建设工程监理合同通用(一)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方(建设工程的委托人)与乙方(建设工程的监理人)就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务,确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称:_____________________项目地点:_____________________项目规模:_____________________工期要求:_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容:•工程质量的监督和检验;•施工进度的监控和管理;•施工方案的审批;•工程变更和索赔的审核;•施工过程中的安全监督;•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________(大写:_____________________)。
监理费用的支付方式和时间如下:•监理费用的支付方式:_____________________•监理费用的支付时间:_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务:•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理,并保证监理工作符合建设工程的要求;•监督施工单位的工程质量,及时发现并整改质量问题;•监督施工进度,确保项目按时竣工;•审批施工方案,确保施工方案符合法律法规和工程要求;•审核工程变更和索赔申请,保证变更和索赔合理合法;•监督施工过程中的安全工作,确保施工安全;•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任:•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸,并保证其真实、准确;•协助乙方履行监理职责,提供必要的配合和支持;•及时支付乙方的监理费用;•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密,除非经双方协商一致或法律法规规定,否则不得向第三方披露。
监理合同范本(12篇)
监理合同范本(12篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同范本(12篇)随着人们法律意识的普遍提高,合同可以随时随地使用。
2023建设工程监理合同 (示范文本)正规范本(通用版)
建设工程监理合同 (示范文本)第一章总则第一条缔约方甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)第二条监理范围根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规,乙方作为独立的第三方监理机构,负责对甲方的建设工程进行监理工作。
第三条监理任务和目标1.监理任务:乙方的监理任务包括但不限于:对施工图纸的审核、对施工合同的审核、对施工单位的组织管理、对施工过程的全程监督、对工程质量的验收、对工程竣工和交付的验收等工作。
2.监理目标:乙方的监理目标是确保建设工程按照合同约定、设计要求、相关标准和规范进行施工,保障工程质量和工期的安全、合规完成。
第四条建设工程信息提供1.甲方应向乙方提供建设工程信息:–工程基本情况介绍–工程设计图纸及说明–施工合同及补充协议–施工单位资格证书–相关建设工程许可证件2.甲方提供的建设工程信息应真实、完整、准确。
第二章监理报告和资料第五条监理报告和资料的提交1.乙方在监理期间应定期向甲方提交监理报告。
2.监理报告内容包括但不限于:–工程进度汇报–工程质量验收情况–施工合同履行情况–特殊问题和风险提示3.监理报告应在每次提交后的五个工作日内得到甲方的确认。
第六条监理资料的保存1.乙方应妥善保存相关监理资料,包括但不限于监理报告、工程图纸、检测报告等。
2.监理资料的保存期限为建设工程验收合格之日起五年。
第七条乙方工作记录1.乙方应妥善保管和记录监理工作过程中的重要事项和状况。
2.监理记录应详实、准确、完整,并按要求提交给甲方。
第三章监理费用和支付方式第八条监理费标准1.双方约定监理费用为建设工程总造价的百分比。
2.监理费用计算的基础为施工图纸设计工程量。
3.监理费用支付方式双方协商确定。
第九条监理费支付1.监理费应按照乙方提交的结算报告和相关证明材料进行支付。
2.监理费支付应及时、足额。
第四章违约和争议解决第十条违约责任1.任何一方违反本合同约定的,应承担相应违约责任。
2.如一方拒不履行合同义务,对方有权要求违约方承担违约责任,并要求停止违约行为。
建设工程监理施工合同最新通用
建设工程监理施工合同最新通用合同编号:__________甲方(发包方):__________地址:__________联系电话:__________乙方(监理方):__________地址:__________联系电话:__________鉴于甲方为建设工程项目的业主,依据相关法律、法规和政策,拟对该项目进行施工;乙方具备相关监理资质,愿意承担该项目的监理工作。
为了保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现,双方本着平等、自愿、公正的原则,就乙方提供监理服务事宜,达成如下协议:第一条合同范围与内容1.1 本合同适用于乙方为甲方提供建设工程项目施工过程中的监理服务,包括施工准备、施工、竣工验收和保修期等阶段的监理工作。
1.2 乙方应根据《建设工程监理规范》和相关法律法规,对甲方的施工进行全面监督管理,包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性、安全生产的规范性和环境保护的合规性。
第二条合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至______年______月______日。
2.2 监理服务期限自监理准备工作完毕之日起至工程竣工验收合格之日止。
第三条合同价格与支付3.1 乙方向甲方提供的监理服务费用为人民币(大写):__________元整(小写):¥__________元。
3.2 甲方应按照双方约定的付款进度,向乙方支付监理服务费用。
3.3 乙方开具正规发票,甲方按约定时间支付款项。
第四条乙方义务与责任4.1 乙方应按照合同约定,及时组建项目监理机构,配备具备相应资格的监理人员,确保监理工作的顺利开展。
4.2 乙方应认真履行监理职责,对甲方的施工进行全面监督管理,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
4.3 乙方应定期向甲方报告监理工作进展,对甲方提出的合理建议及时予以采纳和调整。
4.4 乙方应严格按照国家法律法规和相关标准,公正、公平、公开地开展监理工作,维护双方的合法权益。
施工监理合同(15篇)
施工监理合同(15篇)施工监理合同1甲方:__________工乙方:__________工程队风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。
且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
为确保______公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:一、公路建设路线及工期要求:1、公路建设路线为____________________。
风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的',以转移占有工程之日为实际竣工日期。
