工作联系单甲方

合集下载

甲方下发未完成合同工作联系单

甲方下发未完成合同工作联系单
致乙方：
根据我们最近的讨论，我们需要将合同工作联系单提交给您。

我很遗憾地通知您，我方暂时未能完成合同工作联系单。

我们目前在完成合同工作联系单所需的一些关键任务上遇到了一些困难。

我们正在努力解决这些问题，并且会尽快完成合同工作联系单。

我们深表歉意给您带来的不便。

我们将保持与您的沟通，并及时向您报告工作的进展。

如果您对进一步处理此事有任何建议或要求，请随时与我们联系。

再次感谢您的耐心等待和理解。

此致
甲方。

1甲方监理工作联系单lxd013

监理工作联系单
工程名称：桃源县3*20MW农光互补光伏发电项目工程编号：GCXNY/HNTY01-JL-JLLX-TJ-014
致：桃源县鑫辉光伏电力有限公司桃源县庄家桥20MW农光互补光伏发电项目部
事由：关于业主工程联系单005所述的相关问题
内容：
2016年6月13日晚所浇筑的开关站10kV临时接入系统电缆沟、35kV一次预制仓设备基础开挖不符合图纸设计要求，我监理部已向施工单位签发通知单（GCXNY/HNTY01-TJ-JLTZ-TJ-003），并抄送给项目部。施工单位还未整改回复，并在未通过监理同意的情况下私自浇筑，我方不予旁站。
项目监理机构
方、项目监理部、施工方各存一份。
监理工作联系单
工程名称：桃源县3*20MW农光互补光伏发电项目工程编号：GCXNY/HNTY01-JL-JLLX-TJ-014
致：桃源县鑫辉光伏电力有限公司桃源县庄家桥20MW农光互补光伏发电项目部
事由：关于业主工程联系单005所述的相关问题
内容：
2016年6月13日晚所浇筑的开关站10kV临时接入系统电缆沟、35kV一次预制仓设备基础开挖不符合图纸设计要求，我监理部已向施工单位签发通知单（GCXNY/HNTY01-TJ-JLTZ-TJ-003），并抄送给项目部。施工单位还未整改回复，并在未通过监理同意的情况下私自浇筑，我方不予旁站。
项目监理机构
总/专业监理工程师
日期
本表一式三份，由项目监理部填写，建设方、项目监理部、施工方各存一份。

请甲方尽快提供设计任务书的工作联系单

请甲方尽快提供设计任务书的工作联系单摘要：一、背景介绍1.甲方需求2.乙方职责二、工作联系单的重要性1.确保沟通顺畅2.提高工作效率3.减少信息误差三、具体要求1.请甲方尽快提供2.设计任务书的内容3.工作联系单的格式四、结论1.希望甲方配合2.共同推进项目进展正文：尊敬的甲方：您好！我在此代表乙方，就尽快提供设计任务书的工作联系单一事，与您进行沟通。

