总包工程分包施工合同协议书
总包与分包免责协议书8篇
总包与分包免责协议书8篇篇1甲方(总包方):[总包公司名称]乙方(分包方):[分包公司名称]鉴于甲方与乙方分别作为总承包商和分包商,双方同意就[项目名称]项目(以下简称“该项目”)进行合作,经友好协商,达成如下免责协议,以资共同遵守。
一、总包与分包关系1.1 甲方系该项目的总承包商,负责项目的整体规划、设计、施工及管理。
1.2 乙方系该项目的分包商,负责项目中的部分专业工程或劳务作业。
二、免责条款2.1 乙方对其所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担全部责任。
乙方应确保其提供的服务符合甲方的要求及国家的法律法规。
2.2 甲方不对乙方所承包的专业工程或劳务作业的质量、安全、进度及成本等承担任何责任。
如因乙方的原因导致项目出现质量问题、安全事故、工期延误或成本增加等,甲方有权要求乙方进行整改,并由乙方承担全部责任。
2.3 乙方应自行解决其员工的管理、培训、福利及劳动保障等方面的问题,甲方不承担任何责任。
2.4 乙方应自行承担其承包工程所需的全部费用,包括但不限于材料费、设备费、人工费、管理费等,甲方不承担任何费用。
2.5 乙方应自行处理其承包工程中的所有纠纷和争议,甲方不参与任何纠纷和争议的处理。
三、违约责任3.1 若乙方违反本协议的约定,甲方有权要求乙方进行整改,并由乙方承担全部责任。
甲方有权从应支付给乙方的款项中扣除相应的违约金。
3.2 若乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失,包括但不限于直接损失和间接损失。
3.3 若乙方存在以下情形之一的,甲方有权单方解除本协议,并由乙方承担全部责任:(1)乙方未能按本协议的约定完成承包工程;(2)乙方所承包工程的质量不符合甲方的要求;(3)乙方在施工过程中存在严重安全隐患;(4)乙方存在其他严重违约行为。
四、争议解决4.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商的方式解决。
若协商无果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
总包单位与分包单位签订的合同模板
总包单位与分包单位签订的合同模板《总包单位与分包单位合同》甲方(总包单位):乙方(分包单位):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,经双方平等、自愿、协商一致,就乙方向甲方提供分包服务事宜,达成如下协议:一、工程概述1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程内容:乙方承担本工程的____________分包工作。
二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币(大写):____________元整(小写):_____________元。
2.2 甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例,向乙方支付合同价款。
具体付款方式如下:(1)____________付款节点,付款比例为____________%;(2)____________付款节点,付款比例为____________%;(3)____________付款节点,付款比例为____________%。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求,按时完成分包工作,并保证分包工程的质量和安全。
3.2 乙方应严格按照国家有关法律法规和工程建设标准进行施工,确保分包工程符合设计要求和质量标准。
3.3 乙方应遵守甲方的现场管理制度,服从甲方的管理和指挥。
3.4 乙方应自行承担分包工程施工过程中发生的一切费用,包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费、临时设施费等。
3.5 乙方应对分包工程中的技术和商业秘密保密,未经甲方同意,不得泄露给第三方。
四、合同的变更和解除4.1 任何一方提出变更或解除本合同,必须提前____________天书面通知对方,并说明变更或解除的理由。
4.2 双方经协商一致,可以变更或解除本合同。
变更或解除本合同的,双方应签订书面协议,并办理相关手续。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定完成分包工作的,甲方有权按照逾期交付的分包工程价款每日____________元的标准向乙方追讨违约金。
分包单位与总包单位的合同6篇
分包单位与总包单位的合同6篇篇1合同协议书甲方(总包单位):___________________公司地址:____________________________________法定代表人:___________________ 职务:___________________联系电话:____________________ 邮编:____________________乙方(分包单位):___________________公司地址:____________________________________法定代表人:___________________ 职务:___________________联系电话:____________________ 邮编:____________________鉴于甲方为某工程项目的总包单位,乙方具备相关专业技术能力和施工经验,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方将部分工程分包给乙方事宜,达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________工程项目。
2. 工程地点:____________________________________。
