路灯,太阳能路灯供货安装合同范本
太阳能路灯安装工程合同范文6篇
太阳能路灯安装工程合同范文6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________鉴于甲方需要安装太阳能路灯，乙方具备相关的技术和经验，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下太阳能路灯安装工程合同。
一、工程概况1. 工程名称：太阳能路灯安装工程2. 工程地点：__________________3. 工程内容：太阳能路灯的安装、调试及售后服务二、工程要求1. 乙方应按照甲方的要求，提供质量优良、性能稳定的太阳能路灯产品。
2. 乙方应根据现场实际情况，制定合理的安装方案，确保安装质量。
3. 乙方应确保安装过程中不损坏现场其他设施，如有损坏，应负责修复。
4. 乙方应提供必要的培训和技术支持，确保甲方人员能正确使用和维护太阳能路灯。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。
（2）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方工程尾款。
（3）剩余______%作为质量保证金，一年后无质量问题，甲方支付乙方。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证所提供的太阳能路灯产品质量符合国家相关标准，并承担质量责任。
2. 乙方应提供至少一年的质保期，质保期内，如产品出现质量问题，乙方应免费维修或更换。
3. 乙方在质保期外，应提供有偿维修服务，具体费用双方另行协商。
4. 乙方应在接到甲方维修通知后，24小时内响应，并尽快安排人员现场维修。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程安装，每逾期一日，应向甲方支付逾期交付违约金。
太阳能路灯安装工程协议书(7篇)
太阳能路灯安装工程协议书（7篇）太阳能路灯安装工程协议书（精选7篇）太阳能路灯安装工程协议书篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况：1.工程名称;2.工程地点;3.工程范围和内容：4.工程保修期：工程验收交付使用起一年二、工程期限1.本工程合同总工期为天。
2.本工程开工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
三、施工方案前期准备阶段组织工程技术人员和施工员对现场进行仔细勘查，做好工程施工技术方案，研究解决办法，进行现场测量和定点。
施工阶段1、基坑开挖：基坑开挖应严格按照定点位置施工，采用人工开挖方法。
2、基础制作：混凝土基础采用20商砼浇筑，浇注时应用震动棒振实，浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。
顶部位置应严格控制基础平面标高。
3、路灯安装施工：在所有基础工作完工之后，可进入灯具安装工作阶段。
灯具的安装必须由持证的专业电工安装，保质保量的完成灯具安装任务。
4、配电箱安装：配电箱落地安装，安装地点不应有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其它化学腐蚀物品。
5、接地装置安装：在每座灯杆处打一根1.5米长接地角钢，型号为50__50__5__1500。
用φ16镀锌圆钢将每根垂直接地极可靠连接。
配电箱金属框架应有良好的接地。
6、工程验收，双方工程监理对此工程进行验收测试。
四、项目部组织机构及职责1、项目经理部：工程进行全面管理，具体负责实施本项工程，现场控制工程进度，协调解决质量、造价、安全生产、文明施工、机械调度、材料、劳动力等问题。
2、技术资料组：解决技术质量问题，协助项目经理做好工程施工。
3、质检组：质量自检，协助监理进行质检以及收集整理质量保证资料。
4、基础施工队：负责管路、基础施工任务。
5、电气施工队：负责路灯安装及调试施工任务。
6、运输队：负责运送土石方、材料及灯具材料。
太阳能路灯安装工程合同范本（四篇）
太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：联系电话：为明确甲、乙双方在太阳能路灯安装工程中的权益和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上，达成如下合同（以下简称“本合同”）：第一条项目名称和位置1.1 甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程，具体项目名称为：1.2 项目位置为：第二条工程内容与规模2.1 乙方应按照甲方要求，按照现有设计方案，完成以下工程内容：（1）太阳能路灯的安装、调试；（2）太阳能路灯系统的布线和接线；（3）太阳能光伏板的安装和定位；（4）太阳能电池板与电源及电池组的连接；（5）充电管理系统的搭建和调整；（6）灯具的安装和调试；（7）工程验收及相关报告的提交；2.2 工程规模按照如下要求进行安装：（1）太阳能路灯数量：；（2）光伏板数量：（3）电池组数量：（4）逆变器数量：（5）控制器数量：第三条工期和交付3.1 本工程的工期为自合同生效之日开始计算，至乙方向甲方交付合格工程为止。
工期为：3.2 乙方应在工期内按照进度安排合理组织施工，如施工进度不能按期完成，应提前十天书面通知甲方，并经甲方同意后延长工期。