2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。
二、公路建设的内容:公路路基开挖工程。
三、公路建设技术要求:1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米,弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道,错车道有效宽度为6.1米。
2、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大纵坡不得大于10%,纵坡长度不得大于80米,弯道最小半径不得小于15米。
3、土质边坡按1:0.5-1:0.75,坚石边坡按1:0.2,软石边坡按1:0.3的标准进行开挖。
四、工程验收及付款方式:1、乙方全部完成公路路基开挖工程后,由乡政府组织相关部门进行验收。
工程建设监理合同范本(6篇)
工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位:__________________________________________ 监理单位:__________________________________________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1.工程概况工程名称:__________________________________________ 工程地点:__________________________________________ 工程规模为:________________________________________ 2.合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3.责_____限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:__附件A-监理服务范围;__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他;__附件C-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
建设工程监理合同(通用版本)
建设工程监理合同(通用版本)甲方(委托人):法定代表人: 乙方(监理方):法定代表人:甲方将开工建设的______________ 项目,因现场工程项目监理工作需要,为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称: ______________ 。
1.2工程地点: ______________ 。
1.3工程规模: ______________ 。
第二条合同总价合同总价:固定单价人民币_______ 元/平方米(含人防工程),合同暂估总价为人民币______ 元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同价已包含金。
第三条价款支付3.1监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证金人民币________ 元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。
3.2合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30%3.3其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30% (每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价)。
3.4每标段主体全部竣工验收合格10日内支付至相应标段监理费总价款的60%3.5每个标段全部竣工验收合格后10日内支付至相应标段监理费总价款的95% 3.6工程竣工结束后待全部备案手续办理完成15日内全部结清。
3.7乙方每次要求支付款项时,应当按照甲方的要求提供合法的正式发票,甲方将款项支付到本合同中明确约定的与乙方名称一致的对公账户,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。
3.8若甲方及其指定企业,在合同履行过程中依法新设立独立法人主体(包括但不限于分公司、子公司等),则甲方有权单方决定新设立法人主体承继本合同所有的权利义务,甲方应及时书面通知乙方,乙方有义务配合办理合同变更事宜,并有义务开具与新设立法人主体一致的合法正式发票,否则视为乙方违约,甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。
监理合同(通用6篇)
监理合同(通用6篇)监理合同篇一甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
一条、合同期限、合同有效期:自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、乙方工作岗位及职责:1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、聘用合同的变更、终止和解除:1、聘用合同依法签订后,合同双方须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第五条、其它事项:1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。
GF-2012-0202_建设工程监理合同(示范文本)
(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:;3. 工程规模:;4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。
包括:1. 监理酬金:。
2. 相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。
2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间:年月日。
2. 订立地点:。
3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
建设工程监理合同示范文本正规范本(通用版)
建设工程监理合同示范文本1. 合同序言本合同由甲方(简称“业主”)与乙方(简称“监理单位”)缔结,根据相关法律法规和有关约定,经双方协商一致,签订监理合同。
2. 合同背景(简要描述工程项目的背景和目的)3. 工程项目概述(简要描述工程项目的范围、规模和内容)4. 服务内容4.1 甲方委托乙方对工程项目进行全程监理服务,包括但不限于内容:•监理前期调研和项目可行性研究•监理设计文件审查•监理投标文件编制和评审•监理招标和投标工作•监理合同和施工合同的审查•监理工程质量和进度的检查和评估•监理合同履行和变更管理•监理报告的撰写和提交•监理资料的归档和管理4.2 乙方应当按照合同约定为甲方提供专业、高质量的监理服务,并确保监理报告的准确和及时性。
5. 服务期限5.1 本合同的服务期限为(具体日期或工期)。
5.2 如需延长服务期限,乙方应事先书面通知甲方,并经双方协商一致后签订书面变更协议。
6. 支付方式及费用6.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理服务费用。
6.2 监理服务费用为按(具体方式)进行结算,具体费用标准和支付比例见附件。
7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密或技术资料应予以保密。
7.2 未经一方事先书面许可,另一方不得向第三方透露或泄露与本合同相关的任何信息。
