最新2011年监理工程师《合同》考试模拟题2

合集下载

全国注册设备监理师-全国执业资格考试2011年-建设工程合同管理内部预测模拟题

全国注册设备监理师-全国执业资格考试2011年-建设工程合同管理内部预测模拟题

全国注册设备监理师-全国执业资格考试2011年-建设工程合同管理内部预测模拟题2009年监理工程师建设工程合同管理模拟试题及答案一、单项选择题1.( )对规范合同关系作出了原则性的规定。

A.《中华人民共和国民法通则》B.《中华人民共和国合同法》C.《中华人民共和国建筑法》D.《中华人民共和国招标投标法》2.合同法律关系的要素不包括( )。

A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.合同法律关系行为D.合同法律关系内容3.下列( )属于合同法律关系的客体。

A.自然人B.其他组织C.权利与义务D.智力成果4.不属于代理特征的是( )。

A.代理人以被代理人的名义实施代理行为B.代理人对代理行为承担民事责任C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为5.依《担保法》规定,能够( )的财产仅限于动产,且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债权人才有可能实施。

A.定金B.保证C.留置D.质押6.保证金额一般为合同总额的( )。

A.2%~5%B.10%~20%C.5%~10%D.20%~25%7.保险合同一般以( )的形式订立。

A.立约B.保险单C.书面D.口头8.《合同法》的基本原则不包括( )。

A.公开原则B.平等原则C.自愿原则D.公平原则9.《合同法》在合同形式上的要求是以( )为原则的。

A.要式B.不要式C.实践D.诺成10.( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A.质量B.报酬C.违约责任D.标的11.关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。

A.意思表示真实B.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力C.不违反法律D.在不违背个人利益的前提下,可以适当地考虑到违反社会公共利益12.按照《合同法》规定,承担违约责任的条件采用( ),只要当事人有违约行为,即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件,就应当承担违约责任。

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定,因承包商责任引起的延误竣工,签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。

A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于设计费的说法,正确的是()。

A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后,发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务,应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。

A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定,发包人(),不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。

施工至第16个月,因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后,工程师要求承包人修改计划。

承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月,工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力,认可了修改的计划。

承包人实际竣工时间为第21个月,则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任,也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用,按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定,工程师应在收到竣工报表后()d内完成签证工作。

A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段,一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行的是()。

2011年监理工程师考试《建设工程合同管理》试题2

2011年监理工程师考试《建设工程合同管理》试题2

2011年监理工程师考试《建设工程合同管理》试题21.定金是指当事人双了保证债务的履行,约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。

其数额由双方约定,但不得超过主合同标的额的()。

A. 10%B. 20%C. 25%D. 30%2. A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机,并交给甲已经盖公司公章的空白合同书,甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同,发生纠纷后,应当()。

A.要求甲支付电视机的货款B. A公司向B公司无偿退货C.由B公司交付计算机,A公司支付计算机的货款D.由B公司交付电视机,A公司支付电视机的货款3.根据我国合同法的有关规定,下列()情形的要约可以撤销。

A.主要约已经到达受要约人B.要约人确定了承诺期限C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作4.合同生效后,当事人对合同价款约定不明确的,也无法通过其他方法确定,可以按照()价格履行。

A.订立合同时订立地的市场B.订立合同时履行地的市场C.履行合同时订立地的市场D.履行合同时履行地的市场5.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,()承担赔偿责任。

A.未违约方只能依据定金条款要求对方B.违约方有权选择适用的违约金或定金条款C.未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方D.未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方6.当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的,可以向()申请撤销裁决。

A.该仲裁委员会B.仲裁委员会所在地的行政机关C.仲裁委员会所在地的基层人民法院D.仲裁委员会所在地的中级人民法院7.招标投标法规定,应由()监督招标活动是否依法进行。

A.招标人的董事会B.招标代理机构C.仲裁机构D.建设行政主管部门8.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。

A.市场行为B.企业行为C.正当竞争行为D.不正当竞争行为9.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一,其他人员应来自()。

