专业分包三方协议(签约版)
专业分包合同三方协议书
甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：丙方（以下简称“监理单位”）：鉴于甲方拟对建设项目进行专业分包，乙方愿意承担该专业分包工程，为确保工程质量和安全，明确各方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，并征得丙方的同意，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程工期：____________________二、分包内容2.1 乙方负责上述工程的施工，包括但不限于以下内容：（1）施工图纸范围内的土建、安装、装饰等工程；（2）施工图纸范围内的材料采购、设备安装；（3）施工图纸范围内的试压、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。
三、合同价款及支付方式3.1 本协议合同价款为人民币______元整（大写：______元整）。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点，乙方提交验收报告及相关资料，甲方支付合同价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后，乙方提交结算资料，甲方支付合同价款的_____%；（4）质保期满后，乙方提交质保金退还申请，甲方在收到申请后____个工作日内退还质保金。
四、工程进度及验收4.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程质量。
4.2 甲方有权对工程进行验收，验收标准应符合国家及行业标准。
4.3 乙方应配合甲方进行验收，如验收不合格，乙方应在接到通知后____个工作日内整改完毕。
五、工程变更及索赔5.1 在工程实施过程中，如因设计变更、工程量增加、不可抗力等因素导致工程进度、质量、费用等方面发生变化，双方应协商解决。
专业分包三方协议书
甲方（分包方）：_________________________乙方（建设单位）：_________________________丙方（监理单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在乙方承建的项目中承担专业分包工程事宜，达成如下协议：一、分包工程内容1. 甲方同意在乙方承建的项目中，承担以下专业分包工程：（1）工程名称：_________________________（2）工程地点：_________________________（3）工程规模：_________________________（4）工程内容：_________________________二、工程工期1. 甲方应在接到乙方开工通知后，按照合同约定的工期要求，完成分包工程的施工。
2. 分包工程总工期为______个月，自甲方接到乙方开工通知之日起计算。
三、工程价款及支付方式1. 分包工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 乙方应按以下方式支付工程价款：（1）开工前支付合同总价款的______%，即人民币______元整；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付合同总价款的______%，即人民币______元整；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的______%，即人民币______元整；（4）工程保修期满后，支付合同总价款的______%，即人民币______元整。
四、质量要求1. 甲方应严格按照国家有关质量标准和合同约定，确保分包工程的质量。
2. 乙方有权对分包工程进行质量监督检查，发现质量问题，甲方应及时整改。
五、安全文明施工1. 甲方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保分包工程的安全文明施工。
2. 乙方有权对分包工程的安全文明施工进行监督检查，发现安全隐患，甲方应及时整改。
三方分包协议书范本
甲方：（分包工程发包方名称）乙方：（分包工程承包方名称）丙方：（分包工程劳务提供方名称）鉴于甲方拟将某工程项目中的部分工程内容进行分包，乙方愿意承接该分包工程，丙方愿意提供相关劳务服务，为明确各方的权利、义务和责任，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本协议如下：第一条分包工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 分包工程内容：________________________1.4 分包工程规模：________________________1.5 分包工程工期：________________________第二条分包工程合同价及付款方式2.1 分包工程合同总价为人民币：________________________元整（大写：________________________元整）。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，丙方提交相关资质和人员证明，甲方支付合同总价10%作为预付款；（2）工程进度达到约定节点，乙方提交工程进度款申请和验收报告，甲方在收到乙方申请后5个工作日内支付已完成工程量的80%；（3）工程完工并通过甲方验收后，乙方提交结算报告，甲方在收到结算报告后15个工作日内支付剩余的20%；（4）如遇特殊情况，双方可另行协商付款时间。
第三条质量要求3.1 乙方应严格按照国家有关工程质量标准及甲方要求，确保分包工程的质量达到国家规定的合格标准。