3.3 工程交付标准：乙方完成太阳能路灯安装工程后，应向甲方提供相关验收报告和技术文件。
第四条价款及支付方式4.1 乙方应按照以下价款标准收取费用：（1）工程费用总额：（2）工程进度款支付方式：4.2 乙方在工程交付前提供工程维护及维修期限，维护及维修期限为六个月。
在此期限内，若因乙方原因引起的故障或问题，乙方应承担免费维修服务。
4.3 乙方应提供合法的发票，并按合同约定的方式提供报销凭证。
第五条质量保证及责任5.1 乙方保证所提供产品符合国家相关标准，并确保在保修期内提供免费的维修和保养服务。
5.2 乙方对工程质量负全部责任，如工程施工过程中出现质量问题，乙方应承担全部损失和追究相应的法律责任。
太阳能路灯劳务安装合同4篇
太阳能路灯劳务安装合同4篇篇1太阳能路灯劳务安装合同甲方：（单位名称）联系地址：联系电话：法定代表人：（姓名）乙方：（单位名称）联系地址：联系电话：法定代表人：（姓名）鉴于甲方拥有一定数量的太阳能路灯需要安装，并且为了确保安装质量和工期，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，共同遵守并执行：一、安装内容及数量：甲方将提供的太阳能路灯数量为（具体数量），乙方需按照甲方提供的设备和设计方案，负责安装太阳能路灯的工作。
安装工作包括：太阳能路灯支架的固定、太阳能板的安装、电池的接线安装、路灯灯杆固定和灯具的安装等。
二、安装标准：乙方在安装太阳能路灯的过程中，必须严格按照相关标准进行操作，并确保安装质量符合要求。
如出现质量问题，乙方承担相关责任。
三、安装工期：乙方需按照甲方要求的时间节点，完成太阳能路灯的安装工作。
如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担违约责任，并承担由此产生的一切费用。
四、费用支付：本次安装工作的费用由甲方承担，费用包括太阳能路灯的设备费用和乙方的安装费用。
乙方需按照约定的费用支付方式进行结算，并提供相关发票及收据。
五、保修期：乙方在安装完成后，需对所安装的太阳能路灯进行保修服务，保修期为（具体时间）。
在保修期内，如出现设备故障或安装质量问题，乙方需无偿提供维修服务。
六、保密条款：甲乙双方在合作过程中，涉及保密的信息需严格保密，未经双方一致同意，不得向第三方泄露相关信息。
七、违约责任：如有一方违反合同规定导致合同无法继续履行，需承担相应的违约责任。
违约方需赔偿对方因此受到的一切损失。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，合同有效期至物品安装完成并验收合格之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为太阳能路灯劳务安装合同，在合同签订后，双方需严格按照合同内容执行，并保持良好的沟通，确保太阳能路灯安装工作顺利进行。
希望本次合作能够取得圆满成功，双方共同分享合作成果。
安装太阳能灯合同模板7篇
安装太阳能灯合同模板7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, policy documents, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, reflections, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!安装太阳能灯合同模板7篇通过合同，我们可以明确双方在争议时的合作继续或中止的决策权限和程序，双方应当遵守合同约定，确保合作的顺利进行，本店铺今天就为您带来了安装太阳能灯合同模板7篇，相信一定会对你有所帮助。
路灯太阳能路灯供货安装合同范本8篇
路灯太阳能路灯供货安装合同范本8篇篇1甲方（需方）：XXX乙方（供方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方采购乙方太阳能路灯一事，达成以下协议：一、产品名称、型号、数量及价格产品名称：太阳能路灯型号：XXX数量：XX套价格：XX元/套总价：XX元二、付款方式及期限1. 甲方需向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
2. 乙方按照合同约定完成太阳能路灯的供货安装，并经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付合同总价的剩余款项。
3. 付款方式：银行转账。
4. 付款期限：甲方在收到乙方发票后的XX个工作日内完成付款。
三、交货地点、运输方式及费用1. 交货地点：甲方指定地点。
2. 运输方式：乙方负责运输。
3. 费用：运输费用已包含在合同总价中。
四、产品安装与验收1. 乙方负责太阳能路灯的安装，安装需符合相关标准和甲方要求。
2. 安装完成后，甲方需进行验收，验收标准为：（1）太阳能路灯能够正常亮灯，且亮灯时间符合甲方要求；（2）太阳能路灯的安装牢固，无倾斜、摇晃现象；（3）太阳能路灯的外观完好，无损坏、变形现象。
3. 验收完成后，甲方需出具验收报告，验收报告需详细记录验收情况及验收结论。
五、保修条款1. 乙方承诺对太阳能路灯提供XX年的保修期。
2. 在保修期内，乙方需对太阳能路灯进行定期维护和保养，确保其正常运行。
