供气工程施工合同样本(合同示范文本)
供气工程施工合同范本7篇
供气工程施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方供气工程的施工作出如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________供气工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括供气管道铺设、设备安装、调试及试运行等。
二、合同工期1. 开工日期：____年__月__日。
2. 竣工日期：____年__月__日。
3. 如遇不可抗力因素，工程工期可相应顺延。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：_________元整）。
2. 付款方式：甲方应按以下比例向乙方支付工程款：（1）工程开工前，支付工程总造价的30%作为预付款；（2）工程完成50%时，支付工程总造价的40%；（3）工程竣工验收合格后，支付工程总造价的25%；（4）剩余5%作为质保金，工程保修期满后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应在收到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签订验收合格证书。
4. 如验收不合格，乙方应负责返修至验收合格。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期：工程竣工验收之日起一年。
2. 在保修期内，乙方应对因设计、施工等原因造成的工程质量问题进行无偿维修。
3. 保修期届满后，乙方应对甲方提供的维修服务实行有偿服务。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付工程总造价千分之五的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之五的违约金。
建设工程施工合同范本(示范文本)
甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________
签订日期：____年____月____日
a)提供施工图纸、技术资料等所需文件；
b)按合同约定支付合同价款；
c)对程质量、进度进行监督、检查；
d)配合承包方办理相关手续。
2.乙方权利和义务：
a)按照合同约定完成工程；
b)保证工程质量；
c)服从甲方管理，遵守施工现场的各项规定；
d)按时向甲方报告工程进度。
八、违约责任
1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
a)工程开工后，支付合同总价款的20%；
b)工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；
c)工程进度达到80%时，支付合同总价款的30%；
d)工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%。
四、工程质量和标准
1.承包方应严格按照国家、行业和地方的有关规定、标准和设计文件进行施工，确保工程质量。
2.工程质量标准：____________________
二、合同双方
甲方（以下简称“发包方”）：____________________
乙方（以下简称“承包方”）：____________________
三、合同价款
1.合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥__________元。
2.付款方式：按工程进度支付，具体支付方式如下：
建设工程施工合同范本(示范文本)
一、工程概况
1.工程名称：____________________
燃气工程合同版本
燃气工程合同版本合同编号：[填写]甲方（业主）：[填写]乙方（承包商）：[填写]工程名称：[填写]合同签订日期：[填写]合同执行地点：[填写]一、工程内容1. 本合同所涉及的燃气工程包括但不限于[具体工程内容描述]。
2. 工程的设计、施工及验收均应符合国家及行业的相关标准和规范。
二、合同价格1. 合同总价为人民币[金额]元，包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
2. 如遇不可预见的费用增加，双方应协商调整合同价格。
三、工期要求1. 工程计划开工日期为[日期]，竣工日期为[日期]。
2. 因不可抗力或其他双方认可的原因导致工期延误，应及时协商确定新的竣工日期。
四、质量要求1. 乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规定，确保燃气系统的安全稳定运行。
2. 对于工程中出现的任何质量问题，乙方应在甲方通知后48小时内予以响应并采取相应措施。
五、付款方式1. 甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款项。
2. 工程进度款根据实际完成的工程量按比例支付，最终款项在工程验收合格后结清。
六、违约责任1. 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事宜1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
供气工程施工合同范本6篇
