建筑工程施工承包人工费合同书
建筑工程施工人工费协议书(一)2024
建筑工程施工人工费协议书（一）甲方：（具体姓名/公司名称）乙方：（具体姓名/公司名称）根据中华人民共和国法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担的建筑工程施工人工费事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在建筑工程施工人工费方面的权利和义务，规定双方的权益，保障工作的顺利进行。
二、工程内容和价格1. 工程内容：详细描述本次建筑工程施工的具体内容，包括但不限于建筑物的结构、装修、设备安装等。
2. 人工费价格：乙方为甲方提供的建筑工程施工人工费为人民币（具体金额）元（币种）。
三、支付方式和期限1. 支付方式：甲方按照施工进度和实际完成情况向乙方支付施工人工费用。
2. 期限：除非另有约定，甲方应在工程完工验收后的（具体天数）内支付全部施工人工费用。
四、工程期限和进度安排1. 工程期限：本次建筑工程的施工期限为（具体天数）。
2. 进度安排：乙方应按照约定的工期安排进行施工，确保按时完成。
五、质量要求1. 乙方承诺保证施工质量符合国家相关法律法规和标准要求，并按照甲方的要求进行施工。
2. 如因施工问题导致质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的费用和责任。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付施工人工费，乙方有权暂停施工，并保留追究甲方违约责任的权利。
2. 若乙方未按约定时间完成施工，甲方有权要求乙方加快进度进行施工，并有权要求赔偿相应的损失。
七、保密条款甲乙双方在履行本协议过程中所涉及到的商业秘密、技术资料、设计方案等都应予以保密，未经对方书面同意不得泄露。
八、法律适用和争议解决1. 本协议的解释、效力及执行均适用中华人民共和国法律法规。
2. 如因履行本协议发生争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、协议的生效和变更1. 本协议自双方签字后生效，并具有合同效力。
2. 对于本协议的任何修改或变更，应经甲乙双方书面同意并签署补充协议。
建筑工程人工费合同
建筑工程人工费合同甲方（雇主）：[填写甲方名称]乙方（承包方）：[填写乙方名称]鉴于甲方拟进行以下建筑工程项目（以下简称“工程项目”），甲乙双方经友好协商，达成本合同：一、合同项目及价款1. 工程项目：[填写工程项目的具体内容，包括建筑名称、位置、规模等]2. 人工费：（1）乙方应为本工程项目提供所需要的人工。
（2）甲方应按照以下标准向乙方支付人工费：[填写具体的人工费用标准，包括工种、工作内容和单位工时报酬]3. 价款及支付方式：（1）本合同人工费的总价款为：[填写总价款]（人民币）。
（2）甲方应按照工程项目的完成情况向乙方支付人工费。
支付方式如下：[填写具体的支付方式和支付时间节点]二、工期及工作内容1. 工期：（1）工程项目的开始日期为合同生效之日。
（2）工程项目的完成日期为：[填写工程项目的预计完成日期]。
2. 工作内容：（1）乙方应按照甲方的要求，并根据相关的施工图纸和设计方案进行施工工作。
（2）乙方应保证施工工作符合建筑行业的相关规范和标准。
三、质量和保修1. 施工质量：（1）乙方应按照相关要求和标准，保证施工质量符合建筑行业的标准和规范。
（2）如发现施工质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。
2. 保修期：（1）自工程项目竣工之日起，乙方应对施工质量进行保修。
（2）保修期为：[填写保修期限]四、合同解除和违约责任1. 合同解除：（1）甲方有权在以下情况下解除本合同：- 乙方未能按照约定工作内容和工期完成工程项目；- 乙方严重违反合同的其他条款。
（2）解除合同后，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
2. 违约责任：（1）如乙方违反本合同的任何条款，应向甲方支付违约金 [填写违约金的金额]。
（2）如造成甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。
五、其他约定1. 保密：甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密和机密信息予以保密，不得将相关信息透露给第三方。
2. 争议解决：甲乙双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成，则提交有管辖权的人民法院进行解决。
建筑工程施工人工费协议书4篇
建筑工程施工人工费协议书4篇篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（施工单位）：__________乙方（劳务公司）：__________为了明确双方关于建筑工程施工人工费的支付及相关事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程名称：_______，地点：_______。
二、工程内容：_______。
三、人工费结算方式：1. 乙方提供的施工人员应符合国家相关规定，工作认真负责，按照甲方的要求进行施工。
2. 人工费按照乙方提供的工人工资标准进行结算，工资标准如下：_______。
3. 人工费支付时间：每周（或每月）结算一次，结算日为_______，甲方应及时支付。
