工程电引入施工合同通用版
最新合同范本-工程市电引入施工合同模板
合同协议协议编号：【】工程市电引入施工合同协议协议工程名称：【】发包方：【】承包方：【】工程编号：【】【】工程市电引入施工合同协议协议甲方：【】法定相关地址：【】法定代表人：【】开户对应银行：【】对应银行帐号：【】联系人：【】联系联系电话：【】乙方：【】法定相关地址：【】法定代表人：【】开户对应银行：【】对应银行帐号：【】联系人：【】联系联系电话：【】根据《中华人民共和国合同协议协议法》和建设工程管理相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经友好协商，合同协议协议缔结双方达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程名称：【】1.2工程内容：【】地区【】的市电引入，具体包括：【】1.3施工依据：工程设计文件设计单位：【】，设计编号：【】1.4工程地点：【】（明细详见附表）1.5承包方式方法：【】1.6工期：1.6.1合同协议协议乙方公司应办理完毕施工所需全部手续后方可开工。
1.6.2合同协议协议乙方公司应自本合同协议协议签订之日起【】天内完工。
1.7 合同协议协议价款：本工程总计施工【】，基本价格为：【】元（大写【】元），总价共计人民币￥【】元（大写【】元）。
待工程竣工验收合格合格后，工程决算需经【】委托审计，审定额为本合同协议协议的最终价格，最终支付额以审计决算为准。
1.8工程验收合格标准：【】。
1.9维保期：工程验收合格合格后【】年。
第二条：合同协议协议甲方公司工作2.1 开工前一天，在合同协议协议甲方公司住所地向合同协议协议乙方公司提供经确认的施工图纸或施工作业说明一份，并向合同协议协议乙方公司进行现场交底。
2.2 指派合同协议协议甲方公司驻工地代表，负责任合同协议协议履行，对工程质量、工程进度进行监督检查，办理验收合格、变更及确认手续以及其他事宜。
2.3 确认工程进度，分期向合同协议协议乙方公司支付工程款项。
2.4 积极配合合同协议协议乙方公司进行施工活动，提供必要的资料和协助。
第三条：合同协议协议乙方公司工作3.1合同协议协议乙方公司保证具有完成施工任务的合法资质，并于本合同协议协议签订时向合同协议协议甲方公司提供相应的资质证明。
外市电引入工程施工承包合同通用模板6篇
外市电引入工程施工承包合同通用模板6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方实施外市电引入工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX2. 工程地点：XXXXXX3. 工程造价：XXXXXX4. 工程内容：外市电引入工程，包括电缆敷设、设备安装等。
二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的所有材料。
2. 乙方应自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
3. 乙方需按照甲方的施工要求，按时完成施工任务。
三、工期要求1. 本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日。
2. 乙方应在计划开工日期前，做好施工准备工作，确保按计划开工。
3. 乙方应合理安排施工进度，确保工程在计划竣工日期前完成。
四、质量要求1. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保施工质量符合标准。
2. 乙方应建立健全的质量保证体系，对施工过程进行全程质量控制。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应自行承担所有费用。
五、安全要求1. 乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中人员和设备安全。
2. 乙方应设立专门的安全管理机构，对施工过程进行全程安全监管。
3. 如因乙方安全措施不到位导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。
六、付款与结算1. 甲方应在签订合同后，向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
2. 乙方应按季度向甲方提交进度报告，甲方根据报告内容支付进度款。
具体支付比例为：第一季度支付XX%，第二季度支付XX%，第三季度支付XX%，第四季度支付XX%。
3. 工程竣工后，乙方应向甲方提交结算报告，甲方根据报告内容完成结算工作。
结算完成后，甲方支付剩余款项。
引电施工合同模板
引电施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！引电施工合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行电力施工，乙方具备电力施工资质和经验，双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行电力施工的事宜达成如下协议：一、施工内容1. 乙方根据甲方的要求，提供电力施工服务，包括电力线路铺设、设备安装、调试及验收等。
2. 乙方应按照约定的工期完成施工任务，确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。
二、施工费用1. 双方确认，乙方向甲方提供的电力施工服务费用为人民币____元（大写：____________________元整），甲方分期支付。
2. 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付乙方施工费用。