供气工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1供气工程施工合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）经甲、乙方友好协商，就甲方在（具体施工地点）进行供气工程施工事宜，达成以下合同：第一条项目概况1.1 甲方向乙方委托，乙方承包在施工地点进行供气工程施工。
1.2 供气工程的具体范围和工程量根据乙方施工方案确定，详细见附件。
1.3 供气工程施工地点如有变更，双方可协商修改合同。
第二条施工期限2.1 供气工程施工期限为（具体时间），乙方应按期完成工程，如需延期，须提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延期。
2.2 延期产生的费用由责任方承担。
第三条工程款及支付方式3.1 供气工程总价款为（具体金额），按照乙方提交的合理施工计划，工程量及工程进度支付款项。
3.2 工程款支付方式为：（具体支付方式）。
3.3 工程款支付时间为（具体时间），因特殊情况需调整支付时间，双方应协商一致。
第四条施工要求4.1 乙方应按照有关标准和要求进行供气工程施工，保证工程质量符合国家规定。
4.2 乙方应制定合理的施工方案和施工进度，并及时向甲方提交，接受甲方监督检查。
4.3 乙方应对施工现场和作业人员进行安全防护，确保施工安全。
4.4 施工期间如有质量问题和安全事故，由责任方承担相应后果。
第五条材料及设备5.1 乙方应按照要求采购符合国家标准的材料和设备，并提供合格证明。
5.2 材料和设备质量不符合要求，甲方有权拒绝使用，并由乙方承担相关责任。
5.3 材料和设备损坏、丢失应及时更换或补偿。
第六条合同变更6.1 本合同任何条款的变更、修改应以书面形式经双方协商一致后生效。
6.2 双方同意，在履行合同过程中发现问题，可随时协商解决并签订补充协议。
第七条违约责任7.1 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
7.2 一方严重违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；如无法协商解决，可向有关机构申请仲裁。
燃气施工合同范本(8篇)
燃气施工合同范本（8篇）燃气施工合同范本（8篇）燃气施工合同范本篇1 发包人（简称甲方）：承包人（简称乙方）：依照《______民法典》、《______建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程立项批准文号：5、资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、工程工期1、开工日期：______年___月___日；2、竣工日期：______年___月___日；3、合同工期总日历天数_________天。
四、合同价款工程总造价大写：___________________元（人民币）￥：___________________元（人民币）五、发包人工作1、委派_______为工地代表，联系方式：_______2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。
六、承包人工作1、委派_______为工地代表，联系方式；2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
七、施工组织设计和工期1、工期进度：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。
每月_____日前提供下月工程进度计划。
工程师确认的时间：工程师收到后_____天内批准或提出修改意见，逾期不批复则视为同意。
2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的`，由承包方承担责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工期相应顺延，发包人支付相应的费用。
燃气工程施工合同范本
燃气工程施工合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需要在（具体地址）进行燃气工程施工，经过双方协商，达成如下合同：一、合同项目1.1 项目名称：燃气工程施工1.2 项目内容：包括但不限于燃气管道敷设、燃气设备安装、调试等工程。
1.3 工程地址：（具体地址）1.4 工程周期：预计工期为（具体时间），具体时间以双方最终确定为准。
二、合同价格及支付方式2.1 项目总价为（具体金额），合同总价以人民币为计价单位。
2.2 项目费用包含但不限于材料采购、人工费用、设备租赁费用等。
2.3 项目款项支付方式：甲方需于工程开工前支付合同总额的30%作为预付款，剩余款项在工程完工后一次性支付。
2.4 如因甲方原因导致工程延期或增加费用的，乙方有权要求甲方支付相应费用。
三、质量要求及保修期3.1 乙方承诺施工质量符合相关标准要求，并在保修期内保证工程设备的正常运行。
3.2 保修期为（具体时间），自工程竣工之日起计算。
3.3 在保修期内，如设备故障或施工质量问题，乙方需免费维修或更换。
四、工程变更及违约责任4.1 如因不可抗力等原因导致工程延期或需变更，双方应协商解决，并签订书面变更协议。
4.2 拖延工期费用由违约方承担。
4.3 若一方严重违反本合同，对方有权解除合同，并追究违约责任。
五、保密条款5.1 双方在合作过程中获得的商业机密及相关信息，应保密不得泄露。