3. 如因产品质量问题导致太阳能路灯无法正常运行，乙方需及时进行维修或更换。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金按每日合同总价的XX%计算。
2. 乙方如未按合同约定完成供货安装，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同总价的XX%计算。
3. 因一方违约给另一方造成损失的，违约方需承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
太阳能路灯安装合同正规版范本7篇
太阳能路灯安装合同正规版范本7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就太阳能路灯安装事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：太阳能路灯安装工程2. 工程地点：_________3. 工程范围：太阳能路灯的安装、调试及售后服务4. 工程数量：具体数量根据实际测量确定二、技术标准与要求1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准要求。
2. 乙方应确保所有材料符合国家标准，并提供相关证明材料。
3. 乙方在施工过程中应遵守相关的安全规范，确保施工过程中的安全。
三、工程期限1. 乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。
2. 如因甲方原因造成工程延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
四、付款方式1. 甲方应在合同签订后支付乙方合同总金额的30%作为预付款。
2. 乙方完成工程安装并调试合格后，甲方应支付乙方合同总金额的70%。
五、违约责任1. 乙方如未能按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 甲方如未能按合同约定支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
六、保修与售后1. 乙方应提供至少一年的保修期，保修期内如因乙方原因造成的问题，乙方应免费维修。
2. 乙方应在保修期满后继续提供有偿维修服务，确保路灯系统的正常运行。
3. 乙方应在接到甲方维修通知后尽快安排维修人员上门维修，确保维修服务及时有效。
七、争议解决1. 合同执行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。
太阳能路灯安装合同完整版范文(双篇)
太阳能路灯安装合同完整版范文太阳能路灯安装合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行太阳能路灯安装事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：太阳能路灯的采购、安装、调试及售后服务。
二、工程期限1.本合同签订后，乙方应在____天内完成太阳能路灯的采购、安装、调试工作。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决。
三、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料和验收报告。
四、工程费用1.本工程的总费用为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方____%的工程款。
3.工程竣工并验收合格后，甲方应在____天内支付乙方剩余的工程款。
五、售后服务1. 乙方应提供____年的免费售后服务。
2.售后服务期内，如太阳能路灯出现非人为损坏，乙方应在接到甲方通知后____天内进行维修或更换。
六、违约责任1.如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的____%。
2.如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为逾期付款金额的____%。
七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________以上为太阳能路灯安装合同完整版范文，供您参考。
太阳能路灯安装工程合同范本4篇
太阳能路灯安装工程合同范本4篇篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方（甲方的全称、法定代表人、地址、电话）与乙方（乙方的全称、法定代表人、地址、电话）本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程服务达成如下合同：第一条服务内容1.1 乙方接受甲方的委托，负责太阳能路灯安装项目的设计、施工、监理及后期维护等全过程服务。
1.2 项目地点：（详细地址）1.3 项目内容包括但不限于太阳能路灯的选址、设计、安装、调试以及保养维护等工作。
第二条合同价款2.1 本项目总工程价款为（具体金额）。
2.2 甲方已支付项目总价款的30%作为预付款，余款在施工完成后支付。
第三条工程进度3.1 乙方应按照设计方案和施工计划要求，合理组织工程施工，并保证工程质量。
3.2 工程进度应根据约定时间节点按时完成，如遇特殊情况需提前告知甲方并经甲方同意。
