高低压电力工程施工合同(模板)
最新版高低压配电施工合同
最新版高低压配电施工合同合同编号：__________鉴于甲方为新建/改建工程需要进行高低压配电施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就高低压配电施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：高低压配电系统的设计、设备供应、安装、调试、验收等。
二、合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的工程进度和质量，按合同约定的价格和付款方式进行付款。
三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定的工期完成高低压配电施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点，向甲方提供工程进度报告，甲方有权对工程进度和质量进行监督检查。
3.3 乙方应保证所供设备的技术性能和安全性能，对其所供设备的质量负责，并承担设备质量问题的责任。
四、合同的变更和解除4.1 合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，影响合同的正常履行，双方可协商变更或解除合同。
4.2 合同变更或解除后，乙方应按照甲方的要求，做好工程收尾工作，确保工程顺利进行。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定的工期、质量、安全等方面完成工程，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。
5.2 甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权按照合同约定追究甲方的违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
高低压电力施工合同
高低压电力施工合同甲方（发包方）：名称：_________法定代表人：_________地址：_________联系电话：_________乙方（承包方）：名称：_________法定代表人：_________地址：_________联系电话：_________鉴于甲方希望对位于_________（工程地点）的高低压电力系统进行施工，并委托乙方负责该工程的设计、施工、安装、调试及相关工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：包括但不限于高低压电力系统的设备采购、安装、调试及验收，具体见附件《工程明细表》。
二、工程期限1. 开工日期：________年____月____日2. 竣工日期：________年____月____日3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程造价与付款方式1. 工程总造价：人民币________元整（￥________）2. 付款方式：-预付款：合同签订后____日内支付总造价的____%；-进度款：按工程进度支付，具体支付节点见附件《付款计划表》；-尾款：工程验收合格后____日内支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关标准及本合同约定完成工程施工。
2. 工程完成后，由甲方组织验收，验收标准依据国家相关规范执行。
五、违约责任1. 若乙方未按期完工，每逾期一天，应向甲方支付总造价的____%作为违约金。
2. 若甲方未按约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付金额的____%作为滞纳金。
六、争议解决双方因履行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
高低压电力施工合同
甲方(发包人):_________________________________地址:_____________________________________乙方(承包商):___________________________________地址:_____________________________________第一条合同的目的本合同本着甲乙双方在平等、自由、公正、诚实信用的原则，就高低压电力施工有关事项达成共识。
第二条工程概要1.工程名称:__________________________________2.施工地点:__________________________________3.工程内容:包括高低压电力设备的安装、调试、试验及运行维护等。
第三条工期1.工程开工日期:_______年____月___日2.工程完工日期:_______年____月___日第四条合同价格及支付1.工程总价格:_________________________________2.支付方式:银行转账、支票等3.付款时间表:合同签订后____天内，预付总价格的___%。
基础工程完工后，支付总价格的___%。
设备安装完成后，支付总价格的___%。
调整考试合格后，支付剩下的___%。
第五条工程质量及安全1.乙方按照国家及行业标准实施工程，保证质量。
2.工程完工后，乙方向甲方提出工程验收申请，并提交完整的验收资料。
3.乙方严格遵守安全生产法规，确保现场安全。
第六条工程变更1.工程需要变更时，双方达成协议进行变更。
2.变更的影响(成本、交货期等)由双方协商决定。
第七条保证责任1.乙方保证工程质量，保修期自工程完工验收合格之日起计算。
2.保修期内出现质量问题时，乙方免费修理或更换。
第八条违约责任1.一方违反本合同条款的，承担违约责任。
2.乙方延误工程完工时，按延误天数支付违约金。
第九条争端的解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，友好协商解决。
高低压电力施工合同
甲方（订货方）：甲的名称乙方（承包商）：乙的名称本合同是甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实信用的原则，就高低压电力施工各项事宜达成的协议。
第1条（合同成立）甲方委托乙方承担高低压电力设备的安装、调试、试验及维护等业务。
第2条（工程概要）工程名称：工程名称施工地点：施工地点工程内容：高低压电力线路施工、电力设备安装及调试等。
第3条（施工期限）施工开始日期：XXXX年XX月XX日工程完工日期：XXXX年XX月XX日第4条（合同金额及支付方式）合同总额：金额圆(大特写：金额的汉字表示元)2.付款方式：分期付款，付款时间及金额根据工程进度确定。
*预付款：签订合同后XX天内支付合同总额的XX %。