5.2 未经对方同意，不得向第三方透露合同内容及相关商业信息。
六、其他条款6.1 本合同一式两份，双方各持一份，合同自双方签字盖章后生效。
6.2 本合同涉及的其他事项，由双方另行协商确定。
甲方签字：日期：乙方签字：日期：以上为本合同正文，本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
（以下为签字页）甲方：法定代表人（签字）：日期：乙方：法定代表人（签字）：日期：。
供气工程建设施工合同书样本
供气工程建设施工合同书样本一、合同的背景和目的本合同是为了明确供气工程建设施工的合同双方的权益和责任，确保工程施工的质量和进度，保障双方利益的最大化而订立的。
二、合同的定义和解释1. 供气工程：指工程承包商按照合同约定的要求，在规定的时间和预算内完成的供气设施的建设工程。
2. 业主：指直接在供气工程上享有使用权益的单位或个人。
3. 工程承包商：指被业主委托进行供气工程施工的单位。
4. 合同价款：指工程承包商根据施工图纸和技术要求，完成供气工程所应得的报酬。
三、供气工程的范围和工程内容1. 供气工程的范围包括但不限于管道铺设、设备安装、测试、调试、运行维护等。
2. 工程承包商应按照业主提供的施工图纸和技术规范进行供气工程的施工。
3. 工程承包商应按照合同约定的时间节点和质量标准完成供气工程。
四、合同价款的支付方式和时间1. 合同价款的支付方式为按阶段支付。
2. 付款时间以供气工程各阶段完工验收合格为准。
3. 业主应在工程承包商提交的发票和验收报告确认后的10个工作日内支付相应的合同价款。
五、供气工程的质量要求和监督检验1. 工程承包商应按照相关技术规范和标准要求进行供气工程的施工。
2. 供气工程的质量应符合国家标准和合同约定的技术要求。
3. 工程承包商应配合业主进行施工过程中的监督检验。
六、施工期限和进度管理1. 工程承包商应按照合同约定的工期和进度完成供气工程。
2. 工程承包商发生不可抗力因素导致工程进度延迟的，应及时向业主报备并提供相关证明文件。
3. 业主有权要求工程承包商加快工程进度，工程承包商应积极响应并采取有效措施加速工程进度。
七、安全管理和责任追究1. 工程承包商应按照国家有关安全生产的法律法规，落实安全管理措施，并保证供气工程的施工过程安全无事故。
2. 一旦发生安全事故造成人身伤亡或财产损失，工程承包商将承担相应的法律责任。
3. 工程承包商应购买必要的责任险，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
燃气公司供气合同模板范本
燃气公司供气合同模板范本甲方（供气方）：乙方（用气方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方供应燃气给乙方使用的事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条供气内容1.1 甲方同意向乙方提供管道天然气，并确保供气质量符合国家规定的标准。
1.2 乙方同意按照约定时间、方式支付燃气费用。
第二条供气设施2.1 甲方负责建设和维护从天然气管道到乙方用气点的燃气管道设施，包括燃气管道、阀门、计量设备等。
2.2 乙方负责建设从燃气管道到用气点的管道设施，包括室内燃气管道、燃气设备等。
第三条供气时间及方式3.1 甲方应当按照约定的时间和方式向乙方供应燃气。
3.2 乙方应当按照约定的时间和方式接收燃气。
第四条燃气价格及费用4.1 燃气价格按照国家规定的价格执行，如有调整，甲方应提前通知乙方。
4.2 乙方应当按照约定的时间支付燃气费用，逾期未支付的，甲方有权暂停供气。
第五条供气质量及安全5.1 甲方应当保证供气质量符合国家规定的标准，确保乙方用气安全。
5.2 乙方应当合理使用燃气，妥善保管燃气设施，定期进行安全检查。
第六条违约责任6.1 甲方未按照约定时间、方式供气的，乙方有权要求甲方支付违约金。
6.2 乙方未按照约定时间、方式支付燃气费用的，甲方有权暂停供气，并要求乙方支付违约金。
第七条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，期满后双方可续签。
甲方（供气方）：乙方（用气方）：签订日期：____年____月____日以上为燃气公司供气合同模板范本，实际签订合同时，双方可根据实际情况进行修改和完善。
合同内容应遵循国家法律法规，确保双方合法权益。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
供气工程施工合同范本
供气工程施工合同范本供气工程施工合同甲方（供方）：_________乙方（需方）：_________鉴于甲方拥有相应供气设施，并愿意将其提供给乙方使用，为保证双方权益，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经双方协商一致，达成以下协议：第一条合同目的甲方同意向乙方提供气体供给服务，乙方同意支付相应费用，双方根据本合同的规定履行各自的权利和义务。
第二条合同期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年，至______年____月____日。
第三条服务内容和用气量1.甲方提供的气体服务包括（填写具体服务内容）。
2.乙方用气量应符合国家相关规定，不得超过甲方供气能力。
3.甲、乙双方应共同确认用气量或者按具体使用量结算。
第四条价格和支付方式1.甲方应按照国家相关规定执行价格，不得恶意哄抬价格。
