建设工程施工合同担保保证协议书
建设工程施工合同甲方担保
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就甲方拟委托乙方承建的建设工程项目（以下简称“工程项目”）签订本合同。
为确保合同的履行，甲方愿意为乙方提供担保。
现就有关担保事项达成如下协议：一、担保金额甲方同意为乙方在工程项目合同金额范围内提供人民币XX万元整（大写：XX元整）的担保。
二、担保期限本担保期限自工程项目合同签订之日起至工程项目竣工验收合格且乙方履行完毕所有合同义务之日止。
三、担保范围1. 乙方在工程项目施工过程中，因甲方原因导致的合同违约责任；2. 乙方在工程项目施工过程中，因设计变更、不可抗力等因素导致的合同违约责任；3. 乙方在工程项目施工过程中，因甲方提供的材料、设备不符合约定质量要求导致的合同违约责任；4. 乙方在工程项目施工过程中，因甲方提供的施工图纸、技术资料不符合要求导致的合同违约责任；5. 乙方在工程项目施工过程中，因甲方违反合同约定导致的合同违约责任。
四、担保方式甲方采用以下担保方式：1. 甲方同意在工程项目合同签订前，向乙方支付人民币XX万元整（大写：XX元整）的保证金，作为本担保的担保物。
2. 甲方同意在工程项目合同签订后，按照合同约定向乙方支付工程款，确保乙方能够按时完成工程项目。
五、违约责任1. 若乙方在工程项目施工过程中出现违约行为，甲方应在收到乙方书面通知后X日内，按照合同约定承担相应的违约责任。
2. 若乙方在工程项目施工过程中，因甲方原因导致的合同违约责任，甲方应在收到乙方书面通知后X日内，按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 若甲方未按照本担保协议履行担保义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
六、争议解决本担保协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他1. 本担保协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本担保协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________日期：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人（签字）：________________________日期：________________________注：本担保协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。
建设工程施工合同担保协议书5篇
建设工程施工合同担保协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜达成如下担保协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________工程规模：____________________二、合同担保事项1. 乙方担保事项：乙方保证按照合同约定履行施工义务，包括但不限于施工质量、施工进度、施工安全等方面的要求。
2. 甲方担保事项：甲方保证按照合同约定支付工程款项，提供必要的工作条件，并按约定完成与乙方相关的协调配合工作。
三、担保金额及方式1. 乙方对建设工程施工合同项下的义务以现金或第三方担保的方式向甲方提供担保。
担保金额为合同总金额的XX%，计人民币________元。
2. 甲方对建设工程施工合同项下的义务以提供支付担保的方式向乙方提供担保。
担保金额为合同约定的应支付款项。
四、担保期限本担保协议期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日起满X年止。
在担保期限内，甲乙双方应履行各自的义务。
担保期限届满后，担保自动解除。
五、担保范围本担保协议涉及的担保范围包括但不限于工程款支付、工程质量、工程进度、施工安全等方面。
若因甲方原因导致乙方无法按照合同约定履行施工义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并有权要求甲方承担因违约导致的损失。
六、违约责任及处理1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定或施工进度严重滞后，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
同时，乙方应承担因违约导致的损失赔偿。
建设工程担保合同范本5篇
1. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权要求乙方立即支付欠款及滞纳金；若乙方仍未履行支付义务，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行还款义务，导致甲方承担了担保责任，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的全部损失。
3. 若甲方未按照本合同约定履行担保责任，应承担相应的违约责任。
因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
十、签署
甲方（担保人）：_________________________ （盖章）
4. 甲方在本合同履行过程中，应对乙方的商业秘密及其他机密信息予以保密。
六、乙方的权利与义务
1. 乙方应按时向金融机构偿还贷款，并履行与本次担保有关的其他义务。
2. 乙方应按照约定向甲方支付担保费用。
3. 乙方应确保本次担保仅限于本合同约定的用途，不得擅自挪用。
4. 乙方在建设工程过程中，应遵守相关法律法规，确保工程质量安全。
三、担保方式
本次担保采用连带责任保证方式，即甲方对乙方在建设工程中的债务承担连带责任。当乙方未履行或无法履行相关义务时，贷款方有权直接要求甲方承担担保责任。
2. 若乙方未按时支付担保费用，甲方有权要求乙方立即支付欠款及滞纳金。
四、甲方权利和义务
1. 甲方有权监督乙方建设工程的实施情况，确保乙方履行合同约定的还款义务。
2. 甲方承担因自身过失导致的担保责任。
3. 若乙方未履行还款义务，甲方应在接到贷款银行或其他金融机构的通知后，按照合同约定承担连带责任。
工程担保合同书7篇
