商品房买卖合同撤销或变更信息申请表
撤销购房合同协议书
撤销购房合同协议书
甲方：（购房人姓名）
身份证号码：
联系地址：
电话号码：
乙方：（房地产开发公司名称）
住所：
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就购房合同的撤销事项达成如下协议：
一、甲方于（具体日期）与乙方签署购房合同，约定购买位于（具体地址）的房产。
二、由于（列明购房合同撤销的原因，如贷款问题、个人因素等），甲方申请撤销购房合同。
三、甲方在购房合同生效后，未向乙方支付任何购房款项，故双方均无需承担违约责任。
四、根据双方协商一致，乙方同意撤销购房合同，将押金（如有）在（具体日期）内退还给甲方。
五、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
特此协议书，以资确认。
甲方（签名）：乙方（签名）：
日期：日期：
以上内容经双方当事人确认无误后生效。
双方经双方签字确认：代理人（签名）：
日期：日期：
撤销购房合同协议书范本
（甲方）：
（乙方）：
（签订日期）：。
2024年通用商品房买卖的撤销协议样本
2024年通用商品房买卖的撤销协议样本商品房买卖合同（十）出卖人：_____注册地址：_____营业执照注册号：_____企业资质证书号：_____法定代表人：_____联系电话：_____邮政编码：_____委托代理人：_____地址：_____邮政编码：_____联系电话：_____委托代理机构：_____注册地址：_____营业执照注册号：_____法定代表人：_____联系电话：_____邮政编码：_____买受人：_____（本人）（法定代表人）_____国籍_____（身份证）（护照）（营业执照注册号）_____地址：_____邮政编码：_____联系电话：_____（委托代理人）姓名：_____国籍：_____地址：_____邮政编码：_____电话：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以____方式取得位于_____、编号为____的地块的土地使用权。
（土地使用权出让合同号）（土地使用权划拨批准文件号）（划拨土地使用权转让批准文件号）为_____。
该地块土地面积为_____，规划用途为_____，土地使用年限自____年____月____日至____年____月____日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，（现定名）（暂定名）_____。
建设工程规划许可证号为_____，施工许可证号为_____。
第二条商品房销售依据买受人购买的商品房为（现房）（预售商品房）。
预售商品房批准机关为_____，商品房预售许可证号为_____。
第三条买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：第_____（幢）（座）_____（单元）（层）____号房。
关于进一步规范预售商品房买卖合同撤销及信息变更有关问题的通知
关于进一步规范预售商品房买卖合同撤销及信息变更有关问题的通知济建开字[2010]5号各县（市）区住房城乡建设委、高新区建设局，各房地产开发企业：为进一步规范我市商品房预（销）售行为，维护商品房买卖双方当事人合法权益，有效遏制“投机性炒房”、“假退房真转让”等变相炒房行为，根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房〔2010〕53号）等文件精神，结合我市实际情况，现就规范通过房地产信息系统签订的商品房买卖合同（以下简称“网签合同”）的撤销及信息变更有关问题通知如下：一、进一步增强商品房网签合同严肃性。
网签合同应严格执行购房实名制，商品房在买受人取得《房屋所有权证》之前，不得擅自将购买的商品房再行转让。