三、工期1. 双方确认，本电力施工项目的工期为____个月，自双方签订本合同之日起计算。
2. 乙方如因特殊情况不能按期完成施工任务，应提前通知甲方，并协商延期。
四、质量保证1. 乙方保证所提供的电力施工服务符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 施工完成后，乙方应负责组织验收，确保工程质量合格。
五、保密条款1. 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
六、违约责任1. 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
七、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________请您根据自己的需求，在以上合同内容的基础上进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。
市电引施工合同
市电引施工合同合同编号：_______甲方（供电方）：_______乙方（施工方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方市电引入工程项目的施工事宜，达成如下合同条款：第一条工程项目概述1.1 项目名称：_______市电引入工程1.2 项目地点：_______1.3 项目规模：_______1.4 项目内容：_______第二条施工内容和要求2.1 乙方应按照甲方提供的市电引入设计方案和技术要求，负责施工范围内的电力线路、变压器、配电柜等设备的安装、调试、验收工作。
2.2 乙方应保证施工质量，确保电力设施的安全、可靠、稳定运行。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
2.4 乙方应遵守国家有关电力设施建设的法律法规，确保施工过程中的安全生产。
第三条合同价格3.1 本工程合同总价为人民币_______元（大写：_______________________元整）。
3.2 甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款，余款在工程验收合格后支付。
3.3 乙方应按照合同约定向甲方开具合法的税务发票。
第四条工期4.1 合同约定的工期为_______天。
4.2 乙方如因特殊情况不能按期完成施工任务，应提前向甲方书面申请延期，并征得甲方同意。
4.3 甲方如因特殊情况需要提前完成工程，乙方应根据实际情况合理安排施工进度，甲方应支付乙方相应的加班费、加快费等。
第五条质量保证5.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收合格后，乙方应承担_______年的质保期。
5.3 质保期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______小时内到达现场进行处理，费用由乙方承担。
第六条安全生产6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和甲方企业的安全生产规章制度。
6.2 乙方应按甲方要求进行安全培训，施工人员应具备相应的职业资格证书。
电引入工程承包合同
电引入工程承包合同甲方：______________（发包方）乙方：______________（承包方）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保电引入工程的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方实施的电引入工程达成以下协议：一、工程概况工程名称：______________电引入工程工程地点：______________工程范围：包括但不限于配电室建设、电缆铺设、设备安装等。
工程时间：自合同签订之日起，至工程完工验收合格之日止。
二、承包方式及合同金额乙方以包工包料的方式承包本工程，合同总金额为人民币______元整（￥______元）。
该金额根据实际工程量调整。
三、付款方式1. 工程完工验收合格后，甲方在十个工作日内向乙方支付剩余工程款。
2. 甲方有权根据实际情况调整工程量，并相应调整付款金额。
3. 乙方需提供税务发票，以供甲方支付款项时使用。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务（1）甲方应提供必要的施工条件和环境，包括但不限于提供施工场地、协调与其他承包商的关系等。
（2）甲方应按约定时间和金额支付工程款。
（3）甲方有权对工程质量进行监督和检查，并提出改进意见。
2. 乙方权利与义务（1）乙方应按照合同约定的承包方式、工程范围和时间要求完成工程。
（2）乙方应确保所提供的设备和材料的质量符合国家相关标准。
（3）乙方应按照甲方的要求，对工程进行必要的修改和调整，确保工程质量。
（4）乙方应保护施工现场的公共设施和环境，确保施工安全。
（5）乙方需提供税务发票，以供甲方支付剩余款项时使用。
五、违约责任1. 任何一方未能履行本合同规定的义务，应向对方承担违约责任。
2. 如乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方进行整改或赔偿损失。
3. 如甲方未能按照合同约定的时间和金额支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期款项，并承担相应的违约责任。