工程担保合同书7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规的规定，为确保双方权益，经甲、乙双方友好协商，就本工程承包事宜达成如下担保合同：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程规模：________________二、担保事项甲方委托乙方进行工程建设，乙方需提供工程担保。
担保事项包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面的担保。
三、担保金额及方式1. 担保金额：人民币________元整。
2. 担保方式：连带责任担保。
四、担保期限1. 本工程担保期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格并交付使用后的______年止。
2. 若工程出现延期，则担保期限相应顺延。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行担保义务。
2. 甲方应按时支付工程款项，确保工程进度。
3. 甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督，确保工程质量。
4. 甲方应提供乙方所需的施工条件及资料。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行担保义务，确保工程质量、进度和安全。
2. 乙方有权获得相应的工程款项。
3. 乙方应遵守相关法律法规及工程建设标准，确保工程安全。
4. 乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时进行整改。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款项，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定履行担保义务，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。
八、解决争议的方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。
工程合同担保协议书范本
工程合同担保协议书范本【工程合同担保协议书】甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________丙方（担保人）：_________鉴于甲方与乙方已就__________工程项目（以下简称“该工程”）签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为了确保主合同的履行，经甲、乙、丙三方协商一致，达成如下担保协议：一、担保内容1. 丙方作为担保人，对乙方履行主合同约定的义务提供无条件的连带责任保证。
2. 若乙方未能按照主合同约定完成工程质量、工期等要求，或违反主合同其他条款，丙方将承担相应的赔偿责任。
二、担保范围丙方的担保范围包括但不限于：1. 工程款项的支付担保；2. 工程质量的保证金；3. 工程进度的履约担保；4. 违约责任的赔偿担保。
三、担保期限本担保书自签订之日起生效，至主合同规定的缺陷责任期满之日止。
四、担保方式丙方提供的担保方式为银行保函或其他甲方认可的担保方式。
五、其他条款1. 本担保书的修改和补充须经甲、乙、丙三方书面同意。
2. 本担保书的解释权及争议解决方式，应与主合同保持一致。
3. 本担保书一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
六、签字盖章本担保书由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日丙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
建设工程施工合同担保保证协议书3篇
建设工程施工合同担保保证协议书3篇篇1建设工程施工合同担保保证协议书甲方：___________________（委托人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________乙方：___________________（承包人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________丙方：_____________（担保人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________为明确各方在建设工程施工合同（以下简称“施工合同”）履行过程中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本协议。
一、为保证乙方按照施工合同的约定按时、合格完成合同工程，并向甲方交付符合国家规定标准及技术规范的工程成果，乙方愿意提供担保。
二、丙方愿意为乙方提供担保担保措施为：保证担保。
三、担保期限：自乙方签收完工验收书之日起终止。
四、主要内容：1、在乙方签收完工验收书的前提下，如果乙方未按照施工合同的约定及时、合格完成合同工程，经甲方通知后，丙方应立即按照施工合同约定的全部保证金数额向甲方支付违约金。
2、乙方违约导致甲方损失的超过保证金数额的，丙方应按照甲方的损失情况继续扣缴担保金直至赔偿完毕。
3、丙方承担的担保责任不受乙方或其他人的任何抗辩。
4、如甲、乙方在项目实施过程中发生任何争议，应当本着友好协商原则进行，如无法协商解决的，应当向相关仲裁机构申请仲裁。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕止。