第四条工程质量4.1 乙方承诺所提供的材料符合国家标准，施工符合行业规范，保证工程质量达到验收标准。
4.2 工程竣工后，乙方应根据相关法规为甲方提供保修期内的免费维修和保养服务。
第五条保密条款5.1 双方应对合同内容及工程信息保密，不得无关人员泄露。
第六条违约责任6.1 若乙方未按约定时间完成工程，或者工程质量不符合要求，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、重新施工等。
第七条法律适用及争议解决7.1 本合同受中华人民共和国法律约束。
7.2 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交至乙方所在地的人民法院解决。
甲方（盖章）：法定代表人：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人：日期：年月日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
篇2太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方名称）地址：联系人：电话：乙方：（承接方名称）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方根据平等自愿的原则，本着诚实信用的态度，就太阳能路灯安装工程事宜达成如下协议：一、工程范围1.1 甲方委托乙方负责太阳能路灯安装工程，包括设计、采购、安装、调试等全过程管理。
太阳能路灯安装工程合同范本6篇
太阳能路灯安装工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系方式：乙方：（承接方）地址：联系人：联系方式：鉴于甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程，双方经友好协商，达成以下合同：第一条工程内容1.1 乙方承担太阳能路灯安装工程的设计、施工、调试等全部工作。
1.2 工程地点：（填写具体地址）第二条工程标准2.1 本合同的工程标准遵循国家相关规定。
2.2 乙方应保证工程质量符合甲方的要求，且具备一定的耐久性和安全性。
第三条工程价款和支付方式3.1 工程价款总计人民币（大写）（小写），按以下方式支付：第一次支付：（填写具体金额），于合同签署后的（填写时间）内支付；第二次支付：（填写具体金额），于工程完工验收合格后的（填写时间）内支付；3.2 甲方应按期支付工程款项，不得拖欠。
第四条工期4.1 乙方应按合同约定的工期完成工程，并确保工程质量。
4.2 若逾期完成工程造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
第五条设备保修5.1 太阳能路灯设备自安装完成之日起，享有（填写具体年限）的免费保修期。
5.2 在保修期内，设备出现故障，乙方应免费维修或更换。
第六条保险责任6.1 工程期间，因工程原因造成的人员伤亡、设备损坏等情况，由乙方承担责任。
6.2 乙方应购买施工保险，确保工程施工过程中的安全。
第七条变更和解释7.1 本合同如需变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。
7.2 本合同如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有关部门处理。
第八条其他事项8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。
8.2 本合同未尽事宜，均以相关法律法规规定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是一份关于太阳能路灯安装工程的合同范本，详细记录了双方的权利和义务，确保工程顺利进行并达到预期效果。
希望可以对您有所帮助。
篇2太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在（详细地址）处安装太阳能路灯项目，现甲乙双方经友好协商，达成以下合同：一、项目名称本合同项目名称为太阳能路灯安装工程。
太阳能路灯安装工程合同范文6篇
太阳能路灯安装工程合同范文6篇篇1太阳能路灯是一种利用太阳能发电，实现路灯照明的绿色能源产品。
随着人们对环保意识的不断提高，太阳能路灯在城市、乡村甚至高速公路等各种场所得到了广泛应用。
为了确保太阳能路灯的安装工程能够顺利进行，双方需要签订一份合同，明确各自的权利和义务。
以下是一份关于太阳能路灯安装工程合同的范文，供参考：太阳能路灯安装工程合同甲方：（委托方名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（安装地点）安装太阳能路灯系统，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方的要求，完成太阳能路灯系统的设计、采购、安装、调试等工作，确保系统正常运行；1.2 太阳能路灯系统包括太阳能电池板、LED灯具、控制器等设备，并保证设备的质量和性能符合国家标准；1.3 工程期间，乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证施工过程中遵守相关法律法规，确保施工安全。
二、工程报价2.1 乙方应提供太阳能路灯系统的详细报价单，包括设备费用、安装费用、人工费用等；2.2 双方商定的最终工程总造价为（金额）人民币，支付方式为（付款方式）。
