工程预付款担保函

合集下载

预付款担保函

预付款担保函

预付款担保函
保函编号:________
致:(发包人名称):
根据你方与有限公司(承包人名称,以下称“承包人”)于/年乙月签订的电梯工程》(以下简称“合同”),承包人应按约定的金额向你方提交预付款保函。

我方愿意为此向你方提供见索即付的保函作为担保。

1.担保金额人民币(大写)(¥)。

2.担保有效期自本保函签发之日起生效至年月一日止失效。

3.在本担保有效期内,我方承诺,我方在收到你方发出的书面索赔通知及本保函原件后二个工作日内按照书面索赔通知中载明的金额无条件向你方支付相应款项,最高不超过担保金额,无须你方出具证明或陈述理由。

前述书面索赔通知应在保函有效期内送达我方,逾期送达的,我方无赔付义务。

4.本保函自我方法定代表人或授权代表签章并加盖保函专用章之日起生效。

本保函到期后,无论正本是否退回我方,该保函自动失效。

保函开立银行(盖章):_____________________
授权代表(签字):_______________________
营业地址:__________
邮编:_______________________
电话:_______________________
保函开立日期:年月日
王小姐办理银行投标保函履约保函预付款保函质量保函。

预付款担保书范文

预付款担保书范文

预付款担保书范文
尊敬的XX公司:
鉴于我方与贵公司在某项目的合作需求,为保障双方权益并确保项目顺利进行,我方同意提供预付款担保,并签署本预付款担保书,约定以下事项:
一、本担保书适用于贵公司向我方提供的预付款项,即在双方签署的合同中明确约定的预付金。

二、我方承诺:
1. 如贵公司因我方原因或其他原因无法按时履行合同,导致预付金无故延迟或返还等问题,我方愿意承担相应的责任,并在贵公司提出退款申请后的10个工作日内将预付金全额退还至贵公司指定的账户。

2. 如贵公司确认我方按时履行合同,且不再需要预付款项,我方将立即返还预付金至贵公司指定的账户。

三、本担保书有效期为贵公司向我方提供预付款之日起至合同约定完成之日止。

四、贵公司与我方所签署的合同中如有关于预付款项的条款,与本担保书不一致的,以本担保书约定为准。

五、本担保书一式两份,双方各持一份,具有同等效力。

特此担保书,以示信守。

甲方(提供预付款的公司):__________________ 乙方(接受预付款的公司):__________________ 日期:__________________。

预付款担保(范本)

预付款担保(范本)

合同附件1:预付款保函(范本)合同名称:受益人名称和地址:(以下称为“发包方”)我方已获知,公司(以下称为“委托人”)是上述合同的供应商,希望得到一笔预付款,为此,合同内要求其取得一份保函。

应委托人请求,我方(银行名称)在此不可撤销地承诺,在我方收到发包方载明以下情况的书面的要求(但不要求任何证明)后,向发包方支付总额不超过人民币大写:(小写:R M B元,以下简称“保证金额”)的任何一笔或几笔款额:a)委托人未能按照合同条件归还预付款,以及b)委托人未能归还的款项。

本保函在委托人收到预付款(首次分期付款)后开始生效。

该保证金额应按发包方根据合同规定发出的通知书内所说明委托人已向发包方归还的款额,进行等额扣减。

我方每次收到(自委托人处)据称是该通知的抄件后,将立即将相应修改的保证金额通知发包方。

本保函的有效期自预付款支付给委托人起生效,至发包方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。

任何关于付款的要求都必须有发包方盖章。

发包方书面的要求必须在本保函的有效期以内,由我方在本办公地点收到。

本保函应在期满日期到期日退还我方。

我方的送达地址以为准,除非事先已经通知相关当事人,否则送达该地址的文件可视为已送达我方。

我方已获知,如果到上述期满日期28天前,预付款还没有全数归还给发包方,发包方可以要求延长本保函。

我方承诺,根据我方在延长期限内收到的发包方的书面要求,我方将无条件的向发包方支付尚未退还的预付款。

我方根据该保函支付的款项为支付给发包方的净款项,包括但不限于税款在内的无论基于任何原因被要求扣除或扣缴的金额均不能从中扣除、扣缴或抵销。

我方承诺将不要求发包方提交其它除前述书面付款要求之外的任何文件,不会要求发包方提交包括但不限于任何其它证明文件、司法判决文书、仲裁裁决文书以及其他说明发包方权利的任何文件。

