消防给水安装劳务分包合同
(完整)消防劳务分包合同
(完整)消防劳务分包合同合同协议一、合同背景甲方拟委托乙方提供消防劳务分包服务，具体工作内容和任务、工期、报酬以及其他相关事项，双方确认如下二、合同内容2.1 工作内容及任务乙方应根据甲方要求，按照合同约定提供消防劳务分包服务，具体服务内容包括但不限于提供消防安全策划方案提供消防设备的安装、维护和保养提供员工消防培训提供消防演练协助甲方处理消防事故等。
2.2 工期本合同的工期为年月日至年月日。
期满后，若甲方与乙方双方无异议，可继续延长合同期限。
2.3 工作报酬乙方为提供消防劳务分包服务，甲方应按照约定支付相应的工作报酬。
具体报酬金额为，以人民币计，双方一致确认。
2.4 工作要求遵守国家相关法律法规，确保工作合法合规严格按照甲方的要求进行工作，保证服务的质量和效果提供真实的材料和数据，确保工作的准确性和可靠性保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
2.5 返工和维修如乙方提供的消防劳务分包服务存在质量问题、未完成或未按照约定完成工作任务的，甲方有权要求乙方重新进行返工或维修，乙方应积极响应并按时完成。
三、保密条款双方对于本合同中涉及的商业秘密及保密信息，包括但不限于技术、商业计划、财务数据等，保持严格保密，并不得向任何第三方披露。
如因一方的过失造成保密信息泄露，泄露方应承担相应法律责任。
四、违约责任4.1 如甲方或乙方自愿解除本合同，应提前个月书面通知对方，并承担相应的解约责任。
4.2 若甲方或乙方违约，未按照约定的工作内容、工期或报酬进行履行，违约方应向守约方支付违约金。
违约金的具体金额为合同金额的%，双方一致确认。
4.3 若因不可抗力导致合同无法履行，一方应及时通知对方，并提供相关的不可抗力证明文件。
不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、罢工等。
五、其他条款5.1 合同解释本合同一式双份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
如对本合同的解释及履行发生争议，双方应友好协商解决协商不成时，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。
消防安装工程劳务分包协议范文(6篇)
消防安装工程劳务分包协议范文甲方：乙方：经双方协议，现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工，具体执行如下：一、施工内容：二、承包方式：三、合同期限：自____年____月____日至____年____月____日。
四、人工款支付方式：每个项目甲方每月____号按乙方工程进度支付，支付金额为已完成并通过验收合格工程量的50%，客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内，甲方付清工程款95%给乙方，5%一年质保期满后付清给乙方。
五、双方责任：1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工，并由乙方组织管理有关生产人员，生产工具由乙方自理，具体的施工内容及单价见《班组人工报价表》、甲方配合提供好施工场地面给乙方.2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范，并接受甲方人员管理。
3、乙方在施工生产过程中，必须严格按照安全生产的操作规程施工，做好防火安全工作，施工现场严禁吸烟.如因违反安全生产操作规程而造成的工伤或其他安全事故，由乙方全部负责。
4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执，做到文明施工，礼貌待客，如因故与客户发生矛盾，甲方有权更换施工班组，所完工部分达到合格的，其工程总价按70%计算，如发生较大争执造成甲方经济损失，乙方必须对此承担经济责任。
5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间，人身及社会保险均自行购买，甲方概不负责。
6、乙方班组施工时，应对自己及其他班组的产品及材料做好保护措施，如已完成产品、半成品或材料因没有采取保护措施而造成污染或损失的，由乙方负责赔偿。
7、乙方必须遵守甲方定出的各项《工程质量验收标准和工艺要求》以及《项目管理措施》进行施工，如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工，并承担其施工原因或违反项目管理措施造成的损失。
8.乙方必须遵守甲方定出的各项《现场施工安全及文明施工管理细则》，并组织工人认真学习，如有违反相应管理条例的，根据双方签订的《班组安全施工责任书》承担其责任;如因乙方因不遵守《现场施工安全及文明施工管理细则》而造成相应安全事故由乙方自行负责。
消防水包工合同协议书怎么写
消防水包工合同协议书怎么写【合同编号】XX-XXXX-XXXX【甲方名称】XX建筑工程有限公司【乙方名称】XX消防设备安装有限公司鉴于甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行消防水系统工程的施工达成如下协议：一、工程内容：乙方需按照甲方提供的技术要求和施工图纸，完成包括但不限于消防水源接入、管道铺设、喷头安装、泵房建设、系统调试等全部工作内容。
二、工程质量：乙方必须确保工程质量符合国家现行的有关标准和规范，保证消防水系统安全可靠，无泄漏，并通过甲方或第三方的质量检测。
三、工期要求：工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
乙方应合理安排施工进度，确保按期完成。
如遇不可抗力因素影响工期，应及时与甲方协商解决。
四、合同价款：合同总价款为人民币（大写）_______元整（￥_______）。
具体支付方式按照合同约定执行，一般分为预付款、进度款和竣工款。
五、违约责任：1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的数额及支付方式由双方协商确定。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。
3. 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金。
六、争议解决：合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
消防劳务分包合同范本