四、其他费用：1. 如因乙方提供的工人在施工过程中发生意外或受伤，由乙方承担相关责任并进行赔偿。
2. 乙方应保障施工工人的安全，提供必要的劳保用品和工作条件。
3. 如因乙方工人的原因导致施工质量问题，乙方应负责重新施工或进行修补，相关费用由乙方承担。
五、解决争议：双方在履行本协议过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁。
六、本协议自签订之日起生效，至工程竣工结算结束。
甲方（单位或个人）：____________乙方（单位或个人）：____________签订日期：________________以上是本次建筑工程施工人工费协议书的内容，双方应严格按照协议的内容执行，保障双方的合法权益，共同推进工程施工进程。
希望双方能够合作愉快，顺利完成工程。
篇2建筑工程施工人工费协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行的建筑工程施工人工费事项达成如下协议：一、工程项目名称：（填写具体项目名称）二、工程项目地址：（填写具体项目地址）三、工程工期：（填写工程开工日期及预计竣工日期）四、施工范围：（填写具体工程内容）五、人工费用结算方式：工程施工期间，乙方按照双方约定的工程进度分阶段提供劳务，并由甲方按照完成工程量进行结算。
建筑工程施工承包人工费合同(标准版)
建筑工程施工承包人工费合同(标准版)1. 合同背景和目的2. 合同条款2.1 人工费支付方式甲方应按照工程进度和完成情况，及时支付相应的人工费用给承包人。
具体支付方式如下：承包人应当向甲方提供发票，并写明支付金额等详细信息。
甲方应在收到发票后的五个工作日内支付相应款项给承包人。
2.2 人工费标准承包人和甲方双方应根据工程类型、规模、难易程度以及当地市场行情等因素，事先商定一个合理的人工费标准。
若双方达不成一致，应由双方协商解决，如仍未能解决，则依据市场行情和相关法律法规确定。
2.3 人工费的调整2.4 延迟施工导致的人工费计算若由于甲方原因导致施工延期，承包人有权要求甲方支付延期造成的人工费用。
具体计算方法如下：按照实际延迟天数计算，每延迟一天，甲方应支付承包人日常工资和相关福利费用的100%作为赔偿。
承包人应向甲方提供详细的工作记录和工时记录作为依据。
2.5 人工费支付的期限和违约金3. 合同终止和纠纷解决3.1 合同终止条件3.2 纠纷解决方式在履行合同过程中，若发生任何纠纷或争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交给有管辖权的人民法院解决。
4. 其他条款4.1 合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
任何对本合同的修订、变更或补充，应由双方书面协议，并签字盖章生效。
4.2 合同附则本合同附带的合同附则为本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
合同签订人：甲方（业主）：___________________ 日期：___________________承包人：___________________ 日期：___________________。
房屋建筑包人工合同书模板
房屋建筑包人工合同书模板甲方（建设单位）：（填写甲方名称）法定代表人：（填写法定代表人姓名）地址：（填写地址）电话：（填写电话）传真：（填写传真）乙方（承包商）：（填写乙方名称）法定代表人：（填写法定代表人姓名）地址：（填写地址）电话：（填写电话）传真：（填写传真）经甲、乙双方友好协商，就甲方拟按照本合同规定的条件将该项建设工程的施工任务包给乙方，遵守国家相关法律法规，达成如下协议，共同遵守：第一条项目名称甲方委托乙方承包的项目名称为：（填写项目名称）第二条工程内容1. 乙方接受甲方的委托，按照合同约定，完成该项目的施工任务。
具体内容包括但不限于施工设计、施工材料、施工机械设备、施工人员、质量控制等。
2. 乙方应对本次工程的施工过程负责，并应按照工程合同要求，在规定时间内完成工程。
第三条工程报价1. 乙方承包本项目的工程总价为：（填写工程总价，包括人工费、材料费、设备费等）2. 工程总价分解：（填写分解条款，包括人工费、材料费、设备费等）第四条施工周期1. 乙方应在双方签订合同之日起（填写具体日期），按照合同约定的施工进度要求，按时完成工程。
2. 若因不可抗力等不可控因素导致施工工期延长的，乙方应及时向甲方报告，并寻求协商解决。
第五条施工质量1. 乙方应保证工程质量符合国家标准和相关法律法规的要求，确保工程施工的安全、质量、效率等。
2. 乙方应遵守甲方的规范和要求，按照建设规划进行施工，确保工程质量。
第六条付款方式1. 甲方将工程款支付给乙方的方式：（填写具体付款方式，如分期支付、一次性支付等）2. 付款周期：（填写付款周期，如月结、季度结等）第七条违约责任1. 如乙方未按照合同规定完成工程任务，或工程质量未符合要求，甲方有权要求乙方承担相应违约责任，并赔偿甲方因此所产生的损失。
2. 如甲方未按照合同规定支付工程款，乙方有权要求甲方支付迟延履行的相应费用。
第八条保密条款1. 双方在履行本合同过程中，应当保守商业秘密，不得泄露给第三方。
建房单包人工费协议书5篇
建房单包人工费协议书5篇篇1甲方（房主）：___________ 身份证号码：__________________________乙方（承包方）：___________ 身份证号码：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建房工程单包人工费事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：____________________________。