我方放弃发包方应先向供应商要求赔偿上述金额,然后再向我方提出要求的权利。

我方进一步向发包方承诺:在发包方和供应商之间的合同条件、合同发生任何变化、补充或修改均不影响我方在本保函项下的付款责任。

工程施工款担保函(3篇)

工程施工款担保函(3篇)

第1篇尊敬的(被担保方):鉴于贵方(担保方)与(借款方)就(工程项目名称)于(签订日期)签订了编号为(合同编号)的《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),为保障贵方在履行主合同约定的工程款支付义务,根据《中华人民共和国担保法》及有关法律法规的规定,我方(担保方)特向贵方出具如下担保函:一、担保范围及保证金额1.本担保函的担保范围为主合同约定的工程款,包括但不限于工程进度款、竣工结算款等。

2.本担保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额最高不超过人民币(大写:____元),即人民币(小写:____元)。

二、保证方式及保证期间1.保证方式:我方承担连带责任保证。

2.保证期间:自主合同约定的每笔工程款支付节点到期之日起计算,至主合同约定的工程款支付完毕之日止。

3.如贵方与借款方协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、保证责任承担方式1.借款方未按主合同约定向贵方支付工程款的,我方在保证金额内代为支付。

2.我方承担保证责任的形式是代为支付,即我方在接到贵方书面索赔通知及借款方未支付主合同约定工程款的证明材料后,在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排1.贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及借款方未支付主合同约定工程款的证明材料。

索赔通知应写明要求索赔金额、收款账户等内容。

2.在出现贵方与借款方因工程质量发生争议,借款方拒绝向贵方支付工程款的情形时,贵方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合法律法规规定的相关证据材料。

3.我方在接到贵方索赔通知及相关证明材料后,应及时履行保证责任,将相应款项支付给贵方。

五、其他事项1.本担保函自签订之日起生效,至主合同约定的工程款支付完毕之日止失效。

2.本担保函的修改、补充或终止,需经贵方、借款方及我方三方书面同意。

3.本担保函一式三份,三方各执一份,具有同等法律效力。

预付款保函(模板)

预付款保函(模板)

预付款保函(MS02.01-M060602-02)
编号:号(发包人):
鉴于:
1. 我行客户(下称“承包人”)与贵方于年月日就工程(下称“工程”)的承建事宜于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),
2. 贵方将根据合同向承包人提供金额为人民币元整的预付款。

3. 贵方已要求承包人提供与上述预付款金额相等的担保,以保证其履行与主合同项下预付款有关的义务。

应承包人要求,我行(下称“保证人”)在此向贵方(下称“受益人”)开立本保函,保证承包人将为工程使用上述预付款,并承担上述预付款金额限额内的保证责任。

保证人保证在收到受益人提交的索赔文件及承包人违约的书面证明后7个工作日内,向受益人偿付不超过金额为人民币元整的预付款赔偿金;保证人承担保证责任的条件是:
1. 受益人向保证人提交的书面索赔文件必须在受益人已向承包人提供了预付款之后,并且于本保函有效期内送达保证人。

2. 受益人应向保证人提交证实承包人已违约的书面证明。

3. 本保函之保证金随着承包人所完成的工程进度按比例自动递减。

本保函适用中华人民共和国法律,受中华人民共和国法律管辖。

在本保函履行期间,如发生争议、纠纷,各当事人首先应协商解决,协商不能解决时,可诉
讼于被告方所在地有管辖权的人民法院。

除非受益人自动终止或放弃保函项下享受的权利,本保函一经开立即生效,于年月日失效。

保证人:
法定代表人(或委托代理人):
年月日。

工程款支付担保函范本

工程款支付担保函范本

工程款支付担保函范本
尊敬的收款方:
您好!根据我们之间的合作协议,本函是为了向您提供支付担保的
承诺。

我方承诺按照合同约定的方式和期限支付给您的工程款项。

为了确
保您的权益,同时也为了保证项目的顺利进行,我们愿意提供工程款
支付担保。

本支付担保函将有效期至工程款支付完毕并经您确认无异议之日。

在本担保函有效期内,如我方未按照合同约定的方式和期限支付工程
款项,我方将承担相应的责任。

为了履行支付担保的责任,我方愿意提供以下担保措施之一或多种:
1. 保证金担保:
我方将在签署本担保函后的3个工作日内,将合同总额的10%作为
保证金存入指定账户。