二、已在网上签订商品房买卖合同的，除以下情形外，原则上不得撤销或变更合同信息：（一）因房地产开发企业工作人员失误，将购房人信息录入错误，需要更正合同信息的(提交错误内容及更改说明)；（二）户口本常住人口登记卡索引表中登记的家庭成员之间，变更合同买受人信息的(提交户口本、身份证)；（三）开发企业与购房者之间因某方违约而发生纠纷，经仲裁机构、法院裁定或判决需要解除合同的（提交裁定或判决的有效证明）；（四）房屋交付公告自公布之日起90日内，购房者所购房屋因质量存在严重问题，经有关部门认定，需解除合同的（提交由质量监督部门出具的质量鉴定报告）；（五）购房者办理贷款手续未获批准，合同无法继续履行并承担违约责任，需要解除合同的（提交不能受理贷款的有效证明）；（六）购房者（或者直系亲属）因患重大疾病急需资金等原因，需要解除合同的（提交二级以上公立医院相关证明）；（七）商品房交付后，实测建筑面积与合同约定误差超过±3%，合同中已约定解除的(提交测绘机构的房屋测绘报告)；（八）法律法规规定的其它情形（写明具体内容并提交相关证据）。
撤销商品房买卖合同备案和注销商品房预告登记有关问题的通知
撤销商品房买卖合同备案和注销商品房预告登记有关问题的通知关于进一步规范撤销商品房买卖合同备案注销商品房预告登记有关问题的通知根据《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发〔2010〕4号）、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10号）、住建部等三部委《关于进一步贯彻落实国发［2010］10号文件的通知》（建房〔2010〕155号）和《河北省人民政府办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展进一步加快住房建设的意见》等有关规定，为加大商品房市场交易秩序监管力度，严格规范商品房买卖行为，遏止变相捂盘、炒作、投机性购房等扰乱市场的行为。
现就有关事项通知如下：一、撤销商品房买卖合同备案按下列规定办理：（一）买卖双方达成解除商品房买卖合同协议, 共同申请撤销合同备案的，除应提交申请书（本人不能到场的需提交委托公证或见证）、解除商品房买卖合同协议、商品房买卖合同、身份证明等相关材料外，还应按下列情形分别提交材料，方可办理：1、因房屋质量问题申请撤销合同备案的，应提交市、区建筑工程质量监督站出具的认定书或鉴定书。
2、因房屋规划设计变更、共有公摊部位变更问题申请撤销合同备案的，应提交市、区规划设计变更相关批准文件及测绘所出具的测绘成果报告。
3、因买方本人或其父母、配偶、子女出国留学或定居申请撤销合同备案的，应提交国外入学通知书或定居许可证明、护照、公安出入境管理部门和大使馆签证。
4、因买方工作调动离开本地申请撤销合同备案的，行政机关和参公事业单位人员应提交组织人事部门的调动证明；非参公事业单位和企业人员应提交劳动合同及现工作所在地社会保险缴纳证明。
5、因买方户口迁出本地申请撤销合同备案的，应提交户口迁移证明。
6、在商品房买卖合同签订之日起60个工作日内，因购房贷款未获批准申请撤销合同备案的，应提交贷款机构未批准购房贷款的证明材料及购房首付款收据。
7、因买方本人或其直系亲属患重大疾病急需医疗资金申请撤销合同备案的，应提交市级以上医院的诊断证明、病历及治疗费用明细单和亲属关系证明。
房屋买卖合同注销申请
房屋买卖合同注销申请
甲方：（出卖人姓名）
乙方：（买受人姓名）
根据国家相关法律法规的规定，甲、乙双方于（具体买卖合同签订日期）签订了《房屋买卖合同》，现甲方申请注销该合同，经协商一致，特向有关部门提交注销申请如下：
一、双方基本情况
1.甲方基本情况：
姓名：（具体姓名）
身份证号：（具体身份证号）
联系方式：（具体联系方式）
2.乙方基本情况：
姓名：（具体姓名）
身份证号：（具体身份证号）
联系方式：（具体联系方式）
二、房屋买卖合同情况
1.买卖合同签订日期：（具体签订日期）
2.房屋地址：（具体房屋地址）
3.房屋权属证明：（具体权属证明，如房产证等）