三、工程保修3.1 乙方提供太阳能路灯系统正常使用的保修期为（时间），质保期内出现质量问题，乙方应免费维修或更换；3.2 超过质保期后，乙方可根据甲方要求提供维修、保养等相关服务，费用另计。
四、风险和责任4.1 工程期间如发生意外事故导致设备损坏或人员伤亡，乙方应承担相应责任；4.2 甲、乙双方均应购买相应的第三者责任险，确保在工程期间能够及时处理意外风险；4.3 双方在合同履行过程中如发生争议，可通过友好协商解决，若协商无果，可提交相关仲裁机构处理。
五、其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止；5.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力；5.3 未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是关于太阳能路灯安装工程合同范文，甲乙双方应在签订合同时认真阅读，并遵守合同中的各项约定，共同保障工程顺利进行。
太阳能路灯安装工程合同范本3篇
太阳能路灯安装工程合同范本3篇篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承揽方）地址：电话：法定代表人：鉴于甲方委托乙方为其提供太阳能路灯安装服务，为明确双方合作的权利和义务，经双方协商一致，特订立如下合同：一、工程概况1.1 甲方委托乙方负责对指定地点进行太阳能路灯的安装工程，具体包括但不限于：1.2 安装太阳能路灯设备；1.3 敷设电缆；1.4 连接电路；1.5 调试设备。
二、工程价款2.1 甲方应根据本合同约定的工程内容和质量支付工程价款，工程价款为（具体金额）。
2.2 工程价款支付方式：甲方在签订本合同时支付合同总价款的30%，余款在工程竣工验收合格后一次性支付。
三、工程进度3.1 乙方应按照合同规定的时间节点保障工程进度，确保工程在约定的时间内按时交付。
3.2 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量保证4.1 乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合要求。
4.2 工程竣工后，乙方对工程实施一年的维修保养服务，确保设备正常运行。
五、保密条款5.1 双方保证对于在履行合同过程中知悉的对方商业秘密及其他关键信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
六、合同变更6.1 甲乙双方如需对本合同内容进行修改，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 双方同意本合同附件具有同等法律效力，对本合同具有完整的法律约束力。
七、争议解决7.1 本合同的履行应遵循中华人民共和国的法律法规。
如对本合同条款有争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交至乙方所在地人民法院进行仲裁。
八、生效及终止8.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收并支付了全部工程价款后终止。
8.2 在合同履行过程中，如有违反合同约定的行为，任何一方均有权提前通知对方终止合同，并要求承担相应的违约责任。
（以下无正文）甲方：（盖章）法定代表人：日期：乙方：（盖章）法定代表人：日期：篇2太阳能路灯安装工程合同范本甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在某某地区进行太阳能路灯的安装工程，经双方协商一致，现就开展本工程事宜，特订立本合同，以便共同遵守。
太阳能路灯安装工程合同范本4篇
太阳能路灯安装工程合同范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1太阳能路灯安装工程合同范本甲方：（委托人名称）地址：联系人：电话：乙方：（施工单位名称）地址：联系人：电话：为明确双方责权利，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行太阳能路灯安装工程事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工程名称太阳能路灯安装工程第二条工程地点工程地点位于甲方指定的具体位置第三条工程内容1. 乙方在合同签订后，按照约定的时间和要求，按照甲方提供的设计方案和图纸，进行太阳能路灯的安装工作。
2. 乙方应按照国家相关规定和标准进行施工，保证工程质量。
3. 乙方负责太阳能路灯设备的采购和安装工作，保证设备的质量和性能。
4. 工程完成后，乙方应做好清理工作，交付甲方验收。
第四条工程进度1. 工程应按照约定的时间节点进行，确定好施工计划和工期。
2. 若因不可抗力等客观原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并重新确定施工进度。
第五条质保期1. 完工验收合格后，乙方应对太阳能路灯设备提供免费的一年质量保修期服务。
2. 在质保期内，如设备出现问题，乙方应及时协助解决问题。
3. 质保期满后，乙方可提供维修续保服务，具体细则另行协商。