六、本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_____________以上为建设工程施工合同担保保证协议书内容，如有疑问请与相关法律机构联系，以便获得更详尽的解释。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项，确保工程建设的顺利进行，维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商，达成如下协议：一、协议双方甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行，保障工程质量、进度和安全，甲方委托乙方进行工程建设，并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设，确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任，防止事故发生，确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策，合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益，不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证：乙方对工程建设承担连带责任，确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押：乙方按照合同约定提供一定金额的保证金，用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式：如第三方担保、抵押等，经双方协商一致，可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定，履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2024年建筑工程施工担保合同
2024年建筑工程施工担保合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）鉴于：1. 甲方与乙方就（项目名称）工程的施工事宜已经达成协议；2. 甲方要求乙方提供相应的施工担保以保障施工质量和合同履约；3. 乙方同意提供施工担保，并符合甲方的要求。
故双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，就（项目名称）工程施工担保事宜达成如下合同：第一条担保内容1. 乙方同意为甲方提供对（项目名称）工程施工的质量、安全、进度等方面进行担保，确保工程质量符合合同约定，并按照合同约定的工期进行施工。
2. 担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
第二条担保方式1. 乙方同意以（金额）作为本担保金的担保金额。
2. 担保金由乙方一次性支付给甲方，并由甲方保存和管理。
3. 若工程施工期间发生合同约定之外的工程质量问题或未按照合同约定的工期进行施工，甲方有权要求乙方进行返还或补偿。
第三条担保范围1. 担保范围包括工程施工所使用的材料、设备、技术、工艺等项目。
2. 如因乙方施工不符合设计要求、工程质量不符合合同要求或未按照合同约定工期完成施工等情况，甲方有权要求乙方进行相应的整改。
3. 如乙方不按照甲方要求进行整改或整改后仍不符合合同要求，甲方有权根据需要采取相应的措施，并要求乙方承担相应的经济责任。
第四条甲方权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供相应的施工担保，并进行相应的监督和检查。
2. 甲方有权要求乙方整改不合格的施工问题，并要求乙方承担相应的经济责任。
3. 甲方有权根据需要调整工程计划和进度，并要求乙方配合。
4. 甲方应按时支付工程款项，并提供合法合规的施工环境和材料等。
第五条乙方权利和义务1. 乙方应按照合同要求进行施工，并确保工程质量符合合同约定。
担保协议书
担保协议书关于担保协议书范文5篇担保协议书篇1（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的二、保证的方式及保证期间1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。
支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
（发包人名称）（以下称“发包人”）于年（以下称“主合同”），应发包人未按主合同约定向你方。
四、代偿的安排1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除1. 在本保函承诺的保证期间内，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方（担保人）：_________________________乙方（借款人）：_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保，为了明确双方的权利和义务，确保合同的履行，双方本着诚实、守信的原则，经友好协商，订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时，甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于：未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料，以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况，确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时，应承担连带清偿责任，向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后，向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料，并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务，确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督，确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后，应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务，导致甲方承担连带清偿责任的，乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程担保书(3篇)
工程担保书（3篇）工程担保书（精选3篇）工程担保书篇1发包人名称）：_________________鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。