在确认工程款支付完毕且经您确认无异议后,
保证金将返还给我方。

2. 银行保函:
我方将委托合资格的银行出具保函,保函的金额将与合同总额相等。

保函有效期至工程款支付完毕并经您确认无异议之日。

3. 第三方担保:
我方将与一家信誉良好的第三方机构签署担保协议,以确保工程款支付的安全与及时性。

请您在收到本担保函后尽快回函,明确您对于以上担保措施的接受与选择,并提供相关的协议或合约。

我们将尽快与您进行协商,确保支付担保的具体细节得到明确。

最后,我方再次承诺,无论采取何种担保措施,我方都将确保工程款的按时支付,以保证项目的正常进行。

感谢您对我们的信任与支持!我们期待与您的合作愉快!
此致
敬礼
(签字)
(签名)
(日期)。

工程预付款保函办理手续流程

工程预付款保函办理手续流程

工程预付款保函办理手续流程全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:工程预付款保函是指施工单位在工程施工过程中,向招标单位或业主提出的支付一定款项的保障证明。

在工程实施过程中,预付款保函可以有效保障招标单位或业主的利益,同时也能保障施工单位的合法权益。

办理工程预付款保函是工程项目中十分重要的一环。

下面将详细介绍一下工程预付款保函的办理手续流程。

一、确定保函金额工程预付款保函的金额通常由招标文件、合同或业主要求确定。

据此,施工单位应根据相关文件要求确定预付款保函的金额。

一般情况下,保函金额为预付款的10%-20%,具体金额需根据项目情况来确定。

二、选择保函开具行在确定了预付款保函的金额后,施工单位需要选择一家信用好、资信可靠的商业银行或保险公司进行保函的开具。

选择保函开具行是工程预付款保函办理的第一步,施工单位应该根据自身的实际情况进行选择。

三、提供相关资料在选择了保函开具行后,施工单位需要向保函开具行提供相关的资料。

常见的资料包括企业营业执照、组织机构代码证、法人代表身份证、项目招标文件、合同等。

这些资料是保函开具的基础,施工单位应尽快准备齐全。

四、签订合同在提供了相关资料后,保函开具行会与施工单位签订保函开具合同。

合同中会明确保函金额、费率、有效期及其他相关事宜。

双方签订合同后,施工单位需要按照合同要求支付手续费。

五、审批与开具在签订合同后,保函开具行会对提供的资料进行审核,并在确定无误后办理预付款保函的开具。

开具期间一般为1-3个工作日,具体时间根据保函开具行的办理速度而定。

六、送达和验收在保函开具完成后,保函必须及时送达给招标单位或业主。

招标单位或业主在收到预付款保函后,需要进行验收确认,确保保函的内容、金额等信息与招标文件或合同一致。

七、保函管理在工程施工过程中,招标单位或业主需要妥善管理和保管预付款保函,以免造成损失或泄露。

施工单位也需要做好相关记录和跟踪,及时了解保函的使用情况。

八、保函到期处理预付款保函的有效期一般为合同约定的预付款付清时或其他约定的期限,一旦到期就会失效。

预付款保函格式.doc

预付款保函格式.doc

预付款保函格式制作预付款保函有一定的格式,那么,今天,我给大家介绍的是预付款保函格式,希望对大家有帮助。

预付款保函格式1本保函旨在保证工程承包合同的顺利履行,保证主合同当事人合法权益,在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后,由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺,本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。

具有不可转让性,保证人作为承包方的履约保证方保证具有提供保证1,本保函从属于工程承包合同的履约能力和资格,本保函担保的金额为:人民币(大写) 元。

2,本保函保证的主债权为主合同承包方在接受发包方预付款后所应承担合同相应义务以及由履行相应义务产生的违约、赔偿责任。

3,本保函保证的主债务履行期限的确定:应为根据主合同发包方支付预付款后,承包方依据合同所应完成的相应工作量,工程量的确定由发包方或其委托的项目管理公司确定。

4,在主合同解除后,保证人对承包方应当承担的民事责任仍应承担担保责任。

5,本保函中保证人承诺代为履行的仅限于金钱债务,如果保证人不能实际代为履行,对发包人因此造成的损失,保证人应当承担连带赔偿责任。

6,保证期间,发包方依法将主债权转让给第三人的,保证债权同时转让,保证人在原保证担保的范围内对受让人承担保证责任。

7,保证期间,发包方与承包方对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻承包方的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重承包方债务的,保证人对加重的部分不再承担保证责任。

