总包分包三方协议
甲分总包方配合三方合同协议2篇
甲分总包方配合三方合同协议2篇篇1合同编号：【编号】甲方（总承包方）：【公司名称】地址：【地址】法定代表人：【姓名】联系方式：【电话/邮箱】分包方：【公司名称】地址：【地址】法定代表人：【姓名】联系方式：【电话/邮箱】第三方（合作方）：【公司名称】地址：【地址】法定代表人：【姓名】以及其他相关人员联系方式：【电话/邮箱等】等必要信息。
为保障各方合法权益，明确各方职责与义务，在各方充分理解并达成一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，特订立本三方合同协议。
一、协议目的明确甲方总承包方、分包方及第三方之间的合作关系，约定各方在项目实施过程中的职责、权利及义务，确保项目顺利进行并维护各方合法权益。
二、项目概况（在此描述项目的名称、地点、规模、工作内容等基本情况。
）三、甲方的职责与义务（在此详细列出甲方在本次合作中的各项职责与义务。
）包括但不限于以下几个方面：项目管理、进度控制、质量控制、安全管理等。
甲方应确保项目的顺利进行，并对分包方及第三方的工作进行协调和管理。
四、分包方的职责与义务一、合同目的及背景概述：简要说明合同的目的和项目背景为后续内容提供背景信息。
突出重点条款：突出强调重要的条款如各方的职责与义务违约责任解决争议的方式等以便于查阅和理解。
清晰明确的格式：使用清晰的标题和分段使内容结构清晰易于理解。
避免法律术语的过度使用：尽量使用通俗易懂的语言避免过多的法律术语以减少理解难度。
下面提供一个简化并优化后的合同模板：甲总包与分包及第三方合作合同协议甲方（总包方）：【名称】【其他基本信息】乙方（分包方）：【名称】【其他基本信息】丙方（第三方）：【名称】【其他基本信息】为共同完成【项目名称】经各方友好协商订立以下合同条款：篇2协议编号：XXXXXX甲方：___________（以下简称甲方）乙方：___________（以下简称乙方）丙方：___________（以下简称丙方）鉴于甲方与乙方已签订相关分包合同，为确保项目顺利进行，现甲方、乙方与丙方经过友好协商，就甲分包方配合事宜达成如下协议：一、协议目的为确保项目的顺利进行，明确甲、乙、丙三方的权益及义务，规范各方在项目中的行为，特订立本协议。
三方分包合同
三方分包合同三方分包合同（精选13篇）三方分包合同篇1建设方：总包方：分包方：为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程工程的总包服务费二、工程。
三、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对施工已完工程的`成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
总包分包三方协议书范本
工程三方协议建设单位：（以下简称甲方）总包单位：（以下简称乙方）分包单位：（以下简称丙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书，并同意共同遵守。
一、工程概况：1、工程承包内容：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、承包方式：本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。
二、合同工期:开工日期：具体以现场批准的开工日期为准工期：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准三、工程质量：1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。
四、施工环境：丙方需加强自身的施工现场管理，执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，无安全事故。
五、合同价款：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准六、工程结算：1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准2、若本合同出现未作规定的情况，则根据甲、丙双方协商结果执行。
七、工程款支付：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准八、各方权利及义务：1、甲方权利和义务1.1、负责现场的“三通一平”工作。
1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套，向丙方提供施工图3套，并由甲方组织负责图纸会审。
1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交，并办理相关移交手续。
2、乙方权利和义务2.1、开始施工前，向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。
2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。
2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费（由甲方支付）2.5、如非乙方原因造成的工程延期，造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。
发包、总包、分包三方协议模版
三方合作协议本协议由以下三方在平等、自愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，就___项目（以下简称“项目”）的发包、总承包及分包事宜达成如下协议，以资共同遵守。