施工企业大量使用劳务分包队伍是大势所趋。
那末消防劳务分包合同又是怎样写的呢?以下是在 WTT 小雅为大家整理的消防劳务分包合同范文，感谢您的阅读。
消防劳务分包合同范文一发包人(全称) (以下简称甲方)承包人(全称) (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工商议一致，订立本合同。
第一条：工程概况工程名称： ______________________________________ 工程地点：______________________________________工程内容： ______________________________________消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目：1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、自动报警系统;4、通风排烟系统;5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。
施工范围包括以下项目：1、管道穿墙穿板补洞;2、消火栓箱洞口补洞;3、室外管沟土方开挖回填;4、高空搭设脚手架;5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作;6、积极做好工程过程中的工程签证;5、做好消防竣工资料的采集、整理、编排。
提供标准版面的消防验收资料。
第二条：合同工期20xx 年 03 月 10 日--20xx 年___月___ 日 (具体以现场甲方定的工期为准)。
第三条：工程质量1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。
2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。
第四条：工程价款1、本工程人工费报价如下：①消防喷淋管道②消火栓箱③自动报警系统④自动报警预埋⑤桥架⑥消防水泵房⑦风管制作安装⑧通风设备吊装⑨换气扇安装以上①-⑨项人工费总价为大写：2、工程中发生的修改变更，以监理确认的签证为准，人工费按签证金额的_____ ℅计取。
3、工程人工费预付款为合同总价的_____%第五条：付款方式1、由于本工程现也具备施工，在本合同签订后_____个工作日内，甲方一次性支付乙方工程预付款大写： _______________ 元)，乙方收到甲方的工程预付款后_____个工作日内进场施工工作。
消防劳务分包合同合同
消防劳务分包合同合同甲方（总包方）：________乙方（劳务分包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行消防工程劳务分包事宜，经充分协商，达成如下合同条款：一、合同目的甲方委托乙方提供消防工程的劳务分包服务，确保消防工程质量达到国家及行业标准，按期完成工程任务。
二、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程内容：消防系统安装、调试、维护等劳务作业。
4. 工程规模：具体以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。
三、劳务分包范围乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单，完成以下劳务作业：1. 消防管道及设备安装。
2. 消防电气系统布线及设备安装。
3. 消防系统调试和检测。
4. 消防设施的日常维护和保养。
5. 其他与消防工程相关的劳务作业。
四、合同金额1. 本合同的总金额为人民币________元（大写：________元整），包括人工费、管理费、税费等所有费用。
2. 甲方应按照合同约定的支付方式及时间向乙方支付合同金额。
五、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，确保消防系统的安全可靠运行。
六、工程期限1. 工程开始日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商确定新的工程期限。
七、安全生产乙方应严格遵守国家安全生产法规，确保施工现场安全，预防和减少事故发生。
八、合同变更和终止1. 合同一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。
九、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
十、争议解决合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
消防工程劳务分包的合同
消防工程劳务分包的合同消防工程劳务分包的合同1发包方：____________________（简称甲方）承包方：____________________（简称乙方）甲方委托乙方承担的消防系统施工，为确保工程顺利完成，明确双方责任，加强合作。
经双方协商订合同如下：一、工程名称地点：二、工程承包方式：包工包料；（包验收合格）三、工程承包范围：室内消火栓系统、室内报警系统（不含灭火器及外围消防外管，外围报警联动工程量报价）四、工程包干总价：人民币（大写）__________（小写）￥__________元；按工程进度支付现金。
五、付款方式：施工主材料进场，工人施工一周后，甲方首付乙方工程总款的15%￥__________元整），乙方将厂区内每单栋的水系统及报警系统工程量安装施工完毕，甲方向乙方支付单栋工程总款的40%；工程验收合格，取得消防验收合格意见书后，甲方再付乙方工程总款的95%；（￥ __________元整），余款为工程总款的.3%（￥__________元整），留作质保金，质保期为壹年，以取得消防验收合格意见书之日算起。
待质保期满后，甲方一星期内一次性付清全部余款。
六、双方责任：甲方责任1、甲方要为工程顺利进行创造条件，并提供作业用水、用电、材料库。
2、甲方应及时提供消防报审、验收所需的资料，以保证工程及时审批及验收。
如因甲方不能及时提供报审、验收所需资料造成的一切损失由甲方负责。
3、甲方提供蓝图（3套）组织乙方及有关部门进行图纸会审，向乙方进行设计交底，整理图纸会审和设计交底纪要。
4、协调处理各施工单位间关系，确保施工顺利进行。
5、甲方应及时按合同付款，保证工程的顺利进行。
乙方责任1、向甲方提供月度工程进度计划及相关统计报表和工程事故报告。
严格按甲方安排的工程工期进行施工，保证工程如期完工。
