建筑工程安全生产及民工工资问题的补充协议
建设工程施工合同农民工工资补充协议
建设工程施工合同农民工工资补充协议合同编号：XXX-XXX-XXX甲方：XXX建设工程有限公司乙方：农民工代表鉴于甲乙双方依法订立了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”）并履行了合同约定的义务，乙方作为劳动力的提供者为乙方参与甲方工程项目的建设提供了劳动服务，甲乙双方针对工资支付事宜达成以下协议，以补充主合同的相关内容：一、工资标准根据国家相关法律法规规定，乙方的工资标准按照最低工资规定执行。
甲方承诺按时足额支付乙方的工资，确保乙方工资不低于当地最低工资标准。
二、工资支付方式1. 工资支付周期：甲方将按照国家规定的工资支付周期进行工资支付。
工资支付周期通常为15天或30天，根据项目实际情况而定。
2. 工资支付时间：甲方承诺在每个工资支付周期结束后的3个工作日内将工资支付至乙方的指定银行账户或提供其他合法的支付方式，确保乙方及时收到工资。
如遇特殊情况导致工资支付延迟，甲方会提前告知乙方，并尽快解决支付问题。
三、工资支付证明甲方会在每次工资支付后，向乙方提供书面工资支付证明，内容包括工资支付金额、支付时间、支付方式等信息。
工资支付证明可以采取纸质或电子形式发送给乙方。
四、其他待遇和福利除了工资支付，甲方还将按照国家相关法律法规规定，提供下列待遇和福利给乙方：1. 休假：甲方将按照相关规定给予乙方带薪年休假。
具体休假安排由双方协商确定。
2. 社会保险和住房公积金：甲方按照国家相关规定为乙方缴纳社会保险和住房公积金。
乙方享受相关保险和公积金的权益。
3. 安全保障：甲方将为乙方提供必要的劳动保护用品和安全培训，确保乙方的人身安全和健康。
五、协议的生效与解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并视为主合同的一部分。
2. 若甲方未按照本协议的约定支付工资或违反其他条款，乙方有权要求甲方履行协议，并保留采取法律措施维护自身合法权益的权利。
六、争议解决双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决。
如协商不成，任何一方可将争议提交至争议解决机构或按照主合同争议解决条款处理。
建设工程施工合同农民工工资补充协议
建设工程施工合同农民工工资支付补充协议甲方（建设方）：_______________________乙方（总承包方）：_______________________为规范____________________工程农民工工资支付行为，解决拖欠或克扣农民工工资问题，保障农民工按时足额获得工资，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）及部分省份有关此方面的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程签约合同价: 万元5.计划工期: 日历天6.资金来源:7.质量要求:二、乙方须对施工现场作业人员实行实名管理，并将实名管理数据推送到《建筑工人管理服务信息平台》，实名制管理的数据包含农民工的进出场登记、劳动合同的签订、考勤和工资支付等记录；三、乙方须监督专业承包企业、劳务分包企业或劳务作业企业与农民工签订书面劳动合同，劳动合同应当明确约定农民工从事的工种、合同期限、工资计算方式、支付周期和支付日期。
已签订的劳动合同，合同双方应各执一份，未订立劳动合同并进行用工实名登记的农民工人员，不得进入项目现场施工；四、乙方应到本工程所在地银行设立工资专户，并与甲方、开户银行签订《农民工工资专用账户资金管理协议》(资金管理协议见附件1)；五、本工程与乙方有合同关系的专业承包、劳务分包或专业作业企业，须委托乙方代发工资，并与乙方签订《农民工工资委托支付协议》(委托支付协议见附件2)；六、乙方应于工资专户开设之日起3个工作日内向人社部门和建设行政主管部门报备工资专户有关信息，并将报备信息书面反馈至甲方；七、乙方负责按月考核农民工工作量并编制工资表，工资表应经农民工本人签字确认，并在工程现场维权告示牌上公示；八、施工现场维权信息告示牌，应明示本工程甲方、乙方、专业承包单位及劳务分包或专业作业企业、人社部门、建设行政主管部门等基本信息，且应明示劳动用工相关法律法规、考勤记录表、农民工工资支付表、工资支付日期、行业监管部门投诉举报电话和劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等工资维权信息；九、甲方依照本工程已签订的《建设工程施工合同》和《农民工工资专用账户资金管理协议》的约定及时确认乙方每月工资款数额，并于当月28日前将工资性工程进度款足额拨付至工资专用账户；十、甲乙双方同意将工程签约合同价*13%/合同总月份，作为每月工资专用账户农民工工资的最低数额；十一、因工程变更或其他非乙方原因工程专用账户资金少于应支付当月农民工工资的，甲乙双方应当协商及时补足；十二、乙方应保存书面工资支付台账，包括用人单位名称，支付周期，支付日期，农民工姓名、身份证号码、联系方式，农民工进出场登记、月出勤天数（适用于计时）或月完成工作量（适用于计件）、工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容，保存时限不少于农民工工资专用账户销户后3年，本工程缺陷责任期满，乙方除完成工程保修合同内约定事项外，还应向甲方提供保存的有关本工程的书面农民工工资支付台账；十三、乙方使用个人、不具备合法经营资格的分包单位或者未依法取得劳务派遣许可证的中介单位派遣的农民工，或乙方非法转包工程，造成纠纷拖欠农民工工资的，由乙方负责无条件清偿，并由乙方承担依法进行追偿责任；十四、甲方应当建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促乙方加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。
