专业分包三方协议
三方分包合同
三方分包合同三方分包合同（精选13篇）三方分包合同篇1建设方：总包方：分包方：为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程工程的总包服务费二、工程。
三、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对施工已完工程的`成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
专业分包三方协议书
甲方（分包方）：_________________________乙方（建设单位）：_________________________丙方（监理单位）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在乙方承建的项目中承担专业分包工程事宜，达成如下协议：一、分包工程内容1. 甲方同意在乙方承建的项目中，承担以下专业分包工程：（1）工程名称：_________________________（2）工程地点：_________________________（3）工程规模：_________________________（4）工程内容：_________________________二、工程工期1. 甲方应在接到乙方开工通知后，按照合同约定的工期要求，完成分包工程的施工。
2. 分包工程总工期为______个月，自甲方接到乙方开工通知之日起计算。
三、工程价款及支付方式1. 分包工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 乙方应按以下方式支付工程价款：（1）开工前支付合同总价款的______%，即人民币______元整；（2）工程进度达到合同约定节点时，支付合同总价款的______%，即人民币______元整；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的______%，即人民币______元整；（4）工程保修期满后，支付合同总价款的______%，即人民币______元整。
四、质量要求1. 甲方应严格按照国家有关质量标准和合同约定，确保分包工程的质量。
2. 乙方有权对分包工程进行质量监督检查，发现质量问题，甲方应及时整改。
五、安全文明施工1. 甲方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保分包工程的安全文明施工。
2. 乙方有权对分包工程的安全文明施工进行监督检查，发现安全隐患，甲方应及时整改。
专业分包三方协议（签约版）
专业分包三方协议（签约版）专业分包三方协议建设单位：_______________________（以下简称甲方）总包单位：（以下简称乙方）专业分包单位：（以下简称丙方）为了保质保量地完成本工程合同规定的全部内容，在本工程进入装修及安装阶段，各专业队伍及配套队伍将陆续进场施工，为明确各自的“责、权、利”，经三方协商，签订以下协议。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、专业分包工程名称：第二条、进场施工前的准备工作1、甲方指定分包项目须按合同法相关规定，征得乙方的确认后方可确定专业分包，队伍进场前须向乙方提供相关的专业分包合同文本。
2、丙方进场前须向甲、乙方提供相关的资质证明、营业执照、项目经理、管理人员名单及联系电话等相关材料的复印件，以便统一建档备案。
3、丙方进场前须向乙方提供职工花名册及“三级”安全教育资料，并与乙方签订相关安全管理协议，未签订相关安全协议及进行“三级”安全教育的不得进入施工现场。
4、丙方施工前须向甲、乙方提供相关部门审批的施工组织设计或施工方案。
第三条：进度、质量、安全及其它事项的控制：1、丙方进场施工的进度、质量、安全等控制必须严格执行国家及相关省市的有关质量、安全控制标准，文明施工，必须严格按照本合同要求及总分包管理协议的规定，确保工程进度。
2、施工时要注意工完料清，注意成品保护；施工前必须甲、乙、丙三方仔细研究施工方案，合理组织施工作业。
3、如未能按照三方约定的工期进度、安全文明及质量要求进行施工而导致另一方费用增加的，该发生的相关费用由责任方承担；造成的经济损失，其损失费用由责任方负责赔偿。
4、乙方负责提供现有的临时生活及施工水电、道路、仓储用地、住宿用房等其他临时设施等的支持和配合。
第四条、安全生产、现场文明及劳务纪律管理：1、丙方必须严格遵守乙方的有关安全生产及文明施工的管理规定；施工过程中做到工完料清，文明作业；必须严格按照执行国家及省市有关安全生产的有关规定进行施工，严禁违章作业，正确佩戴好安全防护用品，拒绝接受因安全防护不到位而进行的施工，否则一切后果自负。
专业分包合同三方协议书
甲方（以下简称“业主”）：________乙方（以下简称“总承包方”）：________丙方（以下简称“分包方”）：________鉴于：1. 业主与总承包方于____年____月____日签订了《XX工程建设项目施工合同》（以下简称“施工合同”），约定由总承包方负责施工该工程项目。
2. 由于工程项目的特殊性，总承包方无法独立完成全部施工任务，现需将部分专业工程分包给具有相应资质的分包方。
3. 为明确三方在专业分包工程中的权利、义务和责任，经三方友好协商，达成如下协议：第一条分包工程内容1.1 乙方将施工合同约定的以下专业工程分包给丙方：（1）专业工程名称：________（2）专业工程地点：________（3）专业工程范围：________1.2 丙方承诺按照施工合同及本协议约定，独立完成分包工程，并承担分包工程的质量、安全、工期等责任。
第二条双方责任2.1 业主责任：（1）向乙方支付分包工程款项；（2）按照施工合同约定，提供施工图纸、技术资料等；（3）负责施工现场的管理和协调；（4）按照施工合同约定，对分包工程进行验收。
2.2 乙方责任：（1）按照施工合同及本协议约定，对分包工程进行管理；（2）向丙方提供分包工程所需的技术资料、施工图纸等；（3）对分包工程的质量、安全、工期等负责；（4）按照施工合同约定，支付分包工程款项。
2.3 丙方责任：（1）按照施工合同及本协议约定，独立完成分包工程；（2）按照施工合同约定，保证分包工程的质量、安全、工期等；（3）按照施工合同约定，接受业主和乙方的监督检查；（4）按照施工合同约定，承担分包工程的相关费用。