希望您能给予关注和支持，以便双方更好地推进项目进展。

首先，为了确保项目的顺利进行，我们希望能尽快收到甲方提供的设计任务书。

设计任务书是我们工作的依据，其中包含了项目的背景、目标、范围、要求等重要信息。

只有充分了解这些内容，我们才能进行有针对性的工作，为您提供满意的服务。

其次，设计任务书的工作联系单对于双方的沟通至关重要。

通过工作联系单，我们可以及时了解您的需求和意见，及时调整工作方案，保证项目的顺利进行。

同时，工作联系单还可以提高我们的工作效率，减少信息传递过程中的误差，避免因沟通不畅而影响项目进度。

关于工作联系单的具体要求，我们希望甲方能够按照以下格式提供：1.联系人：请指明负责该项目的联系人，以便我们及时与您沟通。

2.联系方式：请提供联系人的电话、邮箱等联系方式，以便我们在需要时能迅速找到您。

3.项目信息：请简要介绍项目的背景、目标、范围等基本信息。

4.任务内容：请详细列出需要我们完成的具体任务，包括但不限于设计要求、提交时间、成果形式等。

5.其他要求：如有其他需要注意的事项或特殊要求，请在此处说明。

最后，我们希望甲方能够积极配合我们的工作，尽快提供设计任务书的工作联系单。

相信在双方的共同努力下，我们一定能够顺利推进项目进展，实现合作共赢。

感谢您的关注和支持，期待与您的合作！。

工作联系单01 -发甲方 - 副本

现阶段贵司要求我司于2017年11月底完成15/21地块的全部施工内容，但总包单位迟迟不予支付贵司批付我司的进度款，为了不影响贵司的整体竣工计划，请贵司领导尽快帮忙协调，要求总包单位尽快支付我司工程进度款以及后续贵司批付的进度款也及时支付给我司，以免产生因资金问题影响整体施工进度。为确保贵司支付的工程款及时到账，我司建议采用委托付款方式（即XXXX委托贵司直接付款于XXXX），如能及时支付我司进度款，我司将有信心尽最大努力完成此项目的后续施工，请贵司领导尽快给予协调和支持！
贵司于2017年9月28日批付我司工程进度款350万元并且9月28日已支付总包单位300万元、10月31日支付总包单位50万元，我司于9月28日将350万元的建安发票送达总包单位，总包单位于2017年09月29日支付我司工程进度款150万元，剩余的200万元至今未能支付；根据合同条款第七条（七、合同价款支付方式）的规定，总包单位应在15个日历天内即2017年10月14日前支付已批付给我司的150万元工程进度款及10月15日至11月7日的违约金；故总包单位未能支付我司的工程款为：2017年10月14日前未支付的工程进度款150万元、延误支付违约金18万元（从10月15日到11月7日，24天，每天7500元）以及贵司10月31日支付总包单位的50万元，合计工程款218万元。
顺祝商祺！ห้องสมุดไป่ตู้
附：七、合同价款支付方式
XXXX
抄送：北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司
■工作联系单□供记录□供提意见■供处理
发件人：诸安建设集团有限公司
签收人：
工作联系单
致：
工程项目：
时间：2017年11月7日编号：030
事由：工程款支付事宜
尊敬XXXXX领导：
贵司与总承包单位（XXXX）及我司于2016年9月25日共同签订的《XXXXX施工合同》，自开工以来，我司积极履行合同约定的各项义务，工作质量和进度满足项目要求，但目前由于总包单位未能及时给付我司进度款，造成我司资金特别困难，无力采购建筑材料及支付工人工资，面临停工风险，特向贵司领导寻求帮助。

施工现场关于劳动力不足的工作联系单

2、二次安装人员严重不足，目前4栋二次安装配盒、配管已停滞3天，导致后续抹灰等工作无法开展，严重影响施工进度，要求2-3-4栋增加二次安装人员15人。
3、要求你公司严格按照穿插方案合理安排施工人员，每天向项目部反馈人员、进度情况。
以上事项请一个周内落实，若不能按时将人员配置到位，按合同条款进行处罚，并承担由此造成的一切后果。
签发单位：
XXXXX公司
XXXXX项目经理部
日期：202X年XX月XX日
签收单位：XXXXX
签收人：
日期：
工作联系单
工程名称：XXXX项目编号：RCD-SD-005
总包单位（甲方）
XXXXXXX
分包单位（乙方）
XXXXXXX
事由
施工现场关于劳动力不足的工作
Hale Waihona Puke 时间202X年XX月XX日
内容：
1、11栋主体同步进行，本项目穿插施工，二次安装同步进行，你方管理人员只有2人（XXX/XXX），管理局部失控，导致施工质量、进度等达不到要求。为保安全、保质量、报进度，要求你公司增加管理人员3人，上述事项请本月完成，并提供相关人员名单、资质。