建设工程施工合同农民工工资补充协议
建设工程施工合同农民工工资补充协议本协议由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同订立，旨在补充约定农民工工资支付相关事宜，确保农民工的合法权益。
一、背景根据《劳动合同法》、《建筑法》等相关法律法规，为保障农民工的工资支付权益，甲乙双方在建设工程施工合同基础上，达成以下补充协议。
二、补充工资支付条款1. 工资支付方式：乙方应按月向农民工支付工资，并确保工资及时足额到账。
2. 工资支付时间：工资支付日在每月的最后一个工作日或甲方与乙方另行约定的日期。
3. 工资项目及标准：根据农民工的工作岗位、工作内容、工龄等因素，工资标准由双方协商一致确定，并以书面形式确定后执行。
4. 工资调整：如因国家法律规定、宏观经济变化或乙方经营情况发生变化，导致工资支付存在困难，甲乙双方须进行友好协商，确保工资调整后能够满足农民工的合理需求。
5. 工资支付记录：乙方应保留农民工工资支付的相关记录，并及时向甲方提供工资支付台账。
甲方有权对支付记录进行核查和审计。
6. 工资支付主体责任：乙方作为施工单位，对农民工工资支付承担直接责任。
如乙方未能按约定支付工资，甲方有权采取法律手段，保障农民工的合法权益，并可终止与乙方的合作。
三、法律条款1. 适用法律：本协议的所有解释和执行均应符合中华人民共和国的相关法律法规。
2. 协议变更和解除：本协议的变更和解除应经双方书面协商一致，并生效于书面协议签署日。
3. 争议解决：如双方因履行本协议产生任何争议，应友好协商解决。
协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、附则1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期至建设工程竣工验收并农民工的工资得到清偿为止。
2. 本协议的补充条款与原合同不一致的，以本协议为准。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
本协议的签署，是为了保障农民工在建设工程施工中的工资支付权益，也是维护法律和人道主义的表达。
甲乙双方应本着合作共赢的原则，积极履行协议内容，共同营造和谐稳定的工作环境。
三方建设工程农民工工资支付协议范本8篇
三方建设工程农民工工资支付协议范本8篇篇1协议编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（农民工）：_________鉴于甲方与乙方签订了建设工程施工合同，丙方在乙方处从事建筑工作，为明确责任，保障权益，经三方协商，达成以下协议：一、协议背景1. 甲方与乙方签订了建设工程施工合同，合同编号为_________。
2. 丙方在乙方处从事建筑工作，具体工种为_________。
3. 乙方应按约定向丙方支付工资，但截至目前，乙方尚欠丙方工资款。
二、协议目的本协议旨在明确甲方、乙方和丙方的权利义务关系，确保丙方能够及时、足额地获得工资，保障其合法权益。
三、协议内容1. 乙方承诺在协议签订后_________日内向丙方支付所欠工资款。
具体支付金额为_________元。
2. 甲方同意在乙方支付工资款后，将本协议约定的款项支付给乙方。
具体支付金额为_________元。
3. 如乙方未在规定期限内支付工资款，甲方有权拒绝向乙方支付本协议约定的款项。
4. 甲方、乙方和丙方应共同遵守本协议，确保协议的顺利实施。
5. 本协议自三方签字或盖章之日起生效。
协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
四、违约责任1. 乙方如未在规定期限内支付工资款，应承担违约责任，向丙方支付违约金。
违约金金额为未支付工资的______%。
2. 甲方如未在规定期限内支付本协议约定的款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
违约金金额为未支付金额的______%。
3. 丙方如未在规定期限内收到工资款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
违约金金额为未收到工资的______%。
五、争议解决1. 本协议的生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如本协议履行过程中发生争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。
2024版农民工工资施工合同补充协议
2024版农民工工资施工合同补充协议合同目录第一章：总则1.1 补充协议的目的1.2 补充协议的法律依据1.3 补充协议与原合同的关系第二章：合同主体2.1 甲方（施工单位）信息2.2 乙方（农民工）信息2.3 双方的权利与义务第三章：工资支付3.1 工资支付标准3.2 工资支付方式和时间3.3 工资支付的保障措施第四章：工作时间与休息休假4.1 工作时间安排4.2 休息日与法定节假日安排4.3 加班与休假的相关规定第五章：劳动保护与安全卫生5.1 劳动安全保护措施5.2 职业健康与安全教育5.3 事故报告与处理机制第六章：社会保险与福利待遇6.1 社会保险的种类与缴纳6.2 工伤保险与职业病防治6.3 福利待遇的相关规定第七章：违约责任7.1 违约情形的认定7.2 违约责任的承担7.3 赔偿范围与计算方法第八章：争议解决8.1 争议解决的方式8.2 适用法律与管辖第九章：补充协议的变更与解除9.1 变更的条件与程序9.2 解除的条件与后果第十章：附加条款10.1 特别约定事项10.2 其他补充事项第十一章：签字栏11.1 甲方签字11.2 乙方签字11.3 签订时间11.4 签订地点第十二章：补充协议的生效与备案12.1 生效条件12.2 备案程序第十三章：其他13.1 不可抗力13.2 保密条款13.3 通知与送达（合同目录结束）合同编号_______第一章：总则1.1 补充协议的目的本补充协议旨在对原施工合同中关于农民工工资支付等相关事宜进行明确和补充。
