装修合同律师函
装修合同诉讼律师函
尊敬的[对方姓名/公司名称]：您好！我是[您的姓名]，就[案件具体情况]事宜，特此致函贵方。
在此之前，我方已多次与贵方进行友好沟通，试图解决此事，但遗憾的是，贵方始终未能给予我方满意的答复。
鉴于此事对我方造成了严重损失，无奈之下，我方只得寻求法律途径解决，现将有关情况告知如下：一、事实与理由1. 我方与贵方于[签订合同时间]签订了《装修合同》，合同编号为[合同编号]，约定贵方为我方提供[装修项目]的装修服务。
合同签订后，我方按照约定支付了预付款[预付款金额]元。
2. 然而，贵方在履行合同过程中，存在以下严重违约行为：（1）贵方未能按照合同约定的时间完成装修工程，导致我方无法按时入住，给我方造成了巨大的经济损失。
（2）贵方在装修过程中，使用了低质量的材料，严重影响了装修效果和房屋的使用寿命。
（3）贵方在工程结束后，未能按照合同约定进行售后服务，对我方提出的维修要求置之不理。
3. 鉴于贵方的违约行为，我方多次提出整改要求，但贵方始终未能予以重视并采取有效措施解决问题。
我方认为，贵方已构成严重违约，给我方造成了经济损失和信誉损害。
二、法律依据根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人对标的物的质量有争议的，应当依法申请鉴定。
鉴定费用由主张质量存在问题的一方承担。
”第114条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
”三、法律责任1. 贵方未能按照合同约定履行义务，已构成严重违约。
根据合同法的规定，贵方应承担违约责任，向我方支付违约金[违约金金额]元。
2. 贵方在装修过程中使用低质量材料，导致我方遭受经济损失和信誉损害。
根据合同法的规定，贵方应承担相应的赔偿责任。
3. 贵方未能履行售后服务义务，违反了合同约定。
根据合同法的规定，贵方应承担相应的违约责任。
四、解决建议1. 贵方立即停止违约行为，按照合同约定履行各项义务。
律师函(装修违约)律师拟定版本
律师函（20 ）律函字第号陈xx：XXxx律师事务所受胡xx先生（简称“委托人”）的委托，指派本律师就你违约事宜，郑重致函如下：一、本律师依据委托人提供的聊天记录、装修记录等资料及其陈述可以证实以下事实：根据委托人陈述及提供的资料显示，20xx年委托人是你xx便利店装修工程服务商，委托人已经按约定履行服务，但由于你自身原因，店铺最终没有经营，并且你一直疏于履行付款义务，未按约定支付委托人工程款，截止本律师函发出之日拖欠工程款共计人民币元，你拖欠工程款的行为已经构成严重违约，严重损害了委托人的合法权益。
二、本律师认为，根据《中华人民共和国合同法》相关法律之规定，委托人结合上述事实，就委托人与你履约事宜之行为作如下分析：你与委托人之间是合法有效的合同关系，因你没有支付工程款，属于严重违约行为。
根据《中华人民共和国合同法》第107之规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
至此，委托人依法有权追究你违约责任。
三、鉴于此，本着妥善解决纠纷，免除双方诉累之目的，今正式函告你如下：希望你在收到本律师函七日内将上述拖欠工程款人民币元。
否则我所律师将依据委托人的委托，依法提起诉讼，并采取财产保全措施查封你银行帐号，届时你不仅需支付工程款，还需承担相关诉讼费、利息、律师费、保全费、交通费等相应的费用，委托人合理索赔金额将远高出原拖欠金额，如拒绝赔偿，将强制执行你财产，并影响你银行征信系统,限制出行及日常工作（包括加入征信黑名单、不能坐高铁、飞机、不能贷款等），望你深思慎行！特别提示：你如对本函所述内容持有异议，请在签收本函后三日内书面回复，否则视为你认同本函所述内容。
以上内容，专此函致，望你慎重对待，及时处理函告事宜，以避免扩大损失，增加诉累。
柏xx 律师日期：二○xx年xx月xx日。
律师催告函装修合同8篇
律师催告函装修合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方公司名称]（以下简称“业主”）乙方：[乙方公司名称]（以下简称“装修公司”）鉴于甲方与乙方签订了关于装修工程的合同，现因乙方未能按照合同约定完成工程进度，甲方委托本律师向乙方发出此催告函。
为明确双方权益，特订立本合同协议。
一、背景概述甲乙双方于[签约时间]签订了关于[具体地址]的装修工程合同（以下简称“原合同”）。
原合同约定乙方应按照约定的时间完成装修工程，但至今乙方未能按照约定完成工程进度，导致甲方遭受实际损失。
二、催告事项1. 乙方应立即采取措施，增加资源投入，加快工程进度，确保在[具体日期]前完成剩余工程。
2. 乙方应严格按照原合同约定的质量标准进行装修，确保工程质量达标。
3. 乙方应按时向甲方提供工程进度报告，如实反映工程进展情况。