3.2 丙方提供的劳务服务应符合工程进度和质量要求，不得影响整个工程的质量。
3.3 甲方有权对分包工程进行监督检查，如发现质量问题，乙方和丙方应立即采取措施予以整改。
第四条安全责任4.1 乙方和丙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保分包工程的安全。
4.2 乙方负责分包工程的安全管理，制定安全措施，并对施工现场进行安全检查。
4.3 丙方在施工过程中必须服从乙方安全管理，严格遵守安全操作规程。
三方签订专业工程分包合同
三方签订专业工程分包合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：丙方（以下简称“总包商”）：鉴于业主委托总包商承建该项工程，总包商同意将该工程中的专业工程分包给乙方，为确保各方合法权益，经协商一致，特订立本分包合同，以便共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：XXX工程1.2 工程地点：XXX1.3 工程内容：XXX专业工程二、分包范围及内容2.1 乙方分包范围包括：（1）工程设计图纸、设计变更范围内所有专业工程的施工；（2）专业工程所需材料、设备采购及安装；（3）专业工程施工过程中的质量、安全、文明施工等方面的管理；（4）专业工程验收合格后，保修期内的一切维修工作。
2.2 乙方应按照业主和总包商的要求，按时完成分包工程的施工，并保证工程质量达到约定的标准。
三、合同价格及支付3.1 本合同总价款为人民币XXX元（大写：XXX元整），最终结算总价以竣工图计算的工程量及合同约定的计价原则为准。
3.2 业主应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
3.3 剩余的70%合同价款，乙方在完成分包工程，并经验收合格后，业主应在验收合格后的七个工作日内支付。
四、工期4.1 乙方应按照业主和总包商确定的进度计划要求完成分包工程的施工。
4.2 施工过程中，乙方必须严格按业主和总包商制订的进度计划，确保各节点计划的完成。
五、质量标准5.1 乙方应按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及业主和总包商的要求，保证分包工程的质量。
5.2 分包工程质量应达到约定的标准，如国家、行业和地方有相关标准规定的，还应满足相应标准的规定。
六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家、行业和地方有关安全文明施工的法律法规和标准要求，做好分包工程施工过程中的安全文明施工工作。
6.2 乙方应承担分包工程施工过程中因施工原因造成的人身伤害、财产损失等一切责任。
七、合同的解除、终止和违约责任7.1 除非合同约定的解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。
工程分包第三方协议书范本
工程分包第三方协议书范本甲方（总承包方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________乙方（分包方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________丙方（第三方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________鉴于甲方作为总承包方，已与业主签订了工程承包合同，现甲方拟将部分工程分包给乙方，乙方同意接受该分包工程，并由丙方提供相关服务或材料。
为明确各方的权利和义务，经友好协商，特订立本协议书。
第一条工程分包内容1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 分包范围：_________________________1.4 分包工程量：_________________________1.5 分包工程期限：_________________________1.6 分包工程质量标准：_________________________1.7 其他约定：_________________________第二条工程分包价款及支付方式2.1 分包工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
专业分包三方协议（签约版）
专业分包三方协议（签约版）专业分包三方协议建设单位：_______________________（以下简称甲方）总包单位：（以下简称乙方）专业分包单位：（以下简称丙方）为了保质保量地完成本工程合同规定的全部内容，在本工程进入装修及安装阶段，各专业队伍及配套队伍将陆续进场施工，为明确各自的“责、权、利”，经三方协商，签订以下协议。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、专业分包工程名称：第二条、进场施工前的准备工作1、甲方指定分包项目须按合同法相关规定，征得乙方的确认后方可确定专业分包，队伍进场前须向乙方提供相关的专业分包合同文本。
2、丙方进场前须向甲、乙方提供相关的资质证明、营业执照、项目经理、管理人员名单及联系电话等相关材料的复印件，以便统一建档备案。
3、丙方进场前须向乙方提供职工花名册及“三级”安全教育资料，并与乙方签订相关安全管理协议，未签订相关安全协议及进行“三级”安全教育的不得进入施工现场。
4、丙方施工前须向甲、乙方提供相关部门审批的施工组织设计或施工方案。
第三条：进度、质量、安全及其它事项的控制：1、丙方进场施工的进度、质量、安全等控制必须严格执行国家及相关省市的有关质量、安全控制标准，文明施工，必须严格按照本合同要求及总分包管理协议的规定，确保工程进度。
