电力工程施工合同参照
电力工程施工合同6篇
电力工程施工合同6篇篇1电力工程施工合同一、甲方（工程承包商）：地址：电话：联系人：二、乙方（工程业主）：地址：电话：联系人：鉴于乙方委托甲方承揽电力工程施工，双方经友好协商，签订如下合同，以束缚双方之权利和义务，共同遵守：第一条施工内容及标准1. 乙方委托甲方负责电力工程施工事项，具体内容包括但不限于：（1）电力工程的设计、施工、改造等任务；（2）按照国家规定的电力工程标准和技术要求进行施工；（3）保证电力工程的质量、安全以及进度。
第二条签订地点及日期本合同于____ 年____ 月____ 日签订，签订地点为____ 。
第三条施工期限1. 甲方应按照乙方要求合理安排施工进度，完成电力工程的施工任务。
2. 若因不可抗力等情况导致施工延期，甲方应及时通知乙方，并与乙方商定新的施工期限。
第四条价格及支付方式1. 乙方应按照合同约定的工程量和工程标准向甲方支付相应的施工费用。
2. 价款支付方式：首次支付____%，____年____月____日支付____%，____年____月____日支付____%。
第五条施工质量保证1. 甲方在施工过程中应遵守国家电力工程标准和技术规范，确保施工质量。
2. 乙方有权对电力工程的质量进行检查，并对施工质量问题提出整改要求。
第六条保修期1. 电力工程竣工后，甲方应提供一定的保修期，保证电力工程在保修期内免费维修。
2. 保修期为____ 年。
第七条合同变更1. 若因双方协商需要对合同进行修改，须经双方签字盖章同意后生效。
2. 所有变更事项应在书面形式上进行确认。
第八条违约责任1. 在合同履行过程中，如一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等正当理由导致合同不能按照约定履行，该方不承担违约责任。
第九条解决争议方式1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若无法协商解决，可向有关部门求助解决。
第十条合同终止1. 合同履行完毕并经验收，视为合同终止。
2024年电力工程施工合同范文
2024年电力工程施工合同范文尊敬的甲方：感谢您选择我公司作为贵公司电力工程施工的合作伙伴。
我公司作为一家经验丰富、专业的电力工程施工公司，致力于为客户提供高质量、高效率的施工服务。
经过双方的充分协商和友好合作，我们制定了以下的电力工程施工合同，以确保双方的权益并保证项目的顺利进行。
第一章总则1. 合同双方乙方：[承包商全称]甲方：[委托方全称]2. 项目名称和地点项目名称：电力工程施工项目施工地点：[详细地址]3. 施工内容与范围根据甲方需求，乙方将负责电力工程的设计、施工、安装、调试、验收等全部工作内容，包括但不限于输电线路、变电站、电气设备等。
4. 工期根据实际情况，工期确定如下：开始日期：[日期]完成日期：[日期]第二章价格与支付方式1. 施工价格根据乙方的报价和双方经过协商，最终确定项目总价为[具体金额]。
该价格包含了所有材料、设备、人工及其他相关费用。
2. 支付方式甲方应按以下方式向乙方支付施工费用：- 20%的合同总价在合同签订后支付，作为合同生效的保证金；- 工程进度款按照施工进度进行支付，每次支付比例为全工程的[具体比例]。
第三章设备和材料的供应1. 设备和材料的选择甲方有权选择并指定特定品牌或型号的设备和材料。
乙方应按照甲方的要求选购、送货并安装这些设备和材料。
2. 设备和材料的质量乙方应确保选择和供应的设备和材料符合国家相关标准，并提供相应的质量保证书。
第四章安全与保险1. 安全责任乙方应遵守相关安全规定，确保施工过程中的人员和财产安全，并采取措施防止事故的发生。
2. 保险责任乙方应负责为施工人员购买工伤保险，并负责设备和施工现场的保险。
第五章竣工验收1. 竣工验收标准乙方完成施工后，应邀请甲方进行竣工验收。
验收标准应按照国家相关标准以及甲方的要求进行。
2. 竣工验收不合格处理如果竣工验收不合格，乙方应负责整改，并在规定的时间内重新邀请甲方进行验收。
第六章合同变更和解除1. 合同变更任何一方在施工过程中如需变更合同内容，应通过书面形式通知另一方，并经过双方协商达成一致意见后方可变更。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：_________。
2.工程内容：_________。
3.工程性质：_________。
4.承包范围：_________。
二、批准单位1.批准文号：_________。
2.业主或主管单位：_________。
三、开工日期1.竣工日期：_________。
2.总日历工期：_________。
四、质量等级：_________。
五、承包方式：_________。
六、合同价款：_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4._________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
电力施工协议书范本4篇
电力施工协议书范本4篇篇1电力施工协议书范本甲方：（委托方）______(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____乙方：（承包方）_____(单位名称)_____地址：_____(单位地址)_____联系人：_____(联系人姓名)_____联系电话：_____(联系人电话)_____根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就_____(项目名称)______的电力施工工程事宜达成如下协议：一、工程范围：_____(项目名称)______电力施工工程范围包括_____(具体工程范围)_____二、工程内容：1. 甲方要求乙方按照规划要求，按时完成工程建设；2. 乙方要负责施工的质量、进度，保证工程的安全；3. 工程各项费用由甲乙双方商议决定；4. 工程款支付方式：_____(具体支付方式)_____三、施工期限：1. 工程开始日期：_____(具体日期)_____2. 工程竣工日期：_____(具体日期)_____3. 若因不可抗力等特殊原因需要延期竣工，须提前书面告知甲方，并经甲方同意后方可延期。
四、合同价款：1. 工程总价款为_____(具体总价款)_____2. 支付方式：（1）总价款_____%作为预付款，于合同签订之日起七日内支付；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的_____%；（3）工程竣工后临时设备、材料、机械等的清算价款由双方及时协商确定。
五、质量及验收：1. 乙方应确保工程质量，符合国家规定的标准；2. 工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，如发现问题应及时进行整改；3. 甲方验收合格后，支付相应工程款。
六、违约责任：1. 若任何一方违反本合同规定，给对方造成损失，应承担相应的违约责任；2. 若乙方逾期未完成工程，每迟延一天，应支付甲方_____(逾期费用)_____七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
电力工程施工承包合同(4篇)
电力工程施工承包合同甲方：_____乙方：_____工程有限公司一、工程名称：_____项目二、工程地点：_____三、工程内容：_____线路施工及配电箱安装四、工程造价：_____伍万伍仟捌佰玖拾贰元（55892元）五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