2011监理工程师考试真题及答案合同管理

2011监理工程师考试真题及答案合同管理

2011监理工程师《合同管理》历年考题分析(1)历年考题分析1.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同,此合同法律关系的客体是()。

A.物B.行为C.智力成果D.活动[答案]C[解题要点]注意区分8选项,“行为”重在过程,是指人的有意识的活动;而“智力成果”重在结果,题干描述的是买专利,所以客体是“智力成果”。

2.法人成立进行注册登记时,应当以()为住所。

A.主要办事机构所在地B.主要经营场所所在地C.主要合同履行地D.董事长的户口所在地[答案]A[解题要点]法人的场所是法人进行业务活动的所在地,是确定法律管辖的依据。

法人注册登记时,以法人的主要办事机构所在地为住所。

3.某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。

材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。

A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业[答案]D[解题要点]本题考核的是“代理”的有关内容。

代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

按照本题的说明,材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司,分公司只是施工企业的代理人,所以被代理人应对代理行为承担民事责任。

2011监理工程师《合同管理》历年考题分析(2)6.保证合同的当事人是指()。

A.合同当事人B.债权人和债务人C.保证人和债权人D.保证人和债务人[答案]C[解题要点]保证合同是保证人和债权人约定的权利义务行为,所以当事人是保证人和债权人。

7.下列财产中,()可作为抵押物进行抵押。

A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票[答案]A[解题要点]《担保法》对不得抵押的财产有硬性规定见教材。

支票作为动产,可作为质押物。

2011监理工程师《合同管理》历年考题分析(3)11.招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还[答案]C[解题要点]评标结束后,未中标的、提交履约担保后的中标人应退还投标保函;而没收投标保证金有两种情况:①投标人在投标有效期内撤销投标书;②中标后,未能或拒绝签订合同协议或递交履约保函。

2011年监理工程师《建设工程合同管理》全真模拟试题及详解二

2011年监理工程师《建设工程合同管理》全真模拟试题及详解二

2011年监理工程师《建设工程合同管理》全真模拟试题及详解二 本套试题是遵循根据最新《全国监理工程师考试大纲》的要求,根据最近的监理工程师的命题规律编写的,基本涵盖了所有重要考点,其难度、题型、题量和命题的风格接近于考试真题(对其答案进行了详细的分析和说明)。

该套试卷分为单项选择题、多项选择题两类题型,其中,单选题50道,多选题30题。

【部分内容展示】2011年监理工程师《建设工程合同管理》全真模拟试题及详解二一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同,该合同法律关系客体是指()。

A.物B.行为C.智力成果D.货币【答案】A【解析】合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象,主要包括物、行为、智力成果。

其中,法律意义上的物是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料,可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。

如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。

2.下列关于代理的叙述,不正确的是()。

A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【答案】B【解析】代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

代理的特征包括:①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志,即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。

……二、多项选择题(共30题,每题2分。

每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。

注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)

注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)

注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)一、单项选择题1. 下列关于合同的法律特征,说法错误的是:A. 合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议B. 合同是当事人意思表示一致的结果C. 合同必须经过国家批准才能成立D. 合同是当事人之间设立权利义务关系的法律行为答案:C2. 下列哪种类型的合同属于有名合同?A. 买卖合同B. 租赁合同C. 委托合同D. 赠与合同答案:A3. 下列关于合同履行的原则,说法正确的是:A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 所有以上选项答案:D二、多项选择题4. 下列属于合同管理的基本内容有:A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的终止答案:ABCD5. 下列关于合同变更的说法,正确的是:A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更必须符合法律规定C. 合同变更后,原合同的权利义务关系终止D. 合同变更不得损害国家利益和社会公共利益答案:ABCD三、判断题6. 合同的终止意味着合同关系的消灭,合同权利义务关系不复存在。

()答案:√7. 在合同履行过程中,如果一方当事人违约,另一方当事人可以自行解除合同。

()答案:×(合同解除必须符合法定条件,不能随意解除)8. 依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,但不得对抗善意第三人。