第一条协议主体1.1发包方（甲方）：___法定代表人/负责人：___地址：___1.2总承包方（乙方）：___法定代表人/负责人：___资质证书号：___地址：___1.3分包方（丙方）：___法定代表人/负责人：___资质证书号：___地址：___第二条项目概况2.1项目名称：___2.2项目地点：___2.3工程内容：___（详细描述工程范围、规模、技术要求等）2.4工期要求：自___年___月___日起至___年___月___日止，共计___天（具体工期可根据实际情况调整，并需明确关键节点时间）。
第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：本合同项下工程总价为人民币___元（大写：___），包括但不限于人工费、材料费、机械费、税费、管理费等所有费用。
3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后___个工作日内，甲方支付合同总价的___%作为预付款。
（2）进度款：根据工程进度，按月/阶段支付，乙方提交已完成工程量报告，经甲方及监理审核确认后___个工作日内支付至已完成工程量的___%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后___个工作日内，支付至合同总价的___%；剩余___%作为质保金，质保期满且无质量问题后___个工作日内一次性付清。
（4）分包款支付：乙方收到甲方支付的相应款项后，应在___个工作日内按本协议约定支付给丙方。
第四条工程质量与验收4.1工程质量标准：符合国家现行的建筑工程质量验收规范及本合同约定的标准。
4.2隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程覆盖前___小时通知甲方及监理进行验收，未经验收合格不得擅自隐蔽。
4.3中间验收：按施工进度计划进行，包括但不限于基础验收、主体结构验收、装修验收等。
工程三方分包协议书范本
工程三方分包协议书范本甲方：（以下简称“业主”）地址：联系方式：乙方：（以下简称“总包商”）地址：联系方式：丙方：（以下简称“分包商”）地址：联系方式：鉴于业主拥有位于上述地址的工程项目（以下简称“项目”），并计划将该项目的施工任务委托给总包商，总包商同意将项目的一部分工程分包给分包商，为确保各方在分包过程中的权益，经协商，各方达成如下协议：一、工程概述1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 工程分包内容：二、分包商的责任和义务2.1 分包商应按照业主和总包商的要求，完成分包工程的施工任务。
2.2 分包商应确保分包工程的质量和安全，遵守相关法律法规和行业标准。
2.3 分包商应按照约定的工期完成工程，不得延误。
2.4 分包商应承担分包工程的一切费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输等。
2.5 分包商应服从总包商的管理和协调，遵守总包商现场管理制度。
三、总包商的责任和义务3.1 总包商应按照业主的要求，完成整个项目的施工任务，并保证分包工程的质量和安全。
3.2 总包商应负责分包商的施工管理和协调，确保分包工程按期完成。
3.3 总包商应负责与业主的沟通和协调，处理分包工程有关事宜。
3.4 总包商应承担分包商因分包工程导致的损失和责任。
四、业主的责任和义务4.1 业主应按照约定时间和方式支付分包工程的价款。
4.2 业主应提供分包工程所需的施工场地、设施和条件。
4.3 业主应负责对分包工程的质量和安全进行监督和检查。
4.4 业主应协助总包商和分包商解决分包工程中出现的问题。
五、合同价款及支付方式5.1 分包工程的合同价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。
5.2 业主应在分包工程完成后支付合同价款。
5.3 支付方式为银行转账，账户信息如下：六、违约责任6.1 各方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任。
6.2 因不可抗力原因导致无法履行协议的，各方可协商解决。
七、争议解决7.1 各方应友好协商解决因履行本协议而产生的任何争议。
甲分总包方配合三方合同协议7篇
甲分总包方配合三方合同协议7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（分总包方）：____________________公司（以下简称甲方）乙方（分包合作方一）：____________________公司（以下简称乙方）丙方（分包合作方二）：____________________公司（以下简称丙方）鉴于甲、乙、丙三方本着互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，就甲方作为分总包方与乙方、丙方进行合作事宜达成如下协议：一、合同目的及合作范围本合同旨在明确甲、乙、丙三方在工程项目中的合作关系及各自职责，确保项目顺利进行，实现共赢目标。
合作范围包括但不限于工程项目的设计、施工、验收及后期维护等阶段。
二、合作期限本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期为项目开始至竣工验收合格后的______年，期满前双方协商一致可续约。
三、各方职责及义务（一）甲方职责：1. 作为分总包方，负责项目的整体规划及现场统一管理；2. 协调乙方与丙方之间的工作，确保双方配合密切；3. 负责工程质量的监管及验收标准的制定；4. 按时支付乙方和丙方的服务费用。
（二）乙方职责：负责项目的部分施工任务，包括但不限于以下事项：1. 按照合同约定完成施工任务；2. 保证施工质量符合国家标准及甲方要求；3. 配合丙方完成与其他分包工程的衔接工作；4. 定期向甲方汇报施工进度及存在问题。