2. 工程内容：建房施工，包括地基、主体结构、屋面、内外墙面、门窗安装等（具体详见附件）。
3. 工程期限：自协议签订之日起至工程完工之日止，预计工期XX 个月。
二、承包方式及人工费用1. 承包方式：本次建房工程采用单包人工费的方式，乙方负责提供施工队伍并按照甲方的要求进行施工。
2. 人工费用：总人工费用为人民币XX元（大写：_________元整），具体费用明细详见附件。
3. 支付方式：甲方按照工程进度支付人工费用，工程完工并验收合格后一次性付清尾款。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方现行的建筑规范和要求进行施工，确保工程质量符合约定。
2. 甲方有权对工程质量进行检查和验收，对不符合要求的部位，乙方应按要求进行整改。
3. 工程完工后，双方应共同进行验收，验收合格后方可视为工程完成。
四、安全责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方在施工过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任，并承担因此造成的全部损失。
3. 甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督和检查，对存在的安全隐患，乙方应立即整改。
五、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议的各项约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 如甲方未按约定支付人工费用，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
建筑工程施工人工费协议书3篇
建筑工程施工人工费协议书3篇篇1本协议于____年____月____日由以下两方签订：甲方（总承包方）：__________________________乙方（施工人工方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的建筑工程中施工人工费用事宜达成如下协议：一、协议背景及目的鉴于甲方已成功获得位于______的建筑工程项目的总承包权，为保障项目的顺利进行和明确甲乙双方在施工过程中的责任与义务，特签订本协议以明确双方关于人工费用的相关事宜。
二、工程项目的概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程内容：__________________________（包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等）三、人工费用的约定1. 甲方根据乙方提供的施工工程量及施工工期，按照当地的市场行情，经双方协商一致，确定人工费用总额。
具体费用明细及支付方式见附件《人工费用明细表》。
2. 人工费用支付方式：按工程进度支付，具体支付时间节点及支付比例按照附件《支付计划表》执行。
3. 若因设计变更或其他原因造成工程量增减的，双方应及时协商调整人工费用。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。
2. 乙方施工质量应符合国家相关标准及甲方要求，如因乙方施工质量问题导致的工程损失，乙方应承担相应责任。
五、安全施工及文明生产1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应维护施工现场的整洁，做到文明施工。
3. 如因乙方原因造成的安全事故及环境污染等问题，乙方应承担相应的责任和损失。
六、材料管理1. 乙方应按照甲方提供的材料计划，合理使用材料，避免浪费。
2. 乙方应负责施工过程中的材料保管，确保材料不受损坏。
建筑工程施工承包人工费合同书(一)2024
建筑工程施工承包人工费合同书（一）合同编号：甲方（承包人）：乙方（发包人）：一、项目概况根据甲、乙双方当事人的协商一致，甲方同意乙方委托甲方承担以下建筑工程施工任务，并按照本合同规定支付相应的人工费用。
二、工程内容1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围及描述：4. 工程周期：三、费用及付款方式1. 人工费用总额为：（大写）_______________元整（小写：￥____________）2. 甲方应按照以下方式支付人工费用：a) 第一阶段付款：金额：进度：（工程进度百分比）b) 第二阶段付款：金额：进度：（工程进度百分比）c) 第三阶段付款：金额：进度：（工程进度百分比）d) 最终付款：金额：进度：（工程进度百分比）3. 甲方应在每个阶段完成后的_____个工作日内向乙方提供相关付款证明，以确保及时付款。
四、工程质量与验收1. 甲方承诺按照合同约定的工程质量标准和建设要求进行施工，确保工程质量符合相关法规和标准。
2. 乙方有权对工程进行监督和检查，包括但不限于巡视、测量、检测等方式，以确保工程质量达到预期效果。
3. 乙方有权在工程竣工后进行验收。
若工程存在非正常质量问题，甲方应在乙方通知之日起____个工作日内进行整改。
五、违约责任1. 若甲方未按合同及相关要求完成工程，乙方有权解除合同。
甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的一切经济损失。
2. 若乙方未按合同及相关要求支付人工费用，甲方有权解除合同。