*中间付款：主要设备及材料进场及验收后，支付合同总额的XX %。
*调整完成及试验合格后：甲方初检及当局验收合格后，支付合同总额的XX %。
*提交技术资料后：支付剩余XX %（不包括保修费）。
*保修金：金额元，保修期间（1年）期满后支付。
第5条（工程质量）乙方按照国家标准和规范施工，保证工程质量。
工程完工后，乙方向甲方申请验收，并提交必要的技术资料和验收资料。
第6条（安全责任）乙方保证施工现场安全，遵守安全规定。
因乙方原因造成的事故或损失由乙方负责。
第7条（甲方责任）甲方按期支付工程费用，保证工程进度。
第8条（违约责任）甲方逾期付款的，向乙方支付违约金。
乙方延迟施工时，向甲方支付违约金。
乙方施工质量有问题的，乙方无偿返修并赔偿其损失。
第9条（争议解决）履行本合同过程中发生纠纷的，双方应先通过协商解决。
不能达成协议的，可以向缔约国人民法院提起诉讼。
第10条（合同有效期限及变更解除）本合同双方签字盖章之日起生效。
本协议的变更和解除，应根据双方同意签订书面变更或解除协议。
第11条（其他）本契约双方各持有一份，具有同等法力。
本合同中未记载的事项，可以根据双方同意签订补充协议。
甲（印章）：甲的印章乙（印章）：乙的印章代表（签名）：甲方代表签名代表（签名）：乙方代表签名日期：XXXX年XX月XX日。
高低压配电工程施工合同6篇
高低压配电工程施工合同6篇篇1发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 承包范围：_________4. 工程造价：_________二、工期及进度要求1. 乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。
2. 乙方必须编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。
3. 甲方有权对乙方的施工进度提出合理调整要求。
三、质量与验收1. 乙方必须按照设计图纸和甲方要求施工，确保工程质量符合规定。
2. 乙方应在施工完成后，自行进行质量检查，并编制验收资料，报甲方验收。
3. 甲方有权委托第三方进行工程质量检测，费用由乙方承担。
四、付款与结算1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应编制结算资料，报甲方审核。
3. 甲方应在收到结算资料后尽快完成审核工作，并支付剩余款项。
五、保修与服务1. 乙方应提供至少一年的保修期，保修期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。
2. 保修期满后，乙方应提供有偿维修服务。
3. 甲方在保修期内有权要求乙方对工程质量问题进行维修。
六、违约责任1. 乙方如不能按时完成工程任务，应按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金。
2. 甲方如不能按时支付工程款项，应按合同总金额的千分之五向乙方支付违约金。
3. 因不可抗力导致工程延期或无法完成，双方可协商解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项。
4. 如因甲方原因造成工程延期或无法完成，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
5. 因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应负责免费维修并承担相应的违约责任。
6. 如因第三方原因造成工程延期或无法完成，双方应协商解决。
如协商不成，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。
4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
高低压工程施工合同
高低压工程施工合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]签订日期：[填写签订日期]签订地点：[填写签订地点]一、工程概况本合同涉及的高低压工程施工项目位于[详细地址]，包括高压配电室建设、低压配电系统的铺设与调试等。
工程预计开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。
二、合同金额合同总金额为人民币[大写金额]，包含所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
三、质量要求乙方必须按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
四、工期要求乙方应严格遵守合同约定的工期，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。
五、付款方式甲方将根据工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间由双方另行约定。
六、违约责任如一方违反合同规定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定的仲裁机构]进行仲裁。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________以上合同范本仅供参考，实际合同内容应根据具体情况进行调整。
在签订合同之前，建议由专业法律人士进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
在实际操作中，高低压工程施工合同应当注重细节，明确各项技术指标和验收标准，同时对于可能出现的风险和问题应有预见性的规划和应对措施。
合同的公正性和客观性也是保护双方利益的基础，因此在制定合同时要充分考虑到双方的实际情况和合理需求。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同一、合同双方甲方：XXX公司（以下简称甲方）法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX营业执照号码：XXX乙方：XXX工程有限公司（以下简称乙方）法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX营业执照号码：XXX二、工程概况1. 工程名称：高低压配电工程2. 工程地点：XXX3. 工程范围：根据甲方要求，乙方负责设计、采购、施工、调试及验收高低压配电工程的全部内容。
4. 工程期限：自合同生效之日起，至XXX年XX月XX日止。