()答案:√四、案例分析题9. 某建筑公司与某监理公司签订了一份监理合同,合同约定监理公司对某工程项目进行全过程监理。

在监理过程中,监理公司发现建筑公司存在严重质量问题,但未及时告知建筑公司。

工程峻工验收时,因质量问题导致工程不合格。

请问:(1)监理公司是否应当承担法律责任?答案:监理公司未履行合同约定的监理义务,导致工程质量问题未能及时发现,应当承担相应的法律责任。

(2)建筑公司是否可以要求监理公司赔偿损失?答案:建筑公司可以要求监理公司承担因监理公司违约所造成的损失赔偿责任。

2011年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

2011年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

页共页 第D C B A 6 D C B A1同合的证签过经于高力效律法,同合的证公经. 内国于限能只力效的证公同合. 出作关机理管政行商工由证公同合. 性实真的同合认确能只证公同合. 。

) (是的确正,中法说的证公同合于关列下. 人包分. 人理监. 人包承. 人包发. 。

) (为应 人保投的险切一程工设建,目项程工的同合立订》 本文范示 同合工施程工设建《用采. 出发书知通标中. 止截标投. 交递件文标投. 售出件文标招. 。

算计起日之) (从限期效有的证保标投. 提前为产资定固方对有占法合以置留. 同合程工设建于用适可保担置留. 产动于限仅产财的置留以可. 提前为产财方对有占法合以不置留. 。

) (是的确正,中法说的保担置留于关列下. 有占屋房移转. 证权产移转. 记登物押抵. 字签人事当. 。

日之) ( 为期日效生的同合押抵该,同合押抵订签行银与,物押抵为作屋房的有所其以司公理监. 理代托委. 理代定法. 理代定指. 理代务职. 。

) (于属为行的 料材购采施实业企工施为理经目项,理管工施行进内围范权授在理经目项权授业企工施. 意题合符最个 有只,中项选备的题每。

分 题每,题 共 题择选项单、一A 2 D C B 1 D C B A B A 3 C A 4 D 5 D C B2011 年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题 年监理工程师考试《建设工程合同管理》(50(1)131)页共页 第2。

(是的确 ) 正,中法说的让转权债于关列下,定规的让转同合关有》法同合国和共民人华中《据根. 权辩抗安不. 权辩抗诉先. 权辩抗行履后. 权辩抗行履时同. 。

(是 ) 的使行方购采,款货付拒方购采,准标定约合符不量质料材的付交方货供由,中程过行履同 合,款货付支行再方购采,后料材的购订付支方货供,定约中同合应供料材目项程工某. . . . . 。

元 ) ( 每为应格价算结的材钢号型该 元 吨每市乙 元 吨每市甲 时同合行履 元 吨 。

2011年监理工程师考试合同管理临考模拟试题

2011年监理工程师考试合同管理临考模拟试题

2011年监理工程师考试合同管理临考模拟试题1.监理合同的有效期是指( )。

A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起,至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和2.下列选项属于竣工后试车的是( )。

A.单机无负荷试车B.联动无负荷试车C.拟运行试车D.投料试车3.通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答,应( )。

A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人,并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人,但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容5.“由第三人向债权人履行债务”时,在合同履行期限内( )。

A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务6.在施工索赔中,工程师处理索赔的决定( )。

A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖7.材料采购合同管理过程中,采购方拒付货款,应当按照( )的结算办法的拒付规定办理。

A.中国人民银行B.双方合同约定C.建设行政主管部门D.工程师指定8.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。

A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法9.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的()情形下,对方可以要求继续履行。

A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高10.某工程项目的监理合同约定,监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务,则下列情况中,损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。

全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(二)

全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(二)

全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(二)一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同,该合同法律关系客体是指()。

A.物B.行为C.智力成果D.货币【参考答案】A【参考解析】合同法律关系客体,是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象,合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果。

其中,法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料,可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。

如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。

2.下列关于代理的叙述,不正确的是()。

A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【参考答案】B【参考解析】代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

代理具有以下特征:①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;②代理人以被代理人的名义实施代理行为;③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志,它具体表现为代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示,或者是否接受第三人的意思表示;④被代理人对代理行为承担民事责任。