我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1、担保金额人民币（大写）元（￥）。
2、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6、本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：_________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）地址：_________________邮政编码：_________________电话：_________________传真：_________________年月日工程担保书（二）发包人（甲方）：___________________承包人（乙方）：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________（工程全称）签定工程质量保证书。
第一条工程质量承包范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。
工程担保合同常用范本6篇
工程担保合同常用范本6篇第1篇示例：工程担保合同是建筑工程中常见的一种合同形式，用于保障工程项目的顺利进行及质量的保障。
本文将介绍一份关于工程担保合同常用范本，希望能对大家有所帮助。
工程担保合同甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（甲方电话）经双方友好协商，就甲方委托乙方承担工程担保责任事宜达成如下协议：一、担保范围：1. 乙方向甲方提供工程担保，担保金额为（担保金额）元整；2. 担保期限为工程竣工验收合格之日起至（担保期限）年。
二、担保条件：1. 乙方应保证，工程质量符合相关法律法规和标准要求，确保工程竣工验收合格；2. 工程担保范围包括但不限于施工质量、工程安全等方面；3. 若因乙方施工问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部修复费用。
四、违约责任：1. 若乙方违约导致工程质量出现问题，乙方应立即整改，并承担相关责任；2. 若乙方未按照约定期限提供工程担保，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任；3. 乙方应对工程质量承担全部责任，若出现其他损失，乙方应赔偿甲方损失。
五、争议解决：本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁机构仲裁。
以上是关于工程担保合同的常用范本，希朿双方能够遵守合同约定，保证工程质量和安全。
感谢阅读！第2篇示例：工程担保合同是工程项目中常见的一种合同，用于确保工程施工过程中的质量和安全。
以下是一份关于工程担保合同的常用范本，以供参考：工程担保合同甲方（担保人）：法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经过友好协商，就乙方即将进行的工程项目（以下简称“工程项目”）的施工质量和安全事宜达成如下协议：一、担保金额及期限：1.1 甲方同意为乙方所开展的工程项目提供担保，担保金额为人民币XXX元整。
1.2 担保期限自本合同签署之日起至工程项目竣工并经乙方验收合格之日止。
二、担保方式：2.1 甲方通过XXX银行开立XXX账户，将担保金额存入该账户，并授权乙方在工程项目竣工并验收合格后，提取担保金额。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________丙方（担保方）：_________________________鉴于甲方与乙方签订的建设工程施工合同，为确保工程建设的顺利进行以及甲乙双方的合法权益，丙方愿意为乙方的合同履行提供连带担保责任。
经三方友好协商，达成如下协议：一、担保事项及范围1. 乙方在工程建设期间按照合同条款履行其应尽义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等。
2. 丙方对乙方在本建设工程施工合同项下的全部义务承担连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、违约责任、工程修复费用等。
二、担保期限本担保协议的期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务之日止。
若工程延期，乙丙双方应另行协商延长担保期限。
三、担保方式及金额1. 丙方提供的担保方式为连带责任担保。
2. 担保金额为建设工程施工合同约定的工程总价款的一定比例，具体比例根据工程实际情况和甲乙双方的约定确定。
四、担保条件及义务1. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行其义务，确保工程质量、进度和安全。
2. 丙方应确保具备相应的担保资格和实力，在工程需要时承担担保责任。
3. 若乙方未能履行其在建设工程施工合同中的义务，甲方有权要求丙方承担连带责任，丙方应在接到甲方通知后的合理期限内履行担保责任。
4. 乙方应按照合同约定及时向丙方支付担保费用。
五、违约责任及赔偿损失1. 若乙方违反建设工程施工合同的约定，造成甲方损失，丙方应承担连带责任，赔偿甲方因此产生的损失。
2. 若丙方未能按照本协议的约定履行担保责任，甲方有权向丙方追索相应的赔偿。
3. 乙方和丙方的违约行为应按照建设工程施工合同的约定承担相应的违约责任和损失赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
施工合同担保协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（担保人）：____________________地址：____________________联系电话：____________________法定代表人：____________________乙方（被担保人）：____________________地址：____________________联系电话：____________________法定代表人：____________________为确保本施工合同的履行，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，特签订本担保协议。