3. 工程内容:_________________________(具体分包内容)。
二、合同工期1. 分包工程开工日期:_______年____月____日。
2. 分包工程竣工日期:_______年____月____日。
3. 如遇下列情况,经甲方同意,工期相应顺延:设计变化、工程量增加、不可抗力因素等。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元整(¥________)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款,具体支付细节按照双方另行签订的支付协议执行。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照设计文件、国家规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,并提供相关质量资料。
总包工程分包施工合同协议书
6.2乙方未按合同约定完成工程,总包方有权解除合同,并要求乙方支付合同总价款__________%的违约金。
6.3总包方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求总包方支付逾期付款金额__________%的违约金。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
7.2如协商不成,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、质量保证
5.1乙方应按照国家及地方相关标准、规范进行施工,确保工程质量和安全。
5.2工程验收合格后,乙方应提供__________年的质保期。
5.3质保期内,如发生质量问题,乙方应在接到通知后__________小时内到达现场进行维修。
六、违约责任
6.1任何一方违反本合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。
4.2乙方在合同签订后,按照工程进度向总包方提交工程量清单,总包方审核确认后支付相应工程款。
4.3工程款支付方式:
(1)预付款:合同签订后,总包方向乙方支付合同总价款的__________%作为预付款。
(2)进度款:乙方完成相应工程量后,总包方按实际完成工程量的__________%支付进度款。
(3)结算款:工程验收合格后,总包方支付至合同总价款的__________%,余款在质保期满后无息支付。
八、其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的质保期满止。
8.3本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(总包方):__________乙方(分包方):__________
授权代表:__________授权代表:__________
建筑工程施工总承包分包协议书
建筑工程施工总承包分包协议书协议书范本甲方(总承包方):住所:法人代表:乙方(分包方):住所:法人代表:鉴于甲、乙双方为了确保建筑工程施工的准确进行,根据有关法律法规,经友好协商,达成如下协议:第一条工程描述1.1 甲方将委托乙方进行以下工程的承包和施工,项目的详细描述如下:(描述工程项目的名称、地点、规模、内容和要求等)1.2 乙方同意接受以上承包和施工任务,并按照合同约定的计划、标准和质量要求进行工程施工。
第二条工期和计划2.1 工程施工的起止日期为(具体起止日期)。
2.2 乙方应按照工程计划完成各项工程内容,并保证按期交付。
2.3 甲方有权对工程进展进行监督和检查,乙方应积极配合并提供所需的相关材料和资料。
第三条分包内容和支付3.1 乙方同意按照以下方式承担工程分包任务:(描述具体的分包内容和工作范围)3.2 甲方应按照合同约定的支付方式和标准,及时支付乙方相应的工程款项。
第四条质量保证4.1 乙方应按照相关标准和技术要求执行工程施工,并保证工程质量符合国家相关规定和标准。
4.2 在工程竣工后的一定期限内,乙方应承担维修保养的责任,确保工程达到合同约定的使用寿命。
第五条合同变更和解除5.1 若在工程施工期间,因设计变更、施工难度、材料供应等原因需要进行合同变更,甲乙双方应按照法律法规和合同约定进行协商和修改。
5.2 若甲乙双方在合同履行过程中出现争议,应积极协商解决。
如无法协商一致,可以按照相关法律规定申请仲裁或通过诉讼解决。
第六条保密协议6.1 甲乙双方应对双方在合作过程中所涉及的商业秘密、技术资料和工程信息等保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或泄露。
第七条违约责任7.1 若甲乙任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方的损失。
第八条适用法律和争议解决8.1 本协议适用中华人民共和国的有关法律法规。
8.2 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应尽量友好协商解决;如协商无果,双方同意提交相关争议给适当的法院进行解决。
总包工程分包施工合同协议书最新通用
总包工程分包施工合同协议书最新通用合同编号:__________分包施工合同协议书一、工程概述1.1 本项目位于__________,工程内容为__________。
1.2 分包工程包括但不限于:__________。
1.3 本工程的施工标准和要求详见施工图纸、施工技术规范、施工组织设计等文件。
二、合同主体2.1 甲方:__________(全称:__________),住所:__________,法定代表人:__________,联系电话:__________。
2.2 乙方:__________(全称:__________),住所:__________,法定代表人:__________,联系电话:__________。
三、分包范围及工程量3.1 乙方负责分包工程的施工,包括但不限于:__________。