给甲方工作联系单范文

给甲方工作联系单范文
工作联系单。

甲方，（公司名称）。

乙方，（个人姓名/公司名称）。

联系地址，（具体地址）。

联系电话，（联系电话）。

联系邮箱，（联系邮箱）。

联系时间，（工作时间）。

联系内容，（具体工作内容）。

1. 甲方与乙方确认，乙方将按照以下工作联系单的内容，对甲方提供相关服务。

2. 乙方将按照约定的时间和地点，按时到达工作场所，并严格
按照甲方的工作要求进行工作。

3. 乙方将保守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三方，严禁
私自留存甲方的机密资料。

4. 乙方在工作期间应当服从甲方的管理，听从甲方的指挥，不
得擅自离开工作岗位。

5. 乙方应当保持工作状态良好，不得在工作期间偷懒、打瞌睡，严禁在工作场所吸烟、喝酒等不良行为。

6. 乙方在工作期间如有疑问或者遇到问题，应当及时与甲方沟通，共同商讨解决方案。

7. 甲方将按照约定支付乙方的工作报酬，支付方式为（具体支
付方式），支付时间为（具体支付时间）。

8. 乙方在工作期间如有违反以上规定的行为，将承担相应的法
律责任，并且甲方有权终止与乙方的工作合作。

9. 本工作联系单自双方签字盖章之日起生效，至工作结束之日
终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字，___________ 签字，___________ 。

日期，___________ 日期，___________ 。

以上为甲乙双方工作联系单的具体内容，双方应当严格遵守以上规定，共同维护双方的合法权益。

如有违反，将承担相应的法律责任。

与甲方工作联系函

与甲方工作联系函工作联系函编号：2021-001送：北京三元嘉业房地产开发有限公司抄送：（监理单位）泛华建设集团有限公司发单位：承德华宇建筑安装工程有限责任公司发送日期：2021年6月11日签发人：致：北京三元嘉业房地产开发有限公司（工程部）上庄镇C14地块限价商品住房项目需要甲方及监理协调解决内容如下：1、施工图纸。

需总平面图。

2、现场高程点及坐标点的位置及布置。

（1）坐标点Gl、G2、G3,现场发现G1点已经被破坏无法使用。

现场西侧坐标点数据的提供。

三、地下管线分布及市政管线布置图。

明确有无地下管线需要进行保护和临时设施的布置参考。

四、现场内施工用水用电接驳点。

现阶段生活区水源接驳需协调；最终临水及临电接驳点的确定，便于现场内水电的平面布置。

五、基槽内进行边坡喷护。

六、框架部分土方的开挖工作。

七、施工现场与其它标段的围挡位置确定。

八、塔吊的位置确定。

承德华宇建筑安装有限责任公司上庄项目部工作联系函编号：2021-002送：（监理单位）泛华建设集团有限公司发单位：承德华宇建筑安装工程有限责任公司发送日期：2021年7月23日签发人：致：泛华建设集团有限公司关于C14地块限价商品住宅项目名称确定问题：我单位因为该项目名称最终没有确定而没有向监理单位报送资料，我单位担心影响以后的资料报送以及最终入档问题，所以特向监理单位询问项目的确定名称。

我单位也好做好报送资料的准备。

承德华宇建筑安装有限责任公司上庄项目部篇2： 20XX年个人工作总结-甲方土建工程师2021年个人工作总结-甲方土建工程师本文关键词：甲方，土建，个人工作总结，工程师2021年个人工作总结-甲方土建工程师本文简介：2021年个人工作总结X X自今年3月至今我在X X X X有限公司已经工作将近一年，全过程经历了XXXX项目在2021年的施工，包括前期的10KV高压线落地、部队油线加固改造、售楼处主体及装饰装修施工、一期土石方场平施工、一期基坑开挖、主体结构施工等内容。

乙方发甲方工作联系单模板范文

乙方发甲方工作联系单模板范文英文回答：Work Contact Sheet.1. Introduction.The purpose of this work contact sheet is to establish clear communication and coordination between the two parties involved in a work project. It serves as a formal document that outlines the details of the project, including the scope of work, timelines, deliverables, and contact information. By having a well-defined work contact sheet, both parties can ensure that they are on the same page and can work together efficiently and effectively.中文回答：工作联系单。

1. 简介。

工作联系单的目的是为工作项目中的两方建立清晰的沟通和协调。

它作为一份正式文件，概述了项目的详细信息，包括工作范围、时间表、交付物和联系信息。

通过拥有一个明确定义的工作联系单，双方可以确保他们在同一页面上，并能够高效和有效地合作。

2. Project Details.The work contact sheet should include all relevant project details to ensure that both parties have a complete understanding of the project requirements. This includesthe project name, description, objectives, and any specific instructions or guidelines. Additionally, it should outline the scope of work, including the tasks to be completed, deadlines, and any milestones or deliverables.中文回答：2. 项目细节。