一、担保事项1. 乙方在履行本施工合同过程中，因以下原因导致甲方承担相应责任的，甲方愿意承担相应的担保责任：（1）乙方未按合同约定的时间、质量、数量完成施工任务；（2）乙方在施工过程中造成工程质量不合格；（3）乙方违反合同约定，给甲方造成经济损失；（4）乙方违反合同约定，给第三方造成经济损失；（5）乙方未按合同约定履行保修义务；（6）其他因乙方原因导致甲方承担责任的情形。
2. 本担保协议的担保金额为人民币____________________元。
二、担保责任1. 甲方在本担保协议有效期内，对乙方因履行施工合同而产生的债务承担连带责任担保。
2. 乙方在履行施工合同过程中，如因自身原因导致甲方承担担保责任的，甲方有权要求乙方立即履行债务或采取其他补救措施。
3. 乙方在履行施工合同过程中，如因第三方原因导致甲方承担担保责任的，甲方有权向第三方追偿。
4. 甲方在本担保协议有效期内，未经乙方同意，不得免除、部分免除或转移其对乙方承担的担保责任。
三、担保期限1. 本担保协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至本施工合同履行完毕之日起解除。
2. 在本担保协议有效期内，如乙方提前履行债务或合同终止，本担保协议自动解除。
四、其他约定1. 甲方在本担保协议有效期内，有权对乙方履行施工合同的情况进行监督检查。
建设保证金协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（建设单位名称）乙方：（施工单位名称）鉴于：1. 甲方作为建设单位，拟在本市（地区）建设（项目名称）工程，根据国家有关法律法规及工程建设的实际情况，需要收取乙方一定比例的保证金。
2. 乙方愿意按照甲方的要求，在签订工程承包合同后，缴纳一定比例的保证金。
3. 为明确双方的权利和义务，特订立本协议。
第一条保证金金额及缴纳方式1. 保证金金额：乙方应缴纳的保证金总额为人民币_____元。
2. 缴纳方式：乙方应在签订本协议后____个工作日内，将保证金一次性汇入甲方指定的账户。
3. 甲方指定账户信息如下：账户名称：______账号：______开户行：______银行代码：______第二条保证金用途1. 保证金主要用于以下用途：（1）确保乙方按照合同约定，全面履行施工义务。
（2）作为乙方违反合同约定的违约金。
（3）用于解决工程中的争议或索赔。
（4）甲方有权在合同约定的条件下，提前解除合同并没收保证金。
2. 甲方不得将保证金挪作他用。
第三条保证金退还条件1. 乙方在合同约定的工期和质量要求内，全面完成工程，并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内无息退还保证金。
2. 乙方在施工过程中，因不可抗力等原因导致工程无法按期完工，经甲方确认后，甲方应在____个工作日内无息退还保证金。
3. 乙方在施工过程中，出现严重违约行为，甲方有权没收保证金。
4. 乙方提前解除合同，并按照合同约定支付违约金后，甲方应在____个工作日内无息退还保证金。
第四条争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第五条其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议的修改、补充和终止，均应以书面形式进行。
甲方（盖章）：______法定代表人（签字）：______日期：______乙方（盖章）：______法定代表人（签字）：______日期：______附件：1. 乙方缴纳保证金凭证2. 甲方退还保证金凭证---以上是一份建设保证金协议书的范本，具体内容应根据实际情况进行调整。
工程担保合同范本7篇
工程担保合同范本7篇篇1甲方（担保方全称）：___________________________乙方（委托方全称）：___________________________根据中华人民共和国有关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，保障甲乙双方的合法权益，甲方接受乙方的委托，同意为乙方进行工程担保。
经友好协商，双方达成如下协议条款：一、担保事项及范围甲方同意为乙方就本次工程建设提供履约担保。
担保的范围包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保证、工程安全责任的履行等方面。
二、担保期限及额度本次工程担保期限为_____年/月，自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
担保额度为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体金额以乙方与业主方签订的工程合同为准。
三、担保方式及责任承担1. 甲方提供的担保方式为连带责任保证。
在本合同履行期间，如乙方未履行相关义务导致业主方损失，甲方需承担连带赔偿责任。
2. 甲方承担担保责任时，需对乙方造成的损害进行赔偿，包括但不限于经济赔偿、名誉损失等。
四、乙方提供的资料及承诺乙方需提供以下资料：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
同时，乙方承诺其提供的资料真实、完整、合法，如有虚假，乙方承担由此产生的一切法律责任。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督，确保工程按照合同要求进行。
2. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料。
3. 甲方承担保密义务，对乙方的商业机密及个人信息予以保密。
4. 甲方在承担担保责任后，有权向乙方追偿。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程建设符合法律法规和合同约定。
2. 乙方应按时向甲方提供工程建设的相关资料。
3. 乙方应支付甲方因履行担保责任而产生的合理费用。
4. 乙方在工程建设过程中，应接受甲方的监督。
七、违约责任及纠纷解决方式1. 如乙方未按照合同约定履行相关义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
工程连带担保协议书范本6篇