三、合同价格及支付方式1. 合同价格：XXX元（大写：人民币XXX元整）2. 付款方式：1）甲方应在合同签订之日起，支付工程总价款的XX%作为预付款；2）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为第二期款；3）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为第三期款；4）乙方完成工程的XX%后，甲方应支付工程总价款的XX%作为尾款。
四、工程质量和验收标准1. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和技术规范进行设计、施工，并保证工程质量符合相关法律法规的要求。
2. 验收标准：工程验收应符合国家相关标准和技术规范，经甲方验收合格后，方可交付使用。
五、工期延误和违约责任1. 工期延误：若乙方未按合同规定的工期完成工程，应按照每延误一天支付合同总价款的XX%作为违约金。
2. 违约责任：若甲方或乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。
六、保修期1. 工程保修期：自工程竣工验收合格之日起，保修期为XXX个月。
2. 保修责任：在保修期内，乙方负责免费修理因施工质量问题引起的故障，并承担相应的责任。
七、争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、合同变更和解除1. 双方一致同意，在工程施工过程中，若需要变更合同内容，应书面协商并签订变更协议。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方高低压配电工程施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于高低压配电柜、电缆敷设、变压器安装、电房照明安装、电能计量箱安装、电表安装等。
二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币____元（大写：____________________元整），以下简称“合同金额”。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同金额。
三、施工期限3.1 施工工期为____个月，自甲方开工令发出之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程施工。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收标准：按照国家现行有关法律法规、规范、标准及设计文件要求进行验收。
五、付款方式5.1 甲方支付合同金额的方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付合同金额的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付合同金额的____%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付合同金额的____%。
5.2 乙方应按照本合同约定的付款方式及时开具相应金额的税务发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×逾期天数×____%。
6.2 甲方未按照约定支付合同金额的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×____%。
6.3 由于不可抗力等原因导致工程无法按照约定完成的，双方可协商顺延工期，并根据实际情况协商调整合同金额。
合同范本之高低压配电施工合同
高低压配电施工合同【篇一：室外高低压配电工程施工合同】合同编号：供配电工程发包方：承包方：施工安装合同施工安装合同承包方：有限公司一、工程概况3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。
二、承包范围和内容1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。
三、工期1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。
2、竣工日期：1#、3#号楼于2013年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于2014年01月25日竣工并正式通电。
四、质量要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（gbj232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300-88）为合格。
五、合同价款1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（￥：3992600.00元整）。
合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。
本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。
包括：材料及设备的采购、运输、保管（合同约定的全部材料设备）、施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。
本工程价款为固定总价合同，合同总价一次性包干。
2、本合同约定的工程总价款包含承包方承包范围内全部工程量内容。
如有变更签证项目，本工程竣工结算时，只计算变更、签证部分，不再对原工程量清单报价进行重新核对。
3、本工程采用总价包干的方式承包，即：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。
如遇下列情形，合同价款可作相应调整：⑴、承包范围以内的技术核定、洽商记录、设计变更等；⑵、经双方指定代表签证认可的工程费用调整；上述费用的确定执行发包方《施工现场签证变更程序》。
未按时办理签证变更手续视为承包方放弃追加变更签证造价的权利，在竣工决算时只根据发包方资料调整变更减少部分。
高低压电力施工合同6篇
高低压电力施工合同6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上，就高低压电力施工事项达成一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同，以明确双方的权利义务关系。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括高低压电力设备的安装、调试、检修及试运行等。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有特殊情况需延长工期，需经甲方书面同意。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价：人民币[金额]元整（¥[金额]）。