8,主合同如对主债务履行期限没有约定或者约定不明的,保证期间自发包方要求承包方履行义务的宽限期届满之日起计算。

9,承包方与保证人共同欺骗发包方,订立主合同和本保函,发包方有权请求人民法院予以撤销。

因此给发包方造成损失的,由保证人与承包方承担连带赔偿责任。

10,保证期间,人民法院受理承包方破产案件的,发包方既可以向人民法院申报债权,也可以向保证人主张权利。

工程施工合同预付款保函

工程施工合同预付款保函

工程施工合同预付款保函
【预付款保函范本】
致:[甲方公司名称]
根据甲乙双方于[签署日期]签订的编号为[合同编号]的《工程施工合同》,乙方同意向甲
方提供预付款保函,以作为甲方支付给乙方预付款的保证。

现我方[担保机构名称],根据
乙方的申请和委托,特此向甲方出具不可撤销的预付款保函,具体内容如下:
一、保函金额:本保函的担保金额为人民币[具体金额]元整,占合同总金额的[百分比]%。

二、保函有效期:本保函自[生效日期]起至[失效日期或条件]止。

三、担保责任:在本保函有效期内,若乙方未能按照《工程施工合同》的约定正确使用预
付款,或者未能履行合同中规定的其他义务,导致甲方遭受损失,我方将按照本保函的条款,在不超过上述担保金额范围内,无条件地赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。

四、保函的解除:当乙方已完全履行《工程施工合同》中的所有义务,且甲方确认收到乙
方按合同规定提交的所有相关文件和资料后,本保函即告解除。

五、争议解决:因本保函引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,
任何一方均可向[甲方所在地]人民法院提起诉讼。

六、其他条款:[如有其他需要约定的事项,可在此列明]。

本保函一经签发,即构成我方对甲方的明确承诺,并将严格按照本保函的条款执行。

请甲
方妥善保管本保函原件,以备不时之需。

担保人:[担保机构全称]
法定代表人:[担保机构法定代表人姓名]
签发日期:[签发保函的具体日期]。

工程款支付担保函(2024年修订版)

工程款支付担保函(2024年修订版)

专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX工程款支付担保函(2024年修订版)本合同目录一览1. 工程款支付担保函定义与范围1.1 定义1.2 范围2. 担保金额与期限2.1 担保金额2.2 担保期限3. 担保人义务与责任3.1 担保人义务3.2 担保人责任4. 被担保人义务与责任4.1 被担保人义务4.2 被担保人责任5. 担保方式与实现5.1 担保方式5.2 担保实现6. 担保费用6.1 担保费用计算6.2 担保费用支付7. 合同的生效、变更与终止7.1 合同生效条件7.2 合同变更7.3 合同终止8. 违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任承担9. 争议解决方式9.1 争议解决方式选择9.2 争议解决程序10. 合同的履行地点、时间和方式10.1 履行地点10.2 履行时间10.3 履行方式11. 合同的保密条款11.1 保密信息定义11.2 保密义务与责任12. 合同的继承与转让12.1 继承条件12.2 转让条件13. 合同的适用法律与争议解决13.1 适用法律13.2 争议解决14. 其他条款14.1 附加条款14.2 附录第一部分:合同如下:1. 工程款支付担保函定义与范围1.1 定义担保函是担保人应被担保人的要求,向债权人发出的,以担保人的信用为被担保人的债务提供担保,保证被担保人在债务履行期限内履行债务的书面文件。