三、法律责任1. 若乙方未能按照本催告函的要求履行义务，导致工程延误进一步加剧，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
2. 若乙方在加快工程进度的过程中，忽视工程质量，导致质量问题，乙方应承担全部责任，并承担因此产生的所有费用。
四、权利保留1. 甲方有权对乙方的工程进度进行监督，并要求乙方提供必要的资料。
2. 甲方有权要求乙方更换不称职的项目负责人或相关责任人。
3. 若乙方未能按照本催告函要求履行义务，甲方有权委托第三方完成剩余工程，由此产生的费用由乙方承担。
五、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本催告函经双方签字盖章后生效。
2. 本催告函一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本催告函未尽事宜，由双方另行协商补充。
七、签署甲方（业主）：[甲方公司盖章]法定代表人：[甲方法人姓名]签字代表：[甲方代表签字]日期：[签约日期]乙方（装修公司）：[乙方公司盖章]法定代表人：[乙方法人姓名]签字代表：[乙方代表签字]日期：[签约日期]-------------------------------华丽的分割线----------------------------------------篇2尊敬的装修公司负责人及相关方：本律师代表甲方发出此催告函，关于甲方与乙方签订的装修合同相关事宜。
解除装饰装修合同律师函
解除装饰装修合同律师函尊敬的_____：您好！我受_____（以下简称“委托人”）的委托，就贵方与委托人之间的装饰装修合同事宜，特向贵方致函。
根据委托人向我所陈述的情况以及提供的相关材料，我们了解到，委托人于_____年_____月_____日与贵方签订了《装饰装修合同》（以下简称“合同”），约定由贵方为委托人位于_____的房屋进行装饰装修工程，工程期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，工程总价款为人民币_____元。
然而，在合同履行过程中，出现了一系列严重影响合同正常履行的问题。
首先，贵方未能按照合同约定的工期完成装修工程。
截至本函发出之日，工程已严重逾期，给委托人的生活和工作带来了极大的不便和损失。
其次，装修质量存在严重问题。
如墙面不平、瓷砖空鼓、水电安装不规范等，远远未达到合同约定的质量标准和委托人的合理期望。
再者，贵方在施工过程中存在擅自变更设计方案和增减工程项目的情况，且未事先征得委托人的书面同意。
鉴于以上情况，委托人已多次与贵方进行沟通协商，希望贵方能够采取积极有效的措施予以解决，但贵方始终未能给予妥善处理和满意答复。
根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条的规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；或者当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方当事人有权解除合同。
贵方的上述违约行为已致使委托人无法实现合同目的，因此，委托人正式通知贵方解除双方签订的《装饰装修合同》。
请贵方在收到本律师函之日起_____日内，与委托人联系，协商处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于已完成工程的验收结算、工程款项的退还、违约赔偿等。
如贵方逾期未与委托人联系或未能就相关事宜达成一致意见，委托人将依法采取进一步的法律措施，以维护自身的合法权益。
届时，贵方可能需要承担由此产生的一切法律后果，包括但不限于支付违约金、赔偿金、诉讼费、律师费等。
装修合同律师函
装修合同律师函
尊敬的客户：
您好！我们是***律师事务所，负责您的装修合同纠纷案件的处
理工作，感谢您对我们的信任和选择。
根据您提供的材料和我们的初步调查，我们发现您与装修公司
签订的装修合同基本上存在以下问题：
1、未能约定具体的施工周期和交付时间，使您无法得知工程进
展情况，也对您的日常生活造成了很大的影响；
2、装修公司未能提供具体的施工方案和施工图纸，使您难以了
解装修的实际情况，也影响了工程质量的控制；
3、装修公司未能明确约定施工的标准和质量要求，使得您的装
修未能达到满意的效果，同时也难以维护您作为消费者的权益；
4、装修公司对于工程的质量和安全问题责任的认定不清晰，造
成了您的困惑和不满。
根据上述情况，我们认为您有权向装修公司要求解决以上问题，并要求装修公司对已经造成的损失承担相应的赔偿责任。
在这里，我们希望您能认真对待此次纠纷，同时也需要注意以
下几点：
1、要及时保存并提供相关证据材料，包括装修合同、施工图纸、工程验收文件等，以便于我们更好地了解事情原委；