甲方工程部联系单收发制度

甲方工程部联系单收发制度一、引言联系单是企业内部沟通和协作的重要工具，能够有效地传达信息、指示工作和监督进展。

在工程部的工作中，联系单更是必不可少的一环，通过联系单的收发能够保证工程项目的有序进行，提高工作效率和质量。

因此，建立健全的联系单收发制度对于工程部的正常运转和项目顺利完成至关重要。

二、联系单的定义和作用联系单是指在企业内部进行工作传达和沟通的一种书面文档，一般包括发文部门、收文部门、联系内容、时间要求、联系方式等必要信息。

联系单的作用主要包括以下几个方面：1. 传达信息：通过联系单可以准确、清晰地传达工作任务、指示、要求等信息，避免因口头传达而导致的误解和遗漏。

2. 协调工作：联系单可以明确工作流程和责任分工，提高各部门的协作效率，保证项目按时按质完成。

3. 监督进展：通过联系单的收发可以及时了解工作进展情况，及时调整和补充工作内容，确保项目进展顺利。

三、联系单的种类根据不同的目的和内容，联系单可以分为多种不同类型。

在工程部的日常工作中，常见的联系单种类包括：1. 工作联系单：用于指示具体工作任务、要求员工完成特定任务的联系单。

2. 物资联系单：用于向供应商或仓库发放物资采购或调拨的联系单。

3. 审批联系单：用于请示上级领导或相关部门审批相关事务的联系单。

4. 出差联系单：用于申请出差、请假等时间有关的联系单。

四、联系单的收发要求为了保证联系单的准确收发，工程部需要建立统一的收发制度，规范工作流程和内容要求。

具体要求包括：1. 收发标准：联系单的发文和收文部门必须按照规定的标准填写，包括文件编号、日期、标题、发送人、收件人、联系内容等。

2. 传递方式：联系单可以通过邮箱、纸质文件、微信等方式发送，但必须确保信息准确完整，无遗漏。

3. 签收确认：收到联系单的部门必须及时签收确认，并回复明确的处理意见或进度，以确保双方对工作进展有清晰的了解。

4. 存档管理：所有发出和收到的联系单必须按照规定存档管理，方便随时查阅和追溯工作内容和进展情况。

工作联系单(关于甲方对甲分包单位加强管理事宜)

工作联系单工程名称大庄国际期住宅小区工程日期2013年10月19日主要内容：关于甲方对甲分包单位加强管理事宜主送：房地产开发有限公司大庄国际项目部抄送：工程监理有限公司大庄国际项目部由于大庄国际一期工程正处工程装修收尾阶段，甲方分包单位较多且存在交叉施工作业，部分甲方分包单位人员安全质量意识薄弱，人员多且杂乱，在此希望甲方加强甲方分包单位的管理，以防质量安全事故的发生。

接收人：审定意见：二建集团有限公司大庄国际项目部2013年10月19日工作联系单工程名称大庄国际住宅小区二期工程日期2013年11月04日主要内容：关于二期别墅地基钎探事宜主送：设计有限公司抄送：房地产开发有限公司大庄国际项目部大庄国际住宅小区二期别墅工程（19#-65#），经设计单位、勘察单位、甲方单位、监理单位及施工单位多方单位共同确认基础地基可不做地基钎探。

接收人：审定意见：二建集团有限公司大庄国际项目部2013年11月04日工作联系单工程名称·金庄国际期住宅小区工程日期2013年01月05日主要内容：关于甲方对甲分包单位地下车库顶回填土事宜主送：房地产开发有限公司大庄国际项目部抄送：工程监理有限公司大庄国际项目部·金庄国际二期地下车库回填土过程中，发现甲方分包单位区东城绿园土方工程队，采用大型机械挖掘机进入车库顶回填种植土，由于上翻梁顶部回填土厚度只有200-400mm，容易对防水造成破坏，若因此造成对防水层的破坏，我单位概不负责。

且回填施工过程中，车库顶出现一次堆土高度过高，超荷载堆土现象。

希望甲方及监理单位加强对甲分包单位的管理。

接收人：审定意见：二建集团有限公司大庄国际项目部2013年01月05日工作联系单工程名称·金庄国际期住宅小区工程日期2013年01月05日主要内容：关于地下车库顶回填土事宜主送：区东城绿园土方工程队·金庄国际二期地下车库回填土过程中，由于上翻梁顶部回填土厚度较小，容易对防水造成破坏，不得采用大型机械进入车库顶回填种植土，否则若因此造成对防水层的破坏，由你单位负责。