8. 违约责任8.1 若一方未按合同约定履行义务,应赔偿对方遭受的损失。
8.2 若监理单位未履行合同规定的监理服务义务,甲方有权终止合同并要求返还已支付的监理服务费用。
9. 争议解决9.1 双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他事项(双方根据实际情况可以添加其他约定事项)11. 合同生效与变更11.1 本合同一经双方签字盖章,即生效。
11.2 本合同的任何修改、补充或变更,必须经双方协商一致,并以书面形式作出。
为建设工程监理合同示范文本,双方签字盖章后生效。
GF-2012-0202 建设工程监理合同(示范文本)
(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:;2.工程地点:;3.工程规模:;4.工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录,即:附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。
包括:1.监理酬金:。
2.相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1.监理期限:自年月日始,至年月日止。
2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1.订立时间:年月日。
2.订立地点:。
3.本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
工程建设监理合同(1)7篇
工程建设监理合同(1)7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(监理单位):[乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方对位于[具体地点]的工程项目进行监理,经双方友好协商,达成如下协议:一、监理工程概况工程项目名称:[具体工程名称]。
工程地点:[具体地点]。
工程规模:[具体规模描述]。
工程进度及质量、造价等相关要求已明确,具体内容见附件。
二、监理范围与任务乙方负责工程项目的施工监理工作,包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价监控、安全生产监管等。
乙方需确保工程按照设计要求及国家相关标准进行施工,保证工程质量并促进工程进度。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程有保修期,保修期内乙方仍需履行部分监理职责。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:总计人民币[金额汉字大写](¥[金额数字小写])。
具体费用明细按照工程进度进行支付。
2. 支付方式:按季度或月度结算,甲方收到乙方开具的正规发票后XX个工作日内支付相应款项至乙方指定账户。
五、双方职责与义务1. 甲方职责:按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件,确保乙方顺利开展监理工作。
2. 乙方义务:认真履行监理职责,确保工程质量与安全,及时汇报工程进度及存在的问题,提出合理化建议等。
六、保密条款双方应严格保守工程相关的商业秘密及资料,未经对方同意不得向第三方透露相关信息。
七、违约责任与解决方式1. 任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
若因违约造成对方损失,应赔偿对方因此产生的全部损失。
2. 合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、其他约定事项[其他具体约定事项,如项目重大变更处理、奖惩措施等]。
建设工程委托监理合同(一)5篇
建设工程委托监理合同(一)5篇篇1甲方(业主):________________乙方(监理单位):_______________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜达成如下协议:一、合同目的及监理范围乙方接受甲方委托,为甲方的建设项目提供监理服务。
本合同规定的监理范围包括:工程设计审查、工程进度控制、工程质量监管、工程造价监督及其他甲方要求的服务内容。
二、监理期限及进度安排监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
乙方应根据工程进度和甲方要求,制定详细的监理计划和进度安排,确保工程按期完成。
三、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模、复杂程度和监理工作量等因素确定。
具体费用明细和计算方式详见附件。
2. 支付方式:甲方应按约定时间支付监理费用,乙方在收到款项后提供正式发票。
四、双方职责与义务1. 甲方职责:(1)按时提供工程相关资料;(2)确保工程资金到位;(3)对乙方提出的合理化建议及时予以响应。
2. 乙方职责:(1)按照合同约定履行监理职责;(2)制定监理计划,并按计划实施;(3)对工程建设中的问题进行把关,确保工程质量和进度;(4)及时向甲方报告工程进展情况和问题。
五、工程质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关质量标准进行工程监理,确保工程质量。
2. 工程验收时,应按照合同约定及国家相关标准执行。
3. 乙方应协助甲方完成工程竣工验收工作,确保工程顺利通过验收。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
2. 乙方在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密,应严格保密,不得泄露或用于其他用途。
七、违约责任及解决方式1. 若一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若因违约导致本合同无法继续履行,守约方有权解除合同,并追究违约责任。
3. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程监理通用合同条款
建设工程监理通用合同条款
第一条合同目的和依据
为了确保工程项目的建设质量与进度,甲乙双方本着平等自愿的原则,依照《中华人民共
和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,就工程项目的监理服务内容、职责、权利及义务,经协商一致,订立本合同。
第二条监理范围和服务内容
甲方委托乙方对位于(具体地点)的(工程名称)进行全程监理服务,包括但不限于工程
质量、进度、成本控制以及安全生产监督等方面。
第三条监理期限
监理服务自(起始日期)起至(结束日期)止,具体以工程竣工验收合格之日为止。
第四条监理报酬
双方约定的监理报酬为人民币(金额)元,按以下方式支付:(支付方式)。
第五条双方权利与义务
1. 甲方应按时支付监理费用,并提供必要的工作条件和资料。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,保证工程建设达到国家和行业标准。
3. 乙方有权对施工方的工作提出意见和建议,并督促其整改。
4. 甲方应尊重乙方的独立性,不得干预监理工作的公正性。
第六条违约责任
如一方违反合同规定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条争议解决
合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申
请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程监理合同 (住房城乡建设部2012版)