2、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏和警卫等。
如乙方未履行责任造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。
2024年消防安装工程劳务分包协议（五篇）
消防安装工程劳务分包协议甲方：_____乙方姓名：_____ 性别：_____出生时间：____年____月____日身份证号码：_____文化程度：_____家庭住址：_____ 联系电话：_____ 因甲方现有劳动力不能满足现有需要，需招用劳务用工进行补充，根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，甲乙双方本着平等自原、协商一致的原则达成以下劳务用工协议：_____一、劳务用工期限：_____本协议期限自____年____月____日起至工期完工止。
二、工作内容：_____1、乙方同意根据甲方生产需要，担任装载机驾驶工作。
2、乙方必须按照甲方关于本岗位生产任务和责任制的要求，完成规定的数量或工作任务。
三、劳动报酬、结算方法：_____1、乙方在甲方工作期间，主要实行全勤工资，工资标准为每月6000.00元（大写：_____陆仟元人民币），加班为每小时50元。
甲方同时支付乙方路费1000.00元，工期完后一次性支付工资，在中途可预支生活费。
七、劳动纪律：_____乙方在协议期内要严格遵守国家各项法律、法规，遵守甲方的各种制度和纪律，服从甲方的领导、管理及工作安排。
乙方应积极保养机械。
乙方在工作中，应坚守工作岗位，严格履行岗位职责，牢固树立安全第一的思想，严格执行作业标准，努力学习，完成生产任务，办事必须请假，不迟到，不早退，爱护机械。
如果因乙方自身原因造成的安全事故，甲方不承担任何责任。
八、协议的解除和变更：_____1、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本协议：_____⑴不符合招用条件的。
⑵在工作中玩忽职守、违章作业，不听却劝阻的。
⑶不服从甲方工作分配，无理取闹，打架斗殴或受到刑事处分的。
⑷违反国家政策、法令或拒不履行协议的。
⑸不能完成生产（工作）任务的。
2、甲方因外部条件或任务不足，可自动解除本协议。
3、劳务用工协议书订立时所依据的法律、法规修改后致使原协议无法执行的可变更本协议。
4、甲、乙双方协商一致可变更或解除本协议。
消防安装工程劳务分包协议范本(6篇)
消防安装工程劳务分包协议范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、结构类型：四、层数：五、建筑面积：按实际面积计算第二条承包方式本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。
按建筑面积元/平方米计算。
（包括人工费及施工辅材、中小型机械等）。
建筑面积按____年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。
第三条承包范围按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：一、电气工程1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。
2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。
3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。
二、水暖工程1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。
2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。
3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。
4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。
5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。
6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。
三、其它部分临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。
现场安装材料棚的搭拆。
消防劳务分包合同
消防劳务分包合同1. 合同背景消防劳务分包合同是指由甲方委托乙方进行消防工程相关劳务的分包合作关系。
本合同旨在确保消防工程的安全、高效完成，并明确双方的权利和责任。
2. 合同主体2.1 甲方甲方为消防工程的业主或委托方，具有合法的消防工程建设资质。
2.2 乙方乙方为消防工程的承包商或劳务分包商，具有从事消防工程劳务的资质和能力。
3. 合同内容3.1 工程范围本合同所涉及的消防工程范围详细描述，包括但不限于：•消防设备的安装与调试；•消防管道的布置与连接；•消防喷淋系统的搭建与测试；•消防控制室的建设与配套设备安装等。
3.2 工程进度双方约定的工程开始、完成日期及里程碑节点，以确保工程能按时交付。
3.3 工程费用根据工程范围和工程进度，甲方向乙方支付相应的劳务分包费用。
费用支付方式和时间等细节亦需在合同中明确。
3.4 质量保证乙方需保证提供的劳务符合国家相关法规和标准，保证工程质量满足合同约定的要求。
3.5 安全保障乙方需遵守国家消防安全管理规定，确保工程过程中的安全风险得到有效控制，保证工人和现场人员的人身安全。
3.6 保密条款合同双方应对涉及工程设计、施工、技术、商业等方面的机密信息予以保密，并在合同终止后的一定期限内继续保密。
4. 合同执行4.1 变更和解除若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可以协商变更或解除合同。
4.2 违约责任如果一方未能按照合同约定履行自己的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
4.3 争议解决合同双方在履行合同过程中产生的争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可以提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