2、施工时要注意工完料清，注意成品保护；施工前必须甲、乙、丙三方仔细研究施工方案，合理组织施工作业。
3、如未能按照三方约定的工期进度、安全文明及质量要求进行施工而导致另一方费用增加的，该发生的相关费用由责任方承担；造成的经济损失，其损失费用由责任方负责赔偿。
4、乙方负责提供现有的临时生活及施工水电、道路、仓储用地、住宿用房等其他临时设施等的支持和配合。
第四条、安全生产、现场文明及劳务纪律管理：1、丙方必须严格遵守乙方的有关安全生产及文明施工的管理规定；施工过程中做到工完料清，文明作业；必须严格按照执行国家及省市有关安全生产的有关规定进行施工，严禁违章作业，正确佩戴好安全防护用品，拒绝接受因安全防护不到位而进行的施工，否则一切后果自负。
专业分包合同三方协议书
甲方（以下简称“业主”）：________乙方（以下简称“总承包方”）：________丙方（以下简称“分包方”）：________鉴于：1. 业主与总承包方于____年____月____日签订了《XX工程建设项目施工合同》（以下简称“施工合同”），约定由总承包方负责施工该工程项目。
2. 由于工程项目的特殊性，总承包方无法独立完成全部施工任务，现需将部分专业工程分包给具有相应资质的分包方。
3. 为明确三方在专业分包工程中的权利、义务和责任，经三方友好协商，达成如下协议：第一条分包工程内容1.1 乙方将施工合同约定的以下专业工程分包给丙方：（1）专业工程名称：________（2）专业工程地点：________（3）专业工程范围：________1.2 丙方承诺按照施工合同及本协议约定，独立完成分包工程，并承担分包工程的质量、安全、工期等责任。
第二条双方责任2.1 业主责任：（1）向乙方支付分包工程款项；（2）按照施工合同约定，提供施工图纸、技术资料等；（3）负责施工现场的管理和协调；（4）按照施工合同约定，对分包工程进行验收。
2.2 乙方责任：（1）按照施工合同及本协议约定，对分包工程进行管理；（2）向丙方提供分包工程所需的技术资料、施工图纸等；（3）对分包工程的质量、安全、工期等负责；（4）按照施工合同约定，支付分包工程款项。
2.3 丙方责任：（1）按照施工合同及本协议约定，独立完成分包工程；（2）按照施工合同约定，保证分包工程的质量、安全、工期等；（3）按照施工合同约定，接受业主和乙方的监督检查；（4）按照施工合同约定，承担分包工程的相关费用。
第三条工期及验收3.1 分包工程工期自开工之日起，按照施工合同约定的工期执行。
3.2 分包工程完成后，丙方应向业主和乙方提交验收申请。
验收合格后，业主向乙方支付分包工程款项。
第四条违约责任4.1 任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
4.2 业主、乙方和丙方应按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，对违约行为进行处理。
2024年专业分包三方协议
2024年专业分包三方协议协议编号：【编号】甲方（总包方）：【甲方名称】乙方（分包方）：【乙方名称】丙方（监理方）：【丙方名称】鉴于甲方与乙方就项目【项目名称】达成合作协议，丙方作为监理方参与本次三方协议签署，特就甲方与乙方之间的具体工作内容、合作方式等事项达成如下协议：一、项目背景及基本情况甲方为【甲方基本情况介绍】，乙方为【乙方基本情况介绍】，丙方为【丙方基本情况介绍】。
本项目为【项目名称】，具体地址为【项目地址】，具体内容为【项目内容】。
二、工作内容及责任划分1. 甲方承担【甲方工作内容】，乙方承担【乙方工作内容】。
2. 甲方负责【甲方责任划分】，乙方负责【乙方责任划分】。
3. 丙方将对甲方、乙方的工作进行监理，并及时提出意见建议。
三、施工期限与款项支付1. 本项目的施工期限为【施工期限】，甲方应在【款项支付期限】内支付相应款项给乙方。
2. 如有延迟完成工程或其他问题导致工期延长，应由责任方承担相应责任。
四、技术标准及质量要求1. 双方应遵守相关法律法规，执行相关技术标准，确保工程质量符合要求。
2. 如发现违规违约情况，应及时通知对方并采取有效措施进行整改，确保工程质量。
五、保密条款双方应对本协议内容及履行过程中所涉及的商业机密和技术资料保密，不得擅自泄露给第三方。
六、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决，无法协商解决的，应提交至本地法院进行解决。
七、其他事项1. 本协议自双方共同签署起生效，至工程完工验收结束止。
2. 本协议一式三份，甲方、乙方各持一份，丙方保留一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：丙方（盖章）：签署日期：。
专业分包合同三方协议书
甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“总承包方”）：丙方（以下简称“分包方”）：鉴于：1. 发包方拟进行某工程项目（以下简称“项目”）的建设，根据项目需求，决定采用专业分包方式进行施工。
2. 总承包方具备完成该项目施工的能力，愿意承担项目施工任务。
3. 分包方具备完成项目施工所需的资质和条件，愿意接受总承包方的分包。
为明确各方权利义务，确保项目顺利进行，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：一、项目名称：_________（以下简称“项目”）二、项目地点：_________三、分包范围：_________四、合同价款：_________五、工期：_________六、质量要求：本工程质量必须达到国家相关标准和规范的要求。
七、双方责任：1. 发包方责任：（1）负责项目的整体策划、组织、协调和监督。
（2）按照合同约定，及时向总承包方和分包方提供项目所需的图纸、资料、场地等。