1.2 补充协议的法律依据本补充协议根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规制定。
1.3 补充协议与原合同的关系本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
第二章：合同主体2.1 甲方（施工单位）信息甲方名称：______甲方地址：______法定代表人：______2.2 乙方（农民工）信息乙方姓名：______身份证号码：______户籍所在地：______2.3 双方的权利与义务2.3.1 甲方权利与义务甲方应按时足额支付乙方工资，保障乙方合法权益。
建筑工程安全生产及民工工资问题的补充协议.doc
建筑工程安全生产及民工工资问题的补充协议甲方：乙方：为进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针；贯彻中央有关民工工资问题的精神，加强建筑施工安全管理、民工工资的管理，确保工程施工的顺利进行；确保民工的身体安全、生命安全；确保民工工资按时、足额发放，经双方协商，签订本补充协议。
第一条：甲乙双方要认真贯彻执行安全生产的政策法规，强化安全意识，通过健全规章，加强防范，完善项目管理，发扬敢管、敢抓、敢处分的“三敢精神“，实现安全生产目标。
第二条：安全生产责任书期限：自进场施工至本工种工程完工为止。
第三条：甲方责任及义务：1、对安全生产工作进行整体布置，管理，负责开展日常的安全生产大检查，对发现的的问题及薄弱环节，督促限期整改。
2、负责开展文明施工现场、安全生产评比活动，百日安全生产、安全知识竞赛活动，及时总结交流，奖优罚劣。
3、对乙方提出的安全生产方面的问题，甲方应及时答复或三天内处理、解决。
4、负责对乙方做好施工前的安全技术交底工作及做好三级安全教育。
5、向乙方及时传达上级、地方政府部门等关于安全生产的有关文件精神。
第四条：乙方责任及指标：1、杜绝重大伤亡事故(含设备事故)，一般事故频率控制在1‰以内。
2、设置一名专职安全员，负责参与项目部的安全生产活动及主持本段工程的安全生产工作，并及时建立安全台帐。
3、负责对新进场的职工进行三级安全教育，并对本段工程新老职工进行合理的搭配，对新职工起传、帮、带作用。
4、本段工程的工作人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者进场工作，无“三证”人员不得进入施工现场。
5、需认真执行劳动保护条例，支出相应的工资额，为职工配备劳保用品，并随时关注工人的身体及心理、思想动态。
6、需认真开展好“三上岗、一讲评”安全活动，并对职工进行定期或不定期的安全教育工作。
7、特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作。
禁止擅自操作其它工种的一切设备，支架。
(如接电、开机、拆架等等) 第五条、奖罚1、在本段施工中，没有出现安全事故的，甲方将根据与乙方签订补充协议支付乙方每平方米五元的奖励。
工程施工合同农民工工资支付补充协议书
可编辑修改精选全文完整版
《×××工程施工合同》农民工工资
支付补充协议书
甲方：
乙方：
根据《北海市住房和城乡建设局关于保障农民工工资支付的工作要求》，要求建设单位对2018年北海市建设工程领域执行农名工工资保障金、实名制、分账制和银行代发工资制度等。
与施工总承包单位签订施工合同时，应当对施工总承包单位设立农名工工资支付专用账户、拨付工程款项方式以及建立农名工用工管理台账等事项作出明确约定，并将劳务人员工资按定额规定比例拨入施工总承包单位的农名工工资支付专用账户。
现就以上通知要求，甲乙双方签订此补充协议，具体内容如下：
一、乙方农名工工资专用户信息：
开户银行名称：
开户银行代码：
账户名称：×××公司农名工工资支付专户
账号：
二、拨付工程款项方式：按进度款申请每期支付。
三、农名工用工管理台账事项约定：乙方每期申请进度款需提供农名工用工人员管理台账。
四、农名工工资支付比例：甲方按乙方每期申请进度款的××%比例支付到农民工工资专户。
五、乙方必须与专户开立银行签订监管协议，确保专户资金用于支付农名工工资。
六、本协议生效后，即成为本工程施工合同不可分割的组成部分，与本工程施工合同具有同等的法律效力。
七、本协议经双方签字盖章后即生效，本协议一式份，甲方持份，乙方持份，份合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法人代表：法定代表人：
或授权代理人：或授权代理人：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
签订：年月日签订日期：年月日。
建设工程施工合同农民工工资补充协议
建设工程施工合同农民工工资补充协议建设工程施工合同农民工工资补充协议背景介绍建设工程施工过程中，农民工的劳动是不可或缺的一环。
然而，在一些情况下，农民工的工资待遇可能存在问题，给他们的劳动权益带来影响。
因此，为了保障农民工的权益，确保工资支付的合法合规，特地制定本文档，即《建设工程施工合同农民工工资补充协议》。
目的和范围本协议的目的是为了明确施工方与农民工之间关于工资支付的义务和责任，并建立一套合理的工资支付机制，用以避免工资支付方面的纠纷和问题。
本协议适用于所有承接建设工程的施工单位与其雇佣的农民工之间的工资支付事项。
工资支付义务和责任1. 工资支付义务：施工方应当按照国家和地方有关规定，向农民工支付合理的、规范的工资。
工资包括基本工资、绩效工资以及福利待遇等。
施工方应当根据农民工的工作内容和工作质量，进行公正、合理的工资评估，并及时支付。