工程临时用电施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______合同签订日期：_______合同签订地点：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供临时用电服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条供电内容及范围1.1 甲方为乙方提供临时用电服务，供电范围包括：_______（具体供电范围）。
1.2 供电电压：_______（具体电压）。
1.3 供电容量：_______（具体容量）。
1.4 供电时间：_______（具体时间）。
第二条供电费用及支付方式2.1 供电费用按实际用电量计算，计费标准按国家规定执行。
2.2 乙方应按甲方提供的电费结算单据，在_______日内支付电费。
2.3 如乙方逾期未支付电费，甲方有权采取相应措施，包括但不限于：（1）向乙方发出催缴通知；（2）对逾期未支付电费的乙方，按每日万分之五收取滞纳金；（3）采取停电措施。
第三条施工安全及责任3.1 乙方在施工过程中，应遵守国家有关电力设施保护的规定，确保施工安全。
3.2 乙方在施工过程中，如因违反规定导致电力设施损坏，应承担相应的赔偿责任。
3.3 甲方在供电过程中，如因设备故障导致乙方停电，应及时修复，并承担相应的赔偿责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
第五条合同生效及终止5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
5.3 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期。
5.4 合同期满前，任何一方需终止合同，应提前_______日书面通知对方。
第六条其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
外电引入施工合同模板
外电引入施工合同模板外电引入施工合同模板合同编号：[编号]本合同由以下双方（以下称为“甲方”和“乙方”）于[合同签署日期]签订：甲方：公司名称：注册地址：法定代表人：联系电话：乙方：公司名称：注册地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1. 甲方拥有[项目名称]的所有权，并计划引入外电供电系统以满足项目的能源需求。
2. 乙方是一家具有丰富经验和专业知识的电力工程公司，有能力提供外电引入施工服务。
基于上述情况，双方达成以下协议：第一条：工作范围1.1 乙方将负责根据甲方的要求和项目需求，在[项目地点]引入外电供电系统。
1.2 工作范围包括但不限于：a) 外电供电系统的设计、规划和施工；b) 引入外电所需的设备、材料和人力资源；c) 系统的测试、调试和验收。
第二条：工期和交付2.1 工期：乙方应在合同签署后[工期]内完成上述工作。
2.2 交付：乙方应在工作完成后，向甲方提交相关的工程文件、报告和验收证明。
第三条：费用和支付方式3.1 甲方应向乙方支付总费用[金额]，费用结构如下：a) 设计和规划费用：[金额]b) 施工费用：[金额]c) 材料和设备费用：[金额]d) 其他费用：[金额]3.2 支付方式：甲方应在合同签署后[支付方式]向乙方支付[首付款比例]%的首付款，并在工程完成后[支付方式]支付余款。
第四条：保证和责任4.1 乙方保证所提供的外电供电系统符合相关法律法规和技术标准。
4.2 乙方应对施工过程中的人身伤害和财产损失承担责任，并购买相应的保险进行覆盖。
4.3 如果乙方未能按时完成工作，甲方有权要求乙方支付每日[延迟赔偿金额]的延迟赔偿费用。
第五条：合同变更5.1 任何对本合同的修改或补充应以书面形式进行，并由双方签字确认。
5.2 双方同意在发生不可抗力事件时，可以根据实际情况对合同进行修改或解除。
第六条：争议解决6.1 双方应友好协商解决因合同履行引起的争议。
6.2 如协商不成，争议应提交[仲裁机构]进行仲裁，并接受仲裁裁决。
外电引入施工合同模板
外电引入施工合同模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行外电引入工程的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_____________1.2 工程地点：_____________1.3 工程内容：乙方负责将外部电源引入甲方指定位置，包括电源线路的敷设、接通及相关设备的安装等。
二、工程工期2.1 计划开工日期：____年__月__日。
2.2 计划完工日期：____年__月__日。
2.3 乙方应无条件执行甲方的进度计划安排。
三、工程质量标准3.1 乙方应按照国家标准及相关行业规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收标准：工程完成后，甲方有权组织相关人员对工程进行验收，乙方应积极配合。
工程验收不合格的，乙方应无条件进行整改。
四、合同价款4.1 工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
4.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方确认后支付乙方工程预付款人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。
4.3 工程完工并经验收合格后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付乙方剩余工程款。
五、付款方式5.1 甲方支付的预付款用于乙方的材料采购、人员工资等施工前期准备工作。
5.2 工程进度款支付：甲方根据乙方的工程进度，按照双方约定的比例支付进度款。
5.3 工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。