5. 合同效力5.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
5.2 合同解释本合同的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
5.3 合同终止合同终止条件包括但不限于工程完工、合同期满、双方协商解除等情况。
6. 其他事项本合同未尽事宜由双方协商解决，并可通过书面补充协议的方式进行补充。
2022消防劳务分包合同范本
3、主材由甲方供应，辅材由乙方供应，详见附表; 4、室外管网安装开孔开洞、挖沟、回填补洞均由甲方负责; 5、整个工程甲方一次性给乙方远程施工费 5 万元整; 6、以上价格不包括任何协作费、机械费、垂直运输费、管道 防腐内容，如要防腐另行计价。 第五条 工程结算方式 1、每月的 25 日前乙方向甲方申报当月的工程进度量，甲方 收到乙方进度量应急时对其进行核实，甲方按乙方的进度量按双 方约定的价格的 80%在次月的 5 日之前足额支付给乙方; 2、本工程经消防检测验收或消防备案后三日内，甲方应对乙 方的整个工程量进行结算，除去 3%的质保金外，甲方应在消防检 测验收后 10 日内付清乙方的全部工程余款; 3、3%的质保金在工程验收备案之日起满一年后，15 日之内 付给乙方。 第六条 工程质量 1、甲方应向乙方供应安装施工图纸 2 套，并向乙方进行技术 交底; 2、涉及隐藏工程的，在工程隐藏前，乙方应通知甲方到场验 收，验收不合格，乙方进行整改另行验收到合格，甲方没有刚好 到场验收的，视为合格; 3、乙方在保证工程符合国家工程建设消防设计要求，满意运
8.材料损耗率不得超过合理损耗的 6%，超过部分由劳务分包 人担当费用。
9.提前 5 天向工程承包人提出材料安排，材料安排必需符合 工程实际须要。
10.分部分项工程完工后，通知甲方组织验收，分部分项工程 合格率 100%，优良率 85%。
11.协作甲方组织所担当工程的资料整理及交工验收。 12.对甲方供应的机械设备、材料要爱惜，不得损坏、丢失， 否则，按原价赔偿。 13.担当工程竣工交接前的分部分项工程的成品爱护，损失费 用由乙方自行担当。 14.为自身现场施工人员办理有关的意外损害保险、配备劳动 爱护用品等。
第9页 共15页
4、法院要求停止合同工作。
消防水电施工合同范本(4篇)
消防水电施工合同范本工程承包人(以下简称甲方)：__________劳务分包人(以下简称乙方)：__________鉴于甲方与建设单位已经签署____建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况工程项目：____________________________________________________;分包工程名称：__________施工分包范围：__________项目部临时工程主要施工内容包括：__________、____、____、____、____。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。
二、承包内容：本工程(____楼，建筑面积约平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。
三、承包范围：1)给排水工程：①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。
2)电气照明工程：①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装，所有强电、弱电的安装)，工地临时用电线路及灯具的安装。
3)消防工程：设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。
四、工程验收：本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。
如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。
未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。
消防水电工程分包合同范本消防工程分包合同范本
消防水电工程分包合同范本消防工程分包合同范本合同编号：XXXXX甲方：（公司名称）联系地址：联系人：联系电话：乙方：（公司名称）联系地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就消防水电工程的分包事宜达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：消防水电工程1.2 项目地点：1.3 工程内容：根据《消防法》及相关规定，包括但不限于消防管道、喷淋系统、烟雾报警系统等。
1.4 合同工期：1.5 工作要求：乙方按照国家相关消防规范、工程标准和设计要求进行工程施工。
第二条乙方责任2.1 乙方负责按照甲方提供的相关设计文件、工程要求和标准进行工程施工。
2.2 乙方负责组织施工人员，保证施工的安全、高效和按时完成。
2.3 乙方负责向甲方提供工程进度表及相关施工报告，以确保项目的可追溯性和合同的履行。
2.4 乙方负责施工现场的消防安全管理和施工期间的责任保险。
第三条甲方责任3.1 甲方提供消防工程设计文件和相关技术要求，确保设计文件的合规性和可行性。
3.2 甲方提供工程施工现场，并保证施工现场的安全和通畅。
3.3 甲方根据工程进度支付合同约定的货款。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价款为人民币（大写）（￥小写）。
4.2 甲方按照工程进度支付合同价款，具体支付方式如下：（具体分期支付方式、金额及时间安排）第五条变更与索赔5.1 除非经甲、乙双方书面协商一致，否则不得擅自变更工程规模、设计要求和工期。
5.2 乙方如有发现可能引起索赔的问题，应立即向甲方书面报告并提出索赔请求。
5.3 甲、乙双方在变更和索赔问题上应进行友好协商，如协商不成，可通过法律途径解决。
第六条违约责任6.1 如因甲方原因导致工程无法进行或延误，甲方应向乙方支付相应的违约金。
6.2 如因乙方原因导致工程无法进行或延误，乙方应向甲方支付相应的违约金。
第七条保密条款7.1 甲、乙双方对在履行合同过程中所涉及的技术、商业秘密及其它保密信息应予以保密。
消防水分包合同