被代理人对代理人的代理行为应承担的责任,既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任,也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

3.下列财产中,()可作为抵押物进行抵押。

A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票【参考答案】A【参考解析】《物权法》第一百八十条规定,债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:①建筑物和其他土地附着物;②建设用地使用权;③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;④生产设备、原材料、半成品、产品;⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器;⑥交通运输工具;⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

2011年监理工程师考试合同管理模拟题(5)

2011年监理工程师考试合同管理模拟题(5)

2011年监理工程师考试合同管理模拟题(5) 1.依据委托监理合同示范文本规定,( )属于额外的监理工作。

A.合同内约定由委托人承担的义务,经协商改由监理人承担的工作 B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作 C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作 E.出现不应由监理人负责,致使暂停监理任务后的恢复工作 ?答案?CE ?考点?额外监理工作。

P85 ?解析?善后与恢复工作 2.设计合同示范文本规定,发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括( )。

A.经批准的可行性研究报告 B.设计依据的标准 C.城市规划许可文件 D.限额设计要求 E.工程勘察资料 ?答案?ACE ?考点?设计合同中发包人提供的资料。

P94 ?解析? 设计依据文件和资料 批准的可研报告和项目建议书 规划许可文件 工程勘察资料 设计要求 工程的范围和规模 限额设计的要求 设计依据的标准 其它 3.按照设计合同示范文本有关违约责任规定,下列描述中不正确的是( )。

A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作 B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费 C.合同生效后,设计人刚刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还 D.设计人原因延误提交设计文件,每延续一天减收该项目2%设计费 E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应该支付该阶段的全部设计费 ?答案?ACD ?考点?设计合同中的违约责任。

P102 ?解析? A发包人延误支付,每逾期1天,承担应付金额的2‰违约金,设计期顺延逾期30天以上,设计人可暂停工作,并书面通知发包人。

C设计未开工的,不退还定金,已开工不足一半时,按设计费一半支付。

D设计人延误完成设计任务,每延误1天,减收项目应收设计费的2‰。

4.设计合同示范文本中,适用于民用建设工程设计的合同,其主要条款包括( )。

2011监理工程师考试合同管理临考练习题及答案1-8

2011监理工程师考试合同管理临考练习题及答案1-8

2011 监理工程师考试合同管理临考练习题及答案 11.合同发生纠纷时,通过经济合同管理机关的主持,自愿达成协议,以求解决经济合同纠 纷的方法是(B )。

A.和解 B.调解 C.仲裁 D.协议 2.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划,不同标的的招标需满足的相应 条件可以不包括(B )。

A.建设工程已批准立项 B.建设工程经过可行性研究 C.建设工程已履行了报建手续 D.建设资金能满足建设工程要求 3.合同解除后,合同中的(D )条款仍然有效。

A.仲裁和诉讼 B.违约和诉讼 C.结算和违约 D.结算和清理 4.(2009 年真题)项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是(A )。

A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 来源:考试大考试大成就你的梦想 D.转代理fqybj.Ap',wkE(32"-xP:1;45SM includgetvs)orham 成 完 够 能 内 间 时 作 法 者 上 以 十 九 之 分 百 岗 同 是 当 应 额 动 劳 的 乙 定 确 在 位 单 工 用 督 监 务 义 有 方 甲2011 监理工程师考试合同管理临考练习题及答案 21.FIDIC《施工合同条件》规定,业主应承担的风险包括(ABCD )。

A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B.业主提供的设计不当造成的损失 C.战争 D.有毒气体污染 E.气候条件影响 2.《建设工程委托监理合同(示范文本)》中明确的内容有( ABCD)。

A.工程概况 B.合同生效日期 C.项目总投资 D.酬金支付方式 E.可行性研究 3.在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。