2. 支付方式：施工方应当按照本协议约定的工资支付周期和方式进行工资支付。
支付方式可以选择现金支付、银行转账或者其他符合相关法律法规的支付方式。
3. 提供工资明细：施工方应当向农民工提供详细的工资明细表，包括各项工资组成和扣除项目，确保农民工对工资支付情况有明确的了解和监督。
工资计算和评估准则1. 工资计算标准：施工方应当根据国家和地方的相关规定，以及承接工程的合同约定，对农民工的劳动进行合理计算和评估。
工资计算标准应当包括工作时长、工作强度、技能要求等因素。
2. 绩效工资考核：施工方可以根据农民工工作表现，设置绩效工资考核制度，作为一种激励和奖励机制。
绩效工资考核应当透明公正，不得存在任何形式的人为歧视。
3. 工资调整机制：如果农民工的工作内容、工作质量和工作强度发生变化，或者国家和地方工资最低标准调整等因素影响到工资支付，施工方应当根据实际情况及时进行工资调整，并及时通知农民工。
纠纷处理和争议解决1. 纠纷处理方式：如果在工资支付过程中发生纠纷或者问题，双方应当及时进行沟通和协商，以和解为原则，积极解决问题。
二零二四年度农民工工资支付管理及补充协议范本3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX二零二四年度农民工工资支付管理及补充协议范本本合同目录一览1. 定义与解释1.1 定义1.2 解释2. 合同双方基本信息2.1 发包方信息2.2 承包方信息3. 工程概况3.1 工程名称3.2 工程地点3.3 工程规模3.4 工程内容4. 工资支付原则4.1 工资支付标准4.2 工资支付方式4.3 工资支付时间5. 工资构成5.1 基本工资5.2 绩效工资5.3 津贴补贴5.4 其他工资6. 工资支付程序6.1 工资申报6.2 工资审核6.3 工资发放6.4 工资结算7. 工资支付保障措施7.1 预付款制度7.2 工程进度款支付7.3 工资支付监督8. 工资支付争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决程序8.3 争议解决期限9. 违约责任9.1 发包方违约责任9.2 承包方违约责任10. 合同解除与终止10.1 合同解除条件10.2 合同解除程序10.3 合同终止条件10.4 合同终止程序11. 合同生效与终止11.1 合同生效条件11.2 合同生效日期11.3 合同终止日期12. 合同附件12.1 附件一：工资支付表12.2 附件二：工资支付明细12.3 附件三：其他相关文件13. 合同变更13.1 变更条件13.2 变更程序13.3 变更生效日期14. 其他约定事项14.1 保密条款14.2 不可抗力条款14.3 法律适用与争议解决14.4 其他补充条款第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 定义（1）“农民工”指本合同约定的在中华人民共和国境内从事建筑安装工程施工的劳动者。
（2）“工资”指农民工按照本合同规定应得的劳动报酬，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等。
（3）“工资支付”指农民工工资的支付、发放和结算。
1.2 解释（1）本合同中涉及的定义和解释，均以国家相关法律法规及本合同的具体约定为准。
（2）如合同中未明确定义的术语，应参照国家相关法律法规的规定。
农民工工资补充协议-农民工工资支付保障条例补充协议
建设工程施工合同补充协议发包人：承包人：为了保障本工程农民工工资按期支付，根据国家有关规定和《武汉市建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》规定，经_ __（以下简称发包人）与__ __（以下简称承包人）双方协商，就_建设工程施工合同（以下简称“施工合同”，编号：）项下农民工工资保障事宜订立补充协议如下：一、本工程实行工程款与农民工工资款“两条线”拨付和农民工工资按月支付制度。
即：将农民工工资款从分包工程款中剥离出来，由发包人按月向承包人拨付，以保障农民工工资按月发放。
二、发包人和承包人双方均承诺在商业银行开设专用账户，专门用于保障农民工工资款的拨付和农民工工资支付。
—1 —（一）发包人专用账户信息开户银行：户名：账号：（二）承包人专用账户信息开户银行：户名：账号：三、发包人每月第3个工作日前，将上月农民工工资暂付款拨付到承包人的专用账户，月拨付基数暂按施工合同价款总额的20%除以合同工期的月数计算，施工合同工期不足一个月的部分按一个月计算。
所拨付的农民工工资暂付款，发包人将在拨付工程进度款时如数扣回。
四、如果承包人对工程进行分包的，承包人须于每月第5个工作日前，将上月农民工工资暂付款拨付到分包企业专用账户，以保障农民工工资按月支付。
五、如果承包人直接招用农民工，承包人须依法与农民工签订劳动合同，建立农民工个人工作银行卡名册，与商业银行签订农民工工资委托代发协议，并在商业银行为农民工办理个人工资—2 —银行卡。
承包人应当制定内部工资支付办法，并告知本企业全体农民工。
六、发包人向承包人承诺：（一）按照本协议第三条的约定，按月按时将上月农民工工资暂付款拨付到承包人的专用账户；（二）对承包人按月足额支付农民工工资事宜履行监督责任。
七、承包人向发包人承诺：（一）全面履行对本工程项目施工合同项下的农民工工资支付事宜的管理责任；（二）如果本工程项目进行分包，将按照本协议第四条的约定，按月按时将上月农民工工资暂付款拨付到分包企业的专用账户；（三）如果承包人直接招用农民工，将严格遵守本协议第五条约定，并于每月第10个工作日前委托银行通过专用账户直接将农民工工资划拨到农民工的个人工资银行卡上；（四）确保本施工合同项下不因农民工工资未能按时足额发放到位而引发讨薪事件。
2024版农民工工资补充协议范本