消防水分包合同《消防水分包合同》合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将消防工程中的消防水分包给乙方施工的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：消防水分包工程，包括但不限于消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方在签订合同时，应向甲方支付合同金额的10%作为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。
三、合同工期3.1 合同工期为_______天。
3.2 乙方应按甲方要求，确保工程进度，按时完成施工。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家消防技术规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准：符合国家消防技术规范及甲方要求，一次性通过验收。
五、甲方权利和义务5.1 甲方应向乙方提供施工图纸、施工方案、技术交底等相关资料。
5.2 甲方应负责办理工程所需的相关审批手续。
5.3 甲方应按合同约定支付工程款项。
六、乙方权利和义务6.1 乙方应具备相应的施工资质，严格按照施工图纸、施工方案进行施工。
6.2 乙方应保证工程质量，不得偷工减料，不得使用不合格材料。
6.3 乙方应承担施工过程中的安全事故责任。
七、违约责任7.1 甲方逾期支付工程款项的，应按同期银行贷款利率支付违约金。
7.2 乙方未按约定工期完成施工的，应按逾期天数向甲方支付违约金。
7.3 乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、整改，并支付相应费用。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
消防工程劳务分包合同(一)
消防工程劳务分包合同（一）合同编号：甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方参与消防工程的劳务分包，双方达成如下协议：第一条项目内容1.1 乙方将承担甲方所委托的消防工程劳务分包任务，具体包括但不限于：（详细描述具体的劳务分包任务）1.2 双方将按照相关法规和规范要求，保证工程的质量和安全。
第二条合同价格及支付方式2.1 本合同的总价款为人民币（以下简称“RMB”）xxx元。
2.2 支付方式：（详细描述支付方式和时间节点）第三条工程周期及竣工验收3.1 工程周期为（具体时间），甲方将确保工程进度的顺利进行。
3.2 工程竣工后，乙方须向甲方提交竣工报告，并配合甲方进行竣工验收。
第四条材料和设备供应4.1 甲方将按照项目需求提供相关材料和设备，并承担采购费用。
4.2 乙方负责对提供的材料和设备进行妥善保管和使用，如有损坏或丢失应承担相应责任。
第五条保密条款5.1 双方及双方员工应对合同期间所获悉的商业秘密和技术资料保密，不得泄露给任何第三方。
5.2 合同终止后，双方仍需保持对已经取得的商业秘密和技术资料的保密。
第六条违约责任6.1 若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，则按照每日合同总价款的（具体比例）向甲方支付违约金。
6.2 若甲方未按合同约定支付款项，则应向乙方支付逾期支付款项的（具体比例）作为违约金。
第七条纠纷解决7.1 本合同履行过程中如发生纠纷，双方应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同变更和解除8.1 本合同变更或解除应由双方书面协议，并经双方正式授权的代表签署生效。
8.2 变更或解除合同的一方应提前（具体天数）提出书面通知。
第九条其他约定事项9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
9.2 本合同自双方代表人签字盖章后生效，并具有约束力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
水电消防劳务合同(实用5篇)
水电消防劳务合同（实用5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电消防劳务合同（实用5篇）水电消防劳务合同第1篇发包单位：________(以下简称甲方)承包单位：________(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。
建筑消防工程劳务分包合同书
建筑消防工程劳务分包合同书合同编号：XXXX-XXXX甲方：（以下简称“总包方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“劳务方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方为承建某建筑项目，在施工过程中需要进行消防工程施工，为确保项目的顺利进行和安全施工，双方按照平等、自愿的原则，经友好协商，达成本劳务分包合同，共同遵守并履行以下条款：一、工程概况1.1 项目名称：1.2 工程地点：1.3 总包工期：1.4 分包工期：1.5 工程范围：二、劳务分包工作内容2.1 劳务方应按照相关法律法规和技术标准的要求，负责完成以下消防工程劳务分包工作：a) 安装消防设备并进行功能调试；b) 布置消防管线，进行连接和安装消防喷淋、灭火器等设备；c) 安装消防报警系统，进行调试和联动测试；d) 提供消防工程相关材料，并负责仓储、运输和保管；e) 协助消防设备的验收和竣工备案报告的编制。
2.2 劳务方应按照相关规范，配备合格的技术人员，确保工作质量和安全。
三、工程报价和支付方式3.1 劳务方提交报价单后，总包方对报价进行审核确认，以合同附件一的报价为准。
3.2 除非另有书面约定，劳务方应按以下方式收取分包费用：a) 预付款：XX%的总价款，于合同签订后3个工作日内支付给劳务方；b) 进度款：按照工程进度支付，每完成一定工程量，总包方按照合同附件二的比例支付给劳务方；c) 终付款：劳务方完成全部工程并经总包方验收合格后，总包方支付剩余的XX%的总价款。
四、合同履行期限4.1 本合同自双方签字之日起生效，至劳务方完成所有分包工作并经总包方验收合格之日止。
4.2 如因不可抗力因素影响工程进度，应及时通知对方并协商解决办法。
五、质量保证和验收标准5.1 劳务方应按照国家规定的相关标准和技术要求进行工程施工，确保工程质量符合相关法律法规的要求。
5.2 劳务方应配合总包方进行工程的定期和随机检验验收工作，如发现不合格的情况，劳务方应及时进行整改。
消防工程劳务分包合同