（三）丙方职责：负责项目的另一部分施工任务，具体职责如下：1. 完成指定施工任务，确保工程质量；2. 与乙方紧密配合，共同推进项目进展；3. 及时向甲方报告施工进度及遇到的问题；4. 保证施工过程中的安全生产。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据工程项目实际情况确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付乙方和丙方的服务费用，支付比例为______%。
待工程竣工验收合格后，完成结算支付剩余款项。
甲分总包方配合三方合同协议8篇
甲分总包方配合三方合同协议8篇第1篇示例：甲分总包方配合三方合同协议为了更好地规范甲分总包方与三方合同关系，制定本协议。
第一条本协议的目的为了明确甲分总包方与三方在合同履行过程中的权利义务，保证项目的顺利推进，保障各方的合法权益，特制定本协议。
第二条合作内容1. 甲分总包方应按照三方合同的约定，完成相应的工程内容，保证工程质量。
2. 三方应提供必要的支持和配合，协助甲分总包方顺利的进行工程施工。
第五条合同履行1. 双方应按照三方合同的约定，严格履行各自的义务。
2. 如有涉及到变更合同的事项，需经过双方协商一致并签订书面变更协议。
第六条争议解决1. 在合同履行过程中如发生争议，双方应先协商解决；协商不成的，可申请仲裁或起诉。
2. 争议的解决方式应遵守相关法律法规的规定。
第七条保密条款双方在合作过程中所获得的商业秘密、技术资料等，应负有保密的义务，不得擅自泄露。
第八条生效与终止1. 本协议自双方签字生效，至合同履行完毕终止。
2. 双方一致同意终止本协议的，应书面确认并签字。
以上就是甲分总包方配合三方合同协议的内容，希望双方能够遵守协议内容，共同努力，顺利完成工程合作。
第2篇示例：甲分总包方配合三方合同协议一、前言为了更好地实施工程项目，保障各方利益，确保工程顺利完成，特制定此甲分总包方配合三方合同协议。
本协议是甲分总包方与三方的约定，具有合同效力。
二、定义1. 甲分总包方：指工程项目中负责整体分包管理的主要承包商。
2. 三方：指其他参与项目的主要承包商、分包商或供应商。
3. 工程项目：指本协议所涉及的具体工程项目。
三、甲分总包方的责任1. 提供必要信息：甲分总包方应向三方提供工程项目的相关信息，包括设计图纸、施工计划、进度安排等。
2. 协调合作：甲分总包方应与三方进行密切合作，共同商讨解决工程项目中出现的问题和矛盾。
3. 确保质量：甲分总包方应监督三方的施工工艺和施工质量，确保工程项目按照设计要求和标准进行施工。
总包三方协议合同模版
总包三方协议合同模版甲方（总承包方）：_____________________地址：_________________________________________乙方（分包方一）：_____________________地址：_________________________________________丙方（分包方二）：_____________________地址：_________________________________________鉴于甲方作为总承包方，乙方和丙方作为分包方，三方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方将部分工程分包给乙方和丙方的相关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：________________________________________2. 工程地点：________________________________________3. 工程内容：________________________________________4. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条分包范围及工作内容1. 乙方分包范围及工作内容：________________________________________2. 丙方分包范围及工作内容：________________________________________第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2. 乙方和丙方应确保分包工程的质量达到甲方要求，并接受甲方的质量监督。
第四条工程价款及支付方式1. 乙方工程价款：________________________________________2. 丙方工程价款：________________________________________3. 支付方式：________________________________________第五条工程进度1. 乙方和丙方应按照甲方的工程进度要求，合理安排施工进度。
建设总包分包三方协议
建设总包分包三方协议建设总包分包三方协议甲方（建设总包商）：______________________________________________________ ____（以下简称“甲方”）乙方（分包商）：______________________________________________________ _______（以下简称“乙方”）丙方（业主或委托方）：______________________________________________________ _（以下简称“丙方”）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，甲、乙、丙三方本着平等互利的原则，经充分沟通与协商，达成以下协议：一、基本信息甲方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________电话：_________________________ 传真：_________________________乙方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________电话：_________________________ 传真：_________________________丙方联系方式：地址：_____________________________ 邮编：_____________________电话：_________________________ 传真：_________________________二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份：建设总包商，负责整个工程项目的实施。