2024版农民工工资补充协议范本合同编号：__________甲方（用人单位）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（农民工）：__________身份证号码：__________联系电话：__________住址：__________一、工资支付1.1 乙方农民工的工资标准及支付方式，按照原合同的约定执行。
1.2 甲方应当按照国家规定，为乙方农民工办理社会保险，并按时足额缴纳社会保险费。
1.3 甲方应当按照原合同约定的时间、方式和数额，向乙方农民工支付工资。
不得拖欠、克扣、截留乙方农民工工资。
1.4 甲方应当在每月工资支付日前，向乙方农民工公布工资分配方案，并在支付工资时，提供工资清单。
1.5 甲方不得以任何理由，降低乙方农民工的工资标准。
如因特殊情况，需要调整工资标准的，甲方应当与乙方协商一致，并提前告知乙方。
二、工时制度2.1 甲方应按照原合同的约定，合理安排乙方农民工的工作时间，确保乙方农民工每周休息日不少于一天。
2.2 甲方不得要求乙方农民工超时加班。
如因特殊情况，需要加班的，甲方应按照国家规定，支付加班费。
2.3 甲方应确保乙方农民工每天工作时间不超过八小时，每周工作时间不超过四十四小时。
三、劳动保护3.1 甲方应按照原合同的约定，为乙方农民工提供符合国家安全生产标准的劳动保护用品，并督促乙方正确使用。
3.2 甲方应定期对乙方农民工进行安全生产教育和培训，提高乙方农民工的安全生产意识。
3.3 甲方应保障乙方农民工的人身安全和健康，不得安排乙方农民工从事有毒、有害、危险和对身体有害的高强度工种。
四、违约责任4.1 甲方违反本补充协议的约定，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求甲方承担因此给乙方造成的损失。
4.2 乙方违反本补充协议的约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方承担因此给甲方造成的损失。
五、其他约定5.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
农民工工资支付工程施工合同补充协议
工程施工合同工资支付补充协议（范本）鉴于甲乙双方已就[具体工程项目名称]签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），为确保农民工工资的及时足额支付，维护农民工的合法权益，经双方友好协商，特订立本补充协议如下：
一、支付原则
1. 农民工工资支付应遵循“按时足额、优先保障”的原则。
2. 甲方应确保工程款中用于支付农民工工资的部分不被挪用或占用。
二、支付方式
1. 农民工工资应按月支付，具体支付日期为每月的[具体日期]前。
2. 甲方应直接向农民工支付工资，或委托银行代发至农民工个人银行账户。
3. 农民工工资支付明细应详细列明每位农民工的姓名、身份证号、工资数额等信息，并加盖甲方公章。
三、支付保障
1. 甲方应在原合同约定的工程款中预留一定比例的农民工工资保证金，以确保农民工工资的支付。
2. 如因甲方原因导致农民工工资支付延误或不足额，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿农民工因此产生的损失。
四、争议解决
1. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如双方在执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他
1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
签订日期：____年__月__日。
农民工工资施工合同补充协议(2024版)
农民工工资施工合同补充协议(2024版)合同编号：__________农民工工资施工合同补充协议（2024版）1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 联系人：____________________4. 联系电话：__________________1. 名称：____________________2. 地址：____________________3. 联系人：____________________4. 联系电话：__________________第一条工资支付1.1 甲方承诺按照主合同约定的工资标准和支付时间，向乙方支付农民工的工资。
1.2 乙方应按照主合同约定的工资标准和支付时间，向农民工支付工资。
1.3 甲方应按照乙方提供的农民工工资支付清单，按时足额向乙方支付工资。
第二条工资保障2.1 甲方应按照主合同约定，向乙方支付农民工工资保障金。
2.2 乙方应在收到工资保障金后，向农民工支付工资。
2.3 如甲方未按照主合同约定支付工资保障金，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。
第三条工资支付监管3.1 甲方应设立农民工工资支付监管机构，负责监督农民工工资的支付工作。
3.2 乙方应配合甲方开展工资支付监管工作，如实提供农民工工资支付情况。
3.3 甲方应定期对农民工工资支付情况进行检查，确保工资按时足额支付。
第四条违约责任4.1 如甲方未按照本协议约定支付工资，应向乙方支付违约金，违约金金额为主合同约定的工资金额的____%。
4.2 如乙方未按照本协议约定支付工资，应向甲方支付违约金，违约金金额为主合同约定的工资金额的____%。
第五条争议解决5.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。
5.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇
三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（农民工）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平的原则，就建设工程中农民工工资支付事宜，达成如下协议：一、协议背景甲方将建设工程发包给乙方，乙方在承包过程中雇佣了丙方等农民工。
为规范工资支付行为，保障丙方的合法权益，甲乙丙三方共同签订本协议。
二、工资支付原则1. 乙方作为承包人，应依法履行向丙方支付工资的义务。
工资支付应遵循诚实信用、及时足额的原则，不得拖欠或克扣。
2. 甲方作为发包人，应监督乙方的工资支付情况，确保乙方向丙方支付足额工资。
甲方在拨付工程进度款时，应优先保障乙方的工资支付需求。
三、工资支付标准与方式1. 乙方应根据丙方的工种、工作量及工程实际进度，制定具体的工资支付标准。
该标准应确保丙方的工资收入合理且不低于当地最低工资标准。
2. 乙方应采用银行转账或现金等方式向丙方支付工资。
具体支付方式应在协议中明确约定。
四、工资支付时间节点1. 乙方应在每月的特定日期向丙方支付工资。
具体日期应在协议中明确约定。
2. 甲方应在工程进度款拨付时，对乙方的工资支付情况进行监督。
如发现乙方存在拖欠工资的情况，甲方有权暂停拨付工程进度款，直至乙方改正为止。
五、违约责任与赔偿1. 乙方如未按时向丙方支付工资，应承担相应的违约责任。
甲方有权要求乙方赔偿因此给丙方造成的实际损失。
2. 甲方如未履行监督义务，导致乙方拖欠工资的情况发生，甲方也应承担相应的违约责任。
六、争议解决机制1. 如甲乙丙三方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可通过仲裁或诉讼等法律途径解决。
具体仲裁机构或管辖法院应在协议中明确约定。
2. 在争议解决过程中，甲乙丙三方应积极配合，提供必要的证据材料，以便仲裁机构或法院能够公正、高效地审理案件。
2024年建筑工人工资补充保障合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑工人工资补充保障合同版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方（雇主）：详细名称及地址1.2 乙方（工人）：详细名称及身份证号码第二条：工资支付2.1 基本工资：按照双方约定的标准支付2.2 加班工资：按照国家规定及双方约定支付2.3 奖金及补贴：根据工程进度及质量完成情况支付第三条：工资支付时间及方式3.1 工资支付周期：按月支付3.2 支付时间：每月固定日期前支付上月工资3.3 支付方式：银行转账或现金支付第四条：工资保障及保险4.1 甲方应依法为乙方缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险4.2 甲方应确保乙方享有国家规定的休息日和假期4.3 甲方应按照法律规定为乙方提供劳动保护及安全培训第五条：合同期限5.1 本合同自双方签字之日起生效，有效期为一年5.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约合同第六条：违约责任6.1 甲方未按时支付工资，应支付乙方逾期支付工资的违约金6.2 乙方未按合同约定完成工作，甲方有权扣除相应的工资第七条：争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条：合同的变更、解除和终止8.1 合同的变更、解除和终止，应签订书面协议，并经双方确认第九条：保密条款9.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方第十条：法律适用及争议解决10.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律10.2 如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条：其他约定11.1 双方在合同履行过程中，如有其他未尽事宜，可另行签订补充协议11.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十二条：合同签订日期双方签字日期：2024年第十三条：合同签订地点合同签订地点：具体地址第十四条：附件附件：包括但不限于工资支付明细表、工作职责说明、劳动保护措施等第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方（雇主）：具体名称，地址1.2 乙方（工人）：具体名称，身份证号码第二条：工资支付2.1 基本工资：按照双方约定的标准支付，具体数额2.2 加班工资：按照国家规定及双方约定支付，具体数额或计算方式2.3 奖金及补贴：根据工程进度及质量完成情况支付，具体奖励标准或计算方式第三条：工资支付时间及方式3.1 工资支付周期：按月支付，具体支付日期3.2 支付时间：每月固定日期前支付上月工资，具体日期3.3 支付方式：银行转账或现金支付，具体操作流程或银行信息第四条：工资保障及保险4.1 甲方应依法为乙方缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，具体缴费比例或数额4.2 甲方应确保乙方享有国家规定的休息日和假期，具体休息日安排或假期规定4.3 甲方应按照法律规定为乙方提供劳动保护及安全培训，具体保护措施或培训内容第五条：合同期限5.1 本合同自双方签字之日起生效，有效期为一年，具体签字日期5.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约合同，具体续约条件和流程第六条：违约责任6.1 甲方未按时支付工资，应支付乙方逾期支付工资的违约金，具体数额或计算方式6.2 乙方未按合同约定完成工作，甲方有权扣除相应的工资，具体扣除标准和流程第七条：争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，具体协商方式和期限7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，具体法院名称和地址第八条：合同的变更、解除和终止8.1 合同的变更，包括工资标准、工作内容、工作时间等条款的变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议8.2 合同的解除，需双方协商一致，并签订书面解除协议。