4.房屋买卖价格：（具体价格）
5.付款方式：（具体付款方式）
6.交房时间：（具体交房时间）
三、申请注销理由
（详细说明申请注销的理由，如双方自愿解除合同、其他合理理由等）
四、申请人意见
甲方：（具体甲方签字）
乙方：（具体乙方签字）
五、其他附件
1.申请表
2.身份证明
3.买卖合同复印件
4.其他相关证明材料
本申请书真实有效，如有虚假，愿自承担相应法律责任。
申请注销房屋买卖合同的具体流程和注意事项，请按照国家相关规定和部门要求办理。
此致
申请人：（甲方姓名）
联系地址：（具体联系地址）
联系电话：（具体联系电话）
日期：（具体日期）
整理：（具体整理人签字）日期：（具体日期）
敬启者：
兹有房屋买卖合同及其附属资料提交我公司备案审批，批转请受理，办理意见请复函告知。
公司名称：
联系地址：
联系电话：
日期：。
商品房买卖合同变更申请表
商品房买卖合同变更申请表
1. 申请人信息：
- 买受人姓名/公司名称：
- 身份证号/统一社会信用代码：
- 联系电话：
- 电子邮箱：
- 通讯地址：
2. 原合同信息：
- 合同编号：
- 签订日期：
- 房屋坐落位置：
- 房屋建筑面积（平方米）：
- 原约定房屋总价（人民币）：
3. 变更内容：
- 变更事项描述（如：买受人信息变更、房屋交付时间变更、房屋结构变更等）：
- 变更后的具体内容：
- 变更原因说明：
4. 相关证明材料：
- 证明材料清单（如：身份证复印件、公司章程修正案、政府相关部门批准文件等）：
- 证明材料附件（请附上所有相关证明材料的复印件或扫描件）：
5. 申请人声明：
- 本人/本公司声明以上填写的信息及提供的资料真实、准确、完
整，并承担因信息不实引起的法律责任。
- 本人/本公司已知晓变更合同可能涉及的法律后果，并同意按照相关法律法规及合同约定执行。
6. 申请人签名/盖章：
- 签名/盖章：
- 日期：
7. 其他说明：
- （如有其他需要说明的事项，请在此栏填写）
请注意，本变更申请表仅供参考，具体合同变更事宜应依据相关法律法规及合同条款进行，并建议在专业法律人士的指导下完成。
商品房买卖合同登记备案注销和变更的工作程序
商品房买卖合同登记备案注销和变更的工作程序
为了保护购房者当事人的合法权益，加强和规范商品房买卖合同登记备案，现将工作程序通知如下：
一、受理时间：周一、五上午8:30—11:30。
二、具体要求：
1、更改买受人（含减少或增加买受人）和更改房号需注销合同登记备案，更改合同其它内容需申请变更合同登记备案。
2、凡需注销或变更商品房买卖合同登记备案者，应填写申请表。
申请表的注销和变更原因由买受人填写，双方必须签名盖章。
3、申请表必须填写完整，不得空缺。
相关单位留存商品房买卖合同，盖章时应写明存档份数。
4、填写变更表应描述清楚合同条款变更后的内容，不必写原内容。
合同第22条变更时，必须将要删除的合同带齐，加盖合同作废章。
5、注销和变更登记备案的合同已做抵押登记的必须先撤销抵押登记，注销登记备案的合同必须携带撤销抵押单原件和复印件。
6、注销登记备案必须带齐所有的合同，变更登记备案需带一本合同；合同必须双方签名盖章，否则一律不予办理。
三、具体要求：
从受理之日起，变更合同登记备案的工作时限为7个工作日；注销合同登记备案的工作时限为14个工作日。
咨询电话；87624254联系人；曹峰
产权市场处
2007年2月1日。
商品房买卖合同撤销或变更信息申请表
开发企业
项目名称
合筑面积(㎡)
网签日期
是否备案
申请撤消或变更信息原因及需要提交的证明材料：
1、因房地产开发企业工作人员失误，将购房人信息录入错误的(提交错误内容及更改说明)；
2、户口本常住人口登记卡索引表中登记的家庭成员之间，变更商品房买卖合同信息的(提交户口本、身份证)；
3、开发企业与购房者之间因某方违约而发生纠纷，经仲裁机构、法院裁定或判决，需要解除合同的（提交裁定或判决的有效证明）；
4、房屋交付公告自公布之日起90日内，购房者所购房屋因质量问题，经有关部门认定，需解除合同的（提交由质量监督部门出具的质量鉴定报告）；