权利：在工程项目实施的过程中，负责严格按照双方约定的规范和要求进行施工，监督乙方履行分包工程项目，并对工程质量和安全负主要责任。
义务：按约定的时间完成工程项目，制定施工计划和施工技术方案等文件，并在工程实施过程中负责协调、监督和管理工程项目的所有阶段。
总包分包管理三方协议书
甲方（总包方）：________乙方（分包方）：________丙方（监督管理方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就总包分包管理事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目工期：____________________5. 项目投资：____________________二、总包分包管理范围1. 甲方负责项目的整体规划、组织、协调和监督，并对项目质量、进度、安全、环保等方面进行全面管理。
2. 乙方负责按照甲方的要求，完成分包范围内的施工、安装、调试等工作。
3. 丙方负责对甲乙双方的项目实施情况进行监督管理，确保项目按期、保质、保量完成。
三、权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）有权对乙方分包范围内的施工质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查；（2）有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；（3）有权对乙方违反合同的行为进行处理；（4）负责协调解决项目实施过程中出现的问题。
2. 乙方权利与义务：（1）按照甲方要求，按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务；（2）确保施工质量符合国家相关标准和规范；（3）遵守国家法律法规，履行安全生产、环保等义务；（4）接受甲方和丙方的监督检查。
3. 丙方权利与义务：（1）对甲乙双方的项目实施情况进行监督检查，确保项目按期、保质、保量完成；（2）协助甲方和乙方解决项目实施过程中出现的问题；（3）对甲乙双方违反合同的行为进行处理。
四、违约责任1. 甲方未按照合同约定提供施工条件或因甲方原因导致乙方不能按期完成施工任务的，甲方应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按照合同约定完成施工任务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。
甲分、总包方配合三方合同协议精选3篇
甲分、总包方配合三方合同协议(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方(发包方)：********地址：********邮编：********电话：********传真：********乙方(供货方)：********地址：********邮编：********电话：********传真：********丙方(承包方)：********地址：********邮编：********电话：********传真：********鉴于：1、甲方系本项目的开发商；2、乙方系本项目安装工程的分包方；3、丙方系本项目的总包方；4甲丙双方签订了编号为的《建安工程协议》，且上述协议中商定了丙方在甲分工程中应尽的协作义务。
甲乙丙三方依据《XX民法典》等有关法律规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经友好协商，签订本合同。
一、选购物品说明1、选购物品及说明(包括产品数量、品牌、规格、单价等)(详见附件一)2、技术指标和质量标准二、合同总价款和支付方式1、本合同项下总价款为人民币(大写)：********上述合同项下总价款系甲方依据本合同向乙方支付的全部费用，该费用包括但不限于甲方所订购产品的生产、供应、包装、运输(含保险费)、安装、税金以及因质量问题引起的修理、更换、技术指导和培训费用。
乙方因履行本合同所产生的其他费用由乙方自行担当。
2、本合同总价款根据以下程序由甲方分期支付，甲方直接将应付款项划至乙方指定的账户内：1)本合同生效之日起15日内，甲方支付合同总价款的***%，计人民币********元；2)乙方按合同规定在发货时间将相关单据(包括但不限于有关运输提单、商业发票、装箱单和质量证书等)，以牢靠方式寄递给甲方。
甲方自收到以上单据之日起15日内，向乙方支付工程总价款的*%，计人民币元；3)乙方将本合同项下产品运送至本合同商定的交付地点并验收合格后15日内，甲方支付合同总金额的***%，计人民币******元。
总分包工程三方协议书
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程工期：____________________5. 工程合同总价：人民币____________________元整。
二、总包方责任1. 甲方负责按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成总包工程。
2. 甲方负责与丙方签订总承包合同，并确保合同内容的合法、合规。
3. 甲方负责协调、监督乙方按照合同约定完成分包工程。
4. 甲方负责对分包工程的质量、安全、进度等进行监督检查。