2024年建筑工人工资补充保障合同版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑工人工资补充保障合同版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方（雇主）1.2 乙方（工人）1.3 第三方（保险公司）第二条工资补充保障范围2.1 保障项目2.1.1 基本工资2.1.2 加班工资2.1.3 奖金及补贴2.2 保障标准2.2.1 基本工资保障2.2.2 加班工资保障2.2.3 奖金及补贴保障第三条工资补充保障的实施及支付3.1 甲方应在每月工资支付时，扣除相应的保险费用。
3.2 甲方应确保乙方按时足额获得保障工资。
3.3 甲方应提供乙方工资补充保障的详细记录。
第四条保险责任及理赔4.1 第三方应承担工资补充保障的保险责任。
4.2 第三方应对甲方和乙方提供必要的理赔服务。
4.3 甲方和乙方应配合第三方进行理赔事宜。
第五条合同的生效、变更和终止5.1 合同自双方签字盖章之日起生效。
5.2 合同的变更5.2.1 合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
5.2.2 合同变更自变更协议生效之日起生效。
5.3 合同的终止5.3.1 合同终止的条件5.3.2 合同终止后的处理第六条违约责任6.1 甲方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
6.3 第三方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他条款8.1 合同的保管8.2 合同的复制8.3 合同的修改和补充第九条法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十条合同的签订日期本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十一条附件附件包括：11.1 工资补充保障方案11.2 保险条款11.3 理赔流程第十二条保密条款双方应对合同内容保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程安全生产及民工工资问题的补充协议甲方：乙方：为进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针；贯彻中央有关民工工资问题的精神，加强建筑施工安全管理、民工工资的管理，确保工程施工的顺利进行；确保民工的身体安全、生命安全；确保民工工资按时、足额发放，经双方协商，签订本补充协议。
第一条：甲乙双方要认真贯彻执行安全生产的政策法规，强化安全意识，通过健全规章，加强防范，完善项目管理，发扬敢管、敢抓、敢处分的“三敢精神“，实现安全生产目标。
第二条：安全生产责任书期限：自进场施工至本工种工程完工为止。
第三条：甲方责任及义务：
1、对安全生产工作进行整体布置，管理，负责开展日常的安全生产大检查，对发现的的问题及薄弱环节，督促限期整改。
2、负责开展文明施工现场、安全生产评比活动，百日安全生产、安全知识竞赛活动，及时总结交流，奖优罚劣。
3、对乙方提出的安全生产方面的问题，甲方应及时答复或三天内处理、解决。
4、负责对乙方做好施工前的安全技术交底工作及做好三级安全教育。
5、向乙方及时传达上级、地方政府部门等关于安全生产的有关
文件精神
第四条：乙方责任及指标：
1、杜绝重大伤亡事故（含设备事故）,一般事故频率控制在1%0以内。
2、设置一名专职安全员，负责参与项目部的安全生产活动及主持本段工
程的安全生产工作，并及时建立安全台帐。
3、负责对新进场的职工进行三级安全教育，并对本段工程新老职工进行合理的搭配，对新职工起传、帮、带作用。
4、本段工程的工作人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者进场工作，无“三证”人员不得进入施工现场。
5、需认真执行劳动保护条例，支出相应的工资额，为职工配备劳保用品，并随时关注工人的身体及心理、思想动态。
6、需认真开展好“三上岗、一讲评”安全活动，并对职工进行定期或不定期的安全教育工作。
7、特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作。
禁止擅自操作其它工种的一切设备，支架。
（如接电、开机、拆架等等）
第五条、奖罚
1 、在本段施工中，没有出现安全事故的，甲方将根据与乙方签订补充协议支付乙方每平方米五元的奖励。
一旦出现安全事故将没有奖励。
2、对一般违犯操作规程行为的乙方工人，甲方将给予乙方
以20-100 元/人.次处罚。
一个月内3 次以上违规者甲方有权要求乙方予以
辞退该工人
3、对于特殊工种工人违犯操作规程，甲方将给予乙方以50-200 元/人.次处罚，一月内三次以上违规者甲方有权要求乙方予以辞退该工人。
4、乙方应自觉做好“落手清工作”，及时清除建筑垃圾，若不听从甲方施工管理人员指挥，甲方将给予乙方以100-200 元/次处罚，若影响下一
工序进行的，视情节轻重给予乙方200-1000 元/次处罚。
5、施工人员必须戴安全帽上班，否则甲方将给予乙方50 元/人. 次罚款。
6、物料提升机严禁乘人，否则甲方将给予乙方每人次200 元的罚款。
7、严禁私自接线、乱拉电线、烧电炉等，一旦发现，甲方给予乙方每次200 元的罚款。
8、严禁施工现场随地大（小）便，，随地大便者甲方将给予乙方每人次每次50 元的罚款，并自行清理干净。