乙方应承担违约责任，包括但不限于支付合同约定的违约金。
六、争议解决本合同如发生争议，甲、乙双方应协商解决。
协商不成时，双方同意提交至乙方所在地人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收之日止。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，在双方签字盖章后生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并作为合同附件。
甲方（承包人）：乙方（发包人）：签字：签字：日期：日期：。
建筑工程施工人工费协议书6篇
建筑工程施工人工费协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（施工单位）：__________________________乙方（施工人员）：__________________________根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、施工内容及要求1. 甲方承担（项目名称）工程的施工任务，乙方作为施工人员参与其中。
2. 乙方应当认真履行施工任务，遵守相关规定，并保证施工质量和工期。
二、人工费支付标准及时间1. 甲方按照国家相关规定支付乙方人工费。
2. 人工费支付时间为每月（具体日期）日，支付金额为乙方本人实际工作天数与标准工作天数的比例乘以对应的标准日薪。
三、加班费及休息时间1. 如有工作需要，乙方可按照国家相关规定加班，甲方应当支付乙方加班工资。
2. 乙方享有每周休息日和法定节假日休息的权利。
四、劳动保护1. 甲方应当保障乙方的劳动安全和劳动条件，提供必要的劳动保护设备和防护用品。
2. 乙方应当严格遵守安全生产规定，自觉维护自身和他人的安全。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应当承担相应的违约责任。
2. 发生争议时，双方应当友好协商解决；如无法协商解决，可向有关部门申请协调或诉诸法律途径解决。
六、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工结算结束。
2. 除本协议约定外，双方不得擅自变更相关协议内容。
3. 本协议文本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：__________________________乙方（盖章）：__________________________签订日期：__________________________以上为《建筑工程施工人工费协议书》，双方应当按照协议内容履行各自的权利和义务，保障工程施工的顺利进行。
希望双方能够加强沟通，共同努力，使工程顺利完成，谢谢！篇2建筑工程施工人工费协议书甲方：（委托方）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：乙方：（承包方）身份证号码/营业执照号码：联系地址：联系电话：为了规范双方在建筑工程施工人工费方面的相关事宜，特订立本协议书，共同遵守，共同承担：一、工程范围：本协议书所涉及的工程范围为（填写具体工程项目名称、工程内容等），具体位置为（填写具体地点），包括但不限于基础施工、结构施工、装饰装修、设备安装等工程内容，工程总造价为人民币（大写）（￥小写）元。
人工费承包合同协议标准范文(8篇)
人工费承包合同协议标准范文甲方：_____乙方：_____依照《民法典》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、承包方式：大包(即包工、包料)四、承包范围：图纸以内的所有工程五、工程承包造价(金额大写)：____元整，____元六、工期：本合同工程定于____年____月____日开工，于____年____月____日竣工，合同工期日历天数为____天。
七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方____天内组织验收。
发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方____日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、工程价款及结算：工程进场____日内拨付____万元，结构完成拨付____万元，竣工拨付肆万元，扣除保修金____元。
九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。
十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国-家-安-全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国-家-安-全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。
工程人工费施工合同
竭诚为您提供优质文档/双击可除工程人工费施工合同篇一：人工费承包合同人工费承包合同第一部分协议书发包人：贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）为完成贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司承建的常平绿道-常平大道段的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项订立如下协议：一、工程概况工程名称：常平绿道-常平大道段工程工程地点：东莞市常平镇工程内容：常平绿道-常平大道段工程所有的人工费（包括路缘石安装、路平石安装、花岗岩铺地、树池大理石安装、车止石安装、混凝土浇筑、石粉平铺、路灯杆基础、拆除旧人行道板砖、人行道铺砖、自行车道补边、人行道上井升高与降低、人行道砖翻修、杂工等）。