2、要及时向装修公司提出相应的请求和要求，并尽可能与装修公司进行积极的沟通协商，以期达成妥善的解决方案；
3、如果协商无果，您可以考虑向有关政府部门申请调解或者提起诉讼，以保护自己的权益。
我们的律师会对您的案件进行深入的分析和研究，并会提供全面的法律建议和处理方案，以期在维护您合法权益的同时，实现与装修公司的和解，最终达成双方满意的结果。
谢谢！
***律师事务所
20XX年XX月XX日。
家装工程合同律师函
家装工程合同律师函尊敬的[对方公司名称]：我方[您的姓名或贵公司名称]与贵公司在[签订合同日期]签订了《家装工程合同》（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]。
根据合同约定，贵公司应于[约定的完工日期]完成位于[装修地址]的家居装修工程。
截至目前，我们发现以下问题：1. 工程延期：根据合同第[具体条款编号]条，工程应在[约定的完工日期]前完成。
但截至今日，部分工程尚未完工，严重影响了我方的正常生活安排。
2. 质量问题：在验收过程中，我们发现了[具体问题描述]等多处不符合合同约定的质量标准，违反了合同第[具体条款编号]条的规定。
3. 额外费用：贵公司在未经我方同意的情况下，擅自增加了额外的装修项目和费用，这与合同第[具体条款编号]条关于变更工程及费用的规定不符。
鉴于上述情况，我方提出以下要求：A. 立即制定并提交补救措施计划，确保所有未完成的工程在[新的合理完工日期]前按照合同约定的质量标准完成。
. 对于已发现的质量问题，贵公司应在[合理的整改期限]内无偿修复，并确保质量符合合同要求。
C. 对于未经同意增加的额外费用，贵公司应提供详细的清单及合理解释，否则我方有权拒绝支付该部分费用。
我们希望贵公司能够重视此事，并在收到本律师函后的[合理的回应时间，如7个工作日]内给予书面答复，明确解决方案及时间表。
倘若贵公司未能在规定时间内妥善解决上述问题，我方将保留采取进一步法律行动的权利，包括但不限于向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
我们始终相信问题能够得到公正合理的解决，期待贵公司的积极回应，并希望双方能够找到满意的解决方案，避免不必要的法律程序。
此致敬礼！[您的姓名或贵公司名称][您的联系地址][您的联系电话][您的电子邮箱] [日期]。
装修合同纠纷律师函
装修合同纠纷律师函协议编号：____________________________签署日期：____________________________协议方信息：甲方（合同当事人1）：____________________________乙方（合同当事人2）：____________________________协议主题本协议旨在明确甲方与乙方之间的权利和义务，并根据双方的需求和意图，达成相关的业务安排或合作事宜。
协议内容及义务2.1.1 甲方将按照双方约定的标准和时间表，完成[具体任务或服务]。
2.1.2 甲方应向乙方提供必要的支持和资源，以确保[具体任务或服务]的顺利进行。
2.1.3 甲方应及时向乙方汇报进展情况，确保乙方能够掌握项目进度。
2.2.1 乙方将按照约定的时间和方式，向甲方支付约定的费用或报酬。
2.2.2 乙方应对甲方提供的服务或成果进行验收，并在规定时间内提出反馈。
2.2.3 乙方应配合甲方的工作，提供必要的信息和资料，以确保[具体任务或服务]的顺利实施。
协议金额及支付方式3.1 本协议的总金额为____________________________。
3.2.1 [具体支付方式，例如银行转账、支票等]。
3.2.2 支付时间为____________________________。
3.2.3 甲方应在完成[具体任务或服务]后，乙方在[具体时间]内支付相关费用。
履行期限4.1 本协议的履行期限自____________________________起，至____________________________止。
4.2 双方应按照协议约定的时间表，及时履行各自的义务，并完成相关任务。
权利和义务5.1 甲方的权利和义务：5.1.1 甲方有权按照协议要求获取乙方的支持和配合。
5.1.2 甲方有义务按照约定的标准和时间完成各项任务，并提供必要的服务。
5.1.3 甲方应保护乙方的商业秘密和其他敏感信息，未经乙方同意，不得泄露。
律师催告函装修合同
律师催告函装修合同尊敬的装修公司负责人：本律师代表客户发出此催告函，关于双方签订的装修合同事宜。
本函旨在提醒并催促您方按照合同约定履行相关义务，以解决当前存在的违约问题。
为确保双方权益，特此函告。
一、背景我方与您方于XXXX年XX月XX日签订装修合同，约定您方需在约定的时间内完成位于某地的装修工程。
根据合同约定，工程应于XXXX年XX月XX日完工，但截至目前，工程尚未完工，已构成违约。
二、违约事实1. 工程延期：按照合同约定，您方应于XXXX年XX月XX日完成工程，但至今工程仍在进行中，已严重超出约定工期。