1/2页七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_____在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期（一年）满后一个月内付清。
九、争议的处理：_____1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：_____ （1）提交仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_____ 委托代表：_____ 委托代表：_____ 签订时间：____年____月____日签订时间：____年____月____日电力工程施工承包合同（二）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：一、工程地点二、工程性质包工包料。
供电工程施工合同通用8篇
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
电力工程建设施工合同范本5篇
电力工程建设施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程的建设施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：电力线路建设、设备安装、调试等4. 工程规模：_____________二、合同工期1. 开工日期：本工程定于_____年_____月_____日开工。
2. 竣工日期：本工程定于_____年_____月_____日竣工。
三、工程质量1. 乙方应按照设计文件、施工图纸及国家电力工程建设相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在施工过程中，应接受甲方的质量监督与检查，并对提出的问题进行及时整改。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，并配合甲方进行竣工验收。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币_____元（大写：_________________________）。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款，具体支付时间为工程开工前支付工程总造价的_____%，工程进度过半支付_____%，工程竣工并通过验收后支付剩余的_____%。
五、材料设备供应1. 工程施工所需材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合国家标准。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。
2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，减少对环境的影响。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。
电力施工合同（4篇）
电力施工合同（4篇）电力施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。
并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。
金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
电力工程安装合同范本6篇
电力工程安装合同范本6篇篇1电力工程安装合同范本甲方（购电单位）：联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（供电单位）：联系地址：____________________联系电话：____________________为了明确双方在电力工程安装过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。
第一章项目的基本情况1.1 项目名称：_____________1.2 项目地点：_____________1.3 项目规模：_____________1.4 项目内容：_____________1.5 项目报价：_____________（以人民币计算）第二章合同的基本条款2.1 甲方应按照乙方的要求，提供施工现场并配合施工，确保施工环境安全。
2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成电力工程安装，并保证工程质量符合国家标准。
2.3 双方应及时沟通，解决在工程安装过程中出现的问题，确保工程进度顺利进行。
第三章供电设备的保证3.1 乙方保证所提供的电力设备符合国家相关标准，有生产厂家提供的产品合格证。
3.2 如在工程安装过程中发现供电设备存在质量问题，乙方应承担相应责任并及时更换设备。
第四章工程质量的保障4.1 乙方应配备具备相应资质和经验的施工人员，确保工程安装过程中的质量。
4.2 甲方有权对工程安装过程进行检查，并要求乙方及时整改不符合要求的部分。
4.3 工程安装完成后，双方应进行验收，确认工程质量符合合同要求后方可交付使用。
第五章合同的解除与违约责任5.1 如因不可抗力等不可抗因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决，可按照实际情况适当调整工程进度。
5.2 如一方违反合同规定导致工程质量问题或工程延期等情况，应承担相应的违约责任。
第六章合同的变更与补充6.1 若有必要变更合同内容，双方应书面协商并签署变更协议，变更协议对双方具有同等效力。
电力施工承包合同书5篇最新
电力施工承包合同书5篇最新电力施工承包合同书1甲方：乙方：甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：第1条工程概况1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检1.2 工程地点：第2条工程范围:2.1主要内容为：第3条合同金额3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写) (小写￥ .00元)。
第4条付款方式1、本合同无预50%付款。
2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。
第5条甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。
2按本合同规定支付乙方工程价款。
第6条乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。
2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。
3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。
4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。
5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。
施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。
6办理相关的市政规划手续。