第三条工期及验收3.1 分包工程工期自开工之日起，按照施工合同约定的工期执行。
3.2 分包工程完成后，丙方应向业主和乙方提交验收申请。
验收合格后，业主向乙方支付分包工程款项。
第四条违约责任4.1 任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。
4.2 业主、乙方和丙方应按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，对违约行为进行处理。
2024年专业分包三方协议
2024年专业分包三方协议协议编号：【编号】甲方（总包方）：【甲方名称】乙方（分包方）：【乙方名称】丙方（监理方）：【丙方名称】鉴于甲方与乙方就项目【项目名称】达成合作协议，丙方作为监理方参与本次三方协议签署，特就甲方与乙方之间的具体工作内容、合作方式等事项达成如下协议：一、项目背景及基本情况甲方为【甲方基本情况介绍】，乙方为【乙方基本情况介绍】，丙方为【丙方基本情况介绍】。
本项目为【项目名称】，具体地址为【项目地址】，具体内容为【项目内容】。
二、工作内容及责任划分1. 甲方承担【甲方工作内容】，乙方承担【乙方工作内容】。
2. 甲方负责【甲方责任划分】，乙方负责【乙方责任划分】。
3. 丙方将对甲方、乙方的工作进行监理，并及时提出意见建议。
三、施工期限与款项支付1. 本项目的施工期限为【施工期限】，甲方应在【款项支付期限】内支付相应款项给乙方。
2. 如有延迟完成工程或其他问题导致工期延长，应由责任方承担相应责任。
四、技术标准及质量要求1. 双方应遵守相关法律法规，执行相关技术标准，确保工程质量符合要求。
2. 如发现违规违约情况，应及时通知对方并采取有效措施进行整改，确保工程质量。
五、保密条款双方应对本协议内容及履行过程中所涉及的商业机密和技术资料保密，不得擅自泄露给第三方。
六、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决，无法协商解决的，应提交至本地法院进行解决。
七、其他事项1. 本协议自双方共同签署起生效，至工程完工验收结束止。
2. 本协议一式三份，甲方、乙方各持一份，丙方保留一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：丙方（盖章）：签署日期：。
专业分包合同三方协议书
甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“总承包方”）：丙方（以下简称“分包方”）：鉴于：1. 发包方拟进行某工程项目（以下简称“项目”）的建设，根据项目需求，决定采用专业分包方式进行施工。
2. 总承包方具备完成该项目施工的能力，愿意承担项目施工任务。
3. 分包方具备完成项目施工所需的资质和条件，愿意接受总承包方的分包。
为明确各方权利义务，确保项目顺利进行，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：一、项目名称：_________（以下简称“项目”）二、项目地点：_________三、分包范围：_________四、合同价款：_________五、工期：_________六、质量要求：本工程质量必须达到国家相关标准和规范的要求。
七、双方责任：1. 发包方责任：（1）负责项目的整体策划、组织、协调和监督。
（2）按照合同约定，及时向总承包方和分包方提供项目所需的图纸、资料、场地等。
（3）负责办理项目相关手续，确保项目合法合规。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时协调解决。
2. 总承包方责任：（1）按照合同约定，组织施工队伍完成项目施工任务。
（2）对分包方进行技术指导、监督和管理。
（3）按照合同约定，及时向分包方提供施工图纸、技术资料等。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时协调解决。
3. 分包方责任：（1）按照合同约定，完成项目分包范围内的施工任务。
（2）遵守国家相关法律法规，确保施工安全和质量。
（3）按照合同约定，及时向总承包方提供施工进度、质量等情况。
（4）对项目施工过程中出现的问题，及时向总承包方汇报。
八、违约责任：1. 发包方未按照合同约定提供项目所需图纸、资料、场地等，导致项目进度延误，应向总承包方支付违约金。
2. 总承包方未按照合同约定组织施工，导致项目进度延误，应向发包方支付违约金。
3. 分包方未按照合同约定完成施工任务，导致项目进度延误或质量不合格，应向总承包方支付违约金。
九、争议解决：本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙丙三方协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
专业分包工程三方合同
专业分包工程三方合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（总承包商）：[填写乙方名称]丙方（分包商）：[填写丙方名称]鉴于甲方拟委托乙方进行[具体工程项目名称]的建设工作，而乙方基于项目管理和专业技术考虑，决定将该工程的部分专业工程任务分包给丙方完成，三方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程项目名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 分包工程内容：[详细描述分包工程的内容、范围及标准]4. 工程期限：自[开始日期]至[结束日期]5. 工程质量要求：按照[相关质量标准或规范]执行二、合同价款1. 分包工程合同价款总额为：[金额大写和数字]2. 付款方式：[详细描述付款方式、时间节点及条件]三、责任与义务1. 甲方责任：- 提供必要的施工条件和资料。
- 按合同约定支付工程款项。
2. 乙方责任：- 负责总体工程的协调管理。
- 对分包工程的质量、安全等进行监督。
3. 丙方责任：- 负责分包工程的具体实施和质量保证。
- 遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