2. 工程质量问题：部分已完成的装修项目存在质量问题，如墙面不平整、地板翘起等，需进行整改。
3. 沟通不畅：我方多次联系您方沟通工程进度及问题，但您方回应不及时，导致问题迟迟未得到解决。
三、催告内容1. 请您方立即采取措施，加快工程进度，确保在约定时间内完成工程。
2. 对已存在的质量问题进行整改，确保工程质量符合合同约定。
3. 加强沟通，对我方提出的问题和建议及时回应，共同协商解决工程中的问题。
4. 如您方无法在规定时间内完成工程并解决问题，我方将不得不采取法律手段维护自身权益。
四、法律后果若您方在收到本函后仍未按照要求履行相关义务，我方将采取以下措施：1. 依法追究您方的违约责任，要求赔偿因违约给我方造成的损失。
2. 保留通过法律途径追究您方法律责任的权利，包括但不限于起诉等。
五、期望与呼吁本律师代表客户发出此催告函，旨在通过友好方式解决双方之间的纠纷。
我方期望您方能本着诚信原则，积极履行合同约定，共同维护双方的合法权益。
我方愿意在合理范围内给予您方整改的时间与机会。
六、后续安排1. 自收到本函之日起XX日内，请您方向我方提供书面回复，说明工程进展、整改计划及后续沟通方式。
2. 若在规定时间内未收到回复或问题仍未得到解决，我方将按照法律途径追究您方的法律责任。
七、联系方式联系人：[XXXXX]律师电话：XXX-XXXX-XXXX邮箱：[**************]地址：[XXXXX路XXXX号]敬请予以重视并妥善处理。
装修工程合同律师函
装修工程合同律师函尊敬的[甲方名称]：我方代表[乙方公司名称]就您与我司于[签订合同日期]签署的《装修工程合同》（以下简称“合同”）中产生的争议事宜，致以诚挚的问候。
我们注意到，在合同执行过程中出现了一些分歧，为此，希望通过本函件与您沟通相关事项，并寻求妥善的解决方案。
根据合同条款第[具体条款编号]条的规定，[详细描述合同约定内容]。
据我们了解，实际情况似乎并不符合约定的标准。
具体而言，存在以下几个主要问题：1. 工期延误问题：按照合同规定，整个装修工程应于[完工日期]前完成。
但截至目前，[实际进度情况]，已造成我司正常经营受阻，对此我们深感遗憾。
2. 工程质量问题：我们在验收过程中发现部分施工细节不符合合同附件所述标准，例如[具体质量问题描述]，这严重影响了工程的整体品质。
3. 材料使用问题：依据合同要求，所有使用材料应为[指定品牌或规格]，但在检查中发现有部分材料并非合同指定品牌，这违背了双方的初衷。
基于以上事实，我们提出以下要求：A. 立即采取补救措施，对存在的质量问题进行整改，确保工程质量达到合同约定的标准；. 对于因工期延误造成的损失，应根据合同条款予以相应的赔偿；C. 对于未按合同要求使用的材料，需更换为指定品牌或规格，并承担由此产生的一切额外费用。
我们期望能够通过友好协商的方式解决上述问题，避免进一步的法律诉讼给双方带来的时间和经济损失。
请您在收到本函后[给出具体的回应时间]内给予书面答复，并提出解决方案。
如不能在此期限内得到合理解决，我们将不得不考虑采取法律手段维护自身的合法权益。
我们始终相信问题能够得到公正客观的处理，期待您的理解与合作，共同促进问题的顺利解决。
此致敬礼！[乙方公司名称][乙方律师代表签名][日期]。
律师催告函装修合同2篇
律师催告函装修合同2篇篇1催告函编号：[编号]尊敬之：[装修公司名称或负责人姓名]（以下简称“贵方”）本律师受XXX（委托人）委托，与XXX律师事务所合作，依据中华人民共和国相关法律法规，就贵方在装修工程中未按照合同约定履行的行为发出此催告函。
为妥善解决相关争议，特此通知贵方如下事项：一、背景概述根据委托人提供的资料及双方签订的装修合同（合同编号：[合同编号]），贵方承揽了位于XXX的装修工程，合同明确约定了工程期限、质量标准、付款方式等条款。
但据委托人反映及现有证据显示，贵方在工程实施过程中存在未按期完工、工程质量问题等违约行为。
二、违约事实经委托人反映及本律师调查核实，贵方存在以下违约情况：1. 工程延期：按照合同约定，工程应于XXXX年XX月XX日完工，但至今工程尚未完工，已构成违约。
2. 工程质量问题：部分已完成的装修项目存在质量问题，未能达到合同约定的标准。
3. 未履行通知义务：贵方未按照合同约定在工程变更或遇到不可预见情况时及时通知委托人。
三、催告内容鉴于上述违约事实，本律师在此向贵方发出如下催告：1. 贵方务必在接到本函之日起XX日内（即XXXX年XX月XX日前）完成剩余工程，并保证工程质量符合合同约定标准。
2. 贵方需对存在质量问题的部分进行整改，直至达到合同约定的质量标准。
3. 若贵方在工程实施过程中有任何变更或遇到不可预见情况，应及时通知委托人并取得委托人的书面同意。
4. 若贵方在上述期限内未能按照要求完成工程或解决质量问题，委托人将保留采取法律手段追究贵方法律责任的权利。