5、购房者办理贷款手续未获批准，合同无法继续履行并承担违约责任，需要解除合同的（提交不能受理贷款的有效证明）；
6、购房者（或者直系亲属）因患重大疾病急需资金等原因，需要解除合同的（提交二级以上公立医院相关证明）；
7、商品房交付后，实测建筑面积与合同约定误差超过±3%，合同中已约定解除的(提交测绘机构的房屋测绘报告)；
8、法律法规规定的其它情形（写明具体内容并提交相关证据）。
提交的其它资料：撤销合同的，携带解除合同书面协议，房管部门备案合同注销证明或公司未备案证明，合同原件，购房者身份证原件及复印件，公司代理人身份证原件及复印件，企业授权委托书，双方共同到场。变更合同信息的，由企业携带双方签订的合同原件及复印件、买受人身份证原件及复印件，公司代理人身份证原件及复印件，企业授权委托书，由企业到场办理或共同到场办理。
房屋买受人
（签字）：
日期:
房屋出卖方
(加盖公章）：
日期:
领导签名：
日期:
撤销购房合同备案申请怎么写
竭诚为您提供优质文档/双击可除撤销购房合同备案申请怎么写篇一：购房合同撤销备案篇一：九种可以申请撤销合同备案的情况九种可以申请撤销合同备案的情况1、交付公告或公布之日起90日内，购房者所购房屋因质量存在问题(出现严重漏水、房屋安全隐患等)，要求退房需注销合同备案的，除按审核流程提供相关资料外，需提交市、区建筑工程质量监督站或房屋安全鉴定部门的认定书或鉴定书，方可办理。
2、屋交付公告或公布之日起90日内，开发商与购房者之间因其中一方违约而发生纠纷，经法院、仲裁机构判决或裁定后退房需注销合同备案的，除按审核流程提供相关资料外，需提交已生效的判决书、协助执行通知书和裁决书等相关司法文书，方可办理。
3.、公安、检查部门要求协助办理相关案件，需注销合同备案的，应出具纪检、公安、检查部门的正式函件，方可办理。
4、交付公告或公布之日起90日内，购房者在所购项目中另换购商品房，需注销原所购房屋合同备案的，应先提出申请，经房产管理部门同意，将新换购的商品房合同备案后，方可办理注销原所购的房屋合同备案手续。
5、贷款办不妥能退房。
购房者在商品房买卖合同签定之日起30日内，因贷款购房手续未获相关金融机构批准，需注销合同备案的，除按审核流程提供相关资料外，需提交金融机构支行、市级分行(总行)的两级审核未经批准的证明材料及开发商收取购房人违约金的发票，方可办理。
但如果退房人拥有两套(含所购商品房)及以上房产需注销合同备案的，必须按二手房交易转移登记规定的，先行缴纳相关税费(契税、营业税、个人所得税、印花税)，提交缴税票据后，方可办理退房手续。
6、交付公告或公布之日起90日内，因出国留学或定居原因导致退房需注销合同备案的，除按审核流程提供相关资料外，需提交国外入学通知书或定居许可证明、护照、户口和身份证、公安出入境管理部门和大使馆签证等相关资料，方可办理。
7、交付公告或公布之日起90日内，购房者因工作调出本地原因导致退房需注销合同的，除按审核流程提供相关资料外，需提交公安部门全家户籍转出、双方单位转出和接受人事关系，工资关系等相关资料，方可办理。
安置房购房合同更名流程
1. 合同备案撤销：
- 如果购房合同已经备案，首先需要到房管部门撤销备案，并取得备案合同注销证明。
2. 下载申请表：
- 从住宅与房地产信息网下载《商品房买卖合同撤销或变更信息申请表》，双方认真填写，并签字盖章。
3. 签订协议：
- 如果是撤销网签合同，双方必须协商一致并签订解除合同书面协议。
同时，携带双方合同原件及复印件、撤销合同理由凭据、商品房买卖合同撤销或变更申请表、买受人身份证原件及复印件、公司代理人身份证原件、企业授权委托书等其它相关证明材料。
4. 变更合同信息：
- 如果是变更网签合同信息，由开发企业携带双方签订的合同原件及复印件、变更合同理由凭据、商品房买卖合同撤销或变更申请表、买受人身份证原件及复印件、公司代理人身份证原件、企业授权委托书等其它相关证明材料，由开发企业到场办理。
5. 提交材料：
- 双方当事人共同到场，向房地产市场监管部门提交上述材料。