2.乙方应按照本合同约定支付费用，并按期付清。
如未按时付款，甲方有权中止供气服务。
3.计价单位为（填写计价单位），价格为______元/______(填写具体价格)。
第五条法律适用双方在履行本合同过程中应遵守中华人民共和国相关法律法规，并有义务及时了解享有权利、承担义务和法律责任。
第六条违约责任1.甲方违反本合同约定未按时提供供气服务，应承担相应违约责任。
2.乙方未按时支付费用或超过规定用气量的，应承担相应违约责任。
3.本合同任何一方默认履行本合同约定的义务，都应承担相应违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
第七条合同解除和终止1.甲、乙双方协商一致可以解除本合同。
2.因不可抗力因素导致本合同无法履行的，双方均不承担违约责任，但应及时通知对方。
3.因甲方原因未能按时、足额完成工程，协商一致后，乙方有权解除本合同。
第八条争议解决本合同因履行发生的争议，应通过协商解决。
协商不成，则提交有管辖权的人民法院解决。
第九条合同生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方签字：______________乙方签字：______________日期：___年___月___日日期：___年___月___日注：本范本仅供参考，具体内容可根据企业需求调整，确保符合中华人民共和国相关法律法规要求。
工程施工合同示范文本(八篇)
工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
通用范文(正式版)供气工程施工合同范本
供气工程施工合同范本1. 合同概述本合同是供气工程施工合同，双方为供气方（简称甲方）和工程施工方（简称乙方）。
本合同的目的是明确双方之间的责任和义务，并规定供气工程施工的各项细节。
2. 合同内容2.1 供气工程概述甲方将向乙方提供相应的气体供应设备和相关技术支持，乙方负责在规定时间内完成供气工程的施工任务。
供气工程的具体内容和规模详见附表1。
2.2 供气工程施工要求2.2.1乙方应按照甲方提供的供气工程设计方案进行施工，并确保符合国家相关标准和法规的要求。
2.2.2乙方应保证施工质量符合合同约定和行业规范，保证施工期间不影响周边环境和其他项目的正常运行。
2.3 供气工程进度2.3.1甲方和乙方应共同商定供气工程的施工时间进度，具体时间由甲方在合同签订后提前通知乙方。
乙方应按照时间进度合理安排施工计划，并确保按时完成工程。
2.3.2如果乙方无法按时完成工程，应提前通知甲方，并双方商定工期延长或其他解决方案。
2.4 供气工程验收2.4.1供气工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
验收包括工程质量、施工图纸、工程文件等。
2.4.2如发现质量问题或未达到合同约定要求，甲方有权要求乙方进行整改。
乙方应按照甲方要求及时进行整改，并确保达到要求后方可验收完成。
3. 合同条款3.1 价格与付款方式乙方按照甲方提供的报价进行施工，双方确定付款方式：3.1.1 工程款支付方式：根据施工进程，分期支付。
3.1.2结算方式：工程竣工后，由甲方验收合格后进行结算支付。
3.2 违约责任3.2.1如乙方未按合同约定的时间完成供气工程施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的计算标准详见附表2。
3.2.2如乙方在施工过程中发生严重违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
3.3 保密协议乙方应对甲方提供的技术和商业信息保密，不得向第三方透露或泄露。
3.4 法律适用和争议解决合同的解释和执行适用的相关法律法规。
燃气工程合同范本
燃气工程合同范本一、合同背景二、合同内容2.1 工程概况工程名称：工程地点：工程编号：2.2 工程范围燃气管道设计与铺设；燃气设备的采购、安装与调试；燃气系统的监控与维护；相关工程配套设施的建设与安装。
2.3 工程期限2.4 工程费用甲方应向乙方支付的工程费用总额为【工程费用总额】，具体项款如下：设计费：【设计费金额】采购费：【采购费金额】施工费：【施工费金额】设备调试费：【设备调试费金额】维护费：【维护费金额】其他费用：【其他费用金额】工程费用的支付方式和时间安排双方应共同商定，支付方式可采用一次性支付或分次支付。
2.5 材料与设备的验收标准材料的验收标准应符合相关国家标准和行业规范，不得存在质量问题；设备的验收标准应符合相关国家标准和行业规范，并须经过乙方的调试与运行检测，确保其正常运行。
三、合同履行3.1 甲方责任提供工程所需的场地与基础设施，并保证其符合相关要求；提供工程所需的资金，按时支付工程费用；配合乙方开展工程设计、施工和调试工作，提供必要的协助与支持；配合乙方进行工程验收工作。
3.2 乙方责任按照双方约定的工期及要求，完成工程设计、施工及调试工作；工程施工期间负责材料及设备的采购，并保证其质量；在工程验收合格后，进行相关培训和技术支持；保证工程的质量和安全，提供维护服务。
3.3 合同变更与终止任何一方在履行合同过程中如需变更合同内容，应以书面形式提出，并经双方协商一致后签署书面变更协议。
若发生不可抗力等不可预见情况，导致无法继续履行合同，可根据相关法律法规解除合同。
四、违约责任4.1 如果甲方违约如果甲方未按时支付工程费用或未提供必要的协助与支持，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权中止工程施工。