工程连带担保协议书范本6篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（担保人）：_________________________丙方（债务人）：_________________________为确保甲方与丙方签订的工程合同的履行，保障甲方的合法权益，乙方愿意为丙方提供连带担保责任。
经三方友好协商，达成如下协议：一、担保事项1. 乙方对丙方在履行工程合同过程中所产生的一切债务，承担连带担保责任。
包括但不限于工程款项、违约金、赔偿金、实现债权的费用等。
二、担保期限1. 本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并履行完毕所有合同义务后终止。
若丙方未能按期履行工程合同义务，乙方承担连带担保责任的期限自动延长至丙方完全履行完毕所有义务之日止。
三、担保方式1. 乙方提供连带责任保证担保，即当丙方未能履行工程合同义务时，甲方有权直接要求乙方承担担保责任。
2. 乙方在接到甲方要求其承担担保责任的通知后，应当在合理期限内履行担保责任，包括但不限于支付工程款项、违约金、赔偿金等。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议履行连带担保责任。
2. 甲方应按时向丙方提供工程款项，确保工程顺利进行。
五、乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方提供与工程合同相关的资料，以便对丙方的履约能力进行评估。
2. 乙方应按照本协议履行连带担保责任，确保丙方履行工程合同义务。
3. 乙方有权对丙方的履约情况进行监督，发现丙方违约行为时及时通知甲方。
六、丙方的权利和义务1. 丙方应按时、按质完成工程合同约定的工程内容，确保工程竣工验收合格。
2. 丙方应按照工程合同约定履行其他义务。
3. 丙方应接受乙方对其履约情况的监督，积极配合乙方的工作。
七、违约责任1. 若丙方未能履行工程合同义务，乙方应承担连带担保责任，按照甲方要求支付工程款项、违约金、赔偿金等。
2. 若甲方未能按时提供工程款项，导致工程延误或停工，甲方应承担相应责任。
建筑工程支付担保协议书5篇
建筑工程支付担保协议书5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方和乙方已经共同签订关于_____________项目的建筑工程合同，为确保工程顺利进行，保障双方权益，甲方需提供支付担保。
经友好协商，甲、乙双方就工程支付担保事宜达成如下协议：一、担保事项甲方为确保乙方在建筑工程合同中的合法权益，同意提供支付担保，保证按照合同约定的支付条件、金额和时间，准时足额支付工程进度款及其他相关款项。
二、担保金额与期限1. 担保金额：本次支付担保涉及的金额为人民币______元整（大写：______元整）。
具体金额按照合同约定执行。
2. 担保期限：自本协议生效之日起至建筑工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
三、担保方式甲方以资信担保方式提供支付担保，同时可提供第三方担保或者其它担保财产作为补充担保措施。
补充担保措施的具体情况双方另议并签署相关协议。
四、甲方的权利与义务1. 甲方应按照合同约定准时足额支付工程进度款及其他相关款项。
2. 甲方在提供担保期间，不得转移资产或进行其他可能影响担保能力的行为。
3. 若甲方未履行合同约定支付义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并承担因此造成的损失。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应按照合同约定及时向甲方提交工程进度款及其他相关款项的申请。
3. 若甲方未履行支付义务，乙方有权依法追索欠款及违约责任。
六、违约责任与救济措施1. 若甲方未按照合同约定履行支付义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 违约救济措施包括：要求甲方支付违约金、滞纳金；暂停工程；解除合同等。
具体违约救济措施由双方根据违约情况协商确定。
七、解决争议的方式及法律适用1. 若因本协议产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工总包担保书
建设工程施工总包担保书各方本着平等互利的原则，为确保建设工程施工总包项目的顺利进行，达成本协议如下：第一章总则1. 双方协议：本协议由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）共同签订，双方同意遵守本协议的约定并履行各自的责任和义务。
2. 目的：本协议的目的是明确业主与承包商在建设工程施工总包项目中的权利与义务，确保工程质量、进度、安全等方面的顺利实施，并为追索担保金提供法律依据。
第二章项目概况3. 工程名称：[填写具体项目名称]4. 工程地址：[填写具体项目地址]5. 工程规模：[填写项目规模，如建筑面积、容量等]6. 工程费用：[填写项目总经费，包括工程费、监理费、咨询费等]7. 工期要求：[填写项目计划工期，包括开工时间、竣工时间等]第三章业主责任8. 经费支付：业主按照约定的支付方式和时间节点，按期向承包商支付工程款项。
9. 提供条件：业主应按时提供施工所需的场地、材料、设备等，并确保提供的条件符合相关法规和标准。
第四章承包商责任10. 工程质量：承包商应按照相关法律法规、标准和合同规定，保证工程质量符合设计要求，并承担相应的质量保证责任。
11. 工程进度：承包商应按照合同约定的工期要求，制定合理的施工计划，并保证按时完成各项施工任务。
12. 施工安全：承包商应建立健全的安全管理体系，保证施工现场的安全，并为工地工人提供必要的安全培训和防护措施。
第五章担保责任13. 担保范围：承包商应向业主提供施工总包担保，包括质量担保、履约担保和发包人担保等，担保金额应符合法律法规的要求。
14. 担保期限：担保期限按照合同约定，并提交有效的担保函或担保证明，确保在担保期限内有效。
15. 追索担保金：如发生业主追索担保金的情况，承包商应根据相关约定及时履行，如有逾期，将承担违约责任。
第六章违约责任16. 违约责任：任何一方未能履行本协议约定的责任和义务，均视为违约行为，对方有权按照合同约定或法律规定采取相应的追责措施。
工地担保金协议书范本(3篇)