四、法律责任贵方若未能按照本函要求履行相关义务，将承担以下法律责任：1. 逾期完工违约金：按照合同约定，贵方需支付逾期完工违约金。
2. 质量问题赔偿：因质量问题导致的损失，贵方需承担赔偿责任。
3. 其他违约责任：包括但不限于支付合同解除的违约金等。
五、争议解决方式若双方在本函规定期限内未能达成一致，或贵方在上述期限内未采取任何补救措施，委托人有权委托本律师循法律途径追究贵方的法律责任。
装修工程施工合同律师函
装修工程施工合同律师函
在撰写律师函之前，我们需了解装修工程施工合同中常见的争议点。
这些争议通常涉及工
程质量、工期延误、额外费用、违约责任等问题。
基于此，律师函的内容应针对性强，既
要表明立场，又要留有协商的余地。
【律师函范本】
[律师事务所抬头]
[日期]
尊敬的[甲方/乙方名称]：
我方受[对方名称]的委托，就双方签订的《装修工程施工合同》（以下简称“合同”）项下
的争议事宜向您发出本律师函。
经审查，我们发现以下问题：
1. 关于[具体争议点一]：根据合同第[条款编号]条的规定，[详细描述情况]。
实际情况为[具体事实]。
此行为违反了合同约定，并给[对方名称]造成了损失。
2. 关于[具体争议点二]：依据合同第[条款编号]条，[详细说明]。
目前的情况是[具体事实]，这显然不符合合同规定，影响了[工程进度/质量/成本]。
鉴于上述情况，我们特此提出如下要求：
a) 请贵方在接到本律师函之日起[具体天数]内，提供书面解释及整改方案，并确保其符合
合同约定；
) 若贵方无法在规定时间内提供满意的解决方案，我们将不得不考虑采取进一步的法律行动，以维护[委托人名称]的合法权益；
c) 所有因此产生的法律后果和额外费用将由贵方承担。
我们希望贵方能够重视此事，并按照合同精神，诚信协商解决上述争议。
请贵方认真考虑
我们的诉求，避免造成更多不必要的损失和纠纷。
期待您的积极回应。
如有疑问或需要进一步沟通，请尽快与我方联系。
此致
敬礼！
[律师签名]
[律师联系方式]
[律师事务所名称]。
律师催告函装修合同2篇
律师催告函装修合同2篇篇1合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方邮箱地址]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方邮箱地址]鉴于甲方与乙方签订了关于装修工程的合同（以下简称“本合同”），因乙方未按照合同约定的时间完成装修工程，甲方委托本律师事务所以律师催告函的形式，就乙方履行合同相关事宜，发出如下催告函：一、背景及法律依据根据双方签订的装修合同，乙方应按照约定的期限完成工程，但至今乙方未能如期完成。
为保护甲方权益，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，特向乙方发出本催告函。
二、催告事项1. 乙方应立即采取措施加快工程进度，确保按照合同约定的期限完成装修工程。
2. 乙方应按照合同约定的质量标准完成剩余工程，不得降低工程质量。
3. 乙方应尽快解决目前工程存在的问题，确保工程顺利通过验收。
4. 乙方应按照合同约定支付违约金（如有）。
三、催告理由及法律依据1. 根据《合同法》第一百一十八条：“当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行”。
乙方未按约定完成装修工程，甲方有权要求乙方继续履行合同。
2. 根据《合同法》第一百一十四条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任”。
乙方未按约定完成工程，给甲方造成损失，应承担相应赔偿责任。
四、要求与回应期限本律师要求乙方在接到本函之日起XX日内采取必要措施，确保工程按照合同约定的期限和质量要求完成。
如乙方在上述期限内未采取有效措施，本律师将按照甲方委托采取进一步法律措施。
五、法律责任若乙方未按本函要求履行，甲方有权委托本律师依法追究乙方的法律责任，包括但不限于继续履行合同、支付违约金、赔偿损失等。
由此产生的全部法律责任由乙方承担。
六、其他事项说明本函所述事项以双方签订的装修合同为准。
装修工程合同纠纷律师函
装修工程合同纠纷律师函尊敬的[装修公司名称]负责人：您好！我是[客户姓名]，与您公司于[签署日期]签订了一份关于[具体地址]的住宅装修工程合同。
根据该合同规定，装修工程应在[约定完成时间]前完工。
遗憾的是，至今工程尚未完工，且存在多项质量问题。
基于此，我不得不通过法律途径来维护我的权益。
一、合同履行情况回顾根据合同条款，您的公司承诺在约定时间内完成装修工程，并保证工程质量符合国家标准和双方约定的标准。
实际情况是，工程进度严重滞后，且多次沟通后仍未见明显改善。
已完成的部分工程也存在诸多质量问题，包括但不限于墙面开裂、瓷砖空鼓、水电安装不符合规范等。
