水电安装施工合同范本

合集下载

水电安装合同范本6篇

水电安装合同范本6篇水电安装合同范本 (1) 工程总包方(以下简称甲方)：水电安装分包方(以下简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，为深化管理，提高效益。

经双方协商一致，签订本工程水电安装专业劳务承包合同，具体条款如下：一、工程概况：1、工程名称：2、结构层次：3、工程建设地址：4、工程建设方：二、工程内容及承包范围：1、工程内容：的水、电安装工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。

2、住宅楼内安装工程：1)室内强电电气安装工程及防雷工程2)室内给排水安装工程3)弱电工程：负责各种管道预埋(含穿铁丝)，其中包括电话网络布线由一层接线箱至每户终端(含面板)，电视终端覆盖面板。

三、承包方式：1、包劳务施工，包工期、包质量。

2、甲方委托乙方代购的材料，由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价，甲方进行确认后由乙方代购，材料款根据甲方的进度进行申报支付。

四、工程造价及取费标准：1、工程造价：1)本工程水电安装建筑面积约万平方米，暂定工程劳务总价及代购材料款共万元。

2)以上工程总造价为暂定价，工程完工后以实际工程量为准进行结算。

2、劳务款与代购材料款的计算方式：1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。

2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。

五、工程质量：1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质检站一次性验收，竣工验收一次性2、工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。

3、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系4、由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期六、施工工期：1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度，按照土建施工2、如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，3、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。

水电安装合同书范本8篇

水电安装合同书范本8篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的原则，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方水电安装工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：本工程包括水电安装的全部内容，包括但不限于管道、电线、照明、给排水等设备的安装。

二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

如遇特殊情况，经甲方同意，乙方可以顺延工期。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：_________元整）。

此价格为固定价格，不包含工程变更及增减的费用。

2. 支付方式：工程款项按照工程进度分期支付。

工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及相关行业规范进行水电安装工程的施工。

2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。

3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的经济损失。

五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，规范施工，确保施工安全。

2. 乙方应保证施工现场的整洁，做到文明施工。

如因乙方原因造成环境污染，乙方应承担相应的责任。

六、工程变更及增减项处理1. 如工程过程中发生工程变更，甲乙双方应协商确定变更内容及价格。

2. 如甲方需要增减项目，应与乙方协商确定增减项目的价格及工期。

七、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定。

如一方违约，应承担相应的违约责任。

2. 违约方应赔偿守约方因此造成的经济损失。

八、其他约定事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

水电安装合同范本10篇

水电安装合同范本10篇水电安装合同1业主 (以下简称甲方)：身份证：联系电话：承包人(以下简称乙方)：身份证：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程时间：工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。

具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等。

二、价格甲方以人民币元的价格，将此工程承包给乙方。

三、付款方式甲方按乙方施工完成量付款，分四个阶段(填写工序，收到款项需填签收条)1、第一阶段：完成付元。

2、第二阶段：完成付元。

3、第三阶段：完成付元。

4、第四阶段：工期结束无遗留问题清余款。

备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留局部款项，待乙方处理完后付清余款。

四、考前须知1.甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方假设无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要到达认可。

2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购置。

3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好使用性，乙方自行承当工具损耗。

4.乙方应平安施工，施工中未做平安措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。

5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在门口(或指定地点)，甲方负责提供工具，垃圾搬运，及垃圾袋等耗品。

6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法到达甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此合同。

7.施工中，如需改变施工方案，在方案可行前提下，乙方需配合甲方施工，造成工程量变化，以市场价进行多退少补。

8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。

五、附加事项甲方：乙方：日期：水电安装合同2房屋主人：〔甲方〕水电安装人：〔乙方〕甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：一、甲方提供所有水电材料给乙方。