（3）负责办理项目相关手续，确保项目合法合规。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时协调解决。
2. 总承包方责任：（1）按照合同约定，组织施工队伍完成项目施工任务。
（2）对分包方进行技术指导、监督和管理。
（3）按照合同约定，及时向分包方提供施工图纸、技术资料等。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时协调解决。
3. 分包方责任：（1）按照合同约定，完成项目分包范围内的施工任务。
（2）遵守国家相关法律法规，确保施工安全和质量。
（3）按照合同约定，及时向总承包方提供施工进度、质量等情况。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时向总承包方汇报。
八、违约责任：1. 发包方未按照合同约定提供项目所需图纸、资料、场地等，导致项目进度延误，应向总承包方支付违约金。
2. 总承包方未按照合同约定组织施工，导致项目进度延误，应向发包方支付违约金。
3. 分包方未按照合同约定完成施工任务，导致项目进度延误或质量不合格，应向总承包方支付违约金。
九、争议解决：本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙丙三方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
分包三方合作协议书范本
分包三方合作协议书甲方（总承包方）：_______________________地址：_______________________联系电话：__________________________乙方（分包方一）：_______________________地址：_______________________联系电话：__________________________丙方（分包方二）：_______________________地址：_______________________联系电话：__________________________鉴于甲方作为项目总承包方，拥有某项目的施工总承包权；乙方和丙方分别作为专业分包方，具备相应的资质和技术能力。
三方在平等、自愿的基础上，就分包合作事宜达成如下协议：一、合作内容1.1 甲方同意将项目中的____部分（具体描述）分包给乙方，将____部分（具体描述）分包给丙方。
1.2 乙方和丙方应按照甲方的要求和标准完成分包工程，并确保工程质量符合国家及行业规范。
二、合作期限2.1 本合同的合作期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 如因特殊情况需要延长合作期限，三方应提前协商一致并签订书面补充协议。
三、费用结算3.1 乙方和丙方应根据实际完成的工作量向甲方申请支付分包费用。
3.2 甲方应在收到乙方或丙方提交的费用申请后____天内完成审核，并在审核通过后的____天内支付相应费用。
3.3 费用结算的具体方式和标准由三方另行协商确定。
四、双方权利与义务4.1 甲方有权对乙方和丙方的工作进度和质量进行监督和检查。
4.2 乙方和丙方有义务按照合同约定的时间和质量要求完成分包工程。
4.3 三方应保守商业秘密，未经对方书面同意不得泄露给第三方。
五、违约责任5.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 特别约定：____（根据具体情况填写）。
分包工程施工三方协议书(2篇)
分包工程施工三方协议书甲方（总包方）：____________________地址：_________________________联系电话：____________________联系人：____________________乙方（分包方）：____________________地址：_________________________联系电话：____________________联系人：____________________丙方（监理方）：____________________地址：_________________________联系电话：____________________联系人：____________________鉴于甲方承担的工程建设项目，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就以下事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元二、分包范围及责任1. 乙方作为分包方，负责以下分包工程内容：（详细描述分包工程内容，包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程等）2.乙方应按照国家相关法律法规、技术规范和甲方要求，保证分包工程质量，确保工程安全、环保、节能等方面符合规定。
3.乙方应按合同约定的时间、质量、进度要求完成分包工程，并对分包工程的施工质量、安全、环保等方面承担责任。
三、监理职责1.丙方作为监理方，应按照国家相关法律法规、技术规范和合同约定，对分包工程进行全过程监督，确保工程质量和安全。
2.丙方应定期对乙方施工情况进行检查，对发现的问题及时提出整改意见，并督促乙方进行整改。
专业分包工程三方协议模板
专业分包工程三方协议业主方：XX总承包人：XX专业承包人：XX整体工程名称：XX专业分包工程名称：XX消防工程鉴于：业主委托了总承包人按照施工总承包合同（以下简称“总包合同”）的规定负责整体工程的建设，并且业主及总承包人双方已于2015 年 4 月签订了总包合同；鉴于：业主通过招标的方式确定并委托了专业承包人按照专业承包合同文件的规定负责整体工程内的通州乔商项目10#地块消防工程专业承包工作（以下简称“分包工程”），业主与专业承包人双方并已于2016 年 4 月签订了专业承包合同。
