今年__月__日产假到期后，没有按照法律和公司的有关规定按时到公司上班。
您提供医院的挂号证明，并不足以证明您存在法律和公司关于职工休病假、哺乳假的法定或规定情形。
公司于3月1日和25日先后两次去函，要求您进一步提供其他充分证据，以证明您在上述法定或规定情形，您也以涉及个人隐私为由，至今未予提供。
公司已征求法律顾问的意见，公司的上述要求并不构成对您个人隐私权的干涉。
鉴于您的上述行为，已严重违反了公司的规定(此处可附上公司相关规定和公司与其签订的劳动合同中有关条款)和《中华人民共和国劳动合同法》第二十九条“用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务”的规定，经征询公司法律顾问的意见，公司管理层讨论决定，对于您擅自旷工的行为作出如下处理：请您在接到通知后__日内到公司报到，说明今年__月__日产假到期后，导致您无法到公司上班且未按规定正式向公司办理相关请假手续的合理原因，并相应提供权威部门认可的医学诊断证明或其他合理证明。