包括高低压电力设备的采购、安装、调试等费用。
具体价格明细详见附件。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工并通过验收后，甲方支付剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
五、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施。
2. 若因乙方原因导致施工安全事故，乙方应承担全部责任。
3. 甲方应提供必要的安全条件，以保障施工顺利进行。
如因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任。
六、违约责任与赔偿损失1. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应按每日万分之XX的比例支付违约金。
若违约金数额超过工程总造价的XX%，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
2. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应按每日万分之XX的比例支付违约金，但最高不超过工程总造价的XX%。
3. 若因违约造成对方损失，违约方应赔偿对方因此产生的全部损失。
若违约行为同时触犯法律，违约方应承担相应的法律责任。
七、保密条款与知识产权归属约定事项篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就高低压电力施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电力施工项目。
高低压配电工程施工合同(3篇)
第1篇甲方（采购方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要乙方为其施工高低压配电工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：高低压配电设备安装、调试及验收等。
5. 工程总投资：人民币_______元整。
二、工期1. 施工工期：自合同签订之日起_______天内完成。
2. 乙方应严格按照甲方要求，确保工程质量、进度和安全。
三、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规范施工，确保工程质量符合国家标准。
2. 乙方应保证施工过程中，施工质量、安全及环境保护等符合国家及地方相关法律法规。
四、施工进度1. 乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报送甲方备案。
2. 乙方应按照施工进度计划，按时完成各阶段工程任务。
五、工程验收1. 工程完工后，乙方应组织自检，确保工程质量符合要求。
2. 甲方应在接到乙方验收通知后_______天内组织验收。
3. 验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定比例的工程款。
六、工程款支付1. 乙方在合同签订后_______天内，向甲方提供施工图纸、施工组织设计等资料。
2. 甲方在收到乙方提交的资料后_______天内，支付合同总价款的_______%作为预付款。
3. 工程完工并验收合格后，甲方在_______天内支付合同总价款的_______%。
4. 乙方在工程完工并验收合格后_______天内，向甲方提交竣工资料。
七、违约责任1. 乙方未按合同约定工期完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
2. 甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付_______%的违约金。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要进行高低压配电工程的施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的高低压配电工程施工事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________5. 工程质量标准：________________6. 工程期限：自合同签订之日起至______________年______________月______________日止。
第二条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：________________2. 付款方式：- 预付款：合同签订后______________天内，甲方向乙方支付合同总价款的______________%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到______________%时，甲方支付至合同总价款的______________%。
- 竣工验收合格后______________天内，甲方支付至合同总价款的______________%。
- 质保金：合同总价款的______________%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第三条工程质量1. 乙方必须严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工。
2. 工程质量应达到合同约定的质量标准。
第四条工程进度1. 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工。
2. 因甲方原因导致工程延期的，工期相应顺延。
第五条安全与环保1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
高低压配电工程工程施工合同5篇
高低压配电工程工程施工合同5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本高低压配电工程工程的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、施工范围及要求1. 乙方负责高低压配电工程的设备供应、安装、调试等工作。
具体施工范围包括：（1）高低压配电柜的供应及安装；（2）电力变压器的供应及安装；（3）电力电缆的供应及敷设；（4）照明灯具的供应及安装；（5）防雷接地系统的施工；（6）配电室的施工及装修。