为了进一步说明上述分包合同备案、履约、付款等行为对业主、总承包人及专业承包人三方分别承担的合同责任的影响，三方在一致同意下签订本协议，并共同遵守。
条款如下：1. 总承包人须按总包合同的规定配合该专业分包工程的合同备案、竣工验收及档案移交等工作，并积极配合相应文件的签字、盖章。
总承包方与专业承包方签订的备案合同，仅是为了解决当地建委及相关部门检查等问题使用。
在任何方面都不意味着总承包人与专业承包人之间建立起了任何直接的合同关系，也不会在任何方面减轻或免除专业承包人按专业承包合同文件对业主应承担的合同责任及义务。
2. 专业承包人须按专业承包合同的规定向业主负责专业承包合同的全面履约责任。
如专业承包合同与备案合同有差异，以XX 年XX 月签订的专业承包合同为准；3.由于专业承包人施工不当，导致发生的质量问题及安全工伤等事故，由专业承包人自行解决并承担相关费用，与总包单位无关；4. 专业承包人需对履约过程中的施工质量及工程完工后的保修负责，包括但不限于深化设计，材料及设备等，并对总承包人过程中提出的质量问题及时整改。
在质量保修期内，专业承包人直接对业主方履行保修责任，业主方不得要求总承包人承担专业分包工程保修责任。
5. 专业分包合同履行市场招投标手续直至专业分包合同备案完成，此过程中所产生的全部费用由专业分包中标人承担，总承包方没有义务承担此部分费用，也无需垫付相关费用。
2024年专业分包三方协议范文
2024年专业分包三方协议范文本协议由以下三方共同签署：甲方：（甲方名称）地址：联系人：电话：邮箱：乙方：（乙方名称）地址：联系人：电话：邮箱：丙方：（丙方名称）地址：联系人：电话：邮箱：鉴于：1. 甲方是一家具有丰富经验和专业知识的公司，专业从事（甲方专业领域），能够提供专业的服务和解决方案；2. 乙方是一家需要（甲方专业领域）服务的公司，希望将部分专业项目和任务委托给甲方进行分包处理；3. 丙方是一家具备相关资源和能力的公司，能够协助甲方和乙方推进合作项目。
鉴于各方希望就专业分包项目进行详细规划和约定，故协商一致签署本协议，以便共同遵守和执行。
一、项目背景1.1 乙方希望将以下项目委托给甲方进行分包处理：（具体项目名称和描述）1.2 甲方同意接受乙方的委托，并委托丙方作为合作伙伴，协助完成以上项目。
二、任务和职责2.1 甲方责任：2.1.1 根据乙方要求和项目需求，提供相应的专业服务和解决方案；2.1.2 按时提交项目进度报告，与乙方及时沟通和协调项目进展；2.1.3 对项目进行质量监控和管理，确保项目的高质量完成；2.1.4 完成项目后，对项目的成果负责，并进行相应的交接。
2.2 乙方责任：2.2.1 提供项目的详细需求和规范，确保甲方准确了解项目情况；2.2.2 协助甲方获取项目所需的资源和资料；2.2.3 对甲方完成的项目进行验收，并提供相应意见和建议；2.2.4 将项目的付款按照协议约定的方式和时间进行支付。
2.3 丙方责任：2.3.1 协助甲方和乙方进行项目合作的协调和沟通；2.3.2 提供必要的资源和支持，确保项目的顺利进行；2.3.3 配合甲方完成项目，并对项目成果进行验证和评估；2.3.4 协助甲方和乙方解决项目中出现的问题和风险。
三、项目费用和支付方式3.1 根据项目的具体情况，甲方向乙方提供的服务和解决方案，收取相应的费用。
具体费用及支付方式如下：（费用细则）3.2 乙方同意按照协议约定的时间和方式，将费用支付给甲方。
分包三方合作协议书范本
分包三方合作协议书范本《分包三方合作协议书》甲方（总包方）：乙方（分包方）：丙方（监理方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程分包给乙方，并由丙方进行监督管理的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程总投资：____________元1.5 工程分包范围：____________二、分包工程内容2.1 乙方同意接受甲方将上述工程中的____________分包给乙方施工。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供施工人员、施工材料、施工设备等，并按照工程进度和质量要求完成施工任务。
2.3 乙方应遵守国家及地方有关法律法规，严格执行施工安全规范，确保施工安全。
三、分包工程价款及支付方式3.1 乙方向甲方报价为：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 甲方在收到乙方的工程进度报告和相应的工程价款支付申请后，应在____________天内进行审核，确认无误后支付相应价款。
3.3 工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料和验收报告，经甲方审核合格后一次性支付剩余工程价款。
四、监理方的职责4.1 丙方应按照甲方的要求，对乙方的施工过程进行监督管理，确保施工质量和进度符合要求。
4.2 丙方应定期向甲方报告工程进展情况，对工程中的问题提出解决方案。
4.3 丙方应对乙方的施工人员进行安全生产教育和培训，确保施工安全。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 若乙方未按照约定完成施工任务，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。
六、争议解决6.1 各方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
专业分包三方协议