四、违约责任如任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
五、争议解决合同履行过程中发生争议，三方应友好协商解决；协商不成时，可提交[约定的仲裁机构]进行仲裁。
六、其他事项1. 本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，三方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日丙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
指定分包工程施工三方协议书
指定分包工程施工三方协议书一、协议三方的基本情况。
咱们这三方呀，得先互相认识认识。
甲方呢，那可是很重要的一方哦，是[甲方名称]，就像一个大管家一样，对这个工程有着整体的规划和要求。
乙方呢，是[乙方名称]，就像是一个充满活力和创造力的小能手，有着专业的施工能力，在这指定分包工程里可是要大展身手的。
还有丙方，[丙方名称]，就像是一个默默守护的小天使，在这个工程里有着独特的作用呢。
二、工程概况。
这个工程呀，真的很特别。
工程的名称是[工程名称]，就像一个独特的小宝贝，有着自己的个性。
工程地点在[工程地点]，那可是一个充满希望的地方。
工程的范围包括但不限于[详细列出工程范围]，这就像是一个宝藏地图，把工程的各个角落都涵盖了呢。
工程的工期也很重要哦，从[开始日期]开始，一直到[结束日期]，这就像是一场有时间限制的冒险之旅。
三、各方的权利和义务。
甲方的权利可不少呢。
甲方有权对工程的质量、进度、安全等进行监督，就像一个严格的老师一样。
甲方的义务也很多，得提供施工场地、协调各方关系等，就像一个温暖的大家长。
乙方的权利就是按照合同约定获得工程款啦，这可是辛辛苦苦干活应得的呢。
乙方的义务就是要按照设计要求和施工规范进行施工，保证工程质量，就像一个认真的工匠。
丙方的权利和义务也很重要。
丙方有权对乙方的施工进行检查和监督，而丙方的义务就是在需要的时候提供必要的支持和帮助，就像一个得力的助手。
四、工程款的支付。
工程款的支付就像一场有趣的接力赛。
甲方要按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款，不能拖欠哦，这可是乙方的动力源泉呢。
乙方在收到工程款后，要合理安排资金，保证工程的顺利进行。
如果有什么变化，三方要友好协商，就像好朋友一样。
五、工程质量和验收。
工程质量可是重中之重。
乙方要采用合格的材料和先进的工艺，保证工程质量达到[质量标准]。
在工程完工后，要进行验收。
验收的时候，三方都要认真对待，就像一起参加一场盛大的典礼一样。
如果验收不合格，乙方要负责整改，直到合格为止。
分包工程施工三方协议书(2篇)
分包工程施工三方协议书甲方（总包方）：____________________地址：_________________________联系电话：____________________联系人：____________________乙方（分包方）：____________________地址：_________________________联系电话：____________________联系人：____________________丙方（监理方）：____________________地址：_________________________联系电话：____________________联系人：____________________鉴于甲方承担的工程建设项目，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就以下事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元二、分包范围及责任1. 乙方作为分包方，负责以下分包工程内容：（详细描述分包工程内容，包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程等）2.乙方应按照国家相关法律法规、技术规范和甲方要求，保证分包工程质量，确保工程安全、环保、节能等方面符合规定。
3.乙方应按合同约定的时间、质量、进度要求完成分包工程，并对分包工程的施工质量、安全、环保等方面承担责任。
三、监理职责1.丙方作为监理方，应按照国家相关法律法规、技术规范和合同约定，对分包工程进行全过程监督，确保工程质量和安全。
2.丙方应定期对乙方施工情况进行检查，对发现的问题及时提出整改意见，并督促乙方进行整改。
专业分包工程三方协议模板
专业分包工程三方协议业主方：XX总承包人：XX专业承包人：XX整体工程名称：XX专业分包工程名称：XX消防工程鉴于：业主委托了总承包人按照施工总承包合同（以下简称“总包合同”）的规定负责整体工程的建设，并且业主及总承包人双方已于2015 年 4 月签订了总包合同；鉴于：业主通过招标的方式确定并委托了专业承包人按照专业承包合同文件的规定负责整体工程内的通州乔商项目10#地块消防工程专业承包工作（以下简称“分包工程”），业主与专业承包人双方并已于2016 年 4 月签订了专业承包合同。
为了进一步说明上述分包合同备案、履约、付款等行为对业主、总承包人及专业承包人三方分别承担的合同责任的影响，三方在一致同意下签订本协议，并共同遵守。
条款如下：1. 总承包人须按总包合同的规定配合该专业分包工程的合同备案、竣工验收及档案移交等工作，并积极配合相应文件的签字、盖章。
总承包方与专业承包方签订的备案合同，仅是为了解决当地建委及相关部门检查等问题使用。
在任何方面都不意味着总承包人与专业承包人之间建立起了任何直接的合同关系，也不会在任何方面减轻或免除专业承包人按专业承包合同文件对业主应承担的合同责任及义务。
2. 专业承包人须按专业承包合同的规定向业主负责专业承包合同的全面履约责任。
如专业承包合同与备案合同有差异，以XX 年XX 月签订的专业承包合同为准；3.由于专业承包人施工不当，导致发生的质量问题及安全工伤等事故，由专业承包人自行解决并承担相关费用，与总包单位无关；4. 专业承包人需对履约过程中的施工质量及工程完工后的保修负责，包括但不限于深化设计，材料及设备等，并对总承包人过程中提出的质量问题及时整改。
在质量保修期内，专业承包人直接对业主方履行保修责任，业主方不得要求总承包人承担专业分包工程保修责任。