六、乙方的义务和责任6.1 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。
6.2 乙方应遵守国家法律法规，确保施工过程中的安全生产。
6.3 乙方应保证施工人员的安全，对施工中出现的人身伤亡事故承担责任。
七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定完成工程的，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。
7.2 甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
工程用电施工合同范本
工程用电施工合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________工程项目（以下简称“本工程”）的用电施工达成一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本工程用电施工过程中的权利、义务和责任，确保工程用电安全、高效。
第二条工程概况本工程位于_________，主要涉及_________等用电施工内容。
第三条施工范围及要求1. 乙方负责本工程的用电施工，包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、照明系统搭建等。
2. 乙方应按照国家有关电力施工标准和规范进行施工，确保工程质量。
3. 乙方需保证施工期间的用电安全，采取必要的安全防护措施，防止触电事故的发生。
第四条合同价款1. 本工程用电施工的总价款为人民币（大写）_________元整（¥_________）。
2. 价款包含所有施工材料费、人工费、机械使用费及管理费用。
3. 价款支付方式：_________。
第五条施工期限1. 乙方应于____年____月____日前完成用电施工任务。
2. 如遇不可抗力因素影响施工进度，乙方应及时通知甲方，双方协商确定延期事宜。
第六条质量保证1. 乙方应对所施工的用电设施提供____年的质保服务。
2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内响应并及时修复。
第七条违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：_________。
2. 如因乙方原因导致用电安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
第八条解决争议的方式因履行本合同所发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
工程电力引入施工合同
工程电力引入施工合同合同编号：_____________甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲方需要在其工程项目中引入稳定的电力供应，并经双方协商一致，特订立本合同：一、工程内容与范围乙方负责为甲方的工程项目提供电力引入服务，包括但不限于电力线路的铺设、配电设施的安装、调试以及与当地电网公司的接入协调工作。
二、工程质量要求乙方应确保所有施工活动均符合国家及地方相关电力工程标准和规范，保证工程质量达到国家规定的合格标准。
三、工期要求乙方应根据甲方提供的工程进度计划，合理安排施工时间，确保工程按时完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方沟通并协商解决。
四、合同价款与支付方式合同总价为人民币（大写）_____________元整，具体支付方式如下：1. 预付款：甲方在合同签订后____天内支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
五、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任由双方根据实际情况协商确定。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
工程电力引入施工合同(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方拟在XX地区进行电力引入工程，乙方具备相应的施工资质和经验，经双方友好协商，就电力引入工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XX地区电力引入工程2. 工程地点：XX地区3. 工程内容：电力引入线路、变压器安装、配电设施建设等4. 工程规模：XX千伏、XX兆瓦5. 工程工期：自合同签订之日起XX个月内完成二、工程承包方式1. 乙方按甲方要求，负责本工程的施工、调试、试运行及保修等工作。
2. 乙方采用包工不包料的方式进行施工，所需材料由甲方负责采购。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币XX万元整（大写：人民币叁拾万元整）。
2. 甲方在合同签订后，预付乙方工程总价款的30%作为预付款。
3. 工程完工并通过验收后，甲方在10个工作日内支付剩余工程款。
4. 乙方在工程完工后，应向甲方提供完整的工程结算资料，包括工程量清单、工程结算书等。
四、工程进度及验收1. 乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度，并确保工程质量。
2. 甲方有权对工程进度和质量进行监督检查，乙方应予以配合。
3. 工程完工后，由甲方组织验收，验收合格后，甲方应在10个工作日内支付剩余工程款。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。