消防工程劳务分包合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（分包方）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[项目名称]消防工程的劳务分包事项达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概述1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程内容：包括但不限于消防系统的安装、调试、检测和维护等服务。
第二条分包范围2.1 乙方负责的具体工作范围包括：消防管道铺设、消防设备安装、系统联动调试、消防设施检测等。
2.2 乙方应按照国家及地方有关消防法规标准执行，确保工程质量满足相关要求。
第三条合同价格3.1 合同总价：人民币[填写金额]元。
3.2 价格构成：该价格包含材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
第四条工期要求4.1 开工日期：[填写开工日期]4.2 竣工日期：[填写竣工日期]4.3 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定新的工期。
第五条质量要求5.1 乙方必须保证工程质量，符合国家及行业标准。
5.2 对于不符合质量要求的部分，乙方应负责无偿修复直至合格。
第六条付款方式6.1 预付款：合同签订后，甲方支付乙方预付款[填写金额]元。
6.2 进度款：根据工程进度及验收情况分期支付。
6.3 尾款：工程竣工并通过验收后，支付剩余款项。
第七条违约责任7.1 如甲方未按约定支付款项，应承担逾期付款的违约责任。
7.2 如乙方未按约定时间或质量完成工程，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：[填写签订日期]。
水电消防劳务分包合同范本
合同编号：_______甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信信用的原则基础上，就乙方向甲方提供水电消防劳务分包服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方负责工程的水电消防安装工作，具体包括但不限于：线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位，其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。
第二条合同价格2.1 乙方向甲方提供的劳务，按建筑面计算，每平方米单价为_______元。
2.2 乙方向甲方提供劳务的人数为_______人，具体人员组成和数量如需调整，应提前征得甲方同意。
第三条工程结算3.1 乙方向甲方提供的劳务费用，乙方向甲方提供正式发票。
3.2 甲方应按以下付款方式向乙方支付劳务费用：（1）乙方向甲方提供劳务人员名单及身份证复印件后，甲方支付乙方劳务人员工资的50%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方劳务费用的50%；（3）工程竣工，经甲乙双方共同验收合格，甲方支付乙方剩余劳务酬劳。
3.3 中途退出合同的，不结算尾款，并承担因中途退场所造成的一切经济损失。
第四条质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和国家相关标准进行水电消防安装工作，保证工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定完成劳务的，应向甲方支付违约金，违约金为未完成劳务部分的合同金额的10%。
5.2 甲方未按照约定支付劳务费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付劳务费用的1%。
第六条其他6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
消防水电劳务分包合同范本
消防水电劳务分包合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程消防水电安装劳务分包事宜协商一致，制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：工程范围与内容：包括消防水电工程的全部施工内容，包括但不限于消防泵房、消防水管、消防喷淋系统、消防报警系统、电源接线、照明设备等，以及施工图内所有的强弱电及给排水安装工程。
具体施工内容以甲乙双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
四、工期要求：乙方必须在年月日前竣工。
乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。
六、合同价款：本合同价款为人民币元每平方米（以建筑面积结算）。
七、付款和结算方式：1. 由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程进度达到70%时，支付总合同价款的50%；工程完工后，经甲乙双方共同验收合格，支付剩余的劳务费。
2. 乙方应按照甲方要求，提供完整的工程进度报表和工程量清单，以便甲方进行付款和结算。
八、质量标准：1. 按总包合同有关质量的约定、国家消防水电安装相关标准和规范进行施工。
2. 乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量符合要求。
九、安全施工：1. 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。
2. 乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
3. 乙方应对施工过程中的安全事故及时报告甲方，并积极配合甲方进行处理。
十、违约责任：1. 乙方未按照约定完成施工任务的，应按照逾期完成的天数向甲方支付违约金，违约金为合同价款的千分之五。
2. 乙方未按照约定质量标准完成工程的，应承担整改费用和因此造成的损失。
水电暖通风消防安装工程劳务分包合同
发包方(甲方)：承包方(乙方)： 根据 《中华人民共和国经济合同法》、《建造安装工程承包合同条例》及其相关的法律、法规，为了明确双方的责、权、利的关系，现 结合本工程具体情况，在自愿、平等、互利的基础上，经双方友好协 商,特签订本合同，并严格执行。
第一条 工程概况及承包内容工程名称：工程地点： 建设规模：本工程为㎡(包括地下室部份)结构，地下 层，地上 层。