3.2 乙方应按照甲方的要求,完成分包工程的施工,并保证分包工程的质量、安全、进度等满足甲方的要求。
3.3 分包工程的工程量以施工图纸、施工技术规范、施工组织设计等文件为准。
四、合同价格及支付4.1 本分包工程的合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
4.2 甲方应按照本协议约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。
具体付款节点和付款比例如下:(1)__________节点,付款比例为__________;(2)__________节点,付款比例为__________;(3)__________节点,付款比例为__________。
4.3 乙方应提供等值的发票,以便甲方进行付款。
五、施工期限5.1 乙方应按照甲方的要求,保证分包工程的施工进度,确保分包工程在约定的工期内完成。
5.2 甲方应提供乙方施工所需的场地、材料、设备等,确保乙方能够顺利进行施工。
六、质量及验收6.1 乙方应严格按照施工图纸、施工技术规范、施工组织设计等文件的要求进行施工,保证分包工程的质量。
建设工程施工分包合同范本4篇
建设工程施工分包合同范本4篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方(总包方):(以下简称甲方)乙方(分包方):(以下简称乙方)为明确甲方和乙方在建设工程项目中的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,经双方友好协商,订立本合同,以信守承诺,共同完成工程项目。
一、项目基本情况1. 项目名称:__________2. 项目地址:__________3. 项目规模:__________4. 工程内容:__________5. 工程开工日期:__________6. 工程竣工日期:__________7. 工程造价:__________8. 工程质量要求:__________二、分包工程内容乙方接受甲方的委托,负责承包以下内容的分包工程:1. 分包工程名称:__________2. 分包工程范围:__________3. 分包工程质量要求:__________4. 分包工程工期:__________5. 分包工程报价:__________三、合同价款及支付方式1. 乙方承包的分包工程总价为__________元,合同价款包括各项工程费用,税费以及管理费等。
2. 甲方应按照工程进度和质量验收情况,及时支付相应款项,具体支付方式为__________。
3. 若工程质量不符合要求,甲方有权扣留相应款项,并要求乙方进行整改。
四、工程质量保证1. 乙方应保证分包工程的质量符合国家标准和相关法律法规的要求,保证合同约定的交付日期。
2. 如因分包工程质量问题造成甲方损失的,乙方需承担相应的经济赔偿责任。
3. 乙方应按照甲方的要求提供相应的质量保证证书和检测报告。
五、安全生产及保险1. 乙方应加强施工安全管理,全面落实施工安全措施,确保施工过程安全。
2. 乙方应按照国家相关规定进行劳动保险、意外险等保险的购买,确保工程施工过程中出现意外事故的赔偿。
3. 如因乙方未能落实安全措施而导致事故发生,乙方需承担相应的法律责任。
总承包与分包协议书范本
总承包与分包协议书甲方(总承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(分包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方作为总承包商已与[建设单位名称]签订了[工程名称]的总承包合同(以下简称“总包合同”),经甲方考察和评估,乙方具备承担本工程部分分包工程的能力和资质,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定,就乙方分包[分包工程名称]事宜达成如下协议:一、分包工程概况1. 工程名称:[具体分包工程名称]2. 工程地点:[详细地址]3. 工程内容:[详细描述分包工程的工作内容、范围,包括但不限于施工图纸所示内容、技术规范要求等]4. 工程工期:- 计划开工日期:____年__月__日;- 计划竣工日期:____年__月__日;- 总工期:____天。
具体工期以甲方根据总包合同和工程实际情况下达的书面开工通知为准。
二、分包方式及价款1. 分包方式:[明确分包方式,如包工包料、包工不包料等]2. 分包价款:本分包工程总价为人民币______元(大写:________________元整)。
此价格为固定总价/暂定价(请注明),除因设计变更、甲方指令调整工程内容或本协议约定的价格调整因素外,不因任何原因调整。
3. 价格组成:分包价款包括但不限于完成本分包工程所需的人工、材料、机械、设备、管理费、利润、税金、风险费、措施费(包括安全文明施工措施费)、规费等一切费用。
三、质量标准1. 乙方应严格按照国家现行的工程建设标准、规范、施工图纸及技术要求进行施工,确保分包工程质量达到[具体质量标准,如国家优质工程标准、当地质量验收合格标准等]。
建设工程分包合同书6篇
建设工程分包合同书6篇篇1甲方(总承包人):_________________________地址:_____________________________________电话:____________________________________法定代表人:_____________________________乙方(分包人):_________________________地址:_____________________________________电话:____________________________________ 法定代表人:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方总承包的工程项目中的部分工程分包给乙方施工事宜,达成如下协议:一、工程概况(一)工程项目名称:_________________________________________(二)工程地点:_________________________________________ (三)分包工程范围和内容:_________________________________________ 具体分包工程内容详见附件《分包工程内容和范围清单》。