5. 甲方负责按照合同约定支付乙方工程款。
三、分包方责任1. 乙方负责按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成分包工程。
2. 乙方应按照甲方要求，接受甲方对分包工程的监督检查。
3. 乙方应保证分包工程的质量，不得出现质量问题。
4. 乙方应按照甲方要求，对分包工程进行施工组织设计，确保施工安全。
5. 乙方应按照合同约定，及时向甲方提供工程进度、质量、安全等相关资料。
四、丙方责任1. 丙方负责按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成业主工程。
2. 丙方应按照合同约定，支付甲方工程款。
3. 丙方应按照合同约定，配合甲方、乙方完成工程验收。
4. 丙方应按照合同约定，承担因工程问题引起的法律责任。
五、合同履行1. 本协议自三方签字盖章之日起生效，有效期为____________________年。
2. 合同履行期间，如遇不可抗力因素，导致工程无法按期完成，经三方协商一致，可延长合同工期。
3. 合同履行期间，如因甲方、乙方、丙方任何一方的违约行为导致合同无法履行，违约方应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中，如发生争议，三方应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
建设单位、总、分包工程三方协议(2024精)
建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本协议为建设单位、总包方和分包方之间的合作协议，旨在明确各方的权利和义务，规范工程合作过程，保障项目的顺利进行。
2. 协议主体2.1 建设单位建设单位是指工程项目的权属所有人或委托的代理人。
建设单位有权组织和监督工程实施，对工程进度和质量负责。
2.2 总包方总包方是指被建设单位委托进行工程施工的承包方。
总包方负责组织工程的各个分包工程，并协调各方的合作，确保工程顺利进行。
2.3 分包方分包方是指由总包方委托进行工程施工的承包方。
分包方负责按照合同要求完成相应的工程内容，并提供相应的施工资料和质量保证。
3. 合作内容3.1 工程范围本协议涵盖的工程范围包括但不限于：•建筑施工•土木工程•机电安装•工程设备供应3.2 合同条款建设单位、总包方和分包方之间的合同条款应明确工程范围、工期、质量标准、报酬方式等内容。
各方在签署本协议前应对合同条款进行充分协商，并达成一致意见。
3.3 工作计划各方应根据工程范围和合同条款制定详细的工作计划，并在工程实施过程中及时调整和更新。
工作计划应包括工程进度、资源配备、工作分工等内容。
4. 服务和义务4.1 建设单位的服务和义务建设单位应向总包方提供工程设计图纸、资料等必要的信息，并协助总包方办理工程施工相关手续。
建设单位还应监督工程实施的进度和质量，并及时提供必要的支持和配合。
4.2 总包方的服务和义务总包方应按照工程合同的要求，负责组织分包方进行工程施工，并确保工程进度和质量。
总包方还应及时向建设单位汇报工程进展情况，并配合建设单位的监督和检查工作。
4.3 分包方的服务和义务分包方应按照工程合同的要求，完成分包工程的施工任务，并确保工程进度和质量。
分包方应配合总包方的协调工作，及时提供施工资料和工作进展情况。
5. 资金支付5.1 支付方式建设单位应按照工程合同的约定，及时支付总包方和分包方的工程款项。
支付方式可以包括一次性支付、分期支付等方式。
工程分包三方协议范本模板
工程分包三方协议范本模板工程分包三方协议范本模板甲方：（委托方名称）地址：联系人：电话：乙方：（总承包方名称）地址：联系人：电话：丙方：（分包方名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方承包的（项目名称），需要进行工程分包，现甲方与乙方、丙方协商一致，达成以下协议：一、各方身份甲方为委托方，乙方为总承包方，丙方为分包方。
二、权利和义务2.1 甲方权利和义务1) 委托乙方进行总承包，并负责与乙方、丙方进行协调沟通。
2) 按协议约定支付工程款。
3) 提供必要的设计图纸、技术资料和施工安排等。
4) 对分包工程的质量、进度、安全进行督导和检查。
5) 对乙方、丙方违约行为进行追究。
2.2 乙方权利和义务1) 承担工程总承包责任，完成委托方交付的工程。
2) 招标选定分包方，并与丙方签订分包合同，并对于分包方所签署合同的履约进行跟踪，如果分包方发生违约行为则由乙方追究责任并赔偿甲方的损失。
3) 负责对分包方的质量、进度、安全进行严格监督和检查。
4) 对于分包方在承包过程中所遇到的困难进行协调和解决。
5) 在工程完工后，按照协议约定进行验收，并承诺在合同规定的保修期内对工程进行保修。
2.3 丙方权利和义务1) 严格按照分包合同进行工程的设计、标准、施工和管理。
2) 如分包方在承包过程中需要对工程的设计或者施工方式进行变更，需征得乙方以及甲方的同意，并进行合同的修改，变更后合同仍须具有法律效力。
3) 在工程完工后进行验收，并承诺在合同规定的保修期内对工程进行保修。
4) 如分包方违约行为造成委托方的损失，由分包方承担相应的违约赔偿责任。
三、履行方式和期限3.1 本协议自双方签署之日起生效，并在工程完工后自动失效。
3.2 工程分包的履行方式为分包分项施工，分项验收。
3.3 各方应在工程分包开工前，确定工程计划和分包计划，并确保分包方能够按计划保质保量完成合同规定的事项。
四、违约责任4.1 如乙方或丙方违反本协议约定，未能按时、按质、按量完成本协议规定的事项，则对于违约方应承担违约赔偿责任。
总包三方协议书范本