第1篇协议编号： [填写协议编号]签订日期： [填写签订日期]甲方（担保人）： [填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]法定代表人：[填写甲方法定代表人姓名]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（被担保人）： [填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]法定代表人：[填写乙方法定代表人姓名]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于：1. 甲方为乙方在[填写项目名称]工地施工提供担保。
2. 乙方为保证工程质量和施工安全，需要按照相关法律法规和合同约定缴纳一定数额的工地担保金。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条担保金金额及用途1. 乙方需缴纳工地担保金人民币[填写金额]元整（大写：[填写大写金额]）。
2. 该担保金主要用于以下用途：- 确保乙方按照合同约定完成工程。
- 保障工程质量和施工安全。
- 应对可能发生的工程风险和违约责任。
第二条担保金缴纳与退还1. 乙方应在[填写缴纳期限]内将工地担保金一次性缴纳至甲方指定账户。
2. 乙方完成工程并经甲方验收合格后，甲方应在[填写退还期限]内无息退还乙方工地担保金。
3. 如乙方未按合同约定完成工程或存在违约行为，甲方有权扣除相应金额的担保金，用于弥补损失或承担违约责任。
第三条担保责任1. 甲方对乙方在工地施工过程中的行为承担连带担保责任。
2. 如乙方在施工过程中发生安全事故、质量事故或违反相关法律法规，甲方应承担相应的法律责任和经济责任。
3. 甲方在履行担保责任后，有权向乙方追偿。
第四条违约责任1. 乙方未按约定缴纳工地担保金的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担违约责任。
2. 乙方在施工过程中违反合同约定，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 甲方在履行担保责任后，有权向乙方追偿。
第五条争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向[填写法院名称]提起诉讼。
第六条其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同担保保证协议书建设工程施工合同担保保证协议书具保证人：根据xx工程《建设工程施工同》41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。
第一条、保证事由由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。
第二条、保证内容1、税、费：a、建筑经营税，城市建设维护税，教育附加费，所得税，印花税等；b、按国家规定施工企业应缴纳的规费；c、按>规定向分公司上缴的管理费；d、民工工资支付、材料费支付；e、债务偿还。
2、质量、安全、文明施工、工期、违约：a、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等；b、因出现质量事故而发生的返工整改费用；因工期延误发生的违约损失；因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。
3、债务：拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。
以项目部工程或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。
第三条、保证责任1、对第二条所例条款内容，由保证人承担民事责任和经济偿付；2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿；3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿；4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。
第四条、保证方式(可选一种或二种)1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元；工程总价的xx%。
2、保证人自愿提供以下资产担保物，抵押担保物列后：第五条、抵押担保保证权的实现凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿；2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人所有，不足部分，由保证人继续清偿；第六条、抵押物返还1、如果保证人保质量，保工期，保安全，按约定完成施工任务；且没有留下债务，保证人提供的抵押物如数归还给保证人，担保责任消失。
2、抵押物返还的程序是：(1)工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续.(2)保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，如果未发生债务纠纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。
(3)保证人接收所返还的抵押物时，必须如数归还原始收据。
第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。
第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同，为工程合同的组成部分。
保证人(单位)：代表：代表人身份证号码：年月日特房集团及其所投资控股企业自有建设项目直接委托特房建工的《建设工程施工合同》履约担保协议书甲方：厦门经济特区房地产开发集团有限公司乙方：厦门特房建设工程集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《厦门市建设工程担保实施细则》、厦府办104号文的精神及特房集团上报市建设与管理局的文件及其相关批复意见，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就特房集团及其所投资控股企业自有建设项目直接委托特房建工施工的《建设工程施工合同》中担保事项达成如下协议：一、鉴于特房集团及其所投资控股企业直接委托特房建工施工项目施工合同金额大多为壹亿元左右，根据《厦门市建设工程担保实施细则》可分段滚动担保的规定，作为业主特房集团提供的工程款支付担保及施工方特房建工公司提供的履约担保保函总额按壹亿元的10%计算。