1.2 范围担保函的范围包括被担保人因履行工程合同而产生的应付工程款、违约金、损害赔偿金、垫付款项和其他应付款项。

2. 担保金额与期限2.1 担保金额担保金额为被担保人因履行工程合同而产生的应付工程款、违约金、损害赔偿金、垫付款项和其他应付款项的总和,但不超过人民币万元。

2.2 担保期限担保期限自工程合同签订之日起至工程验收合格,并支付全部工程款之日止。

3. 担保人义务与责任3.1 担保人义务担保人应对被担保人的债务承担担保责任。

工程预付款保函是什么意思

工程预付款保函是什么意思

工程预付款保函是什么意思工程预付款保函是指在工程合同中,为保障受益人(一般是业主或工程承包商)能够按时获得预付款而提供的保证。

银行保函是银行为债权人或债务人提供的一种承诺文件,确保在特定条件下,债务人能履行其义务。

在工程预付款保函中,银行充当了保证人的角色,为债权人提供相应的保证。

工程预付款保函在工程项目中起到了重要的作用。

由于工程施工通常需要大量的资金投入,为了确保业主和工程承包商的利益受到保障,预付款保函成为了常见的保障措施之一、根据工程合同的约定,工程承包商通常需要提供招投标标的预付款保函。

该保函的目的是确保工程承包商能够按约定时间和金额收到业主支付的预付款。

一旦业主没有按时支付预付款,工程承包商可以凭借预付款保函要求保证人(通常是银行)支付相应的金额。

1.保函费用:也称为保函手续费,是银行提供保函服务所收取的费用。

保函费用的计算方式包括固定费用和按照保函金额的比例收费等方式。

通常,保函费用在保函金额的0.5%到2%之间。

2.履约保证金:也称为预留金或冻结资金,是作为担保的一部分。

工程承包商需要将一定比例的预付款金额存入指定的银行账户中,通常是10%到30%,作为履约保证金。

这笔金额将在工程进展和完工后按照约定的条件解除冻结或返还给工程承包商。

3.保函期限:是指保函的有效期。

根据预付款的支付时间和工程进展的推移,保函期限通常是6个月到1年。

一般情况下,保函期限应覆盖期望的预付款支付时间和完工时间。

总结起来,工程预付款保函是为保障工程承包商能够按时获得预付款而提供的保证,是工程合同中常见的保障措施之一、该保函的收费标准包括保函费用、履约保证金和保函期限等方面。

具体的收费标准可能因不同的银行、地区和工程项目而有所差异,申请人需与提供保函服务的银行进行详细的沟通和了解。

预付款款保函模板

预付款款保函模板

预付款保函
编号:
(发包人名称):
鉴于(发包人名称,以下简称“发包人”)与(承包人名称,以下简称“承包人”)于年月日就(工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订施工合同。

承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款保函,即有权得到发包人支付相等金额的预付款。

我方愿意就发包人支付预付款后承包人应向发包人退还该预付款的义务,向发包人提供见索即付的独立保函。

1.担保金额人民币(大写)(¥元)。

2.本保函自本保函开立且承包人收到合同预付款之日起生效,有效期至年月日止。

有效期届满或提前终止,本保函失效,此后提出的索赔均为无效索赔,我方无义务作出任何赔付。

3.在本担保有效期内,我方在收到你方法定代表人签字确认并加盖公章的书面索赔通知书和本保函原件后,在7个工作日内支付。

但发包人的索赔金额在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在承包人签发的进度付款证
书中已扣回的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请我方所在地人民法院诉讼。

担保人: (盖单位章)
负责人或其授权委托代理人(签字或盖章):
地址:
邮政编码:
联系电话:
传真:
日期:年月日。

工程预付款保函是什么意思(银行保函收费标准)

工程预付款保函是什么意思(银行保函收费标准)

工程预付款保函是什么意思(银行保函收费标准)建设工程预付款保函。

是指由保证人为施工单位向建设单位提供的,保证施工单位按照《建设工程施工合同》的约定返还受益人已支付的工程预付款,保证施工单位履行工程建设合同约定义务的担保。

在保函期间内,因投保人过失导致投保人未按照与受益人签订的《建设工程施工合同》的约定返还受益人已支付的工程预付款,或者使受益人不能在约定的期限内用预付款抵扣应付工程款的,投保人对受益人直接经济损失在保函金额内负责赔偿。

适用环节:建设工程施工环节投保人和受益人:投保人为:施工方(即承包人)受益人为:建设方(即发包人)保证金金额:国家规定,不超过工程总造价的10%缴交,具体以招标文件规定为准。