4.2 如果乙方违约如果乙方未按合同规定的工期完成工程或未按质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任，并有权解除合同。
五、其他条款5.1 保密条款双方在合同履行过程中所获得的商业秘密、技术信息等不得向第三方披露，如有违反应承担相应法律责任。
供气单位合同模板
供气单位合同模板本合同（以下简称“协议”）由以下各方于年月日签署：供方（以下简称“供气单位”）公司名称：地址：电话：传真：法定代表人：注册资本：营业执照号码：需方姓名/公司名称：联系地址：联系电话：联系传真：鉴于：1. 供气单位是一家合法注册并且拥有相关资格证明的供气企业，具有向市场上需方提供燃气服务的经营资质；2. 需方是一家合法注册的企业或者个人，具有合法权利和资金能力接受供气单位提供的燃气服务；3. 供方和需方经友好协商，就供方向需方供应燃气事宜达成一致意见。
基于上述前提，双方遵循合法平等的原则，本着互惠互利的原则，经协商一致，达成如下协议：第一条产品范围1.1 供方向需方提供燃气服务的具体范围包括：（填写具体供应的燃气种类和规格）第二条供应时间2.1 供方向需方供应燃气的时间为：（填写供气的具体时间，如每月，每周等）第三条供气价格3.1 供方向需方供应燃气的价格为：（填写具体价格，如元/立方米）第四条供气数量4.1 供方向需方供应燃气的数量为：（填写具体供气的数量，如每月，每周等）第五条供气质量5.1 供方承诺向需方供应的燃气符合国家有关标准，并对供气质量进行质量保证，确保供气质量安全可靠。
第六条付款方式6.1 需方应按照合同约定支付燃气费用，支付方式为：（填写付款方式，如每月，季度等）第七条供气单位的责任及义务7.1 供方承诺向需方供应燃气，保证供气的数量和质量；7.2 供方有责任保证供气管道的正常运行和维护；7.3 供方有义务协助需方解决燃气使用过程中出现的问题。
第八条需方的责任及义务8.1 需方按时足额支付燃气费用；8.2 需方使用燃气时，必须严格按照规定使用并保证用气的安全。
第九条合同的变更和解除9.1 本合同经双方协商一致可以进行补充、修改、解除；9.2 未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
第十条争议解决10.1 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；10.2 协商无果的，任何一方可以向履行地有管辖权的法院提起诉讼。
供气工程施工合同书5篇
供气工程施工合同书5篇篇1甲方（建设单位）：XXXX有限公司乙方（施工单位）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：XXXX供气工程2. 工程地点：XXXX3. 承包范围：XXXX供气工程的施工图及招标文件范围内的全部内容4. 承包方式：包工包料二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、质量标准1. 本工程所使用的材料必须符合国家标准和行业规定，并提供相应的质量证明文件。
2. 乙方应建立健全质量保证体系，确保施工质量符合设计要求和相关标准。
3. 乙方应接受甲方代表的监督和管理，对存在的问题及时整改。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX），此价格已包含所有材料费、人工费、机械费、管理费等全部费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
（2）乙方按照甲方要求完成施工任务，并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%。
（3）剩余合同总价款的XX%作为质保金，质保期满后支付。
五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方应确保施工场地具备施工条件，负责办理相关手续。
（2）甲方应按照合同约定支付工程款。
（3）甲方应提供必要的现场协调和监督管理。
2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照设计图纸和招标文件要求进行施工。
（2）乙方应确保施工质量符合相关标准。
（3）乙方应按照合同约定完成施工任务，并经甲方验收合格。
（4）乙方应提供必要的售后服务和质保。
六、违约责任1. 甲方违约责任：（1）甲方未按照合同约定支付工程款，应承担违约责任，并支付违约金。
（2）甲方未能按照合同约定提供施工场地，应承担相应责任。
2. 乙方违约责任：（1）乙方未能按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供气工程施工合同样本(合同示范文本)Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior ofthe parties to the contract( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-020246供气工程施工合同样本(合同示范文本)煤气(天然气)工程施工合同范本发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程项目1.1 工程名称：项目煤气管道工程1.2 工程地点：项目内1.3 工程内容：小区所有内外、住宅户内及商业场所(含超市、商场、学校、餐厅、会所、幼儿园等煤气预留接口)，住宅约户;本工程包委托设计、包工包料、包质量、包施工安全、包报装、包管线测量费、包工程监理费、包施工、包验收、包点火、包税费。