工作联系单、甲方确认事宜-1.15

本表由提出单位填写。
（建设单位）：
事由：
关于当前施工项目确认事宜
内容：
根据施工进度计划及合同工期的约定，当前施工任务之紧迫，需贵司确认事宜如下：
一、研发楼：1、幕墙等工程深化设计图纸确认；2、室内精装修（我单位合同外）项目的确认，其涉及工程交叉作业。
二、固体制剂厂房等2项； 1、固体厂房房间布局的确认；2、高架库预埋施工项目的确认；3、外墙面装饰面层的确认；4、机械设备安装定位的确认、5、室外工程设计图纸的确认。
三、液体制剂厂房；使用功能的确认；分部、分项装修工程时间部位的确认；
上述事宜均制约着后续施工的进行，望贵司给予明确的答复，否则项目难以按合同如期顺利竣工。
发出单位名称：北京杉浩建设开发集团有限公司；单位负责人（签字）
接受单位名称：北京同仁堂科技发展股份有限公司；单位负责人（签字）
转抄监理单位：北京国建工程监理公司；单位负责人（签字）
工作联系单资料编号b10工程名称固体制剂厂房等2项研发楼北京同仁堂科技发展股份有限公司大兴生产基地建设项目北京同仁堂科技发展股份有限公司建设单位
工作联系单
资料编号
表 B10
工程名称
固体制剂厂房等2项、研发楼（北京同仁堂科技发展股份Байду номын сангаас限公司大兴生产基地建设项目）
日期
2015年3月2日
致：
北京同仁堂科技发展股份有限公司

工作联系单关于甲方要求11月15日保证供暖的要求

工作联系单
致：XX设备安装工程有限公司
院方和管理公司现场会议决定，为保证精装修单位冬季施工和防止各专业管道冬季冻裂，在11月15日前必须供暖，相应的专业必须为供暖提供必要的条件。

我单位电气必须在11月1日前具备送电条件，11月10日正式供电进行系统运行；给、中、热水务必在9月30日前达到运行条件，保证各系统供水、补水。

如某个专业不能达到供暖要求或影响供暖进度，将负全部责任。

目前现场人员有水工21人、电工44人；现场根据未完成工程量和人员的现状，不能满足甲方的进度要求，还需要水工20人、电工20人。

请贵公司务必按照甲方的要求组织人员施工，不得耽误进度，否则将负全部责任。

项目部
2009.9.8。

工作联系单(工期延期)

施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日期：
工程联系单
工程名称：宁夏浩海房地产开发有限公司吴忠分公司
浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程
事由；
我公司承担浩海云天商住小区3、4#楼消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建设单位代表：日 Fra bibliotek：工程联系单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程
事由；
我公司承担福林商业广场、七号公馆小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。
施工单位（章）：
施工单位代表：
日期：
建设单位（章）：
建设单位代表：
日期：
工程联系单
工程名称：宁夏金泰隆房地产开发有限公司
西花园商住小区消防安装工程
事由；
我公司承担西花园商住小区消防安装工程，因土建建设方原因致使消防安装施工方，全面停工，工程无法按合同约定时间完工，同时给施工方造成窝工等损失。现双方商议，甲方同意，待甲方协调解决完自己的问题，具备复工条件后，双方商议解决由此给乙方造成的损失，再行复工，乙方进入施工，同时工期顺延，工期双方另行商议。

建筑工人劳务合同联系单

甲方（用人单位）：[用人单位全称]地址：[用人单位地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（劳动者）：[劳动者姓名]性别：[性别]年龄：[年龄]籍贯：[籍贯]身份证号码：[身份证号码]联系电话：[联系电话]根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，就乙方在甲方处从事建筑工人劳务工作事宜，达成如下协议：一、合同期限1. 本合同自年月日起生效，至年月日止，共计[合同期限]个月。