五、 承包内容：施工图纸以内的所有水、电、暖、通排风、消防等安装工程的全部内容，具体内容如下：1．给排水系统、水消防系统及地下室排污系统2．空调冷凝水、雨水系统3．采暖系统及通风排烟系统4．电话、电视、网络系统,消防报警系统及门禁对讲系统5．电气照明系统、动力控制系统、防雷接地系统及安装调试6．其他：冬雨季施工措施及暂时停工的已完工程成品保护；甲方所 供材料的进场、保管，退场的卸车，装车分类堆放、倒运，余料回收 整理入库;现场及周围的环境卫生打扫 ;其他分包项目的成品保护配一、 二、 三、 四、合;分部份项工程的报验验收资料的编制等全过程。
第二条承包方式经双方商议允许，本工程采取“大清包"的方式进行承包施工，即：甲方负责按计划提供本工程所需主材 (含各种管材、管件、栓阀、计量表、线缆、线盒、箱柜、桥架、支架、管卡、吊架、油漆等原材料) ,并按《河南省建造装饰工程工程量清单综合单价》 (2022)材料消耗量进行控制,超出消耗量的部份按相应的栏头价将从乙方的工程款中予以扣除；同时供一台塔吊，一台施工电梯或者施工龙门架,一级配电设施和地面水源点;并承担施工中暂时用水、电费用；提供施工人员生活区一处.除“承包内容"所含的安装工程的施工劳务费外，乙方还应承担全部施工人员、管理人员的医疗保险金、养老保险、劳保福利、管理费及利润,施工人员暂住费、个人收入所得税、进出场交通费、办公费、通讯费、施工中所用的中小型施工机具(电焊机、套丝机、电钻、电锤、热熔器、角磨机、气割罐整套、扳、手动及电动工具整套、液压钳等工具)、低值易耗材(胶带、生料带、焊锡、铁丝或者扎丝、电焊条、麻绳、扫帚、刷子、照明灯管、锯条、砂轮片、棉纱头、铅油、机油、纱布、防水胶布、破布、圆钉,预留洞口处木材、沥青漆、金刚片、钻头、砂纸等小五金以及其它低值易耗品等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消防给水安装劳务分包合同消防给水安装工程劳务分包合同签订日期：2011年月日安装工程劳务分包合同发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，依据《中华人民共和国合同法》及有关建筑法规的规定，甲方将公元大道3#、9#娄消防给水工程劳务分包给乙方，为了明确甲乙双方的权利、义务、责任，结合工程实际情况，经过双方充分协商，达成以下协议，供双方共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：公元大道3#、9#住宅楼。
1.2建筑面积：31618.89 m2 ______________ 。
1.3工程地址：河北高碑店市迎宾路南，光华路东。
1.4工程总工期：按土建工期___________ 。
1.5质量等级：合格。
第二条分包工作内容①按照设计施工图和技术交底纪要所明确的消防给水系统内容。
室外至第一个阀门井，室内管线消火栓（单双）。
②乙方自备施工机具（电焊机、切割机、台钻、电钻、电锤和随身工具）。
甲方只负责三级箱电源到位。
第三条分包价款及调整办法3.1分包价款：本工程劳务分包价以建筑面积，每平米 3.5元。
3.2调整办法：本单价为整个工程人工费综合考虑，在承包建筑范围内未列出子项费用均包含在相对应的子项中，在没有较大的变更下结算不再调整;第四条工程工期4.1本工程总工期以土建为准，全部完工工期为2011年月日（形象进度必须与土建同步），若甲方需工期提前，乙方应服从甲方指挥和安排，不得拒绝。
4.2乙方未按合同要求按期完工，每延误一天按分包工程款总额的 1 %支付违约金给甲方，并赔偿由此带来的损失，乙方以任何原因中途退场，甲方以退场之日以前开出方单为结算总价，不再进行劳务结算，乙方应赔偿退场后为甲方带来的一切损失。
4.3乙方应根据施工进度组织人员、设备，结合甲方要求的施工任务单施工顺序组织施工，若由于人员、设备不到位或不按甲方要求的工序施工，擅自施工造成的损失由乙方自负。
4.4若乙方施工进度影响整个工程总体进度时，甲方有权对该合同内工作另行选择劳务分包商。
第五条工程质量5.1乙方必须保证所承担的工程项目质量符合国家验收规范和质量检验标准，工程质量等级为合格。
5.2乙方指定专职质检员负责承担工程范围内的质检工作，做好自检工作，因工程质量达不到指定工程质量等级要求所造成的返工及整改的一切费用由乙方自行承担。
且返工方案及进度计划必须报甲方，经甲方同意后方可实施。
5.3因乙方未按图施工，违反操作规程，粗制滥造，不听从甲方现场指挥而造成质量事故的，返工并承担其经济损失。
返工方案必须报经甲方同意后方可实施。
5.4工程质量未按合同要求达合格标准的，甲方将收取乙方违约金人民币____ 元，由乙方的质量问题影响总包工程质量的，乙方承担由此造成的一切损失责任。
5.5乙方须严格按《建设工程质量管理条例》及《房屋建设工程质量保修办法》执行。
电气管线、给排水管道、设备安装保修期为2年，供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；乙方应对承包的工程在保修期限内发生的质量问题履行保修责任和义务，并对造成的损失承担经济责任，乙方在接到保修通知之日起_天内派人保修。
其它保修期限约定—无_。
5.6分包工程验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时，预留分包价款_%乍为分包工程质量保修金，保修金在保修期满扣除所发生的保修费后退还。
5.7保修期从单位工程竣工验收合格之日起计算。
第六条安全与文明施工6.1甲、乙双方均应按《安全生产法》和《建筑工程安全生产管理条理》的相关规定，履行各自的安全管理责任。
乙方必须严格按照建设部JGJ59-99落实相关安全管理措施（规定）并达到其标准。
6.2乙方必须及时、准确地向甲方提供入场人员的身份证、特殊工种操作证、健康证等证件的复印件及花名册，配合甲方做好入场安全教育、技术交底工作并遵守甲方的各项规章制度。
6.3乙方指定__________ 为专职安全员，负责施工期间对乙方员工的安全环保与职业健康教育和现场防范的工作，杜绝各类职业病的发生，并做到施工安全无事故6.4 因乙方违反 6.1 ，6.2 和6.3 的约定造成伤害、失盗、火灾、内部纠纷等经济损失，以及非因工造成的伤害、失盗、火灾、内部纠纷、自然原因等因素造成的经济损失由乙方承担，若给甲方及第三方带来损失的，由乙方承担全部经济及民事责任。
6.5 乙方未违反 6.1 ，6.2 ，6.3 的约定而造成的工伤事故分担约定：凡一人次工伤在5000 元以内的医疗费用由乙方全额承担；超出5000 元的，甲乙双方在分清主、次责任后按7：3 的比例分别承担；另外的间接费用，如误工费、营养费、护理费等由乙方全额支付。