6. 审核与变更：
- 房地产市场监管部门将审查提交的材料。
对于符合合同撤销条件的，在系统中注销网签合同信息，并将楼盘表中该套房屋状态转为可售；对于符合合同信息变更条件的，在系统中直接变更，房屋网签合同编号不变。
7. 缴纳相关税费：
- 在办理更名过程中，可能需要缴纳工本费、配图费、交易服务费、契税、印花税等各项税费。
8. 办理房产证变更：
- 审批通过后，双方可以到房管局办理房产证的变更手续。
请注意，以上流程可能因地区而异，具体操作时请以当地房管部门的规定为准。
同时，办理过程中应确保所有手续合法合规，避免日后产生法律纠纷。
撤销商品房合同备案的申请书
商品房买卖合同登记备案撤销（变更）申请书种类：撤销变更申请人情况售房单位名称法定代表人证件名称号码联系电话代理人证件名称号码房屋买受人姓名（名称）姓名（名称）证件名称证件名称号码号码代理人代理人证件名称证件名称号码号码联系电话联系电话房屋状况房屋坐落地址及房间号区街（路）号间号商品房买卖合同编号建筑面积（㎡）用途撤销（变更）原因根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》、《沈阳市商品房买卖合同网上登记备案管理办法》有关规定，我单位（我个人）向房屋登记机构申请上述撤销（变更）商品房买卖合同登记备案，并声明本申请书填报内容是真实意思表示，保证提交材料真实、合法、有效。
如因隐瞒真实情况、提供虚假材料或因撤销（变更）所发生的任何不良后果以及所引起法律责任，均由双方申请人承担。
售房单位公章：买受人签章：法定代表人签章：法定代表人签章：代理人签字：代理人签字：年月日年月日沈阳市房产局印制（此页由房屋登记机构填写）初审意见：初审人：（签字）年月日核准意见：核准人：（签字）年月日受理号发件人领件人领件日期附记：“从加到乘”评析静安区教育学院特级教师曹培英万航渡路小学副校长张敏万航渡路小学罗杰张：“从加到乘”这节课，罗杰老师上得比较轻松，感觉效果蛮好的。
我们发现罗老师的教学设计很有特色，把教材用活了。
你能不能介绍一下，这节课的教学设计思路和教学活动安排的意图。
罗：“从加到乘”是数学新教材第三册第二单元中“乘法的引入”的第二课时。
这节课的主要教学目标是在上节课初步接触了几个几，会写连加算式的基础上，让学生懂得同数连加用乘法简便，会把同数连加的算式改写成乘法算式。
知道乘法算式怎么写、怎么读，以及乘法算式中各部分的名称。
这节课的教学设计，首先是进一步加工教材内容。
新课程理念强调不要一味地“教教材”，而是“用教材”。
“乘法的引入”这部分教材是由游乐园、几个几和从加到乘三部分组成的。
我将游乐园作为一个贯穿全课的情境，利用这个情境展开从加到乘的教学。
2024年房屋买卖合同变更书
2024年房屋买卖合同变更书【合同变更书】甲方：乙方：鉴于甲、乙双方就房屋买卖合同签订后，由于种种原因导致合同内容需要进行修改等变更，为保障双方的权益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同变更书，以便明确各方的权利义务。
第一条合同变更的背景及目的1.1 双方于 YYYY年MM月DD日签订的《房屋买卖合同》（以下简称“原合同”），其中约定了房屋的出售价格、付款方式、交付时间、产权证状况等具体事项。
1.2 由于种种原因，买受人向卖方提出了变更原合同的请求，经双方协商并达成一致意见，故而拟订本合同变更书。
第二条变更内容2.1 房屋出售价格：原合同中约定的出售价格为X万元，双方同意将房屋出售价格修改为Y万元，即将原合同中的小写金额修改为大写金额。
2.2 付款方式：原合同中约定的付款方式为一次性付款，现双方同意将付款方式修改为分期付款，具体约定如下：（1）首付款：乙方须于变更签订之日起7日内支付Z万元作为首付款，可按以下方式支付：a) 线下银行转账：汇款至甲方指定的银行账户。
b) 线上支付宝/微信转账：转账至甲方指定的账户。