二、违约责任认定依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，贵公司的上述行为已构成违约。
根据我们的合同约定，您公司应承担违约责任，包括但不限于继续履行合同义务、修复存在的质量问题以及赔偿因延期造成的损失。
三、解决方案建议为避免进一步的纠纷和损失，我提出以下解决方案：1. 立即制定详细的工程进度计划，并确保在[新的合理完成时间]前完成所有剩余工程，同时解决已发现的所有质量问题。
2. 对于已经出现的质量问题，应立即组织专业人员进行修复，并确保修复后的工程质量达到国家标准和合同约定的标准。
3. 对于因延期给我造成的直接经济损失，包括但不限于租房费用增加、家具存放费用等，贵公司应予以赔偿。
四、法律后果提示若贵公司未能在收到本律师函后的[具体天数]内采取有效措施解决上述问题，我将不得不启动法律程序，追究贵公司的法律责任。
届时，除了上述赔偿外，贵公司还可能需要承担诉讼费用、律师费等相关费用。
五、期望与呼吁作为消费者，我始终相信通过友好协商可以解决我们之间的分歧。
因此，我仍然希望贵公司能够重视此事，积极采取措施，以诚意和负责任的态度解决问题。
我相信，通过我们的共同努力，一定能够找到双方都满意的解决方案。
请贵公司在收到本律师函后，认真考虑我方的建议，并于[回复截止日期]前给予书面回复。
建筑装潢律师函模板
建筑装潢律师函模板[你的名字][你的职务][你的联系方式][日期][收件人姓名][收件人职务][收件人地址]主题：建筑装潢纠纷法律事务尊敬的[收件人姓名]先生/女士：我是[你的名字]，作为一名建筑装潢律师，我代表[你的客户姓名]先生/女士，就以下事项向您提出咨询并请求您的法律援助。
一、背景介绍[你的客户姓名]先生/女士是一位业主，他/她在[建筑装潢项目地址]拥有一处房产。
根据合同约定，[装潢公司名称]公司负责对该房产进行装潢工程。
然而，装潢工程存在以下问题：1. [问题1]2. [问题2]3. [问题3]二、法律依据根据《中华人民共和国合同法》第[相关条款]条的规定，合同双方应当履行合同约定的义务。
同时，根据《中华人民共和国建筑法》第[相关条款]条的规定，建筑装潢工程应当符合国家的安全、卫生、环保等标准。
三、诉求基于上述情况，我代表[你的客户姓名]先生/女士，提出以下诉求： 1. 要求[装潢公司名称]公司承担相应责任，并按照合同约定修复装潢工程中存在的问题；2. 要求[装潢公司名称]公司赔偿[你的客户姓名]先生/女士因装潢工程问题所遭受的经济损失；3. 要求[装潢公司名称]公司承担相应的法律责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。
四、法律援助请求基于上述情况和诉求，我代表[你的客户姓名]先生/女士，请求您提供以下法律援助：1. 对合同约定进行全面审查，确定[装潢公司名称]公司是否存在违约行为；2. 协助[你的客户姓名]先生/女士与[装潢公司名称]公司进行协商，促使其履行合同义务；3. 如协商无果，代表[你的客户姓名]先生/女士向法院提起诉讼，维护其合法权益。
五、合作意向我相信您作为一位经验丰富的建筑装潢律师，能够为[你的客户姓名]先生/女士提供专业的法律援助。
如果您愿意接受我们的委托，请您回复此函件，并告知您的收费标准和具体工作安排。
六、结束语感谢您对本案的关注和支持。
我期待与您合作，共同为[你的客户姓名]先生/女士解决建筑装潢纠纷问题，维护其合法权益。
装修工程合同律师函
尊敬的合同相对方：您好！我是XX律师事务所的律师，特此代表我方委托人就编号为____号的装修工程合同（以下简称“合同”）事宜向您发出此函。
鉴于合同履行过程中出现若干问题，为确保双方的合法权益，特此提出如下要求：一、合同履行情况概述1.合同签订日期为____年__月__日，双方就装修工程项目的范围、工程质量、工程期限、工程价款等事项达成一致。
2.根据合同约定，乙方（施工方）应按照约定的标准和质量完成装修工程，甲方（业主方）按约定的付款方式支付工程价款。
3.合同履行过程中，双方在工程进度、工程质量、工程价款等方面发生了争议。
二、合同履行中存在的问题1.乙方未按照约定的标准和质量完成装修工程，存在以下问题：（1）施工过程中，乙方使用低于合同约定的材料，导致工程质量不符合约定；（2）施工过程中，乙方未按照约定的工期完成工程，导致工程延期；（3）工程验收时，乙方未能提供完整的验收资料，影响工程验收进度。
2.甲方未按照约定的付款方式支付工程价款，存在以下问题：（1）合同签订后，甲方未按约定时间支付预付款；（2）工程进度一半时，甲方未按约定支付进度款；（3）工程验收合格后，甲方未按约定支付尾款。
三、法律后果及要求1.根据《中华人民共和国合同法》第107条规定，当事人对标的物的质量要求没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