(四)分包工程造价及支付方式等详见附件《分包工程价款支付条款》。
二、工期要求乙方应按照甲方的总体施工进度要求,按时完成分包工程。
具体开工日期、竣工日期及关键节点工期等详见附件《工期安排表》。
三、工程质量要求(一)乙方应按照施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
(二)在施工过程中,甲方有权对乙方施工进行监督检查,并提出整改意见和要求。
乙方应认真执行整改要求,确保工程质量符合要求。
四、安全生产和文明施工要求乙方应严格遵守安全生产和文明施工的相关规定,加强施工现场管理,确保施工安全和文明施工。
分包协议书5篇
分包协议书5篇篇1本协议旨在明确甲方(分包方)与乙方(主包方)之间就特定工程项目的分包事宜达成明确、合法的约定。
本协议所规定的条款均依据相关法律法规,确保双方权益得到充分保障。
以下为双方共同达成的协议内容:一、协议背景鉴于乙方已成功获得某工程项目的总承包资格,现根据工程需要,将部分工程分包给甲方进行实施。
甲方同意接受乙方的分包委托,并保证按照本协议约定履行相关义务。
二、工程概况分包工程名称:XXXX工程分包工程地点:XXXX分包工程范围:具体范围详见附件一《分包工程范围及内容》分包工程期限:自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX 日止三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)按照本协议约定完成分包工程的设计、采购、施工等工作;(2)保证工程质量符合相关标准及合同约定;(3)遵守国家法律法规和相关政策规定,确保安全生产;(4)按时提交工程进度报告和结算资料等。
2. 乙方责任与义务:(1)及时向甲方提供工程所需的图纸、技术要求和变更通知等文件;(2)协调甲方与其他相关单位的工作关系,确保工程顺利进行;(3)按照本协议约定支付工程款项;(4)监督甲方工程进度和工程质量。
四、工程款项及支付方式1. 工程款项:本协议工程款项总额为人民币XXXX万元(大写:XXXX万元整)。
具体支付细节详见附件二《工程款项支付计划》。
2. 支付方式:乙方应按照本协议约定及附件二规定的支付计划,将工程款项支付给甲方。
支付过程中如遇争议,双方应友好协商解决。
五、违约责任及赔偿1. 若甲方未能按照本协议约定完成分包工程,乙方有权要求甲方承担违约责任,并支付违约金。
具体违约金数额根据实际损失确定。
2. 若乙方未能按照本协议约定支付工程款项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付相应利息。
3. 任何一方违反本协议约定,导致对方产生损失的,应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款双方同意在本协议执行过程中,对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
建筑工程总分包合同6篇
建筑工程总分包合同6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方发包给乙方的建筑工程事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、工程分包方式本工程采用总分包方式,由乙方负责工程的总体施工及组织管理工作,具体分包事项由甲乙双方另行商定。
三、工程期限1. 工程开工日期:_________________________2. 工程竣工日期:_________________________3. 如因乙方原因未能按合同约定的工期完成工程,乙方应承担违约责任。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关技术标准、规范进行施工,确保工程质量。
2. 如因乙方原因造成工程质量不符合要求,乙方应负责返工并承担相应损失。
五、工程造价与支付1. 工程总造价:_________________________(大写:_________________________)。
2. 支付方式:_________________________。
3. 支付时间:_________________________。
4. 工程款项支付须遵循合同条款,确保工程进展的顺利进行。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供工程所需的材料设备,并确保按时按量供应。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的材料设备,如因乙方原因造成损失,乙方应承担相应损失。
七、工程变更1. 如因设计变更或其他原因需要调整工程内容,双方应及时协商并签订书面变更协议。
分包单位与总包单位的合同5篇
分包单位与总包单位的合同5篇篇1甲方(总包单位):___________________乙方(分包单位):___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将部分工程分包给乙方事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________2. 工程地点:___________________3. 工程范围:___________________二、合同工期1. 分包工程开工日期:_______年______月______日。
2. 分包工程竣工日期:_______年______月______日。