第六条付款方式1. 工程款项总额为（具体金额），按照以下方式支付：（1）工程开工前，甲方支付合同总额的30%作为预付款；（2）工程中间进度支付合同总额的50%；（3）工程完工后，甲方支付合同总额的20%作为结算款；2. 乙方完成工程后，提供相关发票，甲方应在7个工作日内结清尾款。
第七条变更和解释1. 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，另行签订书面补充协议。
2. 本合同的解释权归双方所有。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方原因导致工程进度迟延或质量不合格，应承担相应的赔偿责任。
第九条合同变更和解除1. 因不可抗力或其他客观原因，导致合同无法履行的，不视为违约。
太阳能路灯施工合同模板
太阳能路灯施工合同模板（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!太阳能路灯施工合同模板太阳能路灯施工合同模板（通用3篇）太阳能路灯施工合同模板篇1甲方：乙方：依照《中华人·民共·和国合同法》及其它有关法律、行政法规，在甲、乙双方就目前市场上路灯价格进行多方考察论证的基础上，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
太阳能路灯合同模板
太阳能路灯合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！太阳能路灯合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要安装太阳能路灯，乙方具备太阳能路灯的供应和安装能力，双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经协商一致，就太阳能路灯的供应和安装事宜达成如下合同：一、太阳能路灯的供应1. 乙方应按照甲方的要求，提供符合国家产品质量标准和环保要求的太阳能路灯。
2. 乙方应在合同签订后七个工作日内，将太阳能路灯送达甲方指定地点。
二、太阳能路灯的安装1. 乙方应按照甲方的要求，负责太阳能路灯的安装工作。
2. 乙方应在合同签订后十五个工作日内，完成太阳能路灯的安装。
三、质量保证1. 乙方提供的太阳能路灯自安装验收合格之日起，质保期为三年。
2. 质保期内，乙方负责免费维修或更换太阳能路灯出现的质量问题。
四、价格和支付方式1. 太阳能路灯的价格为每套人民币XX元整，总计人民币XX元整。
2. 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%。
3. 乙方应在太阳能路灯安装验收合格后，向甲方支付合同总价款的50%。
五、违约责任1. 任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。
2. 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日请您根据实际情况修改以上合同内容，以确保其符合您的需求。
在修改过程中，请注意保持合同的完整性和法律效力。
太阳能路灯安装工程合同范本7篇
太阳能路灯安装工程合同范本7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲、乙双方就太阳能路灯安装工程业务合作事宜，在平等互利的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：太阳能路灯安装工程。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：太阳能路灯的安装、调试及售后服务等。
4. 工程规模：[具体规模描述]。
二、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币[大写金额]（¥[金额]元）。
具体细节见附件报价清单。
2. 支付方式：（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
（2）工程进度款：工程完成XX%时，甲方支付乙方合同总价的XX%。
（3）工程尾款：工程安装完毕并验收合格后，甲方向乙方支付合同余款。
（4）所有款项应通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
三、工期及验收1. 工期：自合同签订之日起XX天内完成安装。
2. 验收：工程完工后，由甲、乙双方共同进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
四、工程质量与保证1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定的要求。
2. 乙方提供质保期为XX年的质量保修期服务。
在保修期内，因产品质量问题造成的损坏，乙方负责免费维修或更换。
3. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
六、不可抗力1. 如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
太阳能路灯安装合同正规版样本8篇
太阳能路灯安装合同正规版样本8篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就太阳能路灯安装事项达成一致意见，特订立本合同。
一、合同标的本合同标的为太阳能路灯安装项目。