二、该保函金额由特房集团和特房建工公司分别作为业主、承包人开具，保函额度各为伍佰万元。
保函按银行许可的期限开具后在甲方直接委托乙方施工的自有建设项目上滚动使用。
三、双方应在本协议签订之日起 15日内，向对方提供履约担保、支付担保的相关资料。
否则，应承担因此给对方造成的损失。
四、本协议仅适用甲方其所投资控股企业自有建设项目。
五、本协议壹式捌份，双方各执肆份，双方签字盖章后生效。
附件：特房集团上报市建设与管理局文件：《关于申请明确自有建设项目工程担保金额的报告》甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：签订时间：年月建设工程施工合同补充协议书发包人：福建省第四地质大队承包人：中环建筑有限公司依据甲、乙双方签订的科技综合试验楼建筑工程施工合同，和本工程项目实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立补充协议书，共同执行。
一、工程概况工程名称：福建地矿闽东地质科技综合试验楼景观工程福建地矿闽东地质科技综合试验楼附属道路工程工程地点：宁德市国道路66号省地质四队烟亭基地承包方式：固定总价工程内容：园林景观、附属道路二、合同价款调整2.1、合同金额：壹佰贰拾捌万叁仟壹佰柒拾柒元整即其中含预留金35000元。
2.2、上述合同金额：2.2.1、楼前道路：造价根据宁德新天地建筑装修有限公司提供的烟亭基地道路、水电基础设施改造工程施工设计图，按明建工程咨询有限公司提供的工程造价报告书预算造价536268元，k值10%下浮后工程发包价为485362元。
2.2.2、楼前景观工程：造价根据宁德新天地建筑装修有限公司提供的综合试验楼景观工程施工设计图及设计变更材料，按明建工程咨询有限公司提供的工程造价报告书预算造价821772元，k值9%下浮后工程发包价为752755元。
2.2.3、工程签证：清运施工场地内大石、移树、道路土方施工爆破石方及换填等作为工程签证项目，经审核已发生的签证项目费用为45060元。
2.2.4、广场景观与道路造价：2.2.1、2.2.2、2.2.3三项合计1283177元作为楼前景观、道路工程固定发包价，其中含预留金35000元作为施工期间不可预见的施工签证费用，签证费用按实计量。
三、工期约定3.1、开工日期为20XX年8月15日，工程交工日期为20XX年10月30日，其中楼前道路e、f路段应于20XX年10月15日完工，逾期每日罚款20XX元，提前每日奖20XX元。
3.2、验收期限：自工程竣工日起7个工作日内，甲方应组织相关人员进行单项工程竣工验收，并在验收后7个工作日内内给予认可或提出修改意见。
单项审计。
四、预付款及进度计量乙方进场施工7个工作日时，甲方预付进场费合同价的10%为128000 元，在20XX年9月29日前甲方预付进度款20XX00元，e、f段道路施工完后甲方预付进度款300000元，景观绿化种植施工时甲方预付进度款300000元，交工验收合格后甲方预付合同价的95%，留5%作为质保金，满一年后，如无质量问题，一次性付清。
五、竣工结算按合同价和施工期间不可预见的施工签证费用列为竣工结算。
六、本“补充协议书”是双方签订的“建设工程施工合同”的补充，若本“补充协议书”的条款与“建设工程施工合同”的条款冲突时，以本“补充协议书”的条款为准，本“补充协议书”未叙述的内容仍按“建设工程施工合同”条款执行。
七、本“补充协议书”一式陆份，双方各执叁份八、本补充协议书双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：代表人：代表人：签订日期：年月日建设工程施工合同意向协议书甲方：石林彝本彝置业有限公司乙方：玉溪市第七建筑装饰工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方就甲方发放的《资格预审文件》中第2合同段协商一致，订立本协议。
一、工程概况工程名称：阿着底风情小镇三通一平施工合同工程地点：石林县风景区南区建设规模：以图纸为准计划工期：以议标后中标通知书为准。
质量标准：合格。
二、工程造价估算：以乙方投标时的中标价为准。
三、工程款支付方式：暂定为：机械设备进场7日内支付工程总造价的3%－5%进场费，工程进度款按月实际工程量的75%支付，工程达到初验十个工作日内支付工程总造价90%的工程进度款；工程进度款和预付款具体的支付办法，余额在本项工程竣工完毕后，1个月内付清。
四、甲方同意将上述施工工程承包给乙方，但乙方必须严格按照甲方发放的《资格预审文件》和内部议标规定的程序参与投标，且必须符合该两份文件对乙方的各项经济、枝术指标及人员、业绩等的要求。
五、签订本协议后，乙方为表示诚意和实力，自愿支付人民币壹佰万元给甲方作为保证金。
六、如乙方完全依照《资格预审文件》和三通一平内部议标所规定的程序并完全符合上述文件的要求，甲方保证乙方中标。
七、如乙方因自身的责任或过错导致乙方不能中标，甲方在乙方不中标后三日内必须退还乙方上述款项。
如到时不退还，甲方必须按照人民银行同期贷款利率的4倍支付乙方利息及同时赔还乙方本金。
八、在签订证正式施工合同前，乙方对本协议必须严格保密，如发现乙方对外泄漏本协议，则本协议自动失效。
九、甲乙双方约定本项工程在20XX年4月20日之前完成议标。
十、本协议一式两份，双方签订后生效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：20XX年3月29日20XX年3月29日工程施工合同协议书甲方：乙方：按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例》的原则。
结合本工程具体情况双方达成如下协议：一、工程名称：平房二、工程地点：靳家里1、承包方式：包工2、协议价款：固定价建筑面积每平方米150元3、工程内容：砖基础房主体，预制盖板封顶。
4、甲方负责提供住房，水电畅通。
5、乙方负责：在施工中要按操作规程作业，确保施工人员及设备安全，出现的一切事故由乙方自理，甲方概不负责。
三、工程款支付开工给贰万元生活费，中途借资，完工一次性结算，本协议双方约定，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：20XX年月日。