保函方式优势:不需押现金,不占用银行授信额度,有保障,出函简单、快捷、省时、省钱,理赔快。

真正为企业减轻负担,释放资金,节约成本。

保函费率:银行保函:按年计费,年化费率2%-4%,具体费率与企业性质、资质相关。

保险公司保函:按年计费,年化费率0.3%-1%,具体费率与企业性质、资质相关。

专业担保公司保函:按年计费,年化费率0.2%-0.5%,具体费率与企业性质、资质相关。

保函期限:以预付款返还期限为基础,最长不超过5年开具预付款保函所需资料1.营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件;3.最近一季度的公司内部财务报表(资产负债表、现金流量表、利润表等);4.招标文件主要页。

5.投保项目中标通知书复印件;6.施工/监理合同复印件(因签订流程导致投保前无法提供,可后补);7.合同或投保单原件(由根据开具保函企业提供资料填写,投保企业盖章确认);8.若涉及反担保,应增加以下材料,并加盖公章:1).企业章程复印件;2).股东会决议原件;3).反担保协议原件。

原则上,央企、国企、特级或一级资质企业可不提供股东会协议和反担保协议,具体以开具保函公司核保为准。

股东会决议原件和反担保协议原件由开具保函公司提供模板。

预付款保函格式(通用3篇)

预付款保函格式(通用3篇)

预付款保函格式(通用3篇)预付款保函格式篇1本保函旨在保证工程承包的顺利履行,保证主合同当事人合法权益,在发包方已经与工程承包方签订了工程承包合同书后,由保证人接受主合同承包方委托为承包方履行预付款相关义务作出如下连带责任保证承诺,本保函项下条款受《中华人民共和国担保法》以及相关司法解释等法律、法规、约束。

具有不可转让性,保证人作为承包方的履约保证方保证具有提供保证1,本保函从属于工程承包合同的履约能力和资格,本保函担保的金额为:人民币(大写) 元。

2,本保函保证的主债权为主合同承包方在接受发包方预付款后所应承担合同相应义务以及由履行相应义务产生的违约、赔偿责任。

3,本保函保证的主债务履行期限的确定:应为根据主合同发包方支付预付款后,承包方依据合同所应完成的相应工作量,工程量的确定由发包方或其委托的项目管理公司确定。

4,在主合同解除后,保证人对承包方应当承担的民事责任仍应承担担保责任。

5,本保函中保证人承诺代为履行的仅限于金钱债务,如果保证人不能实际代为履行,对发包人因此造成的损失,保证人应当承担连带赔偿责任。

6,保证期间,发包方依法将主债权转让给第三人的,保证债权同时转让,保证人在原保证担保的范围内对受让人承担保证责任。

7,保证期间,发包方与承包方对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻承包方的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重承包方债务的,保证人对加重的部分不再承担保证责任。

8,主合同如对主债务履行期限没有约定或者约定不明的,保证期间自发包方要求承包方履行义务的宽限期届满之日起计算。

9,承包方与保证人共同欺骗发包方,订立主合同和本保函,发包方有权请求人民法院予以撤销。

因此给发包方造成损失的,由保证人与承包方承担连带赔偿责任。

10,保证期间,人民法院受理承包方破产案件的,发包方既可以向人民法院申报债权,也可以向保证人主张权利。

11,发包方申报债权后在破产程序中未受清偿的部分,保证人仍应当承担保证责任。

工程勘察设计预付款保函

工程勘察设计预付款保函

工程勘察设计预付款保函预付款保函是在工程勘察设计过程中,由发包方向设计单位提供的一种担保方式。

它是设计单位在合同签订前,为确保获得预付款而提供给发包方的一种担保凭证。

预付款保函的目的是保证设计单位按照合同的约定,保质保量地完成工程勘察设计,并返还预付款项。

预付款保函是在工程勘察设计合同签订前的一个重要环节。

在签署合同之前,设计单位可能需要支付一定比例的费用作为工程勘察设计预付款。

发包方通常要求设计单位提供相应的担保措施,以确保设计单位能够按照约定的工作内容和时间节点完成工程勘察设计。

预付款保函的具体内容和要求根据合同的具体条款而定。

一般来说,预付款保函应明确列出以下几个重要方面:1. 发包方的名称和联系方式;2. 设计单位的名称和联系方式;3. 合同的具体内容和金额;4. 预付款的比例和金额;5. 工程勘察设计的时间节点和要求;6. 返还预付款的期限和方式。