5. 专业分包合同履行市场招投标手续直至专业分包合同备案完成，此过程中所产生的全部费用由专业分包中标人承担，总承包方没有义务承担此部分费用，也无需垫付相关费用。
分包三方合作协议书范本
分包三方合作协议书范本《分包三方合作协议书》甲方（总包方）：乙方（分包方）：丙方（监理方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程分包给乙方，并由丙方进行监督管理的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程总投资：____________元1.5 工程分包范围：____________二、分包工程内容2.1 乙方同意接受甲方将上述工程中的____________分包给乙方施工。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供施工人员、施工材料、施工设备等，并按照工程进度和质量要求完成施工任务。
2.3 乙方应遵守国家及地方有关法律法规，严格执行施工安全规范，确保施工安全。
三、分包工程价款及支付方式3.1 乙方向甲方报价为：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 甲方在收到乙方的工程进度报告和相应的工程价款支付申请后，应在____________天内进行审核，确认无误后支付相应价款。
3.3 工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料和验收报告，经甲方审核合格后一次性支付剩余工程价款。
四、监理方的职责4.1 丙方应按照甲方的要求，对乙方的施工过程进行监督管理，确保施工质量和进度符合要求。
4.2 丙方应定期向甲方报告工程进展情况，对工程中的问题提出解决方案。
4.3 丙方应对乙方的施工人员进行安全生产教育和培训，确保施工安全。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
5.2 若乙方未按照约定完成施工任务，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。
六、争议解决6.1 各方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
专业分包三方协议
专业分包三方协议专业分包三方协议甲方（委托方）：______________（以下简称“甲方”）乙方（受托方）：______________（以下简称“乙方”）丙方（居间方）：______________（以下简称“丙方”）鉴于：1. 甲方需要购买或者委托定制某种产品或服务，但其自身无法胜任或者需要部分或全部交由乙方处理；2. 乙方是一家经过合法注册的专业分包服务提供商，对该产品或服务具有丰富的专业知识和经验，并能按约定的方式予以提供；3. 为了保证该产品或服务顺利实现，甲、乙双方同意以丙方为居间人，签署本协议。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙、丙三方在平等互利的基础上，经协商，达成如下协议：第一条身份1. 甲方为______________，地址为______________，联系电话为______________；2. 乙方为______________，地址为______________，联系电话为______________；3. 丙方为______________，地址为______________，联系电话为______________。
第二条权利和义务1. 甲方的权利和义务1.1 甲方有权要求乙方按照本协议约定的方式提供产品或服务，同时应承担相应的付款义务；1.2 甲方应根据约定时间支付乙方产品或服务的费用；1.3 甲方应根据约定时间接收乙方提供的产品或服务，并对其进行检验和确认；若发现任何问题，应及时与乙方联系，协商解决。
2. 乙方的权利和义务2.1 乙方有权接受甲方的委托，按照约定的方式提供产品或服务；2.2 乙方应保证所提供的产品或服务符合国家法律、法规和相关标准，且满足甲方的要求；2.3 乙方应按照约定的时间和质量标准完成所承接的任务，并按期交付产品或服务；2.4 如乙方未能按照约定的时间和质量标准完成所承接的任务，应承担违约责任。
3. 丙方的权利和义务3.1 丙方作为居间人，应按照甲、乙双方的约定提供中介服务，并在协助双方解决争议等方面发挥积极作用；3.2 丙方在协助甲、乙双方履行义务的同时，应保证其中介行为符合法律法规要求，维护甲、乙的合法权益。
专业分包工程三方合同范本
专业分包工程三方合同范本乙方（总承包商）：__________丙方（分包商）：__________鉴于：1. 甲方拟建设位于__________的工程项目（以下简称“项目”）；2. 乙方作为具有相应资质的总承包商，负责该项目的总体施工；3. 丙方作为具有特定专业能力的企业，愿意承担项目中的专业分包工程；4. 甲、乙、丙三方本着平等互利的原则，经友好协商，就丙方参与项目的专业分包工程事宜达成如下协议。
一、工程内容与范围1. 丙方同意按照甲方提供的图纸和技术要求，完成__________（具体工程名称）的施工任务。
2. 该分包工程包括但不限于__________（详细列出分包工程的范围和内容）。
二、质量标准1. 丙方必须保证工程质量符合国家相关标准和规范，以及甲方的特殊要求。
2. 工程竣工后，由甲方组织验收，合格后方可投入使用。
三、工期与进度1. 丙方承诺自合同签订之日起__________（具体时间）内开始施工。
2. 整个分包工程应在__________（具体时间）内完成。
3. 丙方应定期向甲方和乙方报告工程进度。
四、价格与支付1. 双方约定分包工程总价为__________元（大写：__________）。
2. 甲方应按以下方式向丙方支付工程款：__________（详细说明付款方式和时间节点）。
五、变更与调整1. 如遇设计变更或现场条件变化，需对原合同内容进行调整时，三方应及时协商确定变更事项及费用。
2. 任何一方提出变更请求，必须得到其他两方的书面同意。
六、违约责任1. 若丙方未按合同约定完成工程任务或质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