1.4 承包范围：1.4.1 设计和施工范围：从市政中压管——调压箱+各商业用气预留和住宅用气点。
1.4.2 带装修住宅设计、施工要求：①煤气设计、施工到室内灶台煤气炉、热水器位置(含留铜球阀，包炉具转接软管及点火);②室内管道暗装;③煤气表设置生活阳台;④热水器设置生活阳台;(含计量普通家用煤气表，不含热水器、煤气炉)热水器安装另计。
1.4.3 毛胚房住宅设计、施工要求：①煤气设计、施工到室内灶台煤气炉、热水器位置;②室内管道明装;③煤气表设置生活阳台。
(含计量普通家用煤气表，不含热水器、煤气炉)④热水器报装另计。
1.4.4 商业场所按甲方用气量预留管头。
1.4.5 有关埋地管的路面/地面开挖和恢复。
1.4.6 图纸要求：煤气公司设计室所设计的工程施工图纸规定内容(含所有的设计变更、修改)。
1.5 乙方分包工程：本工程不得分包。
1.6 承包方式：包设计费、包工包料、包质量、包施工安全、包税费、包工程验收、包点火、包工程监理费。
以普通住宅，毛坯房一户两个热源点元/户包干;精装修，豪宅做暗埋管每户增加元;竣工后，清点户数按实结算;商业部分预留管道，费用由乙方垫资敷设，待结算后由使用者将该费用另行支付给乙方。
第二条：总造价2.1 暂定总造价为人民币元整(¥ 元)。
结算时住宅部分按普通户型和精装修户型清点结算，如有增加以甲乙双方现场签证确认结算。
商业部分煤气工程等商业客户明确功能后，另签补充合同。
第三条：工期3.1设计工期(包审批时间)：合同签订后日内完成。
3.2施工工期：开工前天，甲方向乙方发出开工通知书。
收到开工通知书后日内施工完毕并通过验收。
若因土建施工阻滞、变更原设计方案及不可抗拒自然灾害，工期顺延。
第四条：工程质量标准和保修期4.1 工程质量标准按国家现行施工验收规范《城市燃气输配及应用工程暂行规定》及有关规范规定执行。
4.2 工程保修按建设部有关规定执行，保修期为二年，保修期自竣工验收合格签字日起计。
第五条：材料设备供应5.1 工程所需材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场，工程设备(除甲方提供外)经甲方认可签字同意后(但并不免除甲方同意后，乙方对设备质量的保证)，由乙方采购供应至施工场地(仓库)。
5.2 材料设备供应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议，应进行检验。
如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
5.3 施工中，由于甲方原因造成工程设计变更而导致乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条：工程款支付和结算6.1 甲方将工程款按本条规定划入乙方账户：，帐号：。
6.2 工程价款支付方式：6.2.1 甲方发出施工进场通知书且乙方提供正式的设计图纸给甲方后10天内，向乙方支付 %工程备料款。
6.2.2 完成户内立管，需装煤气表及进行外地管施工时，经甲方确认后10天内甲方支付 %工程款。
6.2.3 工程竣工并验收合格，煤气公司点火后，甲方向乙方一次性付清%工程余款。
6.2.4 甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方提供相应金额的合法发票，否则甲方有权拒绝付款。
6.3 现场签证和结算6.3.1 现场签证(1)因设计变更或甲方原因导致的合同清单内项目增减或发生合同清单外的签证项目时，乙方须在签证项目完成后五天内组织甲方和监理公司验收并提交签证申请(涉及到隐蔽项目的必须在隐蔽前通知甲方验收)。
(2)乙方应提交签证申请的资料包括：乙方应提交签证申请的资料包括：工程联系单(如由乙方发起的工程联系单，必须有甲方及监理的意见及签字盖章)、《施工现场签证单》(必须有工程量、有单价、有总价。
工程量应附计算过程，清单计价的应有单价分析表，定额计价的应有套价书)、现场验收计量的原始单据(甲方工程部人员、乙方、监理方签字)及照片、工程设计图纸及图纸会审资料、签证的书面理由陈述、对应本签证的单项工程验收单;合同外现场签证项目还应包括《单项(或分部)工程验收证明书》。
(3)以上资料由甲方签章确认有效。
已签证确认的费用按含税造价处理(不再另外计算其它任何费用)，到工程竣工结算时按双方协商的计费方式计付。
6.3.2 结算(1)工程竣工验收合格之日起30天内，乙方应提交以下结算资料：1) 工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;2) 工程量计算书打印稿及电子文件一份;3) 工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);4) 现场签证单一份(原件、独立编号装订);5) 合同书一份(复印件);6) 施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。
若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料，则甲方有权拒收结算资料，由此造成结算工作延误概由乙方负责。
(2)本工程的工程量按施工图纸及甲方签证计算。