三、工程质量及验收标准1. 乙方应确保分包工程达到约定的质量标准,严格执行国家及地方相关施工规范、规程及标准。
2. 分包工程的验收标准按照总承包合同的约定及国家相关规范执行。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币________元(大写:_____________________元整)。
2. 支付方式:甲方按照实际完成的工程量结算,每______月支付一次进度款,竣工验收合格后支付至合同总价的______%,余款作为质保金,质保期满后无质量问题一次性付清。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度,确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应按照文明施工要求,保持施工现场整洁有序。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)甲方负责整个工程的协调和管理,确保工程顺利进行。
(2)甲方应按合同约定支付工程进度款。
(3)甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督。
2. 乙方责任与义务:(1)乙方应按照合同约定完成分包工程,确保工程质量。
(2)乙方应按时向甲方报送施工进度计划和完成情况。
(3)乙方应配合甲方进行工程验收,并提供必要的技术资料。
(4)乙方应遵守安全生产和文明施工要求。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
建设工程施工分包合同范本8篇
建设工程施工分包合同范本8篇篇1甲方(总承包方):__________地址:__________联系电话:__________乙方(分包方):__________地址:__________联系电话:__________鉴于甲方已经承接了相关建设工程项目,并决定将其中的部分工程分包给乙方进行施工,双方本着平等、自愿、公平的原则,经过友好协商,就有关事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程范围:具体分包工程内容(详见附件一《分包工程内容及要求》)二、合同工期1. 分包工程开工日期:__________年______月______日。
2. 分包工程竣工日期:__________年______月______日。
3. 工期顺延情形:因不可抗力因素导致工期延误的,双方协商解决工期顺延问题。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价:人民币______元(大写:______元整)。
具体价格按照附件二《合同价格表》执行。
2. 支付方式:甲方按照施工进度向乙方支付款项。
具体支付时间和金额按照附件三《支付计划表》执行。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范、施工图纸和甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的合理时间内组织验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
3. 若工程质量不符合合同约定,乙方应负责无偿修复并承担相应损失。
五、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,采取必要的安全防护措施,确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁有序,防止对环境造成污染。
3. 乙方在施工过程中发生安全事故,应承担相应责任和损失。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项,乙方有权暂停施工,并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务,应承担违约责任,并赔偿甲方相应损失。
分包协议书范本
分包协议书范本甲方(总承包方):[甲方全称]乙方(分包方):[乙方全称]鉴于甲方已与[业主名称]签订了[项目名称]项目的总承包合同,现甲方拟将其中部分工程分包给乙方实施。
甲乙双方经友好协商,就分包事宜达成如下协议:第一条分包工程内容1.1 本协议分包工程为[具体分包工程名称],具体工作内容包括但不限于[详细描述分包工程的工作内容]。
1.2 分包工程地点为[工程地点]。
1.3 分包工程的工期为[具体工期],自[开工日期]至[竣工日期]。
第二条分包工程价款2.1 分包工程的总价款为[总价款]元,大写[大写金额]。
2.2 分包工程价款的支付方式为[支付方式]。
第三条工程质量与验收3.1 乙方应按照甲方及业主的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。
3.2 工程完工后,乙方应向甲方提交工程验收申请,甲方应在收到申请后[验收期限]天内组织验收。
第四条安全生产与环境保护4.1 乙方应严格遵守国家安全生产和环境保护的法律法规,确保施工安全和环境保护。
4.2 因乙方原因造成的安全事故和环境污染,由乙方承担全部责任。
第五条违约责任5.1 如一方违反本协议约定,应向对方支付违约金[违约金比例]%的工程总价款。
5.2 因不可抗力导致不能履行或延迟履行本协议的,双方互不承担违约责任。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):[甲方公章]代表(签字):[甲方代表姓名]日期:[签订日期]乙方(盖章):[乙方公章]代表(签字):[乙方代表姓名]日期:[签订日期]请注意,以上范本仅供参考,具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和补充。
在签订任何正式文件之前,建议咨询法律专业人士。
建设工程施工分包合同范本6篇