具体内容包括太阳能路灯的设计、采购、安装和维护等全流程服务。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币_________元整（￥_________）。
该金额包括太阳能路灯的设计、采购、安装和维护等全部费用。
2. 支付方式：甲方应在本合同签订后支付合同总金额的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。
剩余款项在乙方完成全部安装并验收合格后支付。
三、工期及进度1. 乙方应在收到预付款后_________个工作日内开始安装，并在安装完成后及时通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到验收通知后_________个工作日内进行验收，并签署验收报告。
四、质量保证及售后维护1. 乙方应保证所安装的太阳能路灯质量符合国家相关标准，并符合甲方设计要求。
2. 乙方应提供为期_________年的售后维护服务，确保太阳能路灯的稳定运行。
在保修期内，如太阳能路灯出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、违约责任及争议解决1. 甲方如未按照合同约定支付款项，乙方有权要求甲方按照合同总金额的_________%支付违约金。
2. 乙方如未按照合同约定完成安装任务，甲方有权要求乙方按照合同总金额的_________%支付违约金。
3. 如在合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定事项1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
太阳能路灯安装工程合同（2篇）
太阳能路灯安装工程合同一、总则甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方拟在某项目中安装太阳能路灯，并委托乙方进行施工和安装。
经双方协商一致，本着平等互利的原则，达成以下合同：二、工程内容与标准1. 工程内容：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和要求，进行太阳能路灯的安装工程，包括但不限于：a.道路勘测和设计b.路灯杆的安装和固定c.太阳能电池板的安装d.电池储存系统的设计和安装e.路灯底座的安装f.电缆敷设和连接g.开关控制装置的安装h.检测和调试等工作。
2. 工程标准：a.工程质量应符合国家相关标准和规定；b.太阳能路灯应达到设计要求，能够正常照明，并满足光照时间要求；c.电缆和连接件应具有良好的绝缘性能和耐腐蚀性能；d.工程施工过程中应符合安全生产的要求；e.工程竣工后乙方应对工程进行检测和调试，确保太阳能路灯的正常使用；f.工程竣工后的维修和保养应由乙方负责，直至保修期满。
三、工程周期与费用1. 工程周期：a.乙方应按照甲方提供的施工计划书进行施工，并在约定期限内完成工程；b.如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2. 工程费用：a.甲方应按照双方协商的价格支付工程款，乙方在收到款项后进行工程施工；b.工程费用包括材料费、人工费、设备费和其他相关费用；c.甲方应按照约定的支付方式和时间支付工程款，如有延迟支付，甲方应支付相应的滞纳金。
四、质量保证和售后服务1. 质量保证：a.乙方保证所提供的太阳能路灯及其整体安装工程符合国家相关标准和规定；b.乙方对太阳能路灯的材料和设备提供相应的质量保证，质保期限为一年；c.在质保期内，如太阳能路灯发生故障，乙方应及时到达现场进行维修或更换。
2. 售后服务：a.在工程验收合格后，乙方应提供相应的售后服务，包括对太阳能路灯的维修和保养；b.在保修期内，太阳能路灯发生故障，乙方应免费提供维修服务；c.保修期满后，乙方可提供维修和保养服务，但需收取相应的费用。
太阳能路灯安装工程合同范文6篇
太阳能路灯安装工程合同范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1太阳能路灯安装工程合同范文甲方：（委托方）单位名称：_____________法定代表人：_____________地址：_____________联系电话：_____________乙方：（承建方）单位名称：_____________法定代表人：_____________地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲方拟对其工程进行太阳能路灯安装工程，现甲、乙双方经友好协商，就有关事项达成一致，签订如下合同：第一条工程名称及地点1.1 甲方的工程名称为：_____________，地点为：_____________。
第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方的要求，在工程地点进行太阳能路灯的安装工程，并保证按照合同要求和标准完成工程。
2.2 工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度表，履行合同中的各项工作。
第三条工程质量要求3.1 太阳能路灯的安装工程应符合国家相关标准和要求，保证工程质量达到合同约定的标准。
3.2 所用材料应符合要求，乙方应对施工过程中出现的任何质量问题负责，并承担相关责任。