2. 乙方需按照甲方提供的设计图纸及技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。
三、工期及进度1. 乙方需按照甲方要求的工期进度表进行施工，确保工程按时完成。
2. 甲方有权对乙方的施工进度进行监督，如乙方未能按照工期进度表施工，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、质量与验收1. 乙方需确保施工质量符合《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关标准。
2. 甲方有权对乙方的施工质量进行监督及验收，如乙方施工质量不符合相关标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3. 乙方需配合甲方进行工程的竣工验收工作，确保工程符合设计要求及质量标准。
五、付款与结算1. 甲方需按照合同约定向乙方支付工程款项。
具体付款节点及金额为：（1）合同签订后，甲方需向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款；（2）设备安装完毕后，甲方需向乙方支付合同总金额的_____%；（3）工程调试完毕后，甲方需向乙方支付合同总金额的_____%；（4）工程竣工验收合格后，甲方需向乙方支付合同总金额的_____%。
2. 乙方需向甲方提供正规的税务发票及收据。
3. 甲方有权根据施工进度及质量情况对乙方的结算金额进行调整。
高低压配电施工合同
高低压配电施工合同合同编号：_______甲方（供电方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方高低压配电工程的施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______高低压配电工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸及技术要求，乙方负责高低压配电工程的施工、设备安装、调试及验收等工作。
第二条施工期限2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求，保证工程按时完工。
施工期限自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
2.2 乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。
延长的期限及费用双方协商确定。
第三条工程质量3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应严格按照施工方案、操作规程进行施工，确保工程安全、可靠、稳定运行。
3.3 工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料、技术文件及操作手册等。
第四条施工费用4.1 乙方向甲方提供的施工报价为：_______元（大写：__________________________元整）。
4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时间向乙方支付施工费用。
4.3 乙方应开具正规发票，按照国家相关税收政策缴纳税费。
第五条付款方式及时间5.1 双方约定采用以下第_______种付款方式：（1）施工完成后一次性支付；（2）按施工进度分阶段支付；（3）其他方式：_______。
5.2 甲方应在合同约定的付款时间内支付乙方施工费用。
逾期支付的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率（日利率为_______‰）。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程金额×日违约金利率（日违约金利率为_______‰）。
10kv高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同范本甲方：___________乙方：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方平等友好协商，甲方将_________项目的10kv高低压配电工程施工业务发包给乙方，乙方向甲方承诺按合同约定完成施工任务。
现将双方的权利、义务等事项明确如下：一、工程内容1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程规模：_________1.4 工程内容：包括但不限于高低压配电柜、电缆敷设、接地系统安装、母线铜排安装、配电柜电缆安装、高压电缆敷设及设备调试安装等工作。
二、合同价格2.1 乙方向甲方承诺，本工程合同总价为人民币____元（大写：_________________________元整），其中包括：工程款、材料款、人工费、机械使用费、利润及风险费用等。
2.2 合同总价为本工程最终结算价格。
除非双方另有约定，合同总价不作调整。
三、合同工期3.1 乙方向甲方承诺，本工程计划开工日期为____年____月____日，计划竣工日期为____年____月____日，施工总工期为____天（日历日）。
3.2 乙方应按甲方要求，提前提交工程进度计划及施工组织设计，甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业现行施工及验收规范、规定及工艺标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量应达到合格标准，如需验收合格，乙方应按甲方要求提供相关验收资料。
五、付款方式及进度5.1 合同签订后，甲方应支付乙方工程总价款的30%作为预付款，余款在工程竣工并经验收合格后支付。
5.2 乙方应按照甲方规定的付款进度向甲方提交工程进度报告及付款申请，甲方有权对乙方的工程进度进行审核。
六、违约责任6.1 乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的5%。
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确双方在高低压配电工程施工过程中的权利和义务，经甲方与乙方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特订立本合同。
第一条合同基本情况1. 项目名称：高低压配电工程施工2. 项目地址：（施工地址）3. 甲方和乙方的联系方式：（联系方式）第二条项目范围1. 本项目施工范围包括但不限于：高低压配电线路的架设、开挖、埋设、接线、设备安装等工程。
2. 乙方承诺按照项目设计图纸和相关规范要求进行施工，并保证施工质量符合国家标准和行业规范。