建设工程施工分包合同范本6篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方(总承包方):__________乙方(分包方):__________鉴于甲方有关项目(以下简称“工程”)的总包工程合同,与乙方就分包的小样施工项目达成一致,为明确双方权利与义务,特订立本合同,供履行。
第一条分包工程:1. 乙方承担本合同规定范围内的分包工程的施工任务,工程的招标、设计、发包、验收由甲方负责。
乙方应按照本合同规定的施工周期和质量标准,完成相应的施工任务。
2. 乙方应遵守所在地的施工管理规定,确保施工安全和工程质量,如发生质量问题或者安全事故,乙方须承担相应的责任和经济赔偿。
第二条价格与支付:1. 乙方将按照合同规定的价款,以及其他可能另行签订的费用支付标准,定期或阶段性向甲方申请付款。
2. 甲方收到乙方的支付申请后,应在_________天内审核并支付,一旦甲方未能按时付款,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
第三条安全与环保:1. 乙方必须严格遵守施工安全和环保法规,确保工程施工过程中的安全,保障环境的纯净。
2. 如乙方在施工中违反相关法规,导致事故或者环境污染,乙方应承担相应的法律责任并赔偿相应的经济损失。
第四条完工验收:1. 乙方完成分包工程后,甲方负责组织验收,验收合格后,甲方应及时支付尾款。
2. 若乙方未按期完成施工任务,甲方有权利终止合同,并要求乙方偿还已支付的合同价款。
第五条违约责任:1. 乙方如对工程质量造成严重影响,或延误工程进度,甲方有权终止合同,并要求乙方承担相应的经济赔偿责任。
2. 若乙方未能按照合同约定的标准完成施工任务,甲方有权要求乙方重新施工,直至工程达到合同约定的质量标准为止。
第六条其他事项:1. 本合同的有效期限为______年,自双方盖章生效。
2. 对于未尽事宜,双方可另行商议,并签署补充协议。
甲方(总承包方):_________乙方(分包方):_________日期:_________建设工程施工分包合同结束。
共同分包协议书范本(3篇)
第1篇甲方:(分包单位名称)乙方:(总包单位名称)鉴于:1. 甲方根据工程需要,拟将部分工程分包给乙方施工。
2. 乙方具备承担分包工程的资质和能力,愿意接受甲方的分包。
为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议:一、分包工程范围1. 本协议分包工程范围为:(具体工程名称、工程量、施工内容等)。
2. 分包工程地点:(具体地点)。
二、工程分包价格及支付方式1. 分包工程总造价为人民币:(大写)元整,(小写)元。
2. 分包工程款支付方式如下:(1)开工前支付:(金额)元,作为预付款;(2)每月支付:(金额)元,按实际完成工程量进行结算;(3)工程竣工验收合格后支付:(金额)元;(4)质保金:工程竣工验收合格后三个月内支付,金额为:(金额)元。
三、工程进度及质量要求1. 乙方应按照甲方要求,在(具体日期)前完成分包工程。
2. 分包工程的质量应符合国家有关施工质量标准,达到甲方验收合格标准。
3. 乙方应严格按照施工图纸和施工技术规范进行施工,确保工程质量和安全。
四、工程安全管理1. 乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保分包工程的安全施工。
2. 乙方应建立健全安全生产责任制,加强施工现场安全管理,定期进行安全检查,确保施工安全。
3. 发生安全事故时,乙方应及时上报甲方,并按照国家有关规定处理。
五、工程验收1. 工程竣工后,乙方应按照国家有关规定进行自检,并向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后(具体日期)内组织验收。
3. 验收合格后,甲方应向乙方支付相应的工程款。
六、违约责任1. 甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为:(金额)元/日。
2. 乙方未按时完成工程,每逾期一天,应向甲方支付违约金,违约金为:(金额)元/日。
3. 乙方施工过程中发生安全事故,除承担相应的法律责任外,还应向甲方支付违约金,违约金为:(金额)元/次。
七、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
工程施工合同总包和分包
工程施工合同总包和分包一、引言随着城市化进程的加快,建筑工程的数量和规模都在不断增加。
为了确保工程质量和进度,选择合适的承包商变得尤为重要。
因此,制定一份详细且全面的施工合同显得尤为关键。
二、总包合同范本1. 定义与解释在本合同中,“甲方”指业主或发包方,“乙方”指总承包商。
所有术语应按照国家相关法律、法规进行解释。
2. 工程范围乙方应根据甲方提供的设计图纸和技术规范,负责整个工程的建设工作,包括但不限于土建、安装、装修等所有相关工作。
3. 工期与交付工程应在签订合同后的一年内完成,并经过甲方验收合格后正式交付使用。
如遇特殊情况需要延期,乙方应提前一个月书面通知甲方。
4. 质量标准乙方必须严格按照国家标准和行业规范执行,确保工程质量达到优良等级。
对于不合格的部分,乙方应负责无偿修复或重建。
5. 价格与支付方式工程总价为人民币X万元整,支付方式分为三个阶段:预付款30%、进度款40%、竣工款30%。
具体支付时间和条件将在附件中详述。
三、分包合同范本1. 分包范围根据总包合同的规定,乙方可以将部分工程合法分包给具有相应资质的第三方(以下简称“分包方”),但需得到甲方的书面同意。
2. 责任与义务分包方应按照乙方的要求和标准完成分包工程,并对其质量负责。
同时,分包方应遵守施工现场的所有安全规定,并对任何安全事故承担责任。
3. 结算方式分包方完成的工程量经乙方确认后,由乙方按照合同约定向分包方支付相应的工程款。
如有争议,双方应协商解决或依法处理。
四、结论与建议。
分包单位与总包单位的合同3篇