二、承包方式包工（按交钥匙工程承包人工费，即扫地出门）。
三、合同工期开工日期：20XX年月日竣工日期：20XX年月日四、质量标准工程质量标准：按国家建筑工程质量验收标准五、安全保证金由乙方交给甲方/万（大写：/）作为本工程安全保证金，安全保证金用于支付本工程施工中农民工工资纠纷、安全事故赔偿及社会治安的处罚等不安全因素造成的损失，安全保证金在竣工后和工程款一起结算。
六、合同价款1、人工费单价：单价见附表。
2、人工费结算方法：A、按业主每月拨付给甲方工程款的80%支付给乙方。
b、工程竣工后，按工程款的95%进行结算支付，其余5%的工程款待工程移交业主后半个月内全部支付。
3、结算计量：按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。
七、补充条款1、本工程中分项工程：消防、路灯、交通标识、交通监控从本工程中剔出，由公司以包工包料的形式包出。
2、/八、合同生效合同签订时间：年月日合同签订地点：常平绿道-常平大道段工程项目经理部本合同双方签字、盖章后方可生效。
第二部分通用条款一、双方一般权利和义务1、甲方的工作：（１）、提供设计图纸、技术规范和各项技术指标等各种要求；（２）、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验；（３）、对工程质量进行监督和检查；（４）、有权调配工地所有的施工人员；（５）、有权责令乙方清退工地不适宜人员；（６）、对不合格工程有权要求返工，其返工费用由乙方承担，同时因返工而延误工期及给甲方造成的损失由乙方承担。
建筑工程施工人工费协议书(范本文)
建筑工程施工人工费协议书1. 背景介绍2. 协议内容2.1 人工费用根据建筑工程的实际情况，业主和承包商协商确定如下人工费用标准：•每个工种的小时工资如下：–砌筑工：100元/小时–油漆工：80元/小时–电工：120元/小时–水暖工：110元/小时•上述工种的工时按照实际工作时间进行计算，并通过工程现场的考勤表进行记录。
2.2 人工费支付方式•按月结算：承包商每月底将上个月的人工费用通过银行转账方式支付给相关工人。
•达到一定工程进度后的阶段性结算：当工程达到预定阶段的进度要求时，承包商可以向业主提交工程阶段性结算申请，并提供相关的工资发放明细表。
业主在核实后通过银行转账方式支付给承包商。
2.3 人工费发票承包商应按照国家相关税务法规和政策，开具符合法律规定的人工费发票，并在支付工资后的5个工作日内提供给业主。
3. 管理和监督3.1 考勤管理为了确保工人出勤情况的真实性和准确性，承包商应建立健全的工程现场考勤管理制度。
具体要求包括：•工人每日签到、签退的时间和地点应由承包商统一安排和管理。
•承包商应确保工人如实记录上下班时间，不得进行加班和旷工行为。
•承包商应定期向业主提供考勤表，供业主核对和审查。
3.2 监督和验收业主有权随时对施工现场进行监督和验收。
具体要求包括：•业主可随时巡视施工现场，了解工作进展情况。
•业主有权要求承包商提供工程进度计划、工人工资发放明细表等相关资料。
•业主可根据工程进展和质量要求，对阶段性工作进行验收并进行结算。
4. 违约责任4.1 业主违约责任如业主未按照本协议规定及时支付人工费用，承包商有权中止工程施工，并可要求业主支付违约金，违约金金额为欠付人工费用的1%。
4.2 承包商违约责任如承包商未按照本协议规定提供真实的考勤管理和工资发放情况，业主有权要求承包商进行整改，并可暂停支付人工费用。
5. 协议变更和解除5.1 协议变更对于施工过程中出现的人工费用调整，双方应通过协商达成一致，签署书面的变更协议并在工程现场进行备案。
人工费合同范本 人工费合同(通用8篇)
人工费合同范本人工费合同(通用8篇)随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，奇文共欣赏，疑义相如析，这里是人美心善的小编帮大伙儿收集整理的人工费合同【通用8篇】。
人工费合同篇一甲方：乙方：根椐国家《建筑法》和《合同法》的有关精神，结合施工现场实际情况，经甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则。
甲方将新都栋楼工程现场浇筑的砼构件模板及模板制安承包给乙方施工，经双方协商一致达成如下协议：一、工程承包范围：1、本工程所有现场浇筑的砼构件模板及木模制安、支模需用的搭拆架临时设施所需用的所有木板(不含一、二层使用的钢管及扣件，标准层加固柱子的钢管扣件)、泥工所需要的操作平台板等。
2、乙方自行负责组织施工工具，用具，自用安全设施。
设备，及电缆(主电缆由甲方提供)，包括钉子、铁丝等。
3、工程完工后的场地清理，材料堆码入库(施工现场内)。
二、工程质量：1、乙方须按甲方提供的施工图及设计变更文件施工，保证轴线位置、构件几何尺寸正确，符合设计要求。
2、工程质量须符合设计和现行施工质量验收规范及GB50300-20__施工质量验收标准的合格要求。
3、施工质量不符合以上要求，造成返工或浪费的材料及人工全部由乙方负责。
4、模板面平整度垂直度须满足设计规范的。
有关要求，模板望板超过半公分以上的须经过打磨。