七、争议解决1. 合同执行过程中发生争议，三方应通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
专业分包工程三方合同
专业分包工程三方合同甲方（业主）：________乙方（总承包商）：________丙方（分包商）：________鉴于：1. 甲方为___________项目（以下简称“该项目”）的合法所有者。
2. 乙方具有承接该项目的总承包资格，并与甲方签订了总承包合同。
3. 丙方具有完成该项目中特定分包工程的资质和能力，并愿意接受乙方的分包。
经甲、乙、丙三方协商一致，依据相关法律法规，订立如下合同：第一条合同目的本合同旨在明确甲、乙、丙三方在该项目中的权利、义务与责任，确保分包工程顺利实施。
第二条工程概况1. 工程名称：___________2. 分包范围：按丙方专业资质所涵盖的工程内容，具体包括___________。
3. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
4. 质量标准：符合国家及行业相关标准，达到设计和功能要求。
第三条合同价款及支付方式1. 分包工程总价款为人民币______元。
2. 付款方式：根据工程进度分期付款，具体比例和时间由甲乙双方协商确定。
3. 最终结算：工程完工并通过验收后，根据实际完成的工作量进行最终结算。
第四条权利与义务1. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，并提供必要的工程条件。
2. 乙方负责全面管理分包工程，并对工程质量、安全等承担总责。
3. 丙方应保证工程质量，按期完成分包任务，并遵守安全生产规定。
第五条违约责任如任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
第六条争议解决合同执行过程中如发生争议，三方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事宜本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八条合同生效本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日丙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
三方工程分包合作协议样本
三方工程分包合作协议样本协议背景本协议由甲方、乙方和丙方（以下简称“各方”）共同订立，旨在规范三方在工程分包合作中的权利和义务。
1. 工程内容1.1 甲方将委托乙方进行指定工程的分包施工，具体工程内容详见附件1。
2. 工程分包合作2.1 乙方同意接受甲方的委托，按照约定完成工程分包施工任务。
2.2 乙方有权根据工程需要选择合适的丙方进行协助或合作。
2.3 丙方同意配合乙方完成工程分包施工，并按照约定的方式提供必要的技术支持和人力资源。
3. 合同期限3.1 本协议自双方签字之日起生效，有效期为从工程开工日起至工程竣工验收合格之日止。
4. 工程费用及支付方式4.1 工程费用总额为人民币（以下简称“RMB”）XXX万元，具体支付方式详见附件2。
4.2 甲方将按照约定的进度和质量标准进行工程款项支付。
5. 违约责任5.1 若各方未按照本协议的约定履行义务，违约方应承担相应的违约责任。
5.2 违约方应赔偿对方因违约行为所造成的损失，并承担由此产生的法律责任。
6. 争议解决6.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，各方应通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，争议一方有权将争议提交至有管辖权的人民法院进行解决。
7. 协议变更与终止7.1 本协议的变更或终止应经各方书面协商一致，并经各方授权人签字确认后生效。
8. 适用法律与管辖8.1 本协议适用中华人民共和国法律。
8.2 如发生争议，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
9. 其他9.1 本协议自双方签字之日起生效。
9.2 本协议正本一式两份，甲方、乙方和丙方各持一份。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________丙方（签字）：_____________签订日期：_________________。
epc项目中设计方和总承包方和专业分包方的三方协议
epc项目中设计方和总承包方和专业分包方的三方协议一、协议背景及目的为确保epc项目设计方、总承包方和专业分包方间的合作顺利进行，保障项目质量和效益，特制订本协议。
二、协议内容和要求1. 合作范围: 本协议适用于epc项目中设计方、总承包方和专业分包方的三方合作关系。
2. 合作方式: 设计方、总承包方和专业分包方应本着互利共赢的原则，相互配合、积极沟通、共同协作，以确保项目进展和质量控制。
3. 进度管理: 合作各方应按照项目进度计划执行，并及时交付所需文件和工程进度情况，以便其他方进一步操作。
4. 质量控制: 设计方应提供符合相关要求的设计文件，总承包方按照设计方提供的文件进行施工，专业分包方按照总承包方的要求进行分包工程的施工。
各方应保证工程质量符合设计标准和相关法律法规。
5. 变更管理: 若项目中出现设计变更需求，各方应及时沟通、协商并达成一致意见。
变更后的设计文件应及时提供给总承包方和专业分包方。
6. 信息共享: 合作各方应及时共享项目进展、技术资料和问题解决方案等信息，保持沟通畅通，以便及时解决问题和调整工作计划。
7. 保密要求: 合作各方应严格遵守保密协议，不得将项目相关信息泄露给第三方，以保护项目的商业利益和技术机密。
8. 纠纷解决: 若发生合作纠纷，各方应本着友好协商原则，通过沟通和协商解决。
如无法解决，则应提请有关部门或仲裁机构进行调解或仲裁。
三、协议生效与变更1. 协议生效: 本协议经各方签字盖章后生效，具有法律效力。
2. 协议变更: 对本协议的修改或补充需经各方协商一致，并经签字盖章后方可生效。
四、协议终止与违约处理1. 协议终止: 本协议在以下情况下终止：a. 合作期限届满；b. 合作各方一致同意解除协议；c. 合作各方发生严重违约行为；d. 根据法律规定解除协议。