2. 合同期满后，如甲方工作需要，乙方同意继续工作，双方可另行签订劳动合同。

二、工作内容1. 乙方在甲方指定的工程项目中，担任[具体工种]工作。

2. 乙方应按照甲方的要求，完成工程量及质量标准。

三、工作地点1. 乙方工作地点为[具体项目地点]。

2. 甲方应保障乙方工作场所的安全、卫生。

四、工作时间与休息休假1. 乙方每周工作[具体天数]天，每天工作[具体小时数]小时。

2. 乙方享有国家规定的法定节假日、休息日及年休假。

3. 如遇特殊情况，甲方需安排乙方加班，加班时间应按国家规定支付加班费。

五、劳动报酬1. 乙方工资按月结算，具体工资标准为：[具体工资数额]元/月。

2. 甲方应在每月[具体日期]前支付乙方当月工资。

3. 乙方在完成工程量及质量标准后，甲方应支付乙方相应奖金。

六、社会保险与福利1. 甲方应依法为乙方缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。

2. 乙方在合同期内，如因工受伤，甲方应承担相应的赔偿责任。

七、违约责任1. 如乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

2. 如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。

八、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定1. 乙方在甲方工作期间，应遵守国家法律法规及甲方规章制度。

工作联系单(新版)

工作联系单致：西安海阔房地产开发有限公司事由：关于贵司下发编号201408120101006 的工作联系单回复内容：关于工期事宜我方一直在全力拼抢，目前滞后原因主要有一下几点：1、前期回填土施工时（7月30日—8月4日），室外气温很高，而且贵司的内倒土含水率远远不能满足施工要求，我方也要求贵司进行外运含水率合格的黄土进行回填，但是贵司不予提供，因此在回填土施工时我方考虑对铺设完成回填土进行洒水润湿，然后进行搅拌铺平，此种工序势必会影响施工工期，而且现在监理也进行了鉴证。

此项影响工期3天。

2、回填土施工完成后，气温突然回落，突然降雨（8月7日—8月9日,中雨—大雨，8月12日大雨）影响结构施工，同时连续的雨天也导致施工道路受阻。

影响4天。

目前工期已经滞后，我方为了售楼部尽早竣工，也进行了一些抢工措施。

具体的抢工措施后附抢工方案和售楼部施工进度计划。

项目经理：日期：监理单位意见接受人：接收日期：年月日时总监（或总监代表）：监理单位（签章）：日期：建设单位意见资料员：收文时间：年月日时注：对该文件的签收并不代表着建设方对其述任何事项的认可！工作联系单致：西安海阔房地产开发有限公司事由：关于售楼部装修做法范围的工作联系单回复内容：目前售楼部结构一层已经施工完成，为了保证售楼部施工进度，请贵司明确售楼部装修我方的施工范围。

以便我方及时的准备装修材料。

项目经理：日期：监理单位意见接受人：接收日期：年月日时总监（或总监代表）：监理单位（签章）：日期：建设单位意见资料员：收文时间：年月日时注：对该文件的签收并不代表着建设方对其述任何事项的认可！工作联系单致：西安海阔房地产开发有限公司事由：关于售楼部图纸问题的工作联系单回复内容：贵司谢工、王经理、周经理于2014年8月18日早上在现场通知我方，售楼部的所有楼梯都要改动，因此楼梯暂停施工，等待贵司下发楼梯的变更图纸后方能施工，而目前我方的楼梯结构均已开始施工。

截止8月19日下午4点，贵司才将变更后的楼梯图纸下发给我方，按照计划我方决定8月19日进行一层顶板混凝土浇筑，但是楼梯的滞后给我方混凝土施工造成了一定困难，且施工进度有所滞后。

工作联系函

工作联系函
中建四局建筑材料构建厂：
贵厂为了不断改善中建四局职工的生活质量，急待解决系统职工实际住房困难，以达“廉租房”应保、尽保的目的。

安居小区一至六楼先后动工，在参建各方人员紧密配合下，至今工程工质、安情况均处于受控只中。

目前尚需甲方提供“施工许可证”等资料和有关报批手续，在质量、安全监督部门的指导下作好监理工作，确保顺利完成施工任务。

甲方现场代表（签收）：
贵州天邦建设监理有限公司
2007年7月20日
监理工作联系单
工程名称：中建四局安居小区工程编号：06。