三、单价及付款：1、按实际完成建筑面积计算(客厅阳台全算)单价为82元/m2.注：(本合同单价在20__年8月30日前不作任何调整，于20__年9月后所剩工程量由双方协商调整)2、单栋在五层楼面板完成后开始支付一次工程款；以后每五层支付一次工程款；即(五层顶板-十层顶板-十五层顶板等以此类推)：单栋每次每五层按完成工程量的80%支付人工工资给乙方(其余中途不借支，由乙方全额垫资)，20%余款待工程竣工验收合格后三个月内全部付清。
建筑工程施工人工费协议书
建筑工程施工人工费协议书一、协议双方甲方：（施工单位名称）乙方：（劳动者姓名及联系号码）二、协议背景为明确双方在建筑工程施工过程中关于人工费用的权益和义务，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致签订本协议。
三、工程概况•工程名称：•工程地点：•工程内容：四、人工费支付方式1.乙方的人工费按照项目完成形式进行支付，具体支付方式如下：–预付款：完工前甲方向乙方支付合同总款项的30%作为预付款，在双方签订本协议后3日内付清；–进度款：按工程进度，甲方向乙方支付合同总款项的40%作为进度款，每个月的10日前支付上一个月的工作量；–竣工款：工程完工后合格验收，甲方向乙方支付合同总款项的30%作为竣工款，在验收后的10日内支付。
2.乙方收到每笔款项后应立即向甲方出具收款凭证，并与甲方共同确认工程进度。
五、工资发放标准–技术工人：按照国家规定或行业规范执行工资标准；–普通工人：按照甲方所在地的最低工资标准执行。
1.乙方的工资按月发放，发放时间为每月的30日前。
六、违约责任–甲方未按规定时间支付款项的，应向乙方支付延迟付款的利息；–乙方未按规定时间完成工程的，应向甲方承担违约责任，并按照合同约定的赔偿标准赔偿甲方损失。
1.如因不可抗力或合同约定的其他原因导致无法履行本协议的，违约责任可免除或适当减轻。
七、争议解决1.甲、乙双方如发生争议，应通过友好协商解决；若协商无果，则提交相关争议至合同签订地的人民法院进行解决。
2.争议解决期间，除争议部分外，本协议其他条款继续有效执行。
八、其他约定除本协议约定的事项外，甲、乙双方还约定如下：（在此列出双方其他约定的事项）九、协议生效和终止1.本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为工程验收合格之日。
2.本协议终止后，甲、乙双方依然应履行已订立的合同及该合同的附属文件。
甲方（盖章/签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________。
建筑工程人工费合同
建筑工程人工费合同合同编号：签订日期：甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲乙双方自愿合作进行建筑工程，并就工程人工费一事达成以下协议：一、工程概述1.1 工程名称：1.2 工程地址：1.3 工程内容：1.4 工程起止日期：二、人工费用2.1 人工费用计算方式：根据工程的种类、施工内容、工期等因素，甲乙双方商定人工费用计算方式，具体如下：2.2 人工费用标准：（提供相关表格，详细列出各项工种人工费用标准）2.3 人工费用支付方式：甲方按以下方式支付乙方人工费用：（具体说明支付方式，例如：每月支付一次，支付比例等）三、人工费用调整3.1 工程变更：若因工程变更导致人工费用发生变动，甲乙双方应协商后签署补充协议，并进行必要的人工费用调整。
3.2 劳动力市场变动：若劳动力市场变动导致工人工资标准上涨或下降，甲乙双方同意在人工费用上进行相应调整，调整幅度不超过劳动力市场变动的幅度。
四、甲方的权利和义务4.1 提供施工资料：甲方应提供给乙方施工所需的图纸、设计说明、规范标准等相关资料。
4.2 合理监督：甲方有权对乙方施工进行合理的监督，确保工程进度和质量符合合同约定。
4.3 及时支付：甲方应按合同约定的支付方式及时支付乙方人工费用。
五、乙方的权利和义务5.1 施工质量保证：乙方承诺按照相关的法律法规、标准和技术要求进行施工工作，确保工程质量符合合同的约定。
5.2 安全施工：乙方应采取必要的措施，确保施工过程中的安全，防止意外事故发生。
5.3 合理安排人力资源：乙方应根据工程需要合理安排人力资源，确保工期的履约。
六、违约责任6.1 违约责任：若甲方或乙方违反合同的任何约定，应承担相应的违约责任，并向对方支付相应的违约金。
七、争议解决7.1 协商解决：对于因履行合同发生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
7.2 仲裁：若协商未能达成一致，甲乙双方同意将争议提交指定仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁结果的最终裁决。
建筑工程施工人工费协议书4篇
建筑工程施工人工费协议书4篇篇1建筑工程施工人工费协议书甲方（委托方）：_____________（法定代表人：_____________，联系电话：_____________，地址：_____________）乙方（承包方）：_____________（法定代表人：_____________，联系电话：_____________，地址：_____________）根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、友好的基础上，就甲方委托乙方承担的建筑工程施工任务，达成如下协议：第一条施工内容1.1 甲方委托乙方进行__________（工程名称），具体工程范围包括但不限于_____________。
1.2 工程开始日期：_____________，预计完工日期：_____________。