鉴于合同履行过程中乙方未按照约定的标准和质量完成工程，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
2.根据《中华人民共和国合同法》第109条规定，当事人一方未支付价款的，对方可以要求其支付价款。
鉴于甲方未按照约定的付款方式支付工程价款，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付逾期付款违约金、赔偿乙方损失等。
3.为维护双方的合法权益，减少不必要的纠纷，现要求乙方在收到本函之日起__日内，按照约定的标准和质量完成装修工程，并提供完整的验收资料。
全屋定制类装修装饰合同的律师函
全屋定制类装修装饰合同的律师函合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________第一条合同目的与约定a. 合同目的本合同旨在约定甲方与乙方就全屋定制类装修装饰工程的相关事宜，明确双方的权利义务，并确保工程顺利进行。
① 甲方委托乙方进行全屋定制装修装饰工程，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等一系列服务。
② 乙方根据甲方需求提供设计方案、施工计划，负责装修的实施与完成。
③ 双方确认合同中的各项条款并承诺遵守执行，确保合同的合法有效性。
④ 双方同意按照本合同约定的时间节点和质量要求履行相关义务。
b. 合同约定内容① 本合同约定甲方为装修工程的委托方，乙方为执行方，乙方需提供设计图纸、工程报价单等相关材料。
② 乙方须根据甲方要求提供装修设计方案，并按照方案进行实施。
③ 工程周期、竣工日期以及装修过程中所有变更事项，须经过双方书面确认。
④ 甲方应按时支付约定款项，乙方应按期完工，双方应就任何延期或超支事宜进行协商解决。
c. 甲乙双方的权利和义务① 甲方有权要求乙方按照设计方案完成装修工程，并确保装修质量符合合同约定。
② 乙方应严格按照设计图纸施工，确保工程质量符合相关标准和甲方要求。
③ 甲方有义务按时支付乙方工程款项，并根据工程进度支付相关款项。
④ 乙方有义务保证所用材料符合质量标准，避免因材料问题导致的施工质量问题。
第二条工程实施与验收a. 施工组织与安排① 乙方应按照双方约定的时间表组织施工，确保工期的顺利推进。
② 乙方需根据合同规定，合理安排工人进场、施工顺序、材料配送等工作，保证工程进度不受影响。
③ 乙方应提前通知甲方任何可能影响工期的情况，并及时提供解决方案。
④ 工程施工过程中，甲方可随时进行监督，乙方需配合并提供相关施工进展信息。
b. 工程验收① 工程竣工后，甲方与乙方应共同对装修效果进行验收。
装修合同律师函
装修合同律师函篇一：合同违约律师函合同违约律师函深圳市___公司：广东龙新律师事务所刘志鑫律师，接受___委托（下称委托人），就委托人与贵公司签订的___协议书善后处理一事，致函贵司如下：贵司与委托人订立___协议书，说明贵司从事商业特许经营活动。
贵司在发展委托人为加盟商时，隐瞒了贵司的实际情况，存在欺诈行为，致使委托人在错误的判断下与贵司订立协议。
贵司在订立协议后，也未依法办理信息披露和备案手续。
贵司的上述行为，给委托人造成了经济损失。
请贵司在收函后___日内，将收取的加盟保证金，以及从商品价款内收取的特许经营费用退还给委托人，并赔偿委托人的装修费、人工费等损失；或与委托人本人联系协商处理。
逾期，本律师将依法起诉。
专此函达。
谢谢！致礼！广东龙新律师事务所律师：年月日篇二：装修合同纠纷案例篇一：张某诉某公司装饰装修合同纠纷案张某诉某公司装饰装修合同纠纷案___________________________________________________ ____________________________________（20XX）徐民三（民）初字第2774号民事判决书原告张xx，男。
委托代理人于xx，上海xxxx律师事务所律师。
被告北京xxx装饰有限公司xx分公司，住所地上海市xx路xxxx号xx幢。
负责人王委托代理人王xx，公司职员。
委托代理人赵xx，公司职员。
被告北京xxx装饰有限公司，住所地北京市海淀区xx 路xx号x座xxx室。
法定代表人吴x。
委托代理人王xx、赵xx，身份事项见上。
原告张xx诉被告北京xxx装饰有限公司xx分公司（以下简称xxx上海分公司）、北京xxx装饰有限公司（以下简称xxx公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于20XX年10月10日立案受理后，依法适用简易程序，由代理审判员傅荣独任审判，于20XX年12月4日公开开庭进行了审理。
原告张xx及其委托代理人于xx、被告xxx公司及xx上海分公司的委托代理人王xx、赵xx到庭参加了诉讼。
装修合同律师函
装修合同律师函
尊敬的（对方姓名）：
我是（你的姓名），代表（你的装修公司名称）向您发出此律师函。