甲方（总包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（分包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]丙方（业主方）：[丙方全称]地址：[丙方地址]法定代表人：[丙方法定代表人姓名]联系电话：[丙方联系电话]鉴于：1. 甲方为[工程名称]项目的总包方，负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程；2. 乙方愿意成为[工程名称]项目的分包方，承担甲方指定的部分施工任务；3. 丙方为[工程名称]项目的业主方，负责项目的投资和最终验收；为了明确各方的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本协议如下：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程内容：[工程内容]5. 工程工期：[工程工期]二、总包方责任1. 甲方负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程，确保项目按时、按质、按预算完成；2. 甲方应按照合同约定，及时向乙方提供施工图纸、技术资料、施工方案等；3. 甲方应按照国家相关法律法规和行业规范，对乙方施工过程中的安全生产进行监督和指导；4. 甲方应承担因自身原因导致的项目延误、质量不合格等责任。
三、分包方责任1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料、施工方案等，按照合同约定的时间、质量和标准完成分包任务；2. 乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范，确保施工过程中的安全生产；3. 乙方应按照甲方的要求，配合甲方进行项目验收，并对验收过程中出现的问题负责整改；4. 乙方应承担因自身原因导致的质量问题、安全事故等责任。
四、业主方责任1. 丙方负责项目的投资，按照合同约定的时间和方式支付工程款项；2. 丙方负责对项目的最终验收，并对验收合格的项目进行使用；3. 丙方应按照合同约定，配合甲方和乙方进行项目验收，并对验收过程中出现的问题提出整改要求；4. 丙方应承担因自身原因导致的项目延误、验收不合格等责任。
发包、总包、分包三方协议模版(3篇)
第1篇甲方（发包方）：乙方（总包方）：丙方（分包方）：鉴于甲方拟进行某工程项目（以下简称“本项目”），需要乙方作为总包方进行项目管理与施工，同时乙方拟将部分工程内容分包给丙方，为确保项目顺利进行，明确各方权利义务，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：________________________1.2 项目地点：________________________1.3 项目规模：________________________1.4 项目内容：________________________1.5 项目总投资：________________________1.6 项目工期：________________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方权利：（1）对项目进行监督和管理；（2）对乙方和丙方的施工质量、进度、安全等进行检查；（3）在项目实施过程中，有权要求乙方和丙方提供相关资料；（4）在项目完成后，有权验收并支付工程款。
2.2 甲方义务：（1）按照合同约定的时间、地点提供施工图纸和有关技术资料；（2）确保提供施工场地及施工所需的场地设施；（3）按照合同约定支付工程款；（4）协助乙方和丙方解决施工过程中遇到的问题。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方权利：（1）根据甲方提供的设计图纸和施工要求，组织施工；（2）对丙方的施工进行监督管理；（3）在项目实施过程中，有权要求丙方提供相关资料；（4）在项目完成后，有权验收并支付分包款。
3.2 乙方义务：（1）按照合同约定的时间、地点、质量要求完成项目；（2）对项目进行全过程管理，确保施工质量、进度、安全；（3）按照合同约定支付分包款；（4）在项目实施过程中，负责协调解决施工过程中遇到的问题。
第四条丙方权利与义务4.1 丙方权利：（1）按照乙方的安排进行施工；（2）在施工过程中，有权要求乙方提供相关资料；（3）在项目完成后，有权要求乙方验收并支付分包款。
建设单位、总、分包工程三方协议正规范本(通用版)
建设单位、总、分包工程三方协议1. 引言本文档是建设单位、总承包方和分包方之间的三方协议，旨在明确各方在项目实施过程中的职责、权利和义务，以确保工程能够按时、按质、按量完成。
2. 协议背景建设单位作为业主方，通过总承包方来统筹安排工程的实施，并通过与分包方合作，将工程任务划分为若干个具体的分包任务。
本协议旨在规范三方之间的关系，明确各方的责任和权益，以实现工程的顺利进行。
3. 协议内容a. 基本信息•建设单位：•总承包方：•分包方：b. 工程描述描述工程的基本情况和规模，并指明工程所在地。
c. 分包任务列出所有分包任务及其范围、工期、费用等。
d. 总承包方责任总承包方需按照协议约定，统筹协调各分包任务，监督工程进度和质量，并负责与建设单位沟通、报告和协商等事宜。
e. 分包方责任分包方需按照总承包方的统一安排，完成分包任务，并保证工程质量、工期和安全等。
f. 付款方式规定建设单位向总承包方和分包方支付工程款的方式、时间和金额等。
g. 变更和索赔对于工程变更和可能产生的索赔事项，规定相关程序和责任划分。
h. 安全生产与质量保证规定各方必须严格遵守安全生产和质量保证要求，确保工程施工过程中的安全和质量。
i. 保密条款对于涉及商业机密和技术机密的事项，规定保密责任和措施。
j. 争议解决规定各方在履行协议过程中发生争议时的解决方式和程序。
k. 协议生效和终止指明协议的生效日期和终止条件。
4. 其他事项如果有其他需要明确的事项，可以在此进行描述和规定。
5. 签署各方代表在本文档最后一栏签字确认，并附上日期。