第二条人工费用2.1 乙方承包上述工程施工任务，包括人工、材料、机械等费用。
其中人工费用按月结算。
2.2 人工费用构成：工人工资、加班工资、社会保险、工会费等。
2.3 甲、乙双方约定的人工费用总额为_____________（大写：_____________）。
第三条付款方式3.1 甲方按月支付乙方人工费用，具体支付日期为每月的________日。
乙方应当提供完整的人工费用清单，包括各项费用明细。
3.2 若乙方提供虚假的人工费用清单，甲方有权拒绝支付，并要求乙方重新提供真实清单。
3.3 如遇到特殊情况（如工程延误、材料短缺等），甲方与乙方可协商调整付款方式及时间。
第四条税务及其他费用4.1 乙方应当按照国家税收政策缴纳相关税费，未按时缴纳税费所产生的罚款及滞纳金由乙方承担。
4.2 乙方在施工过程中遇到意外事故，所产生的医疗费用、赔偿费用等由乙方承担。
第五条违约责任5.1 乙方未按约定时间完工，每延迟一天，甲方可按日向乙方索赔违约金，违约金金额为人工费用总额的____%。
5.2 乙方提供虚假人工费用清单，甲方有权终止合同并追究乙方的法律责任。
工程人工费合同范本
工程人工费合同范本随着社会经济的发展，建筑工程的需求越来越大，而工程人工费合同的签署也变得越来越重要。
工程人工费合同一般是由建设单位和承包单位签署的一份协议，目的是明确双方的权利和义务，规范工程付款和验收流程。
在这篇文章中，我们将为大家提供一个工程人工费合同范本，希望能对大家有所帮助。
一、合同名称工程人工费合同二、合同各方甲方：（建设单位名称）地址：（建设单位地址）法定代表人：（建设单位法人代表姓名）电话：（建设单位联系电话）乙方：（承包单位名称）地址：（承包单位地址）法定代表人：（承包单位法人代表姓名）联系电话：（承包单位联系电话）三、合同工程本合同所涉及的工程为：（工程名称），工程地点为：（工程地址）。
四、合同内容1. 工程的基本内容合同的工程范围、规模、质量、工期和价款等基本内容应当在合同中明确。
2. 工程价款及支付方式（1）工程价款总额为（盈亏面议）元，根据实际施工进度和完工质量，分次支付。
（2）支付方式：每次支付前需要验收，验收合格后付款。
双方可根据实际情况协商具体的支付比例及时间节点。
（3）施工过程中，双方需及时核定施工量，有异议及时商议解决，下一次结算以解决结果为准。
3. 工程施工期工程施工期为（工期面议），具体时间由双方商定，并写入合同，逾期完成的赔付责任由违约方承担。
4. 工程建设方案与质量标准（1）承包方在施工前需要提交工程施工方案、细则等文件。
（2）建筑施工质量应符合国家法律法规及相关标准。
5. 保证金为了确保双方都能遵守合同的条款，甲方应缴纳保证金（优于一般行业基准），支付方式由双方协商确定。
6. 风险责任在工程施工过程中，如出现不可避免的安全、质量问题等突发事件，双方需及时协商解决。
如因承包方原因造成人身、财产损失的，承包方应承担全部赔偿责任。
7. 合同变更与解除（1）合同任何一方需变更或解除合同，需提前互相通知并与对方商议后进行操作。
（2）未经双方协商一致，不得擅自解除合同。
建筑工程人工费承包合同
建筑工程人工费承包合同建筑工程人工费承包合同（精选15篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是店铺帮大家整理的建筑工程人工费承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
建筑工程人工费承包合同篇1发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》和保定市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：府东街商居楼工程二、工程地点：府东街中段东侧四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计571m2(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币496770元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
第二条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为200天(日历天)，自2011年9月1日开工至2012年6月1日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
二、开工前7天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工；6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建筑工程施工人工费完整协议书2024年通用
建筑工程施工人工费完整协议书2024年通用合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1. 雇主需要将位于__________（项目地点）的建筑工程（项目名称）的施工工作委托给承包商；2. 承包商愿意接受雇主的委托，按照本协议的条款和条件完成施工工作；双方经协商，达成如下协议：第一条工作内容1.1 承包商应按照雇主的要求，完成建筑工程（项目名称）的施工工作，包括但不限于土建、安装、装修等工程。
1.2 承包商应按照雇主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关法律法规和行业标准。
1.3 承包商应按照雇主的要求，完成施工进度计划内的各项工作，确保工程按时交付。