水电安装合同书范本5篇

水电安装合同书范本5篇第1篇示例：水电安装合同书范本甲方：（以下简称甲方）鉴于甲方拟对其房屋进行水电安装改造，乙方有能力提供相应的服务，在甲乙双方协商一致下，签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容：乙方同意对甲方房屋进行水电安装改造工程，包括但不限于水管、电线、插座、灯具等设施的安装与调试。

二、工程时间：本次工程计划于（具体日期）开始，预计工期为（具体天数），具体时间及计划变更，需双方协商一致后签署书面变更协议。

三、工程费用：本次工程总费用为（具体金额），其中材料费用由甲方自行购买，人工费用由乙方提供。

费用结算方式为（一次性结清/分期付款），具体约定如下：1. 甲方应于工程开始时支付总费用的XX%作为预付款，以确保乙方材料采购和工人安排；2. 工程完成后，甲方应支付剩余费用。

3. 如因甲方原因工程中有额外增加的工程内容，费用另行约定。

四、工程质量保证：乙方保证对工程质量进行严格监管，确保工程符合相关安全规范及甲方的需求。

如因乙方原因导致工程质量问题，乙方将承担相应责任。

五、风险责任：房屋水电改造过程中，如有因乙方操作不当导致的房屋损坏或人身伤害，乙方将承担相应的赔偿责任。

六、工程验收：工程完成后，甲方有权对工程质量进行验收。

如验收结果不合格，乙方需及时整改，直至符合验收标准。

七、合同解除：如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已支付的费用将按实际工程进度进行退还。

八、争议处理：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

九、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：年月日甲方联系地址：______________以上为水电安装合同书范本，若双方同意以上条款，请签字确认。

愿双方合作愉快，工程顺利完成。

第2篇示例：水电安装合同书范本甲方：_____________(以下简称“甲方”)乙方：_____________(以下简称“乙方”)为了明确双方之间的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就水电安装工程签订如下合同：一、工程内容1.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和需求，在_____________(具体地址)进行水电安装工程，包括但不限于水管、电线、插座、开关的安装等工作。

水电安装合同范本简单(精选8篇)

水电安装合同范本简单(精选8篇)水电安装合同范本简单篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。

3、工期：月日-_____年____月____日止。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。

与业主结算下浮13%作甲方管理费。

5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2）工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。

如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。

3）当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

4）由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

5）由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

水电安装合同样本6篇

水电安装合同样本6篇篇1甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合水电安装工程的实际情况，为明确双方的权利和义务，保障工程的顺利进行，经甲乙双方友好协商，达成以下合同条款，特订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：__________________水电安装工程。

2. 工程地点：__________________。

3. 工程范围：本工程包括给水、排水、电气等施工图纸中所有的内容。

4. 工程承包方式：乙方包工包料。

二、工程期限1. 乙方应按照甲方的工期要求及时安排施工，确保工程按时完成。

2. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。

2. 付款方式：甲方应按工程进度支付工程款。

具体支付比例为：基础工程完成后支付______%；主体工程完成一半时支付______%；工程竣工并经甲方验收合格后支付______%；剩余______%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题一次性付清。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照施工图纸、技术规范和施工要求组织施工，确保工程质量达到验收标准。

2. 工程竣工验收应按照相关规定进行，验收合格后方可交付使用。

3. 如工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后及时予以整改，直至符合验收标准。

五、双方责任及义务1. 甲方责任及义务：（1）甲方应按时支付工程款，确保工程进度。

（2）甲方应向乙方提供必要的技术支持和施工条件。

（3）甲方应监督乙方的施工过程，确保工程质量。

2. 乙方责任及义务：（1）乙方应按时组织施工，确保工程按时完成。

（2）乙方应严格按照施工图纸、技术规范和施工要求进行施工，确保工程质量。

（3）乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场安全。

家装水电安装合同完整版8篇

家装水电安装合同完整版8篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（安装方）：____________________鉴于甲方需对家装水电安装工程进行招标及实施，甲方选择乙方进行家装水电安装工作，双方在公平、公正、诚实信用的原则基础上，经过友好协商，达成以下合同条款，以兹信守。