GF-2012-0202建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
1.工程概况1.1.工程名称:。
1.2.工程地点:。
1.3.工程规模:。
1.4.工程概算投资额或建筑安装工程费:。
2.词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
3.组成本合同的文件3.1.协议书;3.2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);3.4.专用条件;3.5.通用条件;3.6.附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
4.总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
5.签约酬金签约酬金(大写):(¥ )。
包括:5.1.监理酬金:。
5.2.相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
6.期限6.1.监理期限:自年月日起至年月日止。
6.2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日起至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日起至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日起至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日起至年月日止。
7.双方承诺7.1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
7.2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
8.合同订立8.1.订立时间:年月日8.2.订立地点:。
8.3.本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
建设监理合同模板(5篇)
建设监理合同模板发包人:_____合同编号:_____监理人:_____签定地点:_____签定时间:____年____月____日依据《中华人民共和国民法典》,_____(以下简称发包人)与_____(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况:1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程规模及特性:_____4.工程总投资:静态:_____动态:_____5.工程总工期:_____(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)____元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一份两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本____份,各执____份。
发包人:_____(盖章)监理人:_____(盖章)法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)邮编:_____邮编:_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____开户银行:_____开户银行:_____账号:_____账号:_____通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语,除上下文号另有规定外,具有本条所赋予的涵义:一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
昆山建筑工程监理合同模板
昆山建筑工程监理合同模板甲方:(监理单位)乙方:(建设单位)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法律法规的规定,为了确保建设工程的优质、高效、安全、环保完成,甲、乙双方达成一致,就甲方承接乙方建设工程监理服务事宜,订立以下合同:第一条监理范围1、本合同所称建设工程为_______(项目名称),工程地点位于_______,项目规模为_______。
2、本监理合同的监理范围包括但不限于以下内容:(1)对建设工程的施工质量、进度、安全等情况进行监督、检查、评价,跟踪整个建设工程的进展情况;(2)协助乙方处理工程中出现的争议问题,提供建议,并对施工中出现的问题予以及时整改;(3)对工程质量验收、移交等环节提出意见和建议,并协助乙方进行相关工作。
第二条监理费用及支付方式1、乙方应向甲方支付监理费用_______元整,监理费用的支付方式为_______。
2、监理费用包括监理单位的人员工资、差旅费、办公费用等开支。
3、若乙方发现监理单位对监理工作不力,有违约行为或其他情况影响监理工作质量,乙方有权提出异议并要求甲方整改,如甲方未能及时整改,乙方有权中止付款。
第三条监理单位的权利和义务1、监理单位有权根据项目需要,调派专业技术人员对建设工程进行监理,并保证监理人员具备相应的资质和经验。
2、监理单位应当遵守相关法律法规,秉公执法,勤勉尽责,维护乙方的合法权益,确保建设工程按照设计方案和施工标准进行施工。
3、监理单位应当保守乙方的商业秘密,严禁向第三方披露与乙方有关的商业机密。
第四条建设单位的权利和义务1、建设单位有权要求监理单位严格按照合同约定履行监理职责,提供专业服务,确保建设工程的质量、安全和进度。
2、建设单位应当提供必要的工作条件和信息给监理单位,以便监理单位顺利进行监理工作。
3、建设单位应当按期支付监理费用,并提供相关证明文件。
第五条违约责任1、若监理单位未能按照合同约定提供相应的监理服务,导致建设工程发生质量问题或进度延误的,监理单位应当承担相应的违约责任。
工程建设监理委托合同范文通用版5篇
工程建设监理委托合同范文通用版5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方:[委托单位全称](以下简称“甲方”)乙方:[监理单位全称](以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律、法规,结合本工程的特点和要求,在双方遵循平等、自愿与互利的原则下,经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方实施本工程的监理工作,特订立本合同。
双方同意按合同条款及监理实施细则严格执行。
具体条款如下:一、工程概况项目名称:[工程名称]工程地点:[具体地址]工程规模:[具体规模描述](包括但不限于建筑面积、结构形式等)二、监理范围与内容监理范围:本工程所有建设内容的施工监理,具体包括工程质量管理、安全生产及文明施工管理、工程进度管理以及工程信息管理等。
具体工作内容见合同条款附件的监理规划大纲及监理实施细则。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程停工超过三个月以上时,乙方保留向甲方提出补偿的权利。
四、监理费用及支付方式监理费用总金额:[大写金额](人民币)。
费用支付方式为每完成一定阶段工作或达到一定进度后按阶段支付。
具体支付节点和金额详见附件。
五、甲方职责与权利甲方应提供工程建设的相关资料,并确保其真实性、完整性和准确性。
甲方应尊重并支持乙方行使监理职权,接受乙方的监督管理。
对于重大决策应及时与乙方沟通并达成共识。
对于乙方提出的合理化建议应予采纳并付诸实施。
六、乙方职责与权利乙方应组建满足工程需要的项目监理机构,配备总监及各级监理人员,制定监理规划和实施细则,确保按计划实施监理工作。
