衣柜制作安装合同协议书范本

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就生活区衣柜的制作及安装协商一致，订立本协议书。

一、工程状况

生活区_____________宿舍楼合计需做木质衣柜房间数量_____________间，衣柜类型分为A、B 型两种。具体做法见附件一、附件二、衣柜类型及数量见附件三。

施工地点：_______________________________________

二、标的物价款

1、衣柜综合单价：

综合单价包括制作、安装、保修期内的维修等所有费用，其中材料费包括木质板材及铝合金拉手、不锈钢合页、不锈钢挂衣杆、铜质金属锁、不锈钢螺丝、木线等全部的附属配件，其中安装费包括现场测量衣柜洞口尺寸、衣柜板材加工、五金和锁等配件的安装、运输费、现场整体拼接费及二次搬运费、上楼费、物品保管保洁费等其它不可预见费用；综合单价为含税开票价，税票为普通营业税票或工程税票。

①A型衣柜综合单价组成

B型衣柜综合单价组成

2、衣柜的类型、数量及合计价款如下表

三、技术要求

１、柜身、柜门均采用_____________mm厚的三胺木纹颗粒板，背板用_____________mm厚的三

胺木纹夹心板，施工方式采用现场实际测量洞口尺寸，按照实际测量尺寸工厂定制加工，现场拼接。

2．衣柜边角采用_____________mm收口线收口，_____________cm拉手为铝合金材质，挂衣杆、合页材质均为不锈钢，必须保证柜门的开启角度约等于180度，柜门开启后，不得阻碍过厅行人，A型衣柜不安装锁具，B型衣柜柜锁选用铜质金属锁，磁吸采用嵌式安装。

3．根据投标文件中清楚的产品说明及施工组织计划作为工程验收标准的一部分。

4．衣柜整体要求美观、坚固、耐用。

5．衣柜尺寸洞口以现场实际测量洞口尺寸为准，施工方现场测量衣柜洞口尺寸后，向发包方提供一份尺寸测量报告，做为过程检查资料，施工方对尺寸测量报告负全责。

四、施工工期

_____________宿舍楼现已具备安装条件，制作及安装工期为_____________天（以合同签订日为工期起始日），_____________宿舍楼根据发包人要求，及时进场施工，不得耽误入住。

五、付款方式

无预付款，每批货到现场付到货衣柜价款的_____________%（到货数量需≥_____________套），安装完成后付价款的_____________%，验收合格后，签订验收报告，乙方向甲方提交决算申请书，由甲方按照合同及招标文件进行决算，付至结算款的_____________%，留_____________%的决算款作为保修金。

六、保修期限

自验收合格之日起，保修期限为_____________年。承包人应在接到维修通知之日后

_____________天内派人免费维修。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人修理，保修费用从质保金中扣除。

七、安全文明施工条款

施工单位应对本工程制定相应的安全条款，要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的

罚款，人身伤亡事故，均由施工单位负责。遵循发包方公司的管理制度，严禁出现偷盗、毁损等行为，发现一次全厂通报并按公司管理制度处罚款_____________元，造成刑事责任的，由公安部门处理。施工单位需及时处理安装过程中产生的垃圾，发包方有权对现场垃圾处理不及时进行处罚。

八、其他条款

1. 在安装过程中，发包方不提供食宿，施工方现场使用水电免费，但要配合发包方正确做好记录，在接电之前需得到发包方的同意。

2、递交投标文件时，递交的板材及全部五金配件的样品，作为工程验收的标准。

3、合同履约金为_____________万元，衣柜全部安装完成后，发包方一次性退还给承包方；若合同履约过程中，承包人发生违约，发包方有权将合同履约金不退还给承包方。

4、争议解决：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，

（1）请建设行政主管部门调解。

（2）采取第种方式解决，并约定向市仲裁委员会提请仲裁。

（3）双方未达成仲裁协议的，可向市人民法院起诉。

发包方：承包方;

经办人：经办人：

日期：日期：

附件三、生活区宿舍楼衣柜的类型及数量

签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。

签合同的注意事项如下（使用时请删除）：

一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。

三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。

四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。

五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。

六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。

七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院