地质勘查分包合同

地质勘查分包合同

项目名称：

签约时间：年月日

合同编号：

甲方：

乙方：

年月

地质勘查分包合同

委托单位（甲方）：

承担单位（乙方）：

甲方将某某多金属矿预查项目委托给乙方进行施工，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程具体情况，本着真诚合作、互利互惠的原则，为明确责任，协作配合，确保工程勘查质量和工程进度，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程内容：地质矿产勘查

3、工作范围及工作手段：利用地质测量、物探、化探、钻探、各种样品采集、化验、综合研究等手段开展普查工作。

二、项目任务、技术指标及质量要求

1、项目任务

在以往工作的基础上，采取地质、化探及槽探、钻探工程等探矿手段，在勘查区内寻找矿（化）体及蚀变带，进一步查明其数量、规模、形态、产状和有用组分含量等特征，为下一步的勘查工作提供依据。

2、项目的技术指标、质量要求

按国家DZ/T0201-2002及DZ/T0214-2002地质矿产行业标准及相关规范执行。

3、项目工作周期

勘查时间自年月日至年月日。

三、双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方有权根据施工实际情况变更施工方案（或设计）、调整工作量，但要与乙方及时沟通，并下达任务变更通知书。

2、甲方有权对工程质量及进度进行监督、检查工作。

3、甲方负责会同乙方进行阶段性及整体验收工作。

4、甲方应按合同规定向乙方支付项目进度款。

5、甲方负责协调地方关系，修路、修地盘、场地平整，勘查工程施工所占用的草场、林地的征用等工作，费用由甲方支付。由于甲方原因，造成乙方工期延误，工期相应顺延。若因甲方原因导致乙方连续无法施工超过5日的，甲方向乙方赔偿相应损失（误工费及食宿费）。

6、甲方负责钻探工程施工，施工单位负责到政府要求的相关部门进行资质备案等事宜。

（二）乙方权利与义务

1、乙方应按照甲方审定的设计（方案）实施，并按国家有关规范执行。保证足够的现场技术人员和机械设备，确保工程如期完工。

2、项目成果资料完成后，乙方应按时间向甲方提交成果。

3、乙方负责勘查区地质、钻探工程施工、勘查工程编录等工作。

4、乙方负有妥善保管所有勘查成果及资料的义务。

5、乙方若变更审定的施工方案或设计，要以书面形式向甲方报告，得到甲方批复后方可实施。

6、乙方在施工过程中应严格执行有关安全操作规程，遵守甲方安全管理规定。乙方自己工作范畴内的安全责任由乙方承担。

7、甲方在确保钻探工作量的前提下，乙方开工期限以甲方开工通知书或合同规定时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗拒的自然灾害等原因造成停工窝工）时，工期顺延。

四、项目价款及其支付与结算

1、地质勘查收取费以《国土资源调查预算标准》（地质调查部分2010年）为依据，参照当前市场行情，经双方协定，本项目合同总价款为人民币元整（￥万元）（含税）。遗税或增加工作手段，单价按2010年预算标准单价执行。

2、最终项目费用总额按实际完成的工作量核定。（工作量及单价详见附件“经费预算表”）

3、合同签订，乙方进入施工场地前，甲方向乙方支付总工程款的25%作为预付款。乙方收到预付款3-5日内到达工作区。

4、按年度结算，野外工作结束并经甲乙方验收确认后，甲乙双方按实际完成的工作量进行工程结算，乙方按要求完成总结（或双方商定的）报告编写后10个工作日内，甲方按实际决算金额向乙方付清全部项目款。

5、乙方给甲方开具正式发票。

五、成果和资料的保密与归属

1、乙方在项目实施过程中形成的所有原始资料、成果报告、数字化成果归甲方所有。

2、乙方应对项目所获得的资料及最终成果、矿产信息保密。

六、竣工验收

乙方在单项工程完工后，用电话或书面形式通知甲方，甲、乙双方组成验收组及时进行验收，验收后双方验收人员签字，作为结算的依据。

七、合同的生效、变更与终止

1、本合同自双方签字之日起生效。

2、在项目实施中，如遇突发情况，为避免造成重大经济损失和人员伤亡，乙方可先采取合理措施，并将突发情况和已采取的措施及时通知甲方。

3、一方不履行本合同规定，其它任何一方有权解除合同，并保留索赔权利。

4、乙方提交的项目成果经验收合格，项目竣工手续办理完毕，甲方应付乙方的项目款全部付清，合同即告完成和终止。原始资料待结算款全部付清后，移交给甲方。

八、违约责任

甲、乙双方任何一方违反本合同规定，应承担违约责任和相应的经济处罚。

1、未经甲方书面同意，乙方不得将地质工作转包给第三方，否则，视为乙方违约，甲方有权终止合同，追究乙方法律责任。

2、若验收不合格，乙方应无条件返工，并承担相应责任。

3、甲方按规定支付乙方项目款，若未能按时支付，乙方有权停工，并停止向甲方提供资料，并视为甲方违约，由此给项目造成的损失，由甲方承担责任，且工期顺延。

4、因甲方原因造成工期延误，工期顺延。

5、未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式、理由向第三者披露或提供资料，否则给甲方造成的损失由乙方承担。

6、因勘查区地质情况变化或其它原因，需终止本合同时，甲（乙）方应提前10天通知乙（甲）方，经双方代表协商一致后形成书面材料，并经双方代表签字和加盖公章后，本合同方可终止，合同终止的，双方据实结算。

九、争议的解决

履行本合同发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成时，可申请合同签订所在地人民法院进行裁决。

十、其他

1、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。补充协议也是合同的组成部分。

3、本合同所有附件均为合同的组成部分，具有同等法律效力。