2. 违约处理: 对于发生违约行为的一方，另外两方有权采取相应的补救措施，并要求违约方承担相应的经济和法律责任。
完整版)工程分包三方协议
完整版)工程分包三方协议工程编号：合同编号：工程专业分包三方协议工程名称：_______________工程地点：_______________发包人：_______________总承包人：_______________分包人：_______________签约地点：_______________签订日期：年月日本协议是基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为明确各方责任、保障各方权益义务，建设、总包、分包三方就工程进行友好协商达成一致，签订本分包三方协议。
一、工程概况：1、工程名称：_______________；2、工程地点：_______________；3、工程内容：_______________。
二、承包方式及范围：1、本基坑支护工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。
根据建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务。
主要承包范围包括施工图设计、审图、备案、论证、工程材料、基坑支护安全、施工人员安全、机械、质量、工期、安全文明施工、市场风险、验收合格、税金、规费、水费、电费等，实行总价包干的方式承包。
施工图纸设计由丙方委托有设计资质的单位完成。
2、丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工，编制施工方案和验收所需资料及验收工作。
不含基础土方开挖及基坑底土方换填，不含基坑抽排水（基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责，基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水）。
三、合同价款及支付方式：1、丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价（含税）：人民币0000、00万元（大写:人民币万整）。
甲方直接转帐支付给丙方，丙方向甲方出具国家规定的正规。
2、本支护工程合同价款含丙方应交的税费（并向甲方提供正规），不包括乙方的总包配合服务费在内。
1、甲方负责场地的“三通一平”工作，以确保机械设备能正常施工，并提供地质报告。
指定分包工程施工三方协议书7篇
指定分包工程施工三方协议书7篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________丙方（分包人）：_________鉴于甲方与乙方已签订《建设工程施工合同》，乙方与丙方已签订《建设工程分包合同》，为明确三方在指定分包工程施工过程中的权利与义务，保障工程的顺利进行，特签订本协议。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程质量：_________5. 工程进度：_________二、三方职责1. 甲方职责：（1）负责办理工程建设相关手续，确保工程的合法性；（2）负责提供施工场地的水源、电源，确保施工顺利进行；（3）负责协调乙方和丙方的施工工作，确保施工进度和质量。
2. 乙方职责：（1）负责对丙方的施工进行监督和管理，确保施工质量符合甲方要求；（2）负责提供施工场地的临时设施，确保丙方的施工顺利进行；（3）负责协调丙方的施工进度，确保施工计划按时完成。
3. 丙方职责：（1）负责按照甲方和乙方的要求，完成指定分包工程的施工任务；（2）负责施工过程中的安全措施，确保施工安全可靠；（3）负责提交施工记录和相关资料，确保施工质量的可追溯性。
三、付款方式及期限1. 甲方按照施工进度和合同约定向乙方支付工程款。
乙方在收到款项后，应按照合同约定向丙方支付分包工程款。
具体付款时间和金额按照合同约定执行。
2. 甲方在支付工程款时，应扣除相应的预付款和保留款。
预付款在合同签订后支付，保留款在工程质量保修期满后支付。
具体金额和比例按照合同约定执行。
四、质量保证及保修期1. 乙方和丙方应建立健全的质量保证体系，确保施工质量符合甲方要求。
甲方有权对施工质量进行监督抽查。
如果发现质量问题，应及时通知乙方和丙方进行整改。
2. 保修期自工程竣工验收之日起计算，一般为一年。
在保修期内，如发生质量问题，乙方和丙方应负责维修并承担相关费用。
三方协议范文(6篇)
三方协议范文甲方：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____乙方：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____丙方：_____电话：为促进我校勤工助学工作协调、可持续发展，缓解用工单位的招工压力，给广大同学更多的兼职机会，根据《民法典》的相关法律规定，在平等、公平、自愿的前提下达成如下三方兼职协议：二、甲方权利与义务1、负责为丙方联系、审核兼职信息2、甲方有权要求乙方提供本单位经营许可证、负责人身份证的原件、复印件（存档）3、甲方本着公益的原则为乙、丙双方服务，不牵涉双方利益，因此在履行相关法定义务的基础上不承担其他的法律责任三、乙方权利与义务1、乙方须为合法的经营主体，并有义务向甲、丙证明其合法身份2、根据甲方要求和乙方自身需要为丙方安排适宜的兼职岗位，提供必要的工作条件和安全健康的工作环境;3、负责对兼职学生进行上岗前安全防护知识、岗位操作规程等相关培训，严格落实安全防护措施，谨防发生意外事故;4、乙方有权和丙方协商达成试用期，如丙在试用期间不能胜任工作，乙方有权解除此协议，此过程需有甲方全程参与。
5、乙方不得设立押金,依约按时足额支付兼职报酬。
四、丙方权利与义务1、服从甲方和乙方管理，珍惜兼职岗位，认真完成任务2、丙方需为具有完全民事行为能力的主体3、丙方有权和乙方协商达成试用期，如在试用期中不能胜任工作，丙方有权解除此协议此过程需有甲方全程参与4、兼职过程中，丙方应严格遵守兼职单位的相关规定及相关法律规定，保护自身财产及人身安全五、此协议中未提及的协议起止时间、工作地点等其他事项将以附件的形式加以明确，附件的法律效力同本协议的法律效力。