分包单位与总包单位的合同3篇篇1甲方(总包单位):___________________乙方(分包单位):___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将部分工程分包给乙方事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________2. 工程地点:___________________3. 工程范围和内容:___________________二、合同工期1. 分包工程开工日期:_______年____月____日。
2. 分包工程竣工日期:_______年____月____日。
三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方现行的相关工程规范、标准、规程和设计要求,确保分包工程质量达到约定标准。
2. 甲乙双方应共同制定工程质量验收标准,并进行验收。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币________元(大写:___________________元整)。
2. 支付方式:___________________。
五、工程安全1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2. 若因乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
六、工程保修1. 保修内容、范围:___________________。
2. 保修期限:_______年。
3. 保修金额和支付方式:___________________。
七、材料设备供应1. 由甲方提供的材料设备,应确保质量并承担相应责任。
乙方应妥善保管并合理使用。
2. 由乙方提供的材料设备,应符合相关标准和设计要求,并承担相应责任。
八、双方权利和义务(一)甲方权利和义务:1. 甲方有权对乙方的工程质量、进度等进行监督和检查。
2. 甲方应按约定支付工程款。
3. 甲方应负责协调与其他施工单位的关系。
(二)乙方权利和义务:1. 乙方应按约定完成分包工程,确保工程质量。
建设工程施工总包与分包协议范文(3篇)
建设工程施工总包与分包协议范文总包单位:有限公司(以下简称甲方)分包单位:有限公司(以下简称乙方)工程地点:工程内容:桩基分包范围:桩基进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定,签订本协议。
第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
第二条甲方的具体责任一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。
核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
二、在施工组织设计中编制安全技术措施,并分解到乙方分包项目。
督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并实施。
三、在安排乙方工作时,针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。
施工中监督乙方按交底内容实施。
四、对乙方进场职工进行登记造册,对其特种作业人员资格进行验证。
制止非特种作业人员从事特种作业。
五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等,要求其进行技术指标,安全性能检验,合格者方可进入施工现场。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
总包工程分包施工合同协议书
总包方:
分包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规,根据总包方《工程项目管理实施细则》、《施工现场管理标准》、《质量·环境·职业健康安全一体化管理手册》以及其他各项管理制度的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致,订立本总包工程分包施工合同。
一、分包项目概况
1、分包项目名称:
2、分包项目地址:
3、分包项目的施工组织形式:
4、分包项目的施工内容及范围:详建设工程施工合同
二、分包项目工期
1、分包项目开工日期:年月日
2、分包项目竣工日期:年月日
3、分包项目工期总日历天数:
三、价款
1、工程分包和劳务分包:
金额暂订(大写):元(人民币)
其中:工程分包:元(人民币)
劳务分包:元(人民币)
2、主体工程甲供(或委托乙方购买)钢材、砼等主要材料、设备小计
元(人民币)。
四、质量标准:合格
五、甲乙双方责任与义务
1、甲方责任与义务
(1)具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。
(2)做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。
(3)甲方派驻该项目的项目经理:、项目技术负责人:、财务负责人:、质量员:、安全员:。
(4)协助乙方做好工程预(结)算工作。
(5)协助乙方回收工程款。
若建设方未能按合同规定及时拨付工程款,甲方不承担代垫资金的义务,且乙方不得以此追究甲方责任,但甲方可协助乙方追收欠款。
(6)代乙方缴纳各种税费(含个人所得税等)。
(7)管理好项目公章。
2、乙方的职责与义务
(1)组建施工队伍,派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等,负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容,负责工程项目部日常管理工作,乙方项目负责人:。
(2)接受甲方对工程质量、安全进度监督,并接受甲方在主合同中对业主的所有承诺,接受甲方对工程进度款的控制,以保证工程顺利实施。