第7条安全措施及责任1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。
在施工过程中发生安全事故由责任方负责。
第8条工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。
2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。
3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。
4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。
第9条违约责任解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。
协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。
电力建设工程施工合同范文9篇
电力建设工程施工合同范文9篇第1篇示例：电力建设工程施工合同范文甲方：（委托方名称）鉴于甲方拟开展电力设施建设项目，为保障工程的顺利进行，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经过友好协商，达成如下协议：一、工程基本情况1. 项目名称：（工程名称）2. 项目地点：（工程地点）3. 项目规模：（工程规模）4. 工程内容：（工程内容）5. 工程标准：（工程标准）二、合同价款1. 总价款：本合同的总价款为（具体金额）人民币，大写：（金额大写）。
2. 价款支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）开工前支付款项比例；（2）工程中间支付款项比例；（3）竣工后支付款项比例。
三、工程质量及保修1. 工程质量：乙方应当按照本合同的规定，保证工程质量符合国家或相关标准，达到约定的设计要求。
2. 保修期：工程竣工之日起，乙方提供的产品和服务应当享有（具体年限）的保修期。
四、竣工验收及结算1. 竣工验收：工程竣工后，乙方应邀请甲方进行工程验收，并填写竣工验收合格证。
2. 结算方式：竣工验收合格后，乙方提供最终结算书，甲方进行结算支付。
五、安全与文明施工1. 安全生产：乙方在施工期间，应加强安全生产管理，保障工程施工的安全进行。
2. 文明施工：乙方应当保持施工现场的清洁、整洁，切实保护周边环境。
六、违约责任1. 乙方违约：如乙方未按照合同履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，乙方应当赔偿因此造成的损失。
2. 甲方违约：如甲方未按照合同履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并要求按照合同要求进行补救。
七、纠纷解决方式双方如发生合同履行过程中的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交（具体仲裁机构或法院）解决。
八、其他约定（在合同中双方可以对其他未在上述条款中涉及但需另行约定的事项进行具体约定。
）九、合同的生效与变更本合同在双方签字盖章后生效，并具有法律效力。
经双方协商一致，对合同内容的修改和补充均需书面协议。
电力工程合同范本（通用5篇）
电力工程合同电力工程合同范本（通用5篇）现今社会公众的法律意识不断增强，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的电力工程合同范本（通用5篇），欢迎大家分享。
电力工程合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的文件《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
阜阳市10kV **改造工程施工合同合同编号（发包人）： _________________________________ 合同编号（承包人）： _________________________________ 工程名称：阜阳市10kV 改造工程发包人： ____________________承包人： ______________________签订日期： ______________________签订地点： ______________ 安徽省阜阳市_________________1.工程概况.......................2.工程质量.......................3.工期.........................4.设计文件.......................5.工程价款.......................6.结算方式.......................7.支付方式.......................8.材料设备供应......................9.双方派驻本工程项目的代表...............10.双方权利.......................11.双方义务.......................12.工程验收和保修....................13.知识产权.......................14.保密义务.......................15.合同变更和解除....................16.违约责任.......................17.索赔.........................18.不可抗力.......................19.争议解决方式......................20.适用法律.......................21.合同的生效......................22.其他事项.......................23.特别约定.......................阜阳市10kV 改造工程施工合同发包人：—承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就阜阳市10kV***改造工程工程(以下简称“工程”)施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1.工程概况1.1工程名称：阜阳市10kV***改造工程。
1.2工程账号：_________________________________________ 。
1.3工程地点：阜阳市-配网。
1.4承包方式：本合同按以下第(1) 种方式承包:(1)施工总承包；(2)施工专业承包；(3)其他：__/ _________________________________________ 。
1.5工程范围：工程施工相关手续办理，施工工程资料收集整理。
具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。
2.工程质量2.1本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到国家电网公司优质工程标准。
工程“标准工艺” 应用率》95%工程“零缺陷”投运；工程使用寿命满足公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。
2.2施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人同意发包人有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。