本协议经各方代表详细阅读，确认无误后，签署为证。
建设单位代表：________________ 日期：________________总承包方代表：________________ 日期：________________分包方代表：________________ 日期：________________。
甲方总承包分包方三方协议
甲方总承包分包方三方协议协议双方甲方：__________________（简称甲方）乙方：__________________（简称乙方）丙方：__________________（简称丙方）三方根据平等、公正、诚信原则，经过友好协商，达成如下协议：协议内容1.合同目的本合同的目的是规定所有建筑工程的总承包范围的，包括：•设计•材料采购•施工•质量控制•安全控制•现场管理同时，甲方授权乙方向丙方技术分包，为甲方完成建筑工程部分工程，并对该等工程的质量、安全及进度负责。
2.参与合同的项目该合同涉及的项目为：___________________（详细列举受合同约束的具体项目）。
3.工程质量和安全甲方要求所有工程按合同所规定的标准按时完成，同时保证工程质量符合国家有关标准，并负责工程建设过程中的安全控制和环保工作。
乙方和丙方要严格按照国家有关标准进行施工，同时保证施工过程中的安全和环保工作，并保证分包工程的质量。
4.合同价款及付款方式1.总承包价款：___________________元（大写：___________________元）。
2.技术分包价款：___________________元（大写：___________________元）。
总承包价款按_______%（大写：___________________%）作为首期付款，分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付，尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
技术分包价款按_______%（大写：___________________%）作为首期付款，分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付，尾款则分期于工程进度到达_______%、_______%、_______%时支付。
5.保证金1.为保证合同的履行，甲方应在签订本合同时向乙方提供___________________元保证金。
建设单位、总、分包工程三方完整协议
建设单位、总、分包工程三方协议一、协议目的本协议旨在规范建设单位、总包单位和分包单位之间在工程项目实施过程中的合作关系，确保各方的权益得到保护，共同推进工程项目的顺利进行。
二、协议有效期本协议从双方签署之日起生效，有效期为工程项目的全过程。
如果在实施过程中需要修改本协议的任何条款，必须经过双方协商并取得书面一致同意。
三、协议内容1. 建设单位的责任•提供符合工程项目要求的设计文件和技术要求，并保证其合法性、真实性和完整性。
•及时提供项目资金，并按时支付总包单位和分包单位的工程款项。
•在工程项目实施过程中，按照约定提供必要的协助和配合，解决实施过程中的问题。
2. 总包单位的责任•根据建设单位提供的设计文件和技术要求，编制详细的施工方案，并按照要求进行施工。
•管理和协调分包单位的工作，确保分包单位按时交付符合质量要求的工程成果。
•按规定监督和检查施工过程，确保工程质量和安全达到要求，并及时报告建设单位。
•及时处理施工过程中的问题和纠纷，保证工程项目的进度和顺利进行。
3. 分包单位的责任•根据总包单位提供的施工方案，按时完成分包任务，并保证工程质量符合要求。
•在工程项目实施过程中，按照总包单位的安排和要求，积极配合和协助总包单位工作。
•及时向总包单位汇报工程进展和问题，配合总包单位解决施工过程中的技术和质量问题。
4. 权益保护•各方必须遵守相关法律法规和合同约定，确保各自的权益得到保护。
•如发生争议，应当通过友好协商解决。
如果无法协商达成一致，可以根据合同约定或者相关法律途径解决。
四、协议解除在情况下，本协议可以被解除：经双方书面协商一致，达成解除协议的决定。
一方严重违反本协议的约定，给另一方造成严重损失，并在收到通知后未能在合理期限内进行纠正。
五、协议的变更和补充本协议的任何条款都需要双方的书面一致同意才能进行修改和补充。
一旦发生变更或补充，必须按规定的程序进行，并以书面形式确认。
六、其他事项•本协议一式两份，分建设单位、总包单位和分包单位各执一份，具有同等法律效力。
甲分、总包方配合三方合同协议7篇
甲分、总包方配合三方合同协议7篇篇1合同编号：XXXX-XXXX-XXXX甲方（分包方）：XXX公司乙方（总包方）：XXX公司丙方（配合方）：XXX公司签订日期：XXXX年XX月XX日一、合同目的本合同旨在明确甲方、乙方和丙方在工程项目中的权利和义务，确保各方密切配合，共同完成工程任务。
二、工程概况工程名称：XXX项目工程地点：XXX工程内容：XXX三、各方职责（一）甲方（分包方）职责：1. 按合同约定完成分包工程；2. 提供必要的施工资料和设备；3. 配合乙方和丙方的施工进度。
（二）乙方（总包方）职责：1. 负责整个工程的总体规划和协调；2. 提供必要的施工设备和资源；3. 确保施工质量和进度；4. 配合丙方的施工进度。
（三）丙方（配合方）职责：1. 按合同约定完成配合工程；2. 提供必要的施工资料和设备；3. 配合甲方和乙方的施工进度。
四、施工配合与协调1. 甲方、乙方和丙方应定期召开项目协调会，讨论并解决施工过程中出现的问题；2. 各方应积极配合，确保施工进度和质量；3. 在施工过程中，如需调整施工方案，应经各方协商一致后实施。
五、质量保证与验收1. 甲方、乙方和丙方应共同制定工程质量标准；2. 各方应严格按照质量标准进行施工；3. 工程竣工后，应进行验收，验收标准和程序按国家相关规定执行。