(3)该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用,其人员必须按国家要求持
证上岗。
(4)该项目所有材料、设备,甲方可委托乙方采购和租赁,乙方所购(租)材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格,并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明,做好材料设备的检验试验,确保材料设备性能符合工程要求。
(5)乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任,当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时,甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人,而不需经乙方同意,且乙方不得有任何异议。
由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损,甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%的违约金。
(6)乙方必须按照国家规定办理工程责任保险,并按保险条例执行,在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。
(7)本工程禁止乙方对外分包和转包。
(8)乙方应及时做好竣工资料,工程预结算、决算资料。
(9)政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知,如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等,乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕,并书面给予回复,否则,甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。
(10)乙方承担甲方机构人员现场办公场所及费用。
(11)乙方必须遵纪守法,不得以甲方或甲方项目名义私刻印章、签订经济合同、骗取钱财、拖欠债务、从事违法等活动,由此造成的一切后果均由乙方负全部法律责任。
若甲方发现乙方有违法活动,有权终止本合同,追究乙方的违约责任并向司法部门报案。
六、工程项目部印章的保管与使用
1、项目部的印章由甲方项目经理负责保管使用。
2、项目部的印章只能用于对业主的财务往来以及竣工资料、预结算、决算资料。
七、甲方人员费用和管理费用的收取管理
1、甲方派出人员的每月工资性收入按照甲方制度执行,其中项目经理
元;技术负责人元;财务负责人元;施工员元;质量员元;安全员元。
合计:元,乙方按月支付,由甲方统一收取,统一考核后再计发。
2、甲方在本项目向乙方收取按与业主建筑工程结算总造价%的管理费用,管理费用不因本项目施工组织形式变化而降低。
八、资金管理
1、由甲方统一进行资金回收,扣除税金,人工工资性费用与管理费和其它应留款项后。
划付乙方指定帐号。
甲方在乙方银行帐户印鉴上监章,对资金的使用和流向实施监控。
乙方应将工程款使用在本工程中,不能挪作它用,乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。
2、甲方管理等费用的收取:乙方按每次工程进度款回收基数,按在建的比例同步支付,在工程竣工验收次月甲方收取的费用到位率100%。
九、履约保证
1、乙方同意按照以下三种(选择一种)向甲方提交履约保证金或履约保证。
(1)若本工程对业主合同采用履约保函,乙方同意按照甲方制度交纳一定资金做为开据对业主履约保函的条件,同时此资金做为乙方对甲方履约保证金。
(2)若本工程对业主合同采用履约保证金,乙方同意将自有资金划入甲方计财
处,由甲方计财处支付给业主,甲方开据收据给乙方;业主给甲方开据的履约保证金收据由甲方项目部财务负责人保存,同时业主开据给甲方的履约保证金收据同时转为乙方对甲方履约保证。
(3)若本工程业主合同无履约保函或履约保证金要求,乙方必须向甲方交纳5-10%的履约保证金,即元,做为工程履约保证。
2、保证金在合同期内不退,合同期满后如数退还,不计利息。
如因乙方原因造成的所有损失,甲方有权在保证金中赔付。
十、奖罚规定:对工期、质量、安全、文明施工等奖罚一律执行对业主的承包合同之规定;乙方在施工过程中发生的质量事故,延误工期事件等所造成的一切损失和一切处罚及相关法律责任均由乙方负责;乙方在施工过程中发生的安全检查事故,由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。
十一、该工程实施过程中,当乙方无力履行甲方与建设方签订的施工总承包合同及补充合同条款(因不支付农民工工资、材料款、租金等造成相关人员闹事或影响恶劣的行为均视为无力履行合同),甲方有权收回该工程的经营管理权,乙方必须无条件在限定时间内,自动退出并赔偿相应损失。
十二、工程质保金管理:执行总包合同的全部约定。
十三、工程竣工后,乙方应及时将一套完整的竣工资料交回甲方。
十四、本协议未尽事宜,在执行中双方协商解决,签订补充协议作为本协议的附件,具有同等法律效力。
十五、本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院,任何一方违反本协议约定条款,经双方协商不能解决争议的,另一方有权向本协议约定的诉讼管辖地人民法院提起诉讼。
十六、本协议属(重大、重要)经济合同,需要签订廉洁共建协议作为本协议附件(为标准附件,视为签署)。
十七、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
年月日年月日
本合同附件:
1、乙方营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、税务登记证的复印件以及法人授权委托书加盖鲜章。
2、廉洁协议。