第三条工程标准1. 本项目的施工标准应符合国家相关规范和标准，严格按照项目设计要求进行施工。
2. 乙方应确保施工过程中的质量、安全、文明施工等工作，做到合理施工，节约材料，保护环境。
第四条施工期限1. 乙方应在双方签订本合同后开始工程施工，并尽快完成工程。
2. 工程施工期限为（具体天数），如遇特殊情况需要延长施工期限，乙方应提前书面通知甲方并经过甲方同意。
第五条价款支付1. 本项目总价款为人民币（具体金额）元，甲方应在乙方完成工程并经过验收合格后按照双方协商的付款比例进行付款。
2. 乙方完成工程后，应向甲方提供相应的发票、结算单等财务文件。
3. 如工程延期或者质量不合格需要返工，由乙方承担相应的费用。
第六条保修期1. 乙方完成工程并经过验收合格后，应提供（具体天数）的免费维修保养服务，包括工程设备的保修。
2. 保修期内，如设备出现故障或质量问题，乙方应立即派人员进行维修，并承担相应费用。
第七条违约责任1. 如乙方未按照本合同规定完成工程施工，导致工程延期或者质量问题，应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未按时支付相应款项，也应承担相应的违约责任。
3. 如双方因不可抗力等特殊情况无法履行合同，应及时通知对方并协商解决方案。
第八条争议解决1. 双方如在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交有关部门进行仲裁或者诉讼解决。
高低压配电工程合同7篇
高低压配电工程合同7篇篇1合同编号：XXXX-XXX甲方（委托方）：XXXX公司乙方（受托方）：XXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行高低压配电工程项目达成以下协议：一、工程概况项目地点：XXXX项目内容：高低压配电设备的安装、调试及维护二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的工作场地和条件，确保施工顺利进行。
（2）甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。
（3）甲方应协调其他相关方，确保施工过程中无干扰。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成高低压配电设备的安装、调试及维护工作。
（2）乙方应确保所提供的产品质量合格，符合国家标准。
（3）乙方应提供必要的售后服务，确保设备的正常运行。
三、履约期限本合同自签订之日起生效，履约期限为XX个月。
四、付款方式及金额1. 付款方式：银行转账。
2. 付款金额：合同总金额为人民币XX元整（￥XXXX）。
3. 付款时间：甲方应在合同签订后XX日内支付合同总金额的XX%，即人民币XX元整（￥XXXX）；乙方完成安装调试并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总金额的XX%，即人民币XX元整（￥XXXX）。
五、违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付工程款项，应承担相应的违约责任。
2. 乙方如未按照合同约定完成安装、调试及维护工作，应承担相应的违约责任。
3. 因一方违约给另一方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
六、争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
3. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（盖章）：XXXX公司法定代表人（签字）：XXXX乙方（盖章）：XXXX公司法定代表人（签字）：XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXX-GD-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行高低压配电工程项目达成以下协议：一、工程概况项目名称：XXXX有限公司高低压配电工程项目地点：XXXX有限公司厂区内工程内容：高低压配电设备的安装、调试及维护二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于配电设备的型号、规格、数量等。
室外高低压配电工程施工合同6篇
室外高低压配电工程施工合同6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方室外高低压配电工程的施工作出如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：_________。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：_________。
4. 工程造价：_________。
二、施工范围及要求1. 乙方负责按照甲方提供的设计图纸进行室外高低压配电工程的施工。
2. 乙方需确保施工质量符合相关标准，施工过程中不得擅自更改设计。
3. 乙方需按照甲方要求的时间节点完成施工任务。
三、合同价款及支付方式1. 本工程采用固定总价合同，合同价款为人民币_________元整。
2. 甲方在签订合同后支付乙方合同价款的30%作为预付款。
3. 乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余合同价款。
四、施工工期及进度1. 乙方需在签订合同后尽快进场施工，确保施工工期符合甲方要求。
2. 乙方需每周向甲方提交施工进度报告，确保施工进度与计划一致。
3. 如因乙方原因造成施工工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
五、质量保证及验收1. 乙方需确保施工质量符合相关标准，如因施工质量问题导致甲方损失，乙方需承担相应的赔偿责任。
2. 甲方在收到乙方提交的验收申请后，需在7个工作日内组织验收。
3. 如验收不合格，乙方需按照甲方要求的时间内进行整改并重新提交验收申请。
六、安全施工及文明施工1. 乙方需确保施工过程中遵守相关的安全规定和操作规程。
2. 乙方需采取有效措施确保施工现场的整洁和文明施工。
3. 如因乙方原因造成安全事故或文明施工问题，乙方需承担相应的责任和费用。
七、违约责任及争议解决1. 如因一方违约导致另一方损失，违约方需承担相应的赔偿责任。
2. 如双方就合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程合同
合同编号：
甲方：签订时间：
乙方：签订地点：
结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，本着长期合作的意愿达成如下协议：