抵押合同自登记之日起生效的 包括( ABC)等抵押合同。

A.土地使用权 B.城市房地产 C.车辆 D.机器 E.土地所有权 4.引起工程索赔的原因多且杂,主要有( ACDE)。

A.工程项目的特殊性 B.施工人员的易变性 C.工程合同的复杂性及易出错性 D.参与工程建设主体的多元性 E.工程项目内外部环境的复杂性和多变性fqybj.Ap',wkE(32"-xP:1;45SM includgetvs)orham 成 完 够 能 内 间 时 作 法 者 上 以 十 九 之 分 百 岗 同 是 当 应 额 动 劳 的 乙 定 确 在 位 单 工 用 督 监 务 义 有 方 甲2011 监理工程师考试合同管理临考练习题及答案 31. (2009 年真题)对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为, 债权人可以( C) 撤销。

2011年监理工程师《合同管理》模拟题及答案8

2011年监理工程师《合同管理》模拟题及答案8

2011年监理工程师《合同管理》模拟题及答案8
1.在施工中,承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故,所发生的费用应由( )承担。

A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.发包人和承包人共同
答案:b
2.某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由( )提出。

A.发包人
C.承包人
B.设计单位
D.监理单位
答案:b
3.按照施工合同示范文本的规定,施工合同终止的条件是( )。

A.工程验收通过
B.承包人送交了竣工验收报告
C.办理完移交工程手续
D.发包人支付了竣工结算款
答案:c
4.依据施工合同示范文本的规定,由发包人采购材料交付承包人保管时,下列表述中正确的是( )。

A.材料运抵施工现场后,工程师与发包人共同清点
B.到货材料的种类与合同约定不符,承包人应该代为调剂串换
C.供货商延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失
D.到货材料数量多于合同的约定时,承包人应将多余部分运出工地
答案:c
5.某施工合同约定设备由承包人负责采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由( )。

A.承包人承担相关费用,工期不予顺延
B.承包人承担相关费用,工期相应顺延
C.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延
D.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延
答案:a。

建筑监理工程师考试_合同管理_真题模拟题及答案第2批_共3套_练习模式

建筑监理工程师考试_合同管理_真题模拟题及答案第2批_共3套_练习模式

***************************************************************************************试题说明本套试题共包括3套试卷答案和解析在每套试卷后建筑监理工程师考试_合同管理_真题模拟题及答案_第04套(79题)建筑监理工程师考试_合同管理_真题模拟题及答案_第05套(79题)建筑监理工程师考试_合同管理_真题模拟题及答案_第06套(80题)***************************************************************************************建筑监理工程师考试_合同管理_真题模拟题及答案_第04套1.[单选题]下列各项中,不属于担保活动应当遵循的原则的是( )。

A)平等B)公平C)公正D)诚实信用2.[单选题]分包人应在工程变更确定后()天内向承包人提出变更分包工程价款的报告,经承包人确认后调整合同价款。

A)10B)11C)12D)133.[单选题]接受投标书阶段的工作不包括( )。

A)资格预审B)接收投标书C)宣布开标D)招标文件的澄清4.[单选题]按照招标投标法实施条例的规定,投标保证金有效期与投标有效期一致,金额不得超过招标项目估算价的( )。

A)1%B)2%C)3%D)5%5.[单选题]下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中,正确的是( )A)发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件B)发出投标邀请书.开标,审查投标人资格C)发布招标公告.开标.审查投标人资格D)审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件6.[单选题]保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议,保险合同一般是以( )的形式订立的。

A)保险单B)合同C)电子文件D)邮件7.[单选题]在进行选择保险人决策时,一般至少应当考虑( )这三项因素。

A)安全.服务.成本B)安全.风险.成本C)风险.服务.成本D)安全.服务.费用8.[单选题]在建设工程施工招标中,关于标准施工招标文件的说法,正确的是( )。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2011年监理工程师《合同管理》考试模
拟题2
2011年监理工程师考试《合同管理》模拟练习(2).合同法律关系由()这几个要素构成。

A.法律关系主体
B.法律关系客体
C.法律关系内容
D.法律事实
E.权利和义务
2.代理人接受委托与第三方签订合同过程中,应()。

A.以自己的名义签订合同
B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志
C.在授权范围内单独与第三方谈判合同
D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E.在合同内约定业主和第三方的权利义务
3.担保方式中,有优先受偿权的担保方式是()。