专业分包三方协议专业分包三方协议甲方（委托方）：______________（以下简称“甲方”）乙方（受托方）：______________（以下简称“乙方”）丙方（居间方）：______________（以下简称“丙方”）鉴于：1. 甲方需要购买或者委托定制某种产品或服务，但其自身无法胜任或者需要部分或全部交由乙方处理；2. 乙方是一家经过合法注册的专业分包服务提供商，对该产品或服务具有丰富的专业知识和经验，并能按约定的方式予以提供；3. 为了保证该产品或服务顺利实现，甲、乙双方同意以丙方为居间人，签署本协议。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙、丙三方在平等互利的基础上，经协商，达成如下协议：第一条身份1. 甲方为______________，地址为______________，联系电话为______________；2. 乙方为______________，地址为______________，联系电话为______________；3. 丙方为______________，地址为______________，联系电话为______________。
第二条权利和义务1. 甲方的权利和义务1.1 甲方有权要求乙方按照本协议约定的方式提供产品或服务，同时应承担相应的付款义务；1.2 甲方应根据约定时间支付乙方产品或服务的费用；1.3 甲方应根据约定时间接收乙方提供的产品或服务，并对其进行检验和确认；若发现任何问题，应及时与乙方联系，协商解决。
2. 乙方的权利和义务2.1 乙方有权接受甲方的委托，按照约定的方式提供产品或服务；2.2 乙方应保证所提供的产品或服务符合国家法律、法规和相关标准，且满足甲方的要求；2.3 乙方应按照约定的时间和质量标准完成所承接的任务，并按期交付产品或服务；2.4 如乙方未能按照约定的时间和质量标准完成所承接的任务，应承担违约责任。
3. 丙方的权利和义务3.1 丙方作为居间人，应按照甲、乙双方的约定提供中介服务，并在协助双方解决争议等方面发挥积极作用；3.2 丙方在协助甲、乙双方履行义务的同时，应保证其中介行为符合法律法规要求，维护甲、乙的合法权益。
专业分包工程三方合同范本
专业分包工程三方合同范本乙方（总承包商）：__________丙方（分包商）：__________鉴于：1. 甲方拟建设位于__________的工程项目（以下简称“项目”）；2. 乙方作为具有相应资质的总承包商，负责该项目的总体施工；3. 丙方作为具有特定专业能力的企业，愿意承担项目中的专业分包工程；4. 甲、乙、丙三方本着平等互利的原则，经友好协商，就丙方参与项目的专业分包工程事宜达成如下协议。
一、工程内容与范围1. 丙方同意按照甲方提供的图纸和技术要求，完成__________（具体工程名称）的施工任务。
2. 该分包工程包括但不限于__________（详细列出分包工程的范围和内容）。
二、质量标准1. 丙方必须保证工程质量符合国家相关标准和规范，以及甲方的特殊要求。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，合格后方可投入使用。
三、工期与进度1. 丙方承诺自合同签订之日起__________（具体时间）内开始施工。
2. 整个分包工程应在__________（具体时间）内完成。
3. 丙方应定期向甲方和乙方报告工程进度。
四、价格与支付1. 双方约定分包工程总价为__________元（大写：__________）。
2. 甲方应按以下方式向丙方支付工程款：__________（详细说明付款方式和时间节点）。
五、变更与调整1. 如遇设计变更或现场条件变化，需对原合同内容进行调整时，三方应及时协商确定变更事项及费用。
2. 任何一方提出变更请求，必须得到其他两方的书面同意。
六、违约责任1. 若丙方未按合同约定完成工程任务或质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 合同执行过程中发生争议，三方应通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
专业分包三方协议书范本
工程编号：合同编号：工程专业分包三方协议工程名称：工程地点：发包人：总承包人：分包人：签约地点：签订日期：年月日工程专业分包三方协议发包人：（以下简称：甲方）总承包人：（以下简称：乙方）分包人：（以下简称：丙方）依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方责任，保障各方的权益义务，建设、总包、分包三方就工程，经友好协商达成一致签订本协议。
一、工程概况：1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程容：；二、承包方式及围：1.本基坑支护工程承包方式：丙方承包围合同总价包干方式。
按建筑设计提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证，包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。
施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。
2. 丙方承包围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工、编制施工方案和验收所需资料及验收工作。
不含基础土方开挖及基坑底土方换填，不含基坑抽排水（基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责，基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水）。
三、合同价款及支付方式：1.丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价（含税）：人民币0000.00万元（大写: 人民币万整）,由甲方直接转帐支付给丙方, 丙方直接向甲方出具国家规定的正规发票。