工程师和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后60个工作天内，由甲方按照乙方实际完成并通过验收合格的工程量、甲方签证核实审定工程结算总价，双方应按工程结算总价进行结算。
(3)在工程结算时经甲方核实乙方没有按照图纸、施工规范和甲方的指令进行施工，或出现偷工减料的情况，则甲方有权因乙方原因造成的上述事项不予结算，视乙方违约，由此造成的一切损失概由乙方负责。
第七条：甲方责任7.1 提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。
提供施工用水、电源接驳点。
7.2 开工前 5 天内完成由甲、乙方和设计方、监理方参加的施工图会审。
7.3 委派现场工程师为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其它事宜。
7.4乙方与其工人之间的争议与甲方无关，甲方不承担任何责任。
第八条：乙方责任8.1 提供8套设计图纸：在开工前 5 天内完成施工图会审，在开工前10天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
8.2 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。
凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责并报告甲方、监理方及有关部门。
8.3 委派为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
8.4 做好施工原始记录。
每月(季)末5天内向甲方报送月(季)度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。
8.5 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应以书面通知甲方。
8.6 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
8.7 对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
8.8 工程竣工后的场地清理。
8.9 竣工验收后，施工单位人员必须在 5 天内撤离施工现场。
8.10 在施工中，甲方发现乙方工程进度或工程质量等与合同要求或施工组织设计等不符时，甲方有权终止施工合同并追究因此引起的经济责任。
8.11 乙方必须在甲方指定的范围内搭设临建，堆放材料、设备。
8.12 乙方必须对其供应的设备承担质量保证。
8.13乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。
第九条：工程验收9.1 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量验收标准为依据。
9.2 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表(范围、数量、质量等)，以书面通知甲方检查。
甲方接通知后 3 天到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方进行下一工序的施工。
若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。
9.3 工程(包括单项工程)竣工前 3 天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后 3 天内验收完毕。
工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料(包括单位工程的所有文件和分包工程的竣工验收资料)向甲方移交。
如工程内容尚未完成或质量不合适的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直到符合要求为止，并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。
如实际竣工日期比合同约定竣工日期延迟的，乙方应承担延期竣工的违约责任。
如甲方提出复检的，乙方应予配合，如复检合格，按合同规定的日期为竣工日期，复检费用由甲方承担;如复检不合格，复检费用由乙方承担，乙方应无偿返修，工期不得顺延。
工程(含单项工程)未经验收，甲方提前擅自使用，视为合格，由此而发生的质量或其它问题由甲方负责。
乙方需保证竣工验收后15天内办理完煤气公司户内点火所有手续，具备立即点火条件，并由煤气公司点火。
9.4 工程竣工后，在工程结算之前乙方向甲方提交完整的竣工图纸及资料各4份。
需重新绘制竣工图及所需份数的费用由乙方承担。
9.5在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。
第十条：违约责任10.1 甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延：10.1.1 不按期交出施工场地、接通水、电资源;10.1.2 因图纸变更未及时送达乙方;10.1.3 不按期支付工程款超过20天(因乙方违约导致甲方延期付款的情况除外);10.1.4 因工程设计变更，使已完成的工程拆改;10.1.5 逾期组织验收;10.2甲方如不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的3%。