预付款保函是一项法律约束力强的担保措施,它确保了发包方在支付预付款后能够获得相应的保障。

如果设计单位未能按照约定的时间节点和要求完成工程勘察设计,或者未能按照合同条款返还预付款项,发包方可以依据预付款保函向设计单位进行索赔。

预付款保函的作用在于保障发包方的权益,并促使设计单位按照合同的约定履行责任。

通过提供预付款保函,设计单位对自己的承诺和责任有了更明确的约束。

同时,发包方在支付预付款后也获得了一定程度的保障,避免了可能的经济损失。

实际上,预付款保函在工程勘察设计领域中十分常见。

它不仅对设计单位是一种约束和限制,也对发包方是一种保障和担保。

通过提供预付款保函,可以有效地减少合同履行过程中的风险和争议,并提高工程勘察设计项目的顺利推进。

预付款保函的使用需要合同双方的相互信任和合作,同时也需要合同条款的明确和合理。

在签署合同之前,双方应详细讨论和协商预付款保函的具体内容和要求,确保其符合实际情况和双方的利益。

双方还可以借鉴相关的法律和法规,以确保预付款保函的有效性和可执行性。

工程资金保证函

工程资金保证函

工程资金保证函尊敬的_____:您好!为了确保_____工程(以下简称“本工程”)能够顺利进行,按时、按质、按量完成工程建设任务,我方(_____公司/单位)郑重作出以下工程资金保证承诺:一、资金来源我方已充分评估和准备了本工程所需的资金,并确保资金来源合法、稳定、可靠。

资金主要来源于以下几个方面:1、自有资金我方拥有充足的自有资金,这些资金已经储备到位,可以随时投入到本工程的建设中。

2、银行贷款我方已与_____银行达成合作意向,获得了_____万元的贷款额度,用于支持本工程的建设。

贷款手续正在办理中,预计在_____日前能够顺利放款。

3、其他资金渠道除了自有资金和银行贷款外,我方还积极拓展其他资金渠道,如合作伙伴的投资、项目预付款等,以确保工程资金的充足供应。

二、资金安排1、前期投入在工程开工前,我方将投入_____万元用于项目的前期筹备工作,包括场地平整、临时设施搭建、设备采购等。

2、施工阶段在工程施工阶段,我方将根据工程进度和实际需要,合理安排资金,确保工程所需的材料、设备、人工等费用及时支付。

预计每个月的资金投入不低于_____万元。

3、竣工阶段在工程竣工阶段,我方将预留_____万元作为工程的验收、整改和质保金,以确保工程质量符合相关标准和要求。

三、资金管理为了确保工程资金的安全、合理、有效使用,我方将建立健全的资金管理制度,加强资金的预算、核算和监督。

1、预算管理我方将根据工程的施工计划和费用预算,制定详细的资金使用计划,并严格按照计划执行。

在资金使用过程中,如遇到特殊情况需要调整预算,将及时向上级主管部门和贵方报告,并经过审批后方可执行。

2、核算管理我方将建立完善的财务核算体系,对工程资金的收支情况进行详细记录和核算,定期编制财务报表,及时反映工程资金的使用情况和财务状况。

3、监督管理我方将接受贵方和相关部门的监督检查,如实提供工程资金的使用情况和相关财务资料。

同时,我方将加强内部监督,定期对资金使用情况进行审计,发现问题及时整改,确保资金使用合法合规。

工程合同预付款保函

工程合同预付款保函

工程合同预付款保函预付款保函是银行或其他金融机构出具的一种保证书,它担保了如果乙方未能履行其按工程合同规定应完成的工作,那么出具保函的金融机构将承担偿还预付款的责任。

以下是一个典型的工程合同预付款保函范本:[标题]工程合同预付款保函[]致 [甲方全称]:鉴于 [甲方全称] 与 [乙方全称] 之间于 [签署日期] 签订了编号为 [合同编号] 的工程合同(以下简称“该合同”),根据该合同第 [条款编号] 条的规定,[甲方全称] 同意向 [乙方全称] 支付金额为 [预付款金额] 的预付款。

为确保上述预付款的还款保障,我们 [银行/金融机构全称](以下简称“担保人”),特此不可撤销地承诺,一旦 [乙方全称] 未能按照该合同的规定履行其义务,我们将无条件地向[甲方全称] 偿还等同于 [预付款金额] 的款项,最高不超过 [保函金额]。