2.本支护工程合同价款含丙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括乙方的总包配合服务费在。
3.总包配合服务费：本项工程的配套费由甲方支付：即含税人民币0000.00元×00％＝0000.00元（大写: 人民币元整）。
指定分包工程施工三方协议书7篇
指定分包工程施工三方协议书7篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（分包人）：_________鉴于甲方与乙方已签订《建设工程施工合同》，乙方与丙方已签订《建设工程分包合同》，为明确三方在指定分包工程施工过程中的权利与义务，保障工程的顺利进行，特签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程质量：_________5. 工程进度：_________二、三方职责1. 甲方职责：（1）负责办理工程建设相关手续，确保工程的合法性；（2）负责提供施工场地的水源、电源，确保施工顺利进行；（3）负责协调乙方和丙方的施工工作，确保施工进度和质量。
2. 乙方职责：（1）负责对丙方的施工进行监督和管理，确保施工质量符合甲方要求；（2）负责提供施工场地的临时设施，确保丙方的施工顺利进行；（3）负责协调丙方的施工进度，确保施工计划按时完成。
3. 丙方职责：（1）负责按照甲方和乙方的要求，完成指定分包工程的施工任务；（2）负责施工过程中的安全措施，确保施工安全可靠；（3）负责提交施工记录和相关资料，确保施工质量的可追溯性。
三、付款方式及期限1. 甲方按照施工进度和合同约定向乙方支付工程款。
乙方在收到款项后，应按照合同约定向丙方支付分包工程款。
具体付款时间和金额按照合同约定执行。
2. 甲方在支付工程款时，应扣除相应的预付款和保留款。
预付款在合同签订后支付，保留款在工程质量保修期满后支付。
具体金额和比例按照合同约定执行。
四、质量保证及保修期1. 乙方和丙方应建立健全的质量保证体系，确保施工质量符合甲方要求。
甲方有权对施工质量进行监督抽查。
如果发现质量问题，应及时通知乙方和丙方进行整改。
2. 保修期自工程竣工验收之日起计算，一般为一年。
在保修期内，如发生质量问题，乙方和丙方应负责维修并承担相关费用。
工程分包三方合同范本
工程分包三方合同范本---工程分包三方合同甲方（业主）：________乙方（总承包商）：________丙方（分包商）：________鉴于甲方为________工程（以下简称“本工程”）的业主，乙方为该工程的总承包商，丙方为具备相应资质的专业分包商，甲乙丙三方就本工程的分包事宜达成如下协议：第一条分包工程内容丙方同意按照本合同约定，承担本工程中的________（具体工程内容）部分的设计、施工及竣工验收等工作。
第二条分包工程期限丙方应于____年____月____日前完成分包工程的设计，并于____年____月____日前完成施工。
如遇不可抗力因素影响工程进度，丙方应及时书面通知乙方和甲方，并协商确定新的工期。
第三条工程质量丙方必须保证分包工程的质量符合国家及行业的相关标准和规范，确保工程质量达到设计和合同要求。
第四条合同价格本分包工程的合同总价为人民币____元。
价格包括了所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
第五条付款方式1. 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付给丙方合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，按月支付，每月支付当月完成工程量的____%。
3. 竣工款：分包工程竣工验收合格后，支付剩余的____%。
第六条违约责任如一方违反本合同的任何条款，违约方需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。
第七条争议解决因履行本合同所产生的一切争议，三方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日丙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日---。
指定分包工程施工三方协议书8篇
指定分包工程施工三方协议书8篇篇1工程名称：XXX工程甲方（发包人）：XXX公司乙方（承包人）：XXX公司丙方（分包人）：XXX公司鉴于甲方与乙方已签订《工程施工合同》，乙方与丙方已签订《分包工程施工合同》，为明确三方在指定分包工程施工过程中的权利与义务，确保工程顺利进行，特签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称：XXX工程2. 工程地点：XXX地点3. 工程内容：XXX内容4. 工程造价：XXX造价二、三方关系1. 甲方与乙方的关系：甲方为发包人，乙方为承包人，双方已签订《工程施工合同》。
2. 乙方与丙方的关系：乙方为承包人，丙方为分包人，双方已签订《分包工程施工合同》。
3. 甲方与丙方的关系：甲方与丙方无直接合同关系，但甲方有权对丙方的施工进行监督和管理。
三、甲方的权利与义务1. 甲方的权利：（1）甲方有权对乙方的施工进行监督和管理，确保工程质量符合合同约定。
（2）甲方有权对丙方的施工进行监督和管理，确保工程进度符合合同约定。
2. 甲方的义务：（1）甲方有义务按照合同约定向乙方支付工程进度款。
（2）甲方有义务协调乙方和丙方之间的关系，确保工程顺利进行。
四、乙方的权利与义务1. 乙方的权利：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。
（2）乙方有权要求丙方按照合同约定完成分包工程。
2. 乙方的义务：（1）乙方有义务确保工程质量符合合同约定，并承担工程质量责任。