9、高空作业，严禁向外、向下抛散杂物，如故意抛散者，甲方将给予乙方每人每次罚款200 元。
10、不准擅自拆除脚手架、防护栏杆、竹篱板、安全网等，需拆必须经过施工技术负责人同意，一旦发现，甲方将给予乙方每人每次100 元的罚款。
11、爱护现场公共安全设施（消防器材、卫生器具、标识牌等），若有损坏，照价赔偿，故意损坏的，除赔偿损失外，甲方将给予乙方每人每次
50-500 元罚款。
12、保护建筑产品（成品）人人有责，不得故意损坏，若有发现，
除赔偿损失外，甲方将给予乙方100-1000 元的罚款。
13、乙方应按时、足额发放工人工资，不按时发放的，甲方将给予乙方未发放的工资总额的10---20％的罚款第六条、本责任书壹式两份，甲乙双方各壹份，双方代表签字生效，至本工段施工竣工验收结算退场时止。
甲方：乙方:
签字日期：
F面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除! ！谢谢！！
九歌•湘君屈原朗诵：路英
君不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲。
美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂舟。
令沅湘兮无波，使江水兮安流。
望夫君兮未来，吹参差兮谁思。
驾飞龙兮北征，邅吾道兮洞庭。
薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌。
」
望涔阳兮极浦，横大江兮扬灵。
扬灵兮未极，女婵媛兮为余太息。
横流涕兮潺湲，隐思君兮陫侧。
桂棹兮兰枻，斫冰兮积雪。
采薜荔兮水中，搴芙蓉兮木末。
心不同兮媒劳，恩不甚兮轻绝。
石濑兮浅浅，飞龙兮翩翩。
交不忠兮怨长，期不信兮告余以不闲。
朝骋骛兮江皋，夕弭节兮北渚。
她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜,
她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到
广场上去n 晒好那些大豆和小麦，［
大堰河，为了生活，
在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；
在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，
为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，
为了他，走到她的身边叫一声"妈"，
大堰河，把他画的大红大绿的关云长
贴在灶边的墙上，
大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿; 大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她
吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，
而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆” 大堰河，深爱她的乳儿！
大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，—她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，
她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！
同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五
兄弟们碰见时，是比六七年鸟次兮屋上，水周兮堂下。
捐余玦兮江中，遗余佩兮澧浦。
采芳洲兮杜若，将以遗兮下女。
时不可兮再得，聊逍遥兮容与。
注释
①湘君：湘水之神，男性。
一说即巡视南方时死于苍梧的舜。
②君：指湘君。
夷犹：迟疑不决。
③蹇（jian3简）：发语词。
洲：水中陆地。
④要眇（miao3秒）:美好的样子。
宜修：恰到好处的修饰。
⑤沛：水大而急。
桂舟：桂木制成的船。
⑥沅湘：沅水和湘水，都在湖南。
无波：不起波浪。
⑦夫：语助词。
⑧参差：高低错落不齐，此指排箫，相传为舜所造。
⑨飞龙：雕有龙形的船只。
北征：北行。
⑩邅(zhan1沾)：转变。
洞庭：洞庭湖。
(11)薜荔：蔓生香草。
柏(bo2伯)：通“箔”，帘子。
蕙：香草名。
绸：帷帐。
(12)荪：香草，即石菖蒲。
桡(rao2饶):短桨。
兰：兰草：旌：旗杆顶上的饰物。
(13)涔(cen2岑)阳：在涔水北岸，洞庭湖西北。
极浦：遥远的水边。
(14)横：横渡。
扬灵：显扬精诚。
一说即扬舲，扬帆前进。
(15)极：至，到达。
(15)女：侍女。
婵媛：眷念多情的样子。
(16)横：横溢。
潺湲(yuan2援)：缓慢流动的样子。
(18) 陫(pei2培)侧：即“悱恻”，内心悲痛的样子。
(19) 櫂(zhao4棹)：同“棹”，长桨。
枻(yi4弈)：短桨。
(20) 斲(zhuo2 琢):砍。
(21) 搴(qian1千):拔取。
芙蓉：荷花。
木末：树梢。
(22) 媒：媒人。
劳：徒劳。
交：交往。
(27) 期：相约。
不闲：没有空闲。
(28) 鼂(zhao1招):同“朝”，早晨。
骋骛(wu4务)：急行。
皋：水旁高地。
(29) 弭(mi3米)：停止。
节：策，马鞭。
渚：水边。
(30) 次：止息。
(31)周：周流。
(32) 捐：抛弃。
玦(jue1决)：环形玉佩。
(33) 遗(yi2仪)：留下。
佩：佩饰。
醴(li3里)：澧水，在湖南，流入洞庭湖。
(34) 芳洲：水中的芳草地。
杜若：香草名。
(35) 遗(wei4味)：赠予。
下女：指身边侍女。
(36) 聊：暂且。
容与：舒缓放松的样子。