我们注意到您和我方签订的关于装修项目的合同。
根据合同，您已经支付了（支付金额）的预付款，并承诺在（约定时间）之前支付剩余的款项。
然而，我们发现您未能如期支付所有款项。
实际上，目前您尚未支付我方（应付金额）元。
请注意，合同是双方达成的重要协议，并且应该严格遵守。
我们无法容忍您未能履行您在合同中的承诺和责任。
因此，请您立即按照合同的条款支付剩余款项。
如果您不履行该义务，我们将不得不采取下列法律措施：
1.我们将委托律师起诉您，要求您支付欠款并承担由此产生的违约金和可能的法律费用。
2.我们将介入施工现场，停止施工，并保留向法院申请暂时和最终的仲裁程序的权利。
我们希望您认真对待此事，并及时履行您的合同义务，以免我们不得不采取上述法律措施。
我们希望双方能够达成合作并共同推进这项装修工程，因为我们相信这对双方都有益处。
此致
敬礼
（你的姓名）（你的联系方式）日期：（日期）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
装修合同律师函
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
篇一：合同违约律师函
合同违约律师函
深圳市—公司：
广东龙新律师事务所刘志鑫律师，接受委托（下称委托人），就委托人与贵公司签订的协议书善后处理一事，致函贵司如下：贵司与委托人订立协议书，说明贵司从事商业特许经营活动。
贵司在发展委托人为加盟商时，隐瞒了贵司的实际情况，存在欺诈行为，致使委托人在错误的判断下与贵司订立协议。
贵司在订立协议后，也未依法办理信息披露和备案手续。
贵司的上述行为，给委托人造成了经济损失。
请贵司在收函后―日内，将收取的加盟保证金，以及从商品价款内收取的特许经营费用退还给委托人，并赔偿委托人的装修费、人工费等损失；或与委托人本人联系协商处理。
逾期，本律师将依法起诉。
专此函达。
谢谢！
致礼！
广东龙新律师事务所
律师：
年月曰
篇二：装修合同纠纷案例
篇一：张某诉某公司装饰装修合同纠纷案
张某诉某公司装饰装修合同纠纷案
（20XXO徐民三（民）初字第2774号
民事判决书
原告张xx ,男。
委托代理人于xx,上海xxxx律师事务所律师。
被告北京xxx装饰有限公司xx分公司，住所地上海市xx路xxxx 号xx幢。
负责人王委托代理人王xx ,公司职员。
委托代理人赵xx,公司职员。
被告北京xxx装饰有限公司，住所地北京市海淀区xx 路xx号x 座xxx室。
法定代表人吴x。
委托代理人王xx、赵xx ,身份事项见上。
原告张xx诉被告北京xxx装饰有限公司xx分公司（以下简称xxx上海分公司）、北京xxx装饰有限公司（以下简称xxx公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于20XX年10月10日立案受理后，依法适用简易程序，由代理审判员傅荣独任审判，于20XX年12月4日公开开庭进行了审理。
原告张
xx及其委托代理人于xx、被告xxx公司及xx上海分公司的委托代理人王xx、赵xx到庭参加了诉讼。
本案现已审理终结。
原告诉称，20XX年6月1日，原告和被告xxx上海分公司签订装修工程承包协议书，由原告为被告装修上海市xx 路xxx号x号楼x、x办公会所。
合同承包总价人民币1,074,991元，被告另向原告支付了垃圾清运费4,000元。
合同签订后，由于被告多次要求变更工程设计图纸、增加施工项目，
导致整个工程项目工期及总价发生变化，由1,074,991 元增加到
1,334,元。
20XX年12月2日，被告对装修工程进行了竣工验收，出具了竣工验收合格报告，但被告未按约向原告支付工程款。
被告至今仍拖欠原告工程款426,元，原告多次催讨，被告仍拒绝支付。
故原告诉至本院，要求判令：1.两被告向原告支付装修工程款项426,元；2.
两被告向原告支付逾期付款利息7,元（以426,元为本金，
自20XX年6月1日起计算至判决生效之日止，按同期银行贷款利率计算）；3.本案诉讼费由被告承担。
两被告辩称，不同意原告的诉讼请求。
根据合同约定，原告需要落实有装修资质的装修公司来作为合同的乙方，原告本人没有承揽装修工程的资质。
装修工程结束后，由于被告施工质虽存在问题，房屋有渗漏、开裂的情况，业主扣留了给被告的工程款，被告行使不安
抗辩权，暂不向原告支付
工程款。
经审理查明，20XX年6月1日，被告xxx上海分公司（甲方）与原告张xx （乙方）签订《装修工程承包协议》，约定由原告承揽本市xx路xxx号x号楼x、x楼办公会所装修工程（以下简称系争工程）。
甲方提取合同暂定总价1,207,856元的11%后，乙方承包价格为1,074,991元。
工期自20XX 年5月28日至7月28日。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后及时施工，。