本保函自 [保函生效日期] 起生效,至 [保函到期日或条件] 止失效。

在此期间,如果 [甲方全称] 提出索赔,并随附证明文件表明 [乙方全称] 未能履行该合同规定的义务,我们将按照本保函的承诺进行赔付。

本保函项下的赔付请求必须以书面形式提交,并在 [提交赔付请求的截止日期] 之前送达我们的办公室。

任何超出 [保函金额] 的索赔金额,或者在 [保函到期日或条件] 之后提出的索赔,我们将不予受理。

请注意,本保函仅适用于上述提到的工程合同,并且仅对 [甲方全称] 有效。

本保函不得转让给任何第三方,除非得到我们的书面同意。

本保函是根据 [担保人注册国家/地区] 的法律开具的,并受其法律管辖。

任何因本保函引起的争议均应提交至 [仲裁机构名称] 进行仲裁解决。

此致敬礼![银行/金融机构全称][授权签字人姓名][职位][签署日期][银行/金融机构地址] [联系信息]。

预付款担保书

预付款担保书

预付款担保书
预付款担保
致:〔发包人全称〕
鉴于〔承包人全称〕(下称"承包人")与〔发包人全称〕(下称"发包人")签订〔工程名称〕施工合同(编号,年月日签署),并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款;发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实,我方愿意为承包人担保,以担保金额人民币(大写) 元(¥元)向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时,我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失,并在接到发包人提出赔偿要求的第天内予以支付,发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。

在向我方提出要求前,我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我方承诺:不论是否经我方知晓或同意,我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效,至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕,或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。

担保人盖章:
法定代表人或其授权的代理人:(签字签章)
地址:
日期:年月日。

预付款担保函(格式)

预付款担保函(格式)

预付款担保(发包人名称):


(承包人(以下称“承包人”)与1、担保金额人民币(大写)元(¥)。

2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说
明已完全扣清止。

3、在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。

但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4、你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。

5、因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6、本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担保人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
地址:邮政编码:
电话:传真:
日期:
(备注:银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟,但是必须包含以上条款所列全部内容)。

二建预付款保证函

二建预付款保证函

二建预付款保证函
致:xxxxxx建设发展有限公司:
根据_________________(以下简称“供货方”)的申请,本保函作为供货方于xxx年x月xx日已与你方签订的
_______________________的预付款保证金。

鉴于以上事实,我司_________________(以下简称“担保方”)受该供货方委托,为该供货方履行上述合同规定的义务作出如下不可撤销的一切连带保证担保责任:
我司将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部
的书面(传真)索赔通知时,立即无条件地和不可改变地向你司支付累计金额不超过人民币_______________元(大写人民币:
_____________)的任何你方要求的金额,无需你方提供任何过程或证明材料。

我司特此确认并同意我司受本保函制约的责任是连续的,上述合同的任何修改或变更、中止、终止或失效都不能削弱和影响我方受本保函制约的责任。

且上述合同的任何修改或变更、中止、终止或失效,须书面(传真)通知我司。

本保函有效期自xxx年x月xx日至xxx年xx月xx日止。

如你方和供货方同意延长有效期,供货方须在有效期满前书面通知我司,并经我司确认后,才可延期。

任何书面通知必须在保函有效期内送达我司。

担保方公司联系人:xxx联系电话:xxxxx
传真:xxxxxx 地址:xxxxxxxxxxx 邮编:xxxxxx
本担保书发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,提交___审裁委员会仲裁:
担保方公司名称:
法定代表人:
日期:。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

.
word编辑文档预付款担保
保函编号:
(发包人名称):
鉴于你方作为发包人已经与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)。

鉴于该主合同规定,你方将支付承包人一笔金额为 (大写: )的预付款(以下称“预付款”),而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。

我方受承包人委托,为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证:
我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时,无须你方提出任何证明或证据,立即无条件地向你方支付不超过 (大写: )或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额,并放弃向你方追索的权力。

我方特此确认并同意:我方受本保函制约的责任是连续的,主合同的任何修改、变更、中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

在收到你方的书面通知后,本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额作等额调减。

本保函自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。

除非你方提前终止或解除本保函。

本保函失效后请将本保函退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日。

相关文档
最新文档