A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
4.《合同法》的基本原则不包括()。

A.平等原则
B.调解优先原则
C.诚实信用原则
D.遵守法律法规和公序良俗原则
5.下列可以构成一个有效承诺的是()。

A.承诺是由非要约人作出
B.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效
C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的
D.向不特定的多数人同时作出承诺
6.除()外,合同允许变更或解除。

A.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行
B.由于另一方在合同约定的期限内没有履行合同,致使不能实现合同目的C.由于合同主体的一方承办人调离单位
D.当事人双方经过协商同意,并且不因此损害国家利益和社会公共利益7.合同不当履行的处理包括()。

A.因债权人致使债务履行困难的处理
B.提前或中止履行的处理
C.合同不当履行中的保全措施
D.部分合同失效的处理
E.合同部分撤销的处理
8.法定解除合同的条件包括()等。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的
B.当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理的期限内仍未履行C.当事人一方延迟履行次要债务,经催告后在合理的期限内仍未履行D.在履行期限届满之前,当事人一方明确表示不履行主要债务
E.在履行期限届满之前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务9.关于资格预审,下列说法正确的是()。

A.可以分为资格预审须知和资格预审表两部分
B.为限制投标人,资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定
C.资格预审表中所列的内容应全面、完整,能反应投标人的综合素质D.资格预审表是以应答方式给出的调查文件
E.资格预审须知包括招标工程概况,但不包括工作范围介绍
10.采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括()。

A.以评标价最低的标书为最优
B.以投标报价最低的标书为最优
C.技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价
D.中标后按投标价格签订合同价
E.中标后按评标价格签订合同价
11.《建设工程委托监理合同》中明确的内容有()。

A.工程概况
B.合同生效日期
C.项目总投资
D.酬金支付方式
E.可行性研究
12.根据建设工程委托监理合同的规定,()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工技师的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
13.监理人的责任限度包括()。

A.监理人因过失造成经济损失,要负监理失职的责任
B.委托人违约,应赔偿监理人的经济损失
C.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
D.监理人因过失造成经济损失,累计赔偿金额为全部监理酬金
E.监理人不对承包方违反合同规定延期竣工承担责任
14.在建设工程委托监理合同的履行中,监理人执行监理业务时可以行使的权力包括()。

A.选定施工合同的承包人
B.批准施工合同承包人选定的分包人
C.确定工程规模
D.主持工程建设有关协作单位的组织协调
E.审核承包人的索赔
15.设计合同示范文本规定,施工图设计文件的设计深度应当满足()的需要。

A.设备材料采购
B.编制招标文件
C.非标准设备制作
D.施工
E.控制概算
16.下列关于设计期限说法正确的是()。

A.设计期限是合同约定的交付设计文件的时间
B.设计期限还包括由于非设计人的原因,经过双方补充协议确定应顺延的时间之和C.因不可抗力影响,设计应顺延
D.因非设计人的原因影响,设计期限应顺延
E.因发包人应承担责任的事件对设计进度的干扰的影响,设计期限应顺延
17.设计合同中,发包人的责任包括()等。

A.对设计依据资料的正确性负责
B.保证设计质量
C.提出技术设计方案
D.解决施工中出现的设计问题
E.提供必要的现场工作条件
18.设计合同中发包方的义务包括()。

A.为设计人员提供工作和生活条件
B.明确设计范围和深度
C.委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告
D.按合同承担设计文件的保密责任
E.向施工单位进行技术交底
19.建筑工程施工合同履行过程中,应由发包人完成的工作有()。

A.保护竣工未交付工程
B.向工程师提供工程进度计划
C.办理环境保护手续
D.组织图纸会审
E.办理施工许可手续
20.以下说法中错误的是()。

A.工程师易人需提前7天书面通知承包人
B.发包人和承包人均不许转让合同
C.总监理工程师的职责应由发包人和承包人共同协商D.发包人派驻工地代表应由承包人同意
E.工程预付款的支付应在专用条款中具体明确。

相关文档
最新文档