第四条合同价款及支付方式4.1 本工程的合同价款为：_____________万元（大写：_____________元整）。
4.2 甲方应在工程竣工后该工程验收合格之日起的15 日内一次性支付合同价款。
第五条违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力事件导致工程延误或不能继续进行，双方应根据实际情况重新协商解决方法。
第六条其他约定6.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
6.2 在工程施工过程中，如有发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交至有关仲裁机构处理。
本合同一式双份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________ 签订日期：_____________篇2太阳能路灯安装工程合同范文甲方（委托方）：_____________________（单位名称）法定代表人：_____________________（姓名）联系地址：____________________________联系电话：____________________________乙方（承包方）：_____________________（单位名称）法定代表人：_____________________（姓名）联系地址：____________________________联系电话：____________________________鉴于乙方具有从事太阳能路灯安装工程的能力和技术，且有承接该工程的意愿，经甲方与乙方协商一致，特签订本合同，合同内容如下：一、工程名称：太阳能路灯安装工程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
________区_____太阳能路灯
安
装
合
同
书
项目名称：太阳能路灯项目
签约地点：
签约日期：年月日_______ 甲方：
乙方：有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、项目名称
项目名称：太阳能路灯项目
二、合同金额
1、合同总金额人民币小写：￥元
合同总金额人民币大写：元整
2、合同总额包括：供货及施工安装___套___米高太阳能路灯，灯杆口径___mm\__mm,光源__瓦LED__灯头，每晚亮灯___小时,连续__个阴雨天确保每晚亮灯时间。
三、付款方式
整体工程全部安装完成，验收合格后__个工作日内甲方付清总工程款的___%,￥_元，大写：元整。
次年相同日期再付清总工程款的___%,￥_______元，大写：___________元整，第三年相同日期付清所有工程余款￥______元，大写：____ _________元整。
四、验收标准与要求
1、验收标准
乙方按效果图供货安装，验收以整体安装调试完毕为准。
2、施工要求
太阳能路灯产品及配套货物进入施工场地后由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及提货由乙方自行安排。
乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。
五、交付时间
乙方在合同生效后__ 工作日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。
因不可抗力因素（如雨天，暴风等）致使工期延误，经双方认可，工期可以顺延。
六、质保期及售后服务要求
1、质量保证期（简称“质保期”），从验收交付之日起__年内乙方对所供货物实行包修、包换、包维护保养。
（因人为因素或不可抗力因素，造成产品的损坏，乙方不提供免费质量保证）。
质保期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
2、乙方须提供常设8小时热线服务。
对甲方的服务通知，乙方在接报后48小时内处理完毕。
七、违约责任
1、乙方未按合同要求完成施工时，甲方有权拒绝验收，并有权拒付货款，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。
2、如因甲方的原因造成工期逾期，由甲方承担一切责任，且工期相应延期。
由此造成乙方的经济损失由甲方承担。
八、争议的解决
合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、合同生效
十、本合同在甲乙双方授权代理人签字或盖章后生效。
十一、十、其它
十二、1、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
十三、2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。
十四、3、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。
十五、附件《太阳能路灯报价名表》
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
授权代理人（签字）：授权代理人（签字）：电话：电话：
日期：年月日日期：年月
日
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。