经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担，经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。
3.工期3.1总工期：50 日（为日历工期，包括法定节假日）。
3.2计划开工日期：______________ ，实际开工日期以发包人书面通知的开工日期为准。
3.3实际竣工日期以工程竣工验收相关证书或验收报告中写明的日期为准。
3.4发生以下情况的，工期顺延，承包人不承担责任：341发包人书面同意工期顺延的，由于承包人违约行为或原因除外；342不可抗力、政府行为等原因造成停工的。
3.5工期提前：发包人要求工程或其中一部分提前竣工时，承包人应按此要求提前竣工。
双方协商由此增加的费用。
4.设计文件设计图纸及技术文件按以下第（3）种方式提供:（1）由发包人于开工丄—日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件；（2）由承包人于开工丄—日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送发包人审批，发包人应于 _/—日内审批完毕并交还承包人；（3）由发包人委托的专业设计公司于开工15 日前向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
5.工程价款5.1工程价款按以下第（2）种方式确定:（1）固定总价承包本项目工程固定总价为人民币（大写）（Y ）（含税），其中安全文明施工费：人民币（大写） __/_____________ （Y ）（含税）。
（2）固定综合单价承包本项目工程签约合同总价暂定为人民币（大写）（¥）（含税），其中安全文明施工费：人民币（大写）（¥ __/ __ ）（含税）。
具体详见附件1《价格表》，最终以竣工图工程量和综合单价计算合同结算价格。
（3）其他：/ ___________________________________________ ，其中安全文明施工费：_/______________________________________ 。
5.2本条第5.1款工程价款选择固定总价承包或固定综合单价承包方式的，除双方另有约定外，本项目工程固定总价或综合单价在合同有效期间保持不变，不因市场变化因素、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。
5.3双方确定工程总价/工程暂定总价（以下简称“签约合同价”）中已充分考虑且包括了但不限于以下费用，合同另有约定时除外：5.3.1承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供）；532设备材料的二次倒运发生的费用；5.3.3承包人采购的材料、设备的涨价费用；5.3.4发包人采购的材料、设备的卸车及保管费；5.3.5 其他：_____________________________________________6.结算方式6.1工程结算原则6.1.1若承包人在工程变更或工程量增加事项发生后未向发包人书面呈报工程价款增加的签证单，则视为承包人放弃该项增加的工程价款，发包人无须将此项作为工程价款计算的依据。
6.1.2承包人未经发包人同意超出设计图自行增加的工程量和因承包人原因返工增加的工程量不予计量。
6.1.3 其他：_____________________________________________6.2工程竣工工程款结算6.2.1根据本合同第5条约定，工程价款选择非按固定总价承包方式的，最终工程竣工结算价款由承包人根据设计施工图纸，设计变更、现场签证等编制施工结算书，经由发包人审核作为工程款结算依据。
622承包人同意发包人有权委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。
但是，若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程价款结算依据，并据此据实调整工程价款。
7.支付方式7.1工程款按以下第（1）种方式支付:（1）一次性支付合同价格 _%支付时间： _；（2）分期支付：A预付款支付签约合同价的/ %，预付款中已包含安全文明施工措施费；支付时间：_______________________________________________ ；B进度款支付达到签约合同价的/ %，支付时间：____________ ____________________________________________________________ ‘C结算款支付达到工程结算价的/ %，工程竣工验收合格、结算审核完成后/日内支付。
7.2发包人按工程结算价总额5%勺比例预留工程质量保证金。
工程质量保证金是用以保证承包人在保修期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，待工程保修期到期后结算，保修期内如有返修，发生费用在质量保证金内扣除。
保修期满后的12 月内，发包人将剩余质量保证金（如有）无息支付给承包人。
经发包人同意，承包人可提交等额银行保函作为质量保证金，应行保函有效期不得短于保修期。
7.3发包人向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提交发包人所在地税务部门认可的正规等额发票，否则发包人有权暂缓支付工程款，但承包人仍应按照本合同约定履行义务。
8.材料设备供应8.1本工程由发包人供应主要材料设备的（发包人供应主要材料设备清单详见附件2）,发包人应在材料和工程设备到货前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。
承包人对发包人供应的材料和工程设备没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。
验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
8.2除发包人供应的材料和工程设备外，本工程所需其他材料和工程设备均由承包人提供。
承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。
承包人应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责，如有不合格的材料和制品承包人必须负责更换并承担费用。
8.3若发包人发现承包人采购的材料和工程设备与合同约定的施工标准不符，有权要求承包人重新提供，所拖延工期及因此增加费用承包人自行负责。
8.4 其他：_______________________________________________9.双方派驻本工程项目的代表9.1发包人派驻本工程项目的代表为_______________ 。
9.2承包人派驻本工程项目的代表为_______________ 。
9.3双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
9.4发包人项目代表在授权范围内向承包人项目代表发出的任何书面形式的条件和指令，承包人项目代表应予执行。
9.5本工程项目发包人委托____________________ 依法对工程施工实施监理。
监理工程师：________________ 。
10.双方权利10.1发包人权利10.1.1根据工程需要调换派驻施工场地的代表，但应提前7日书面通知承包人；调换后代表的权责不变。