（2）尾款：乙方须于首付款支付完毕后，自YYYY年MM月DD 日起，按下列方式支付剩余款项：a) 每个月的XX日前支付W万元；b) 每个季度的XX日前支付W万元。
2.3 交付时间：原合同中约定的交付时间为YYYY年MM月DD 日，双方同意将交付时间延期至YYYY年MM月DD日。
2.4 产权证状况：原合同中约定的产权证状况为“已办理产权证”，双方同意将其修改为“正在办理产权证”，并约定如下：（1）甲方保证将在变更签订之日起XX天内完成产权证办理手续；（2）乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的协助。
2.5 其他事项：双方同意在原合同中增加以下事项：（1）有关物业管理的约定；（2）有关装修和维修的约定；（3）有关违约责任的约定；（4）有关争议解决的约定。
第三条其他条款的有效性本合同变更书未涉及的，仍按原合同的约定执行。
商品房买卖合同撤销或变更信息申请表
商品房买卖合同撤销或变更信息申请表申请人姓名：________________ 申请人身份证号：_________________联系地址：_______________________ 联系电话：_______________________申请日期：_______________________ 合同编号：_______________________尊敬的房屋开发商/销售方：我通过贵公司购买的商品房原始买卖合同存在以下问题，我希望能够申请撤销或变更合同信息，请予以处理。
问题描述：（在此详细陈述购房合同存在的问题，例如：合同中的房屋面积与实际不符、装修标准不符合约定、物业费用计算方式不明确等）原合同条款：（在此列出原合同中相关条款，例如：房屋价格、付款方式、交房日期、房屋面积、装修标准、物业费用等）申请理由：（在此说明为何申请撤销或变更合同信息，例如：购房合同存在明显的违约行为、我是被欺诈的一方、合同内容不合理等）申请撤销或变更的具体要求：（在此详细说明想要达到的效果和变更内容，例如：要求退还购房款项并解除合同、要求重新协商价格和装修标准、要求明确物业费用计算方式等）支持文件和证据：（在此列出所有相关文件和证据的清单，例如：购房合同、支付凭证、相关函件和通信记录等）请贵公司尽快处理此申请，我可以提供进一步的信息和文件以支持申请。
如有需要，我可以在任何时间配合公司工作人员进行进一步的调查和协商。
请在下方签字确认：申请人签字：____________________ 日期：__________________附件：支持文件和证据清单---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------商品房买卖合同撤销或变更信息申请表扩展内容在商品房买卖合同中，如果出现问题或双方需求变更，申请撤销或变更合同信息是一种常见的解决方式。
解除《商品房买卖合同》协议书7篇
解除《商品房买卖合同》协议书7篇篇1甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于甲乙双方于【签订日期】签订了《商品房买卖合同》，现因【解除合同原因】，双方经过友好协商，达成如下解除该合同的协议：一、协议目的鉴于甲、乙双方共同意愿，经协商一致，同意解除双方于【签订日期】签订的关于【具体项目名称】的《商品房买卖合同》。
本协议旨在明确双方权益，公平合理地解决合同解除事宜。
二、合同解除条款1. 合同解除时间：【具体日期】。
自本协议生效之日起，双方签订的《商品房买卖合同》正式解除。
2. 退款事项：（1）乙方应按照本协议约定，将已支付的购房款项退还给甲方。
（2）退款金额：【具体金额】。
退款方式：【具体方式】。
退款期限：【具体期限】。
（3）若乙方未按约定完成退款，应按照未退款金额的百分之【比例】支付违约金。
3. 房屋交接：合同解除后，乙方应协助甲方办理房屋交接手续，确保房屋完好无损并移交相关证件。