六、合同价款与支付方式1. 合同价款根据工程量清单和单价确定；2. 支付方式：预付款+进度款+结算款，具体比例和支付时间按合同约定执行；3. 甲方、乙方和丙方应按照合同约定及时支付款项。
七、违约责任与纠纷解决1. 如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失；2. 纠纷解决：首先通过协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，按国家相关法律法规执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程三方协议
建设单位：（以下简称甲方）
总包单位：（以下简称乙方）
分包单位：（以下简称丙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书，并同意共同遵守。
一、工程概况：
1、工程承包内容：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
2、承包方式：本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。
二、合同工期:
开工日期：具体以现场批准的开工日期为准
工期：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
三、工程质量：
1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。
四、施工环境：
丙方需加强自身的施工现场管理，执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，无安全事故。
五、合同价款：
以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
六、工程结算：
1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
2、若本合同出现未作规定的情况，则根据甲、丙双方协商结果执行。
七、工程款支付：
以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准
八、各方权利及义务：
1、甲方权利和义务
1.1、负责现场的“三通一平”工作。
1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套，向丙方提供施工图3套，并由
甲方组织负责图纸会审。
1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交，并办理相关移交手续。
2、乙方权利和义务
2.1、开始施工前，向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。
2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。
2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费（由甲方支付）
2.5、如非乙方原因造成的工程延期，造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。
2.6、本工程所发生的债权、债务均与乙方无关。
3、丙方的权利和义务
3.1、工程开工前，应向甲方报送施工组织设计和详细的施工进度计划。
3.2、按照经各方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。
3.3、在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、安全法律法规。
严格控制施工噪音、扬尘对周围环境的影响。
所发生的一切费用已综合在丙方的承包单价中，不再另行记取。
3.4、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料，设备设施的防火、防盗工作，发生的非甲、乙双方责任引起的损失均由丙方自行负责。
3.5、从乙方提供的二级配电箱电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，均由丙方自行配备，并必须符合JGJ59-59《建筑施工安全检查》检查用电规范及文明施工要求。
3.6、按甲方要求配备必要的管理人员和施工人员。
3.7、在施工过程中非甲、乙双方造成的工期延误、质量、安全事故，由丙方负责，丙方应及时报告各方。
经甲方、乙方、监理、设计等单位共同研究后，由丙方组织施工，并承担一切费用。
3.8、按规范规定的要求做好材料报检、报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。
3.9、按合同规定的期限内完成工地清理，做到工完、料近、场地清。
3.10、提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
竣工资料一式两份，其中原件一份，复印件一份。
按本工程所在地区域所管辖的质监站有关规定编制，并需符合合肥市档案管理部门的要求。
3.11、丙方应按规定缴纳相关保险费用，完善相关手续，足额支付农民工工资。
3.12、现场水电费按总工程款的 7 ‰计取。
3.13、现场水电费付款方式：丙方暂按合同价的 7 ‰支付水电费，即：
九、违约、索赔和争议：
本合同中各方在履行本合同及因有关之事宜而发生争议的，可以和解或要求有关主管单位调解，如以上方式仍不能解决，可提交合肥市仲裁委员会仲裁。
十、其他条款：
本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持壹份，丙方持壹份，自三方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）丙方：（盖章）代表人：代表人：代表人：
日期：日期：日期：。