6.6 工伤事故由乙方按规定统计、报告并接受主管部门的调查、处理，并由乙方牵头处理好工伤当事人的治疗就医、安抚、赔偿、医药费的前期垫付等相关事宜。
6.7在工伤事故处理过程中，如因乙方能力有限不能垫付工伤所产生的全部费用，甲方可予以乙方相应的政策、资金（借资）支持。
待划分清楚甲乙双方责任后，则甲乙双方应在该工程办理劳务结算前，分别承担相应的费用。
如果乙方不能按时支付其应承担的费用部分，则甲方有权在乙方的履约保证金及劳务分包价款中扣除，扣除部分不予归还。
6.8乙方进入施工场地任何人员不得以任何名义与人发生冲突、斗殴，乙方人员在现场遇到与其他人员有分歧或矛盾时应寻求友好解决或请项目出面解决；若擅自以与人发生冲突或斗殴，则项目将对先出手伤人班组罚款5000 元。
6.9乙方进入现场须做到文明施工，每道工序做到工完场地清，保持工作人员宿舍的整洁卫生，各类废弃物的排放符合有关制度和国家法规。
第七条管理体系标准7.1严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准。
坚持“珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重信誉，向顾客负责”的管理理念，杜绝人员伤亡、机械设备等事故的发生。
7.2乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%技工持证率80%平工持证率60%7.3乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查。
第八条分包价款支付及结算方式8.1乙方必须有分包价款—%的工程启动资金能力。
8.2乙方每月20日将实物完成工作量统计报表报甲方审定，由建设方对该项工程验收合格并确认的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件。
甲方按实物完成量的 _%支付分包进度款，待工程预验收后再支付—％分包进度款，工程通过业主验收和结算之后再支付 _%，剩余的2%作为工程的回访保修金（每月进度支付方式见附表）。
第九条材料9.1乙方使用工程材料，须按项目管理人员根据材料消耗定额和分包工程量签发的限额领料单领料使用，甲方以总量的形式对乙方进行控制。
9.2乙方应严格控制用料，在合同签定后5日内对各分体分项的材料计划交甲方核对审批作为合同附件，凡超耗部分和乙方恶意浪费（不服从管理、不及时回收、不听从安排、盲目施工等）部分的材料由乙方全额全价（市场价）赔偿。
第十条双方义务10.1甲方义务10.1.1委派_________ 为现场代表负责履行本协议的权利与义务。
10.1.2提供设计施工图壹套。
10.1.3编制施工组织设计，并进行交底，负责工程进度，工程质量、施工技术、安全生产的管理工作。
10.1.4保证工程材料的及时供应和提供水电接口。
10.1.5给乙方提供食宿的方便。
10.1.6其它：无。
10.2 乙方义务10.2.1委派________ 为现场代表负责履行本协议的权利义务。
为保证工程建设质量，乙方委派的现场代表必须具有一定的施工经验和管理能力，乙方现场代表不得随意更换，且乙方现场代表必须每天到现场进行质量、安全、进度跟踪管理，若乙方随意更换现场代表或现场代表未到现场，甲方将对乙方进行______________________ 元人民币处罚；若遇特殊情况时，乙方现场代表须离开时必须经甲方同意后方可离开。
10.2.2保证分包工程的工程质量和工期履约及安全生产。
10.2.3服从甲方的工作指挥和安排，若违反甲方现场的有关规章制度，将接受有关处罚。
10.2.4政府法规和城市综合治理所规定的费用自行解决，并切实做好治安、消防和计划生育工作。
10.2.5其他：保证工程所需的机械设备、手动工具的及时进入现场。
第^一条其他11.1乙方不得将分包劳务再次转包，甲方一旦发现有权终止合同，并对乙方进行不少于分包价款_____ %的处罚。
11.2乙方不能履行本协议，工程质量、工期不能满足工程需要，不服从甲方的工作指挥和安排，故意拖欠工人工资，管理混乱造成甲方的名誉、经济损失，或者蓄意停工、怠工、严重违反政府法律法规和企业规章制度的，甲方有权单方面解除合同，并按情节轻重追究乙方的违约责任，并由乙方支付分包价款10 %的违约金给甲方，同时甲方不再退还履约保证金。
11.3乙方须在2011 年________ 月_____ 日前向甲方缴纳履约保证金元,该保证金在工程履行合同完毕后，由甲方归还乙方（按合同约定扣除的部分除额外）。
履约保证金用于质量、进度、工伤赔付、全面履行合同的担保。
11.4若乙方不能按合同约定缴纳履约保证金，则甲方有权按每天2%。
的比例收取滞纳金。
11.5未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决，若在此前提下仍不能解决，双方可向甲方所在地人民法院起诉。
11.6本协议壹式—份，甲方执—份，乙方执—份，具有同等法律效力。
11.7本协议签字之日起生效至合同约定分包工程完工交验，保修期满后失效。
第十二条保修条款12.1乙方须严格按《建设工程质量管理条例》及《房屋建设工程质量保修办法》执行。
电气管线系统、给排水管道系统、设备安装保修期为2年；乙方应对承包的工程在保修期限内发生的质量问题履行保修责任和义务，并对造成的损失承担经济责任，乙方在接到保修通知之日起—天之内（含节假日）派人保修。
其它保修期限约定甲方在通知乙方后乙方未在规定时间内到场维修，甲方将委托其他人员进行维修，由此产生的费用在保修金内扣除，若该维修费用超出保修金，甲方将对乙方进行追偿。
12.2分包工程验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时，预留分包价款_%乍为分包工程质量保修金，保修金在保修期满扣除所发生的保修费后退还。
12.3保修期从单位工程竣工验收合格之日起计算。
第十二条其他补充条款12.1乙方承诺支付的劳务垫资款及甲方支付给乙方的劳务费，乙方务必用于按月足额支付务工人员的工资，实现对务工人员劳务费的零拖欠，并且乙方在收取本月劳务费时须向甲方提供上月劳务费支付情况及证明，如果乙方遭到务工人员投诉工资问题且乙方无法提供有法律效力的证明，则甲方有权拒绝向乙方支付该月劳务费，同时由甲方直接向务工人员发放工资，并在履约保证金中处以劳务分包价款的10%勺罚款。
12.2 出现工程质量问题，在甲乙双方均有责任的情况下，在分清主次责任后按7:3的比例由甲乙双方共同承担劳务费及材料费损失。