4. 违约责任：如甲、乙双方任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5. 解决争议：如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、保密条款双方同意，在本协议履行过程中及协议终止后，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
四、其他条款1. 本协议的修改、补充应以书面形式进行，并成为本协议不可分割的部分。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
本协议一式【份数】份，甲、乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
五、法律适用与管辖本协议之签订、履行、解释及争议之解决均适用中华人民共和国法律。
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议的生效与终止篇2甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲乙双方曾就商品房买卖事宜签订《商品房买卖合同》，现因双方协商一致，同意解除该合同，为明确双方权益，特达成以下协议：一、协议目的鉴于双方友好协商，经过充分沟通和考虑，决定解除原有的《商品房买卖合同》。
商品房买卖合同注销登记备案申请表(西安市)
商品房买卖合同注销登记备案申请表(西安市)
一、申请表
1. 申请人基本情况
•申请人姓名：
•身份证号码：
•联系电话：
•户口所在地：
•现居住地：
2. 商品房基本情况
•房屋坐落地：
•房屋所有权人：
•房屋登记号：
•房屋面积：
•房屋购买时间：
•购买价格：
•交易方式：
二、申请事由
（请简要描述申请注销登记备案的原因）
三、所需材料
1.《商品房买卖合同》原件及复印件；
2.《商品房所有权证》原件及复印件；
3.《身份证》原件及复印件；
4.其他相关证明材料。
四、申请流程
1.填写本申请表，并准备所需材料；
2.携带以上材料前往西安市房地产管理部门办理；
3.房地产管理部门核实材料，办理注销登记备案手续。
注：本表需要申请人如实填写，如有隐瞒情况导致的法律责任由申请人自行承担。
以上是商品房买卖合同注销登记备案申请表的内容，祝办理顺利！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
7、商品房交付后，实测建筑面积与合同约定误差超过±3%，合同中已约定解除的(提交测绘机构的房屋测绘报告)；
8、法律法规规定的其它情形（写明具体内容并提交相关证据）。
提交的其它资料：撤销合同的，携带解除合同书面协议，房管部门备案合同注销证明或公司未备案证明，合同原件，购房者身份证原件及复印件，公司代理人身份证原件及复印件，企业授权委托书，双方共同到场。变更合同信息的，由企业携带双方签订的合同原件及复印件、买受人身份证原件及复印件，公司代理人身份证原件及复印件，企业授权委托书，由企业到场办理或共同到场办理。
商品房买卖合同撤销或变更信息申请表
开发企业
项目名称
合同编号
房号
购房人
身份证号
建筑面积(㎡)
网签日期
是否备案
申请撤消或变更信息原因及需要提交的证明材料：
1、因房地产开发企业工作人员失误，将购房人信息录入错误的(提交错误内容及更改说明)；
2、户口本常住人口登记卡索引表中登记的家庭成员之间，变更商品房买卖合同信息的(提交户口本、身份证)；
3、开发企业与购房者之间因某方违约而发生纠纷，经仲裁机构、法院裁定或判决，需要解除合同的（提交裁定或判决的有效证明）；
4、房屋交付公告自公布之日起90日内，购房者所购房屋因质量问题，经有关部门认定，需解除合同的（提交由质量监督部门出具的质量鉴定报告）；
5、购房者办理贷款手续未获批准，合同无法继续履行并承担违约责任，需要解除合同的（提交不能受理贷款的有效证明）；
房屋买受人
（签字）：
日期:
房屋出卖方
(加盖公章）：
Hale Waihona Puke 日期:领导签名：日期: