2019编辑2014湖南省建设工程施工合同HNJS2014.doc
建设工程施工合同范本(湖南省)
编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013 —0201 )的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014 〕113 号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)»(HNJS-2014),现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)»(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》» HNJS-2008)同时废止。
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》》HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
最新2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)
(HNJS-2014)湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2014〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013—0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014),现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)同时废止。
文本及附件下载请登陆:湖南住房和城乡建设网(网址:)或湖南省建设工程造价信息网(网址:)湖南省住房和城乡建设厅湖南省住房和城乡建设厅办公室湖南省工商行政管理局2014年6月23日2014年6月23日印发(说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》 HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
湖南建设施工合同2014示范文本(HNJS-2014)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014,现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)同时废止。
文本及附件下载请登陆:湖南省住房和城乡建设网(网址:)或湖南省建设工程造价信息网(网址:)湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
工程施工合同范本2014
工程施工合同范本(2014年版)甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:(以下简称“本项目”)1.2 工程地点:1.3 工程规模:1.4 工程性质:1.5 工程总投资:第二条工程承包范围乙方承包范围包括本项目所有施工图设计范围内的土建、安装(包括但不限于水电、暖通、消防等)、装饰装修等全部施工内容,以及施工过程中的临时设施建设、拆除及清理。
第三条工程工期3.1 计划开工日期:年月日,计划完工日期:年月日,总日历天数天。
3.2 乙方应按照甲乙双方确认的施工进度计划完成施工任务。
第四条质量标准4.1 工程质量必须达到国家现行相关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。
4.2 工程质量的评定以施工验收规范为准,乙方应承担由于质量问题造成的全部责任。
第五条合同价格5.1 本合同采用固定总价合同,合同总价款为人民币(大写):元整(小写):元。
5.2 乙方在合同签订后三天内,向甲方支付合同总价款的10%作为履约保证金。
第六条付款方式6.1 甲方按照乙方实际完成工程量的70%进行付款。
6.2 乙方完成工程后,经甲方验收合格,甲方支付剩余的30%工程款。
第七条乙方义务7.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工组织设计进行施工,确保工程进度和质量。
7.2 乙方应严格按照国家相关法律、法规和安全生产的要求,确保施工安全。
7.3 乙方应承担施工过程中的所有税费、保险等相关费用。
第八条甲方义务8.1 甲方应按照合同约定支付工程款项。
8.2 甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。
8.3 甲方应协助乙方办理施工现场的相关手续。
第九条违约责任9.1 乙方未按照约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
9.2 甲方未按照约定支付工程款项,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金。
建设工程施工合同(湖南省2014版)
HNJS—2014)湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014 (以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计1 3条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和《湖南省建设工程计价办法》(2014年)的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3. 在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无” 或划“ / ”。
建设工程施工合同示范文本(doc 116页)
(HNJS-2014)湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖省工商行政理局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:邵阳县国有工业棚户区改造项目印刷厂建安工程。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合。
四、签约合同价与合同价格形式标准。
1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
合同范本之湖南省建设工程合同
湖南省建设工程合同【篇一:湖南省建设工程施工合同示范文本2014】注:本合同为示范文本,合同具体事项待投标人中标后与招标人按国家相关法律法规以及招标文件、投标文件的相关内容确定。
(hnjs-2014)湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(hnjs-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(hnjs-2014)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计 13 条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和《湖南省建设工程计价办法》(2014 年)的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计 20 条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
湖南省建设工程施工合同范本(示范文本)】(HNJS~2014)
省建设工程施工合同(示文本)省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示文本)(GF-2013-0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014,现印发给你们。
《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)同时废止。
文本及附件下载请登陆:省住房和城乡建设网(网址:)或省建设工程造价信息网(网址:.hnccic.)省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规,省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《省建设工程施工合同(示文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示文本》)。
湖南建设工程施工合同HNJS2014范本
湖南建设工程施工合同HNJS2014范本
该范本主要包括以下内容:
1. 合同双方信息:包括建设单位和施工单位的名称、地址、法定代表人等基本信息。
2. 工程概况:包括工程名称、地点、规模、内容、工期等信息。
3. 合同价格:包括合同总价、预付款、进度款、结算方式等内容。
4. 工程质量要求:包括工程质量标准、验收标准、质量保证措施等内容。
5. 工程进度要求:包括工程开工日期、竣工日期、进度计划等内容。
6. 工程变更与索赔:包括工程变更程序、索赔程序、争议解决方式等内容。
7. 安全生产与环保要求:包括安全生产责任、环保责任、应急预案等内容。
8. 保修与售后服务:包括保修期限、保修范围、售后服务承诺等内容。
9. 违约责任与解除合同条件:包括违约责任承担、解除合同条件、违约金计算等内容。
10. 其他约定事项:包括保密条款、知识产权保护、法律适用等内容。
建设工程施工合同2014
建设工程施工合同(2014年)合同编号:_______本合同由以下双方于____年____月____日签订:甲方(发包方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________鉴于甲方为完成某一建设工程项目,需要乙方提供施工服务,双方经协商一致,达成如下协议:第一章工程概况第一条工程名称:____________________第二条工程地点:____________________第三条工程内容:____________________第四条工程规模:____________________第五条工程质量标准:____________________第六条工程工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二章合同价格第七条合同总价:人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
第八条付款方式:1. 甲方支付乙方工程进度款,按工程进度分阶段支付,具体支付比例和时间由双方协商确定。
2. 甲方支付乙方工程尾款,工程验收合格后,甲方应在验收报告书上签字确认,并在签字后的15日内支付乙方工程尾款。
第三章施工组织与施工要求第九条乙方应按照甲方的要求,组织具备相应资质的施工队伍进行施工。
第十条乙方应按照约定的工程内容、规模和质量标准进行施工,确保工程按时完成。
第十一条乙方应遵守国家有关法律法规,严格按照施工方案和施工图纸进行施工,确保施工安全、环保。
第十二条乙方应承担因施工造成的第三人损害赔偿责任。
湖南施工合同2014
湖南施工合同2014甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________1.5 工程预算:人民币(大写):__________元整(小写):__________元二、合同工期2.1 合同约定的工期为____年____月____日至____年____月____日。
2.2 乙方应当按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应当承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应当按照约定的工程质量标准进行施工,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应当接受甲方及有关部门的检查、监督和验收,如工程质量不符合约定,乙方应当及时整改,并承担相应责任。
四、工程造价4.1 工程造价按照约定的单价和工程量进行计算。
4.2 乙方应当按照约定的工程量进行施工,如实际工程量与约定工程量有较大偏差,乙方应当根据实际工程量进行调整。
4.3 工程款支付按照约定的付款节点和比例进行。
五、材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的主要材料,乙方负责提供工程所需的辅助材料。
5.2 甲方提供的材料应当符合国家相关法律法规及行业标准,乙方应当对甲方提供的材料进行验收。
六、施工安全6.1 乙方应当遵守国家关于施工安全的相关法律法规,严格按照施工安全规程进行施工。
6.2 乙方应当对施工现场进行封闭管理,确保施工安全。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定工期完成工程的,应当按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×0.5‰×逾期天数。
7.2 乙方未按照约定质量标准完成工程的,乙方应当负责整改,并承担相应责任。
湖南省建设工程施工合同【模板】
(H N J S-2014)湖南省建设工程施工合同第一部分合同协议书发包人(全称):湖南涉外经济学院承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就湖南涉外经济学院综合楼装饰装修工程工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:湖南涉外经济学院综合楼装饰装修工程。
2.工程地点:**市**区高新技术产业开发区麓谷园。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:自筹。
5.工程内容:具体以招标人提供的施工图和工程量清单内容为准,图纸优先。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:具体以招标人提供的施工图和工程量清单内容为准,图纸优先。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:150天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求,合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);2.合同价格形式:总价包干。
3.承包人的合同报价被视为承包人已到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)
2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014) 合同双方本合同一方为湖南省乙方,另一方为甲方,以下简称双方。
合同目的本合同的目的是为了规范本项目建设工程的施工过程,明确双方在施工期间的权利、义务和责任,并确保本项目按照双方约定的质量标准、工期、价格等条件完成。
合同时间及地点•本合同于2014年月日在湖南省地点签订,自双方签字之日起生效。
•本合同的履行地点为本项目建设现场。
合同条款第一条:合同项目双方根据本合同的约定,商定甲方承包乙方的建设工程项目。
具体项目名称和内容详见附件一。
第二条:工程验收在本项目的建设过程中,乙方将严格按照国家的有关法律、法规和建设标准,对建设工程进行监理和验收。
甲方应全面配合和支持乙方的工作,确保建设工程经验收合格。
第三条:施工期限•本建设工程的施工期限自2014年月日开始,至2015年月日结束。
•在履行合同的过程中,如甲方需延长施工期限,应提前书面通知乙方,并与乙方重新协商确定新的合理期限。
如乙方同意延长期限,甲方应根据延长期限支付延期产生的全部费用。
第四条:工程质量本建设工程应按照国家的有关法律、法规和建设标准进行施工,重点把握以下几点:1.工程结构合理、安全可靠。
2.使用环保、耐久性好的材料。
3.确保建设工程的设计图纸符合实际工程执行情况。
4.在施工过程中,应严格遵守安全、清洁和环保要求。
5.通过验收后,所有已竣工的建设工程均应完全符合国家标准和有关法律法规的要求。
第五条:工程价款•本建设工程的价款为人民币XXX万元整。
具体款项及付款方式详见附件二。
•在履行合同过程中,如乙方请求增加施工量或范围,应当与甲方重新协商确定新的合理价款,甲方应根据新价款支付全部费用。
第六条:违约责任1.如甲方违反合同约定,不按照要求按时完成付款,应当承担滞纳金和逾期利息。
2.如乙方未按照国家、行业有关法规完成施工工程,导致施工工程产生质量问题,应当承担相应的违约责任并赔偿甲方的经济损失。
湖南省建设工程施工合同协议书定稿版
湖南省建设工程施工合同协议书(HNJS-2014)湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局文件湘建价〔2014〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013—0201)的通知》(建市〔2013〕56 号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113 号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、— 1 —湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014),现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自 2014 年 8 月 1 日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)同时废止。
文本及附件下载请登陆:湖南住房和城乡建设网(网址:)或湖南省建设工程造价信息网(网址:)湖南省住房和城乡建设厅湖南省住房和城乡建设厅办公室— 2 —湖南省工商行政管理局2014 年6 月23 日2014 年 6 月 23 日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》 HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
湖南建设施工合同2019范文本(HNJS-2014)
构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳!湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(HNJS-2014)的通知各市州住房和城乡建设局(建委、规划建设局),邵阳市建工局,工商行政管理局:为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)(GF-2013-0201)的通知》(建市〔2013〕56号)、2014《湖南省建设工程计价办法》(湘建价〔2014〕113号)以及相关法律法规,湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014,现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成,适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)同时废止。
文本及附件下载请登陆:湖南省住房和城乡建设网(网址:)或湖南省建设工程造价信息网(网址:)湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2008)进行了修订,制定了《湖南省建设工程施工合同(示范文本)》(HNJS-2014)(以下简称《示范文本》)。
hnjs2014湖南省建设工程施工合同
hnjs2014湖南省建设工程施工合同甲方(发包人):_____________________地址:_________________________________________乙方(承包人):_____________________地址:_________________________________________鉴于甲方需要进行建设工程施工,乙方具有相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承担甲方的建设工程施工事宜,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:________________________________________2. 工程地点:________________________________________3. 工程内容:________________________________________4. 工程规模:________________________________________5. 工程立项批准文号:_______________________________第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸及工程量清单,承担以下工程内容的施工:1. _______________________________________________2. _______________________________________________3. _______________________________________________第三条合同工期1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 合同工期总日历天数为:____天第四条质量标准工程质量标准必须达到:_______________________________第五条合同价款1. 合同总价为人民币(大写):_________________________2. 合同价款的支付方式和时间:- 预付款:合同签订后____天内,甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款。
湖南省建设工程施工合同(示范文本).doc
湖南省建设工程施工合同(示范文本).doc 湖南省建设工程施工合同(示范文本)本旨在规范湖南省范围内建设工程施工合同的签订和执行,保障各方利益,加强合同管理,促进建设工程的质量与安全。
以下为本合同的详细内容:第一章总则第一条合同目的本合同为建设工程的承包商和业主之间签订的,约定双方权利和义务的法律文件。
第二条合同约定本合同的内容包括但不限于:合同书、招标文件、技术规范、施工图纸等。
第三条合同主体1. 承包商:指承担建设工程施工的单位或者个人;2. 业主:指建设工程的法定所有人或者委托单位。
第二章合同签订程序第四条合同签订1. 承包商应按照招标文件的要求提交施工投标文件;2. 业主对投标人进行资格审核,确定中标者;3. 中标者与业主签订本合同,并交纳履约保证金。
第五条合同变更1. 合同在签订之后,如需变更合同内容,双方应商议一致,并签订书面变更合同;2. 变更合同内容,需经业主批准。
第三章合同执行与管理第六条工程建设1. 承包商应按照合同约定的要求和工程规划进行施工;2. 施工期间,承包商应保证施工安全、质量和进度。
第七条工程款支付1. 业主按照合同约定支付工程款;2. 工程款的支付方式和时间由双方商议确定。
第八条工程质量1. 承包商应按照法律、法规和相关技术规范的要求进行施工,保证工程质量;2. 承包商应及时进行工程验收,确保合格工程交付使用。
第四章合同履约与违约第九条合同履约1. 双方应按照合同约定的内容和期限履行各自的责任;2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,应及时通知对方并商议解决。
第十条合同违约1. 如有一方或者双方未按合同约定履行责任,应承担相应的违约责任;2. 违约方应向对方支付违约金,并承担由此造成的损失。
第五章争议解决第十一条争议解决1. 双方应友好商议解决合同履行中的争议;2. 如商议不成,可依法提起诉讼或者申请仲裁解决。
附件:1. 合同书2. 招标文件3. 技术规范4. 施工图纸法律名词及注释:1. 承包商:根据合同约定,承担建设工程施工的单位或者个人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
.(HNJS-2014)湖南省建设工程施工合同(示范文本) 湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局.制定.目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (4)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4标准和规范 (11)1.5合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (14)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (15).1.11知识产权 (17)1.1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (18)2. 发包人 (18)2.1许可或批准 (18)2.2发包人代表 (19)2.3发包人人员 (19)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5资金来源证明及支付担保 (21)2.6支付合同价款 (21)2.7组织竣工验收 (21)2.8现场统一管理协议 (21)3. 承包人 (21)3.1承包人的一般义务 (22)3.2项目经理 (23)3.3承包人人员 (24)3.4承包人现场查勘 (26)3.5分包 (26)3.6工程照管与成品、半成品保护 (27)3.7履约担保 (28)3.8联合体 (28)4. 监理人 (29)4.1监理人的一般规定 (29)4.2监理人员 (29)4.3监理人的指示 (29)4.4商定或确定 (30)5. 工程质量 (31)5.1质量要求 (31)5.2质量保证措施 (31)5.3隐蔽工程检查 (32)5.4不合格工程的处理 (34)5.5质量争议检测 (34)6. 安全文明施工与环境保护 (34).6.1安全文明施工 (34)2.6.2职业健康 (39)6.3环境保护 (40)7. 工期和进度 (40)7.1施工组织设计 (40)7.2施工进度计划 (41)7.3开工 (42)7.4测量放线 (43)7.5工期延误 (43)7.6不利物质条件 (44)7.7异常恶劣的气候条件 (45)7.8暂停施工 (45)7.9提前竣工 (47)8. 材料与设备 (48)8.1发包人供应材料与工程设备 (48)8.2承包人采购材料与工程设备 (48)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (49)8.4材料与工程设备的保管与使用 (49)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (50)8.6样品 (51)8.7材料与工程设备的替代 (52)8.8施工设备和临时设施 (53)8.9材料与设备专用要求 (53)9. 试验与检验 (54)9.1试验和检验业务 (54)9.2取样 (54)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (54)9.4现场工艺试验 (55)10. 变更 (55)10.1变更的范围 (56)10.2变更权 (56)10.3变更程序 (56)10.4变更估价 (57).10.5承包人的合理化建议 (58)3.10.6变更引起的工期调整 (59)10.7暂估价 (59)10.8暂列金额 (61)10.9计日工 (61)11. 价格调整 (62)11.1市场价格波动引起的调整 (62)11.2法律变化引起的调整 (65)12. 合同价格、计量与支付 (66)12.1合同价格形式 (66)12.2预付款 (67)12.3计量 (68)12.4工程进度款支付 (69)12.5支付账户 (73)13. 验收和工程试车 (73)13.1分部分项工程验收 (73)13.2竣工验收 (73)13.3工程试车 (76)13.4提前交付单位工程的验收 (78)13.5施工期运行 (78)13.6竣工退场 (78)14. 竣工结算 (79)14.1竣工结算申请 (79)14.2竣工结算审核 (80)14.3甩项竣工协议 (81)14.4最终结清 (81)15. 缺陷责任与保修 (82)15.1工程保修的原则 (82)15.2缺陷责任期 (82)15.3质量保证金 (83)15.4保修 (84)16. 违约 (86)16.1发包人违约 (86).16.2承包人违约 (88)4.16.3第三人造成的违约 (90)17. 不可抗力 (90)17.1不可抗力的确认 (90)17.2不可抗力的通知 (91)17.3不可抗力后果的承担 (91)17.4因不可抗力解除合同 (92)18. 保险 (93)18.1工程保险 (93)18.2工伤保险 (93)18.3安全生产责任保险 (93)18.4持续保险 (94)18.5保险凭证 (94)18.6未按约定投保的补救 (94)18.7通知义务 (94)19. 索赔 (95)19.1承包人的索赔 (95)19.2对承包人索赔的处理 (95)19.3发包人的索赔 (96)19.4对发包人索赔的处理 (96)19.5提出索赔的期限 (97)20. 争议解决 (97)20.1和解 (97)20.2调解 (97)20.3争议评审 (97)20.4仲裁或诉讼 (99)20.5争议解决条款效力 (99)第三部分专用合同条款 (100)1. 一般约定 (100)1.1词语定义 (100)1.3法律 (101)1.4标准和规范 (101).1.5合同文件的优先顺序 (101)5.1.6图纸和承包人文件 (101)1.7联络 (102)1.10交通运输 (102)1.11知识产权 (103)1.13工程量清单错误的修正 (104)2. 发包人 (104)2.2发包人代表 (104)2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 (104)2.5资金来源证明及支付担保 (105)3. 承包人 (105)3.1承包人的一般义务 (105)3.2项目经理 (105)3.3承包人人员 (106)3.5分包 (106)3.6工程照管与成品、半成品保护 (107)3.7履约担保 (107)4. 监理人 (107)4.1监理人的一般规定 (107)4.2监理人员 (107)4.4商定或确定 (108)5. 工程质量 (108)5.1质量要求 (108)5.3隐蔽工程检查 (108)6. 安全文明施工与环境保护 (109)6.1安全文明施工 (109)7. 工期和进度 (109)7.1施工组织设计 (109)7.2施工进度计划 (110)7.3开工 (110)7.4测量放线 (110)7.5工期延误 (110)7.6不利物质条件 (111).7.7异常恶劣的气候条件 (111)6.7.9提前竣工的奖励 (111)8. 材料与设备 (111)8.4材料与工程设备的保管与使用 (111)8.6样品 (111)8.8施工设备和临时设施 (112)9. 试验与检验 (112)10. 变更 (112)10.1变更的范围 (112)10.4变更估价 (112)10.5承包人的合理化建议 (112)10.7暂估价 (113)10.8暂列金额 (113)11. 价格调整 (113)11.1市场价格波动引起的调整 (113)12. 合同价格、计量与支付 (114)12.1合同价格形式 (114)12.2预付款 (115)12.3计量 (115)12.4工程进度款支付 (116)13. 验收和工程试车 (117)13.1分部分项工程验收 (117)13.2竣工验收 (117)13.3工程试车 (118)13.6竣工退场 (118)14. 竣工结算 (118)14.1竣工付款申请 (118)14.2竣工结算审核 (118)14.4最终结清 (119)15. 缺陷责任期与保修 (119)15.2缺陷责任期 (119)15.3质量保证金 (119)15.4保修 (120).16. 违约 (120)7.16.1发包人违约 (120)16.2承包人违约 (121)17. 不可抗力 (122)17.1不可抗力的确认 (122)17.2因不可抗力解除合同 (122)18. 保险 (122)18.1工程保险 (122)18.3安全生产责任保险 (123)18.7通知义务 (123)20. 争议解决 (123)20.3争议评审 (123)20.4仲裁或诉讼 (123)附件 (124)1.协议书附件: (125)附件1:承包人承揽工程项目一览表 (125)2.专用合同条款附件: (126)附件2:发包人供应材料设备一览表 (126)附件3:工程质量保修书 (127)附件4:主要建设工程文件目录 (130)附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表 (131)附件6:承包人主要施工管理人员表 (132)附件7:分包人主要施工管理人员表 (133)附件8:履约担保格式 (134)附件9:预付款担保格式 (136)附件10:支付担保格式 (138)附件11:暂估价一览表 (141). 8.第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程立项批准文号:4.资金来源:5.工程内容:群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:二、合同工期。
.计划开工日期:年月日。
1.计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:标准。
人民币(大写) 其中:(1)安全文明施工费: 人民币(大写)(2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)(3)专业工程暂估价金额: 人民币(大写) (4)暂列金额: 人民币(大写) 2.合同价格形式: 五、项目经理承包人项目经理:六、合同文件构成(¥(¥ (¥(¥(¥. 元);元);元);元);元)。
.本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。