六、其他未尽事宜，由三方依据国家法律法规友好协商解决。
七、该协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，从签字之日起生效执行。
甲方（盖章）：_____ 代表签字：_____、____年____月____日乙方（盖章）：_____ 代表签字：_____、____年____月____日丙方身份证号：_____ 学生签字：_____、____年____月____日三方协议范文（二）签订时间：_____签订地点：_____甲方：_____ 乙方：_____（工厂）地址：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 电话：_____ 丙方：_____（外商）地址：_____授权代表：_____电话：_____鉴于：1、乙丙双方经友好协商，同意由乙方向丙方购买本协议及本协议所涉及合同项下的货物;且2、乙方委托甲方向丙方进口上述货物，但出于某些技术上的原因，甲、乙双方于____年____月____日就该批货物签订了____号《买卖合同》（以下称“销售合同”）而非代理进口合同;且3、乙方授权甲方就上述货物以甲方名义（而非乙方名义）与丙方于____年____月____日签订了____号《进口合同》（以下称“进口合同”）;且4、甲乙丙三方均知悉并同意上述情况及做法：甲乙丙三方就上述销售合同及进口合同中的某些问题，经友好协商，达成一致，兹签订本协议书。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号:合同编号:专业分包工程名称： ____________________________________ 工程地点： ____________________________________ 发包人： ______________________________________ 总承包人： ____________________________________ 分包人： ______________________________________ 签约地点： ____________________________________ 签订日期： ____________ 年 ________ 月日______________________________ 工程专业分包三方协议发包人：________________________________ （以下简称：甲方）总承包人：_____________________________ （以下简称：乙方）分包人：______________________________ （以下简称：丙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方责任，保障各方的权益义务，建设、总包、分包三方就_________________________________________ ，经友好协商达成一致签订本协议。
—、工程概况：1、工程名称：_________________________________ ；2、工程地点：_________________________________ ；3、工程内容：_________________________________ ；二、承包方式及范围：1.本_________ 工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。
按建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证，包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。
施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。
2.丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工、编制施工方案和验收所需资料及验收工作。
不含基础土方开挖及基坑底土方换填，不含基坑抽排水（基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责，基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水）。
三、合同价款及支付方式：1.丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价（含税）:人民币0000.00万元（大写：人民币万整）,由甲方直接转帐支付给丙方,丙方直接向甲方出具国家规定的正规发票。
2.本支护工程合同价款含丙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括乙方的总包配合服务费在内。
3.总包配合服务费：本项工程的配套费由甲方支付：即含税人民币0000.00元X00% = 0000.00元（大写：人民币元整）。
（注：该费用不包含丙方意外风险的处理配合费用，如若发生意外风险必须承诺与乙方无关，并通过相关部门认证）。
4.支付方式：地下室基坑土方回填完毕并验收合格，发包人分别向乙方支付总包配合服务费、向丙方支付工程协议总价至100%四、工程工期：1.基坑支护工期本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、高温、低温等天气在内。
遇大雨、暴风天气工期经甲方批准后可顺延。
根据基坑支护工期和土方开挖及施工进度要求，工期安排如下：（1）丙方基坑支护施工工期____________________ 天，其它和土方开挖同步配合乙方完成，但总体工期不得超过_____________ 天；（2）乙方在丙方基坑支护的同时根据基坑支护工程进度同步完成土方开挖和基础、地下室工程。
乙方土方开挖前丙方必须保证基坑的安全承诺。
乙方在施工过程中若发生基坑支护意外的事故，丙方必须承担一切责任事故，丙方必须对相关部门澄清责任不在乙方。
（3）丙方需与乙方土方开挖配合，保证土方正常开挖。
必须确认基坑支护的工期，丙方不承诺安全通知开挖土方，乙方不得自行开挖。
五、工程质量:1.丙方基坑支护施工应符合__________ 市及国家相关规定，确保乙方基础、地下室工程的正常施工和施工安全。