一、工程概况1. 工程名称：家装水电安装工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括家装水电的设计、材料采购、安装及验收等工作。

二、工程期限1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算。

2. 工程竣工日期：乙方需在约定工期内完成安装工作。

如遇特殊情况需延期，应提前与甲方协商。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。

此价格为包工包料价格，除非另有约定，否则乙方不得要求额外支付费用。

2. 支付方式：甲方在合同签订后三个工作日内支付乙方工程总价的50%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量和验收1. 乙方须按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。

2. 工程竣工后，乙方须通知甲方进行验收。

甲方在接到通知后的三个工作日内进行验收。

验收合格后，双方签署验收报告。

3. 若工程存在质量问题，乙方须在甲方提出异议后的三个工作日内进行整改。

五、工程变更1. 若甲方需在施工过程中变更工程设计或要求，应当书面通知乙方。

乙方应在接到通知后三个工作日内提出变更方案。

双方就变更方案达成一致后，进行变更。

若变更导致工程量增加或减少，双方应相应调整工程总价。

2. 若甲方提出重大设计变更，导致乙方无法继续履行本合同，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成部分的工程款及相应损失。

六、违约责任1. 若乙方未按约定工期完成工程，应支付甲方违约金，违约金为工程总价的10%。

若因乙方原因导致工程逾期超过十个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付工程总价20%的违约金。

水电安装合同模板(4篇)

水电安装合同模板甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。

为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：1承包形式：单包工2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。

文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3承包价格：（1）按国家招标建筑面积元。

（2）消防施工按招标建筑面积7363每平方米元。

（3）外网管道施工每米元。

（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。

注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。

二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。

乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。

乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

五、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。

材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

水电安装合同标准范本(4篇)

水电安装合同标准范本发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于____年____月____日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。

补充协议内容如下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。

3、建设规模：大约30000平方米。

二、承包范围、内容及单价1、承包方式：分包（包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。

3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为____年《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE_____20x）及《____年重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE_____20x）定额（以下统称安装定额）和____年____月____日以前的相关配套文件（约定项目除外）。

三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。

四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。

达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。

严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。

2、本工程总工期：以建设单位工期为准。

3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。

4、安全责任（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。

该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。

关于水电安装施工合同范本5篇

关于水电安装施工合同范本(1)总承包方：(以下简称甲方)分包方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。

第一条工程概况一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。

第三条工程施工期限一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以2012年3月1日为准。

二、涉及分包工程内容延误工期，发包人(建设单位)签证，工期相应顺延。

由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。

三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。

第四条工程质量一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。

二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。

直至合格，并承担由此而产生的一切费用。

四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。

水电安装施工合同电子版(6篇)

水电安装施工合同电子版甲方：_____代表（以下简称甲方）乙方：_____代表（以下简称乙方）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就。

水电安装劳务分包事宜协商一致。

制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）工期要求乙方必须在____年____月____日前竣工。

乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

工程承包方式：包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

采用固定劳务单价方式。

合同价款本合同价款为人民币：_____元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。

该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。

付款和结算方式工程款支付：工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，____日内甲方向乙方按比例给予支付。

保修期1年。

设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材（未计价材料）均由甲方采购供应，所有辅料（计价材料）由乙方自行负责。

2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

双方职责1甲方职责按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

（2）甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场负责有关签证。

水电安装施工合同范文(4篇)

水电安装施工合同范文建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：____年 ____月 ____日建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。

经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。

开工日期： ____年 ____月 ____日竣工日期： ____年 ____月 ____日2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停（4）工程款未按时支付；（5）不可抗力（如地震台风火灾等）3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。

但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。

为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。

标准水电安装合同范本8篇

标准水电安装合同范本8篇第1篇示例：标准水电安装合同范本甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）经双方协商一致，就甲方位于______的房屋的水电安装工程，达成以下合同：一、项目内容和要求1. 乙方应按照相关规定和标准，对甲方的房屋进行水电安装工程。

2. 乙方应保证安装的水电设备符合国家标准，使用高质量材料，保证施工质量。

3. 安装完毕后，乙方应负责对安装设备进行维护保养，并提供相应的保修服务。

二、工程进度和质量保障1. 双方应按照合同约定的工期完成工程，否则应承担相应的违约责任。

2. 工程完成后，乙方应与甲方共同验收，确保工程质量符合要求，并解决存在的问题。

3. 乙方保证工程质量，并承诺在一定期限内提供免费维修服务。

三、价格和支付方式1. 合同总价为______元，包括材料费、人工费及其他费用。

2. 甲方应在合同签订时支付合同总价的______%作为订金，余款应在工程竣工后一周内支付清楚。

3. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用，甲方应承担相应责任，如因乙方原因导致的责任，乙方应承担相应责任。

四、合同解决纠纷方式1. 双方在合同履行过程中如有纠纷，应协商解决；协商不成，提交有关部门或仲裁机构处理。

2. 合同解释权归双方共同拥有，解释问题应坚持公平合理的原则。

五、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自甲方支付订金之日起开始履行。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______以上内容为标准水电安装合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。

希望本合同能够为双方合作提供保障，顺利完成水电安装工程。

第2篇示例：标准水电安装合同范本甲方（承包商）：__________________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就乙方住宅的水电安装事宜达成如下协议：一、安装内容1. 乙方住宅的水电安装包括但不限于给排水管道、供水管道、照明电路、插座、开关等设施的安装。

水电施工合同范本标准版(推荐5篇)

水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。

简单水电安装合同5篇

简单水电安装合同5篇简单水电安装合同 (1) 甲方：乙方：双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。

一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。

电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。

施工过程中所用材料全部由甲方负责。

二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。

三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20xx年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据中华人民共和国行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20xx)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20xx)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20xx)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。

六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。

五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。

2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。

3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。

4、在安排合理的前提下，甲方对不服从项目管理，不服从生产调度的施工队伍，可以作出相应处罚，严重时可以解除施工合同，按纠纷处理办法进行处理。

水电安装施工合同范本8篇

水电安装施工合同范本8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就本水电安装工程施工事项，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________________________________________2. 工程地点：______________________________________________________3. 工程范围：本工程包括给水、排水、电气等施工图纸中的所有内容。

二、工程期限1. 承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。

2. 如因发包方原因造成工程停工，工期相应顺延。

承包方应妥善保护已完成的工程，如因承包方保护措施不当造成已完工程损坏，应由承包方负责并承担由此造成的损失。

工期不予顺延。

三、工程质量及验收标准1. 工程质量必须符合国家颁发的现行相关施工规范、质量评定标准和设计要求，经发包人验收合格后方能交付使用。

承包方在施工中必须配备质检人员和有关的试验设备。

本工程质量必须确保市优质工程或良好标准。

达不到要求时承包方必须返工并承担由此造成的经济损失。

返工后仍达不到要求时，承包方自行承担由此产生的全部责任。

篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程质量和进度，经双方充分协商，达成以下水电安装施工合同：一、工程概况1. 工程名称：__________水电安装工程。

2. 工程地点：__________。

3. 承包范围：本工程的水电安装，包括室内外给排水管道、电缆线路、照明系统、弱电系统等安装工程。

水电安装合同范本6篇

水电安装合同范本6篇水电安装合同范本 (1)1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。

甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。

乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。

如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3、乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。

如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

水电安装合同范本 (2) 发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

一.工程概况建设单位名称：工程名称：建设地点：标段(栋号)：建筑面积(水暖、电气)：各标段以土建竣工实际面积为准总建筑面积：暂定为㎡二、乙方进场人数(附名册)乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求(一)开工日期：年月日(二)总(日历)工期：个月(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。