（2）乙方有义务协调甲方和丙方之间的关系，确保工程顺利进行。
五、丙方的权利与义务1. 丙方的权利：（1）丙方有权要求乙方按照合同约定支付工程进度款。
（2）丙方有权要求甲方按照合同约定进行监督和管理。
2. 丙方的义务：（1）丙方有义务确保分包工程质量符合合同约定，并承担分包工程质量责任。
（2）丙方有义务按照合同约定完成分包工程，并承担分包工程进度责任。
六、违约责任1. 甲方、乙方和丙方应严格按照本协议履行各自的权利和义务。
如一方违约，违约方应承担违约责任，并赔偿因此给守约方造成的实际损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
专业分包三方协议
建设单位：_______________________（以下简称甲方）
总包单位：（以下简称乙方）
专业分包单位：（以下简称丙方）
为了保质保量地完成本工程合同规定的全部内容，在本工程进入装修及安装阶段，各专业队伍及配套队伍将陆续进场施工，为明确各自的“责、权、利”，经三方协商，签订以下协议。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、专业分包工程名称：
第二条、进场施工前的准备工作
1、甲方指定分包项目须按合同法相关规定，征得乙方的确认后方可确定专业分包，队伍进场前须向乙方提供相关的专业分包合同文本。
2、丙方进场前须向甲、乙方提供相关的资质证明、营业执照、项目经理、管理人员名单及联系电话等相关材料的复印件，以便统一建档备案。
3、丙方进场前须向乙方提供职工花名册及“三级”安全教育资料，并与乙方签订相关安全管理协议，未签订相关安全协议及进行“三级”安全教育的不得进入施工现场。
4、丙方施工前须向甲、乙方提供相关部门审批的施工组织设计或施工方案。
第三条：进度、质量、安全及其它事项的控制：
1、丙方进场施工的进度、质量、安全等控制必须严格执行国家及相关省市的有关质量、安全控制标准，文明施工，必须严格按照本合同要求及总分包管理协议的规定，确保工程进度。
2、施工时要注意工完料清，注意成品保护；施工前必须甲、乙、丙三方仔细研究施工方案，合理组织施工作业。
3、如未能按照三方约定的工期进度、安全文明及质量要求进行施工而导
致另一方费用增加的，该发生的相关费用由责任方承担；造成的经济损失，其损失费用由责任方负责赔偿。
4、乙方负责提供现有的临时生活及施工水电、道路、仓储用地、住宿用房等其他临时设施等的支持和配合。
第四条、安全生产、现场文明及劳务纪律管理：
1、丙方必须严格遵守乙方的有关安全生产及文明施工的管理规定；施工过程中做到工完料清，文明作业；必须严格按照执行国家及省市有关安全生产的有关规定进行施工，严禁违章作业，正确佩戴好安全防护用品，拒绝接受因安全防护不到位而进行的施工，否则一切后果自负。
2、丙方施工人员必须是18－55周岁的健康公民，并持有本人有效身份证；职工进入施工现场后，必须经过“三级”安全教育，考试合格后方可上岗。
3、丙方施工过程中发生的一切安全事故，必须严格遵照国家有关事故处理的规定妥善处理，并承担造成的一切责任及相关费用。
4、为便于施工现场及生活区的文明施工管理，乙方将施工现场及生活区划分若干包干区，并落实责任人，丙方必须严格履行包干区域内的安全生产文明施工职责。
5、丙方严禁将家属、小孩带入工地（包括宿舍），否则除必须清退外，处以100元/人·次的罚款；严禁在宿舍内“烧小灶”做饭，否则除没收相关器具外，处以100元/人次的罚款。
6、施工过程中若发生一切纠纷，责任方现场负责人必须妥善处理并及时与建设单位及总承包方沟通，共同协商解决方法，严禁聚众到办公区或其它场所，否则每发生一次将处以1000-5000元罚款，造成恶劣社会影响的责任方除承担一切损失外（包含管理部门的罚款）并处以10000-50000元的罚款。
7、丙方严禁在工地上酗酒、赌博；否则每发生一次罚款100元；严禁打架闹事，否则每发生一次除一切后果自负外，将给予200-500元的罚款。
8、因本工程场地狭小，职工宿舍特别紧张，乙方要求丙方每个宿舍必须注满9人，不得强占铺位，施工完毕后5天内清退出现场，让出铺位，以便下道工序人员住宿，否则乙方将加收50元/天的铺位占用费用。
第五条、相关费用的计提方式及工程款的拨付：
1、甲方直接与专业分包队伍签订施工合同的，乙方将按专业分包项目总价及建设工程施工合同补充协议的相关约定向甲方收取相关费用。
2、丙方承包范围内的施工内容须乙方协助施工的，由乙、丙方现场共同商定协助施工费，该费用丙方一次性交与乙方；如该费用一次性交纳存在困难时，经乙、丙方协商可分期支付。
3、丙方进场须无条件接受总包方管理，否则乙方有权单方终止本协议，并向丙方索赔。
4、丙方应严格要求自有职工，属于丙方承包范围内的应自行采购的材料，应及时采购至施工现场，确须使用乙方的现场材料，应及时与乙方项目经理协商并办理好手续后方可使用，如发现丙方未按上述要求办理，其人员就使用乙方材料，发现一次将处以1000元罚款并承担已使用材料的费用。
5、为确保工程进度、质量及现场安全文明及其它管理，甲方每次拨付给丙方工程款时须经乙方签字确认，否则造成的任何后果乙方不承担任何责任。
6、若因丙方原因造成乙方企业信用扣分，乙方有权按三十万元每分对丙方进行处罚。
7、以上费用属甲方付给乙方的，乙方在工程结算时按约定计取；属丙方付给乙方的，由丙方及时缴纳给乙方，如及时缴纳存在困难或未缴纳的，乙方提出依据，甲方将在丙方的工程款中代扣并付给乙方。
8、甲方有协助乙方管理丙方的义务，不能相互推诿、搪塞，如造成质量安全等严重后果，乙方有权向甲、丙方追究责任和经济损失。
第六条、其它
本协议甲、乙、丙方三方共同执行，任何一方违约后，将承担违约所造成的一切损失。
本协议自签字盖章之日起生效，一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方：乙方：丙方：
代表人：代表人：代表人：日期：日期：日期：。