一、工程名称：甲方公司范围内的所有电缆、高低压柜等工程的维修、维护、安装、调试、定值输入等。
二、施工内容及范围：图纸范围内及临时增加的所有工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。
三、工程价款：根据工程实际进展情况结算(包含本工程施工所需的全部费用)。
四、施工工期：乙方在甲方规定的时间内竣工通电，供电手续完备。
工程施工完毕，乙方必须提请当地电力部门对本工程进行验收（验收合格），此费用由乙方承担。
五、使用材料要求：本工程必须按双方确认的施工材料要求施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。
六、质量要求：
本工程必须经供电局验收合格。
乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。
如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方承担。
七、工程保修期：工程保修期为两年。
自工程经当地电力部门等有关部门整体验收合格交付甲方并正式送电之日起开始计算，保修期内如出现质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。
凡属保修范围内经乙方保修过的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方验收之日另行起算两年保修期。
八、工程款支付：
1、工程完工，乙方提交相关证明资料，整套竣工资料及电力部门验收合格证明移交甲方且提供相应数额的发票后，甲方支付乙方工程价款的90%。
2、自送电之日起满两年无质量问题后，甲方无息支付工程价款的10%。
九、甲方的责任：
甲方及时支付工程款。
十、乙方的责任
1、组织富有经验的施工队伍，严格按照甲方确认的设计图纸及国家、地方的有关规定及本合同要求，进行施工。
2、乙方承包范围内的在建工程及已竣工工程，均由乙方承担成品、半成品保护责任,直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止，并承担半成品、成品保护所需全部费用。
3、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方，否则，甲方有权解除合同。
4、施工现场及材料的安全保护、防火防盗等工作均由乙方负责。
乙方应配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，避免工地发生火灾。
乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。
5、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。
6、本合同签订时，乙方已认真考察已有设备和工程性质，并充分了解了工地位置、周边情况、道路、作业空间及其他足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。
7、乙方工作人员必须具有相应的上岗作业证，在施工中必须配备适合本工程的工具和防护措施。
8、乙方处理好所属工人的劳资关系，不能发生因工人索要工资而停止施工或向甲方索要劳动报酬的情形；如发生，甲方有权垫付，甲方垫付的，从工程款中双倍扣除。
十一、事故处理及安全防护：
1、乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用。
2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切损失。
3、由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，因施工给他人或自己工作人员造成人身或财产损害的，应承担赔偿责任；乙方怠于赔偿的，甲方有权垫付，甲方垫付的甲方从乙方的工程款中双倍扣减，工程款不足赔偿的乙方应及时补足。
十二、成品保护及维护：
工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护，出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交管理单位，交接后出现构件损坏、丢失由管理单位负责。
保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。
十三、工程移交：
工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。
十四、保修：
本合同工程在正式移交之前的质量和成品保护工作由乙方负责，由于电缆线路等与本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。
十五、违约责任
1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或乙方逾期履行任何其他义务的，每逾期一日，乙方应当承担人民币1000元/日的违约金，逾期十五日，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担工程总造价20％的违约赔偿金。
2、乙方未按本合同规定履行义务，经甲方提出后仍不能按甲方要求改正的，甲方有权解除本合同，乙方并应当承担本合同总价款20％的违约金，由此造成的经济损失(包括给甲方造成的损失)，由乙方承担。
3、乙方在保修期间未履行应负的责任与义务，乙方应当向甲方承担本合同总价款5%的违约金，且甲方另行委托他人进行保修所发生的费用均由乙方承担。
4、工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或当地电力部门要求修理、拆除、返工、改建，直至符合约定标准。
但如乙方违反国家强制性规定，或乙方未按甲方或电业局相关部门要求整改逾期达3日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令要求仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担本合同约定工程总造价20%的违约赔偿金。
5、甲方逾期付款的，每逾期一日，应当承担按应付款额同期银行贷款利率计算的违约金。
6、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项，包括已逾期支付的款项。
十六、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。
十七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效，传真件有效。