乙方应根据工程建设实际情况及时提出合理化建议和应对措施,控制工程质量、进度和造价等目标。
在履职过程中应遵守职业道德和法律法规,不得泄露甲方商业秘密。
对于甲方违规行为有权提出异议并要求纠正。
对于重大安全隐患和违法违规行为应及时报告有关部门。
七、工程监理的实施原则篇2甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_________________________工程建设进行监理事宜,达成如下协议:一、词语涵义建设:是指通过施工形成工程实体的过程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
YOUR LOGO
如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE—
精诚合作携手共赢
Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
建设工程监理合同通用(一)
The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared
注意事项:此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。
合同编号:_____________
发包方:_________
监理方:_________
依据《中华人民共和国合同法》,___________(以下简称发包方)与___________(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义
1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。
2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。
6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。
7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。
8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。
11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。
13.“现场”是指建设项目实施的场所。
14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
第二条本合同适用的语言文字为汉语文字
第三条适用法律、法规、规章和监理依据
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章
监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件
第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理
一、工程概况:
1.工程名称:______________
2.工程地点:______________
3.工程规模及特性:_______________
4.工程总投资:_____________,静态:_____________,动态:____________
5.工程总工期:____________
二、监理范围:按照合同条款中约定的范围承担监理业务。
三、监理内容:按照合同条款中约定的内容承担监理业务。
四、工程建设监理的期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
五、建设监理报酬为(大写)_________元,由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。
第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序
一、监理委托函或中标函
二、监理合同书
三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件
四、合同条款
五、监理招标书(或委托书)
六、监理投标书(或监理大纲)
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
第六条通知与联系
发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。
更换常驻代表,需提前通知监理方。
在合同实施过程中,双方的一切联系均以书面形式为准。
特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。
第七条本合同书的开始、完成与变更
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。
2.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。
为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。
第八条监理方的义务和责任
1.监理方应在合同条款约定的时间内,向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主
要监理方人员的名单、简历。
2.监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容,在约定的时间内,按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场,组建监理方,编制监理细则,并正常有序地开展监理工作,完成本合同所约定的监理任务,并承担相应的监理责任。
3.在监理期限内,监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小,对监理方和人员进行合理的调整。
更换总监理工程师须经发包方同意,同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定,如有调整应报发包方备案。
4.监理方应按照国家的有关规定,建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。
5.在监理期间,监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范,运用合理的技能提供优质服务;应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则,勤奋、高效、独立自主地开展监理服务,维护发包方的利益
和承包方的合法权益。
监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。
6.现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位,对工程建设进行动态跟踪监理,工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。
7.监理方人员必须采取有效的手段,作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。
8.监理方应认真作好《监理日记》,保持其及时性、完整性和连续性;应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。
9.监理方所使用的发包方提供的设备、设施,除有特殊规定外,产权属于发包方。
在本合同终止后,应按照合同条款的规定移交给发包方。
请在此处输入公司或组织的名字
Enter The Name Of The Company Or Organization Here。