第二条人工费用2.1 雇主应支付给承包商的人工费用为人民币____元（大写：________________________元整），其中包括：（1）工人工资：人民币____元（大写：________________________元整）；（2）社会保险费用：人民币____元（大写：________________________元整）；（3）公积金：人民币____元（大写：________________________元整）；（4）其他费用：人民币____元（大写：________________________元整）。
2.2 人工费用的支付方式为：（1）雇主在合同签订后的____个工作日内，支付给承包商人民币____元（大写：________________________元整）作为预付款；（2）雇主在承包商完成合同约定的施工工作后，按照实际工作量支付剩余的人工费用。
2.3 雇主有权对承包商的施工工作进行检查，如发现施工质量不符合约定，雇主有权要求承包商进行整改，由此产生的费用由承包商承担。
第三条合同的履行和验收3.1 承包商应按照本协议的约定，按时完成施工工作。
如因承包商原因导致施工进度延误，承包商应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工承包人工费合同书
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，
双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。
一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。
二、承包工程范围及内容：
①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围. .
②基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。
.
③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。
④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。
开工时间为2014年10月20日，竣工时间为2014年11月
20 日。
四、合同价款及结算方式：
①该合同所有费用包干价是4.5 万元整（肆万伍仟元整）
②乙方做完所有施工项目后，由甲方验收合格后以现金形式
支付给乙方人工费3 万元整（叁万元整）。
剩余1.5 万元整（壹万伍仟元整）由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付
给乙方全部人工费。
③甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有
施工工具如（搅拌机，模板，钢管，脚手架等）。
五、材料供应：甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材。
六、质量要求：
①乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合
格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，
否则，由此返
工造成的一切损失由乙方负责。
②乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能
影响其他工种施工。
如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程
量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用
乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另
行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
七、施工安全:
乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定、严格按安全
生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐
患和违章作业，应立即停止作业进行整改。
采取必要的安全防护
措施，消除事故隐患。
凡在施工过程中造成
的事故和伤亡及责任
和因此发生的费用，均由乙方承担。
八、工期延误：
非甲方原因，非人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程
内容，每延误一天乙方向甲方支付本工程人工费总额的百分之一
违约金。
如超过十天，甲方有权单方面解除合同。
所有损失由乙
方承担。
九、竣工验收：
该工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依
据进行验收，如验收不合格，乙方应负责无常返工。
十、工程质量保修：
甲乙双方约定本工程竣工验收合格后，壹年内本工程如出现
施工带来的任何问题乙方应即时派人维修。
十一、施工设备、材料、现场管理：
乙方提供的各项设备，如有损坏、遗失，乙方自己负责。
乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供给的各
种材料，如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的费用。