2.丙方应保证周边建筑物和构筑物的稳定及安全。
3.丙方必须按设计图纸、技术规范及工艺要求进行施工，若需设计变更时，须经建设方、监理方和总包方同意，确保基坑工程施工质量和施工安全。
若因工程质量不合格或设计原因造成质量安全事故，丙方必须及时向甲方及监理单位书面报告整改措施方案，经甲方或监理、总包方审批后，根据设计要求和相关规范规定的要求进行整改，丙方承担整改费用，并承担造成的质量安全事故的责任和费用。
4.丙方应建立质量检验机构，进行工程质量的自检，严格如实地填报施工记录及隐蔽记录。
5.丙方对采购材料质量负有完全责任。
材料进场必须附有国家有关部门质量认证合格证明，并甲方、丙方检验合格后方能使用。
6.支护工程完工后由监理组织相关部门、甲方、乙方对支护工程进行验收。
六、丙方责任：1、丙方承担基坑支护工程设计与施工质量和施工安全的所有责任。
对设计与施工全过程进行组织、协调、监督、管理，并制定应急预案及组织实施。
如因丙方设计和施工原因造成质量和安全事故，由丙方承担所有经济和法律责任。
2、根据建设方提供的资料，负责编制设计方案，对设计方案的技术可行性、可靠性负全部责任，并保证基坑支护工程在建设方、监理方、总包方资料及证件齐备的情况下通过市相关部门的审批，所产生的一切费用由丙方承担。
3、负责解决施工技术过程中出现的问题及设计变更。
4、负责对施工期间的监测信息的分析，提出处理方案，按信息法施工原则指导施工5.丙方向监理方、总包方、建设方报送施工组织设计（或施工方案），经过监理、总包方、建设方正式批准后，方可组织施工。
6.丙方为实施本协议发出的一切函件均应由丙方总公司董事长盖章，并由丙方驻工地代表签字后方为有效。
7.丙方负责对其施工人员进行有效管理，挂牌上岗，自觉接受乙方、甲方和监理单位的监督和检查，使其能做到尽职尽责。
遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作，丙方的住宿不能在乙方宿舍区内，丙方的住宿及生活场所由甲方提供。
8.丙方必须对施工现场进行严格有效的管理，应遵守国家和地方政府有关法律法规。
9.丙方应按国家有关施工规范施工，并采用相应措施保证工程顺利进行。
10.施工现场安全文明施工的要求：（1）施工机械和建筑材料：要求堆放整齐，不得随意乱堆乱放。
如使用乙方设施或工程所需的设备、材料等应提前和乙方沟通，并征得乙方同意后方可使用。
（2）遵守城市有关市容和卫生管理规定，承担因丙方违反城市管理规章导致的处罚和罚款。
11.丙方必须进行现场安全文明施工管理：（1）丙方人员进入施工现场，必须按照安全操作规程进行施工和安全防护，确保安全施工。
发生安全事故导致的损失和责任，由丙方自行承担。
（2）丙方必须严格按_____ 市及国家有关法规法令及文明施工管理办法进行文明施工，并应无条件的服从甲方、乙方、监理的管理。
12.丙方如果造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，应按照损坏的实际损失如数进行赔偿13.及时向甲方、乙方、监理方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
14.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
15.负责按照规范及 _________ 市档案馆和政府相关单位的要求及时填报基坑支护工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给甲方、乙方、监理，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负全部责任。
16.丙方必须严格按国家及地方法规要求进行资料整理、归档，并向监理、乙方、甲方提供完整工程竣工资料伍套。
17.丙方委派 _____________ 为项目现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全、工程进度、技术负责等问题。
七、乙方责任：1、乙方负责提供丙方测量放线定位（包括提供水平线、垂直线、平行线、测量座标点等工作。
）和施工现场管理协调工作。
2、丙方的用水用电由丙方自备水表电表由甲方派人接出，乙方负责提供施工现场水源、电源接驳点，其产生的水费和电费、包括用水用电安全由丙方负责。
3、乙方负责基础土方开挖配合工作和施工现场的施工人员协调工作。
4、乙方负责挖土方工程的安全管理工作。
5、乙方负责对丙方进场后的现场文明施工管理，服务、配合、协调、对已完成验收合格的工程负责保管。
6、在不妨碍乙方优先使用的前提下，合理安排分丙方使用总包现场内的施工道路、施工场地、围墙、防护等措施。
7、乙方负责丙方工程资料的保管和技术资料的交接、整理、汇总、并负责交档案馆的归档或交政府相关部门的归档工作，相关工程资料需加盖乙方公章或授权使用的项目专用章。
向政府部门报建、报备、验收的手续，由乙方负责、丙方配合。
该工程由乙方负责通过中山市相关部门的审批，但所产生的一切费用由丙方承担。
8乙方负责对丙方的设计方案、施工方案及相关技术方案、材料质量与标准进行审查，符合本工程要求及国家规范方能施工，对丙方的施工质量、工期、安全文明施工和现场配合工作等进行指导和监督。
9、乙方负责监管丙方在施工过程中的质量监控施工现场的文明施工管理、配合基坑支护工程验收和资料验收。
10、乙方负责监督丙方在施工过程中的质量监控、安全管理、治安管理、施工现场的文明施工管理、基坑支护工程验收和资料验收。
11、乙方承担施工现场安全保卫工作，提供安全保卫设施及标志。
12、乙方负责整体协调政府相关部门的检查和检测工作，但是其费用由丙方承担。
13、乙方授权_________ 为现场管理代表，监督检查工程质量、安全、进度、工程资料、工程管理、工程验收及其他事宜。
八、甲方责任：1.甲方负责场地“三通一平”工作，确保机械设备能正常施工，提供地质报告。
2.甲方负责签批基坑支护前期乙方已完成的工程量。
3.甲方负责协调施工现场各施工单位之间的关系，确保工程正常进行。
4.甲方负责按期支付工程款项。
5. ______________ 甲方授权为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜6.甲方负责委托具备资质的第三方单位对基坑进行监测并出具相关报告。