2. 若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担全部责任，并负责修复，直至符合甲方要求。
3. 若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款的1%。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、合同生效及其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：____________________法定代表人（签名）：____________________委托代理人（签名）：____________________日期：____________________乙方（签章）：____________________法定代表人（签名）：____________________委托代理人（签名）：____________________日期：____________________第2篇合同编号：_______甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方拟建设的电力引入工程项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：电力引入工程设计、施工、验收、试运行等全过程。
外市电引入工程施工合同
外市电引入工程施工合同甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲乙双方就________项目的外市电引入工程施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程内容与范围1.1 乙方负责为甲方提供外市电引入工程的设计、施工、调试等全过程服务。
1.2 工程内容包括但不限于：电缆敷设、配电设备安装、接地系统建设、电气连接及调试等。
1.3 工程应符合国家相关电力行业标准和规范要求。
第二条工程质量2.1 乙方应保证工程质量满足国家标准及行业规范，确保电力系统的安全稳定运行。
2.2 乙方应使用符合国家标准的材料和设备，不得使用假冒伪劣产品。
2.3 工程验收合格后，乙方应提供不少于两年的质量保证期，期间如出现质量问题，乙方应负责无偿修复。
第三条工程造价与支付方式3.1 工程总造价为人民币________元，具体费用明细见附件。
3.2 甲方应按以下方式支付工程款：- 预付款：合同签订后7天内支付总造价的30%。
- 进度款：工程完成50%时支付总造价的40%。
- 竣工款：工程验收合格后支付剩余的30%。
3.3 所有款项应通过银行转账方式支付，乙方应在收到款项后5个工作日内开具相应发票给甲方。
第四条工程期限4.1 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
4.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付迟延支付金额千分之五的违约金。
5.2 如乙方未按合同约定时间完成工程，应向甲方支付逾期完成部分工程造价千分之五的违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
施工及市电引入合同小工程施工合同书
施工及市电引入合同小工程施工合同书甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟进行一项小工程施工，并需要引入市电，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下施工及市电引入合同小工程施工合同条款：一、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于_____（详细描述工程的具体施工内容，如建筑施工、线路铺设等）4、工程规模：＿____二、工程期限1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____天三、工程质量和标准1、工程质量应符合国家及行业相关标准，以及双方约定的质量标准。
2、施工过程中，乙方应严格按照施工规范和工艺流程进行操作，确保工程质量。
3、工程竣工后，乙方应提交质量验收报告，经甲方验收合格后方视为完成工程。
四、工程造价及付款方式1、工程总造价为：人民币_____元（大写_____）2、付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程预付款，金额为工程总造价的_____%，即人民币_____元。
（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付工程进度款，金额为工程总造价的_____%，即人民币_____元。
（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程尾款，金额为工程总造价的_____%，即人民币_____元。
五、市电引入相关条款1、乙方负责办理市电引入的相关手续和审批工作，并承担相应费用。
2、市电引入的线路铺设、设备安装等应符合电力部门的规范和要求。
3、乙方应确保市电引入的稳定性和安全性，如在使用过程中出现问题，应及时负责维修和处理。
六、双方责任1、甲方责任（1）提供工程施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
（2）按时支付工程款项。
（3）协助乙方协调与周边单位和居民的关系。
外电引入施工合同模板
外电引入施工合同模板一、甲方（甲方全称）：住所：法定代表人：联系电话：传真：开户银行：账号：纳税人识别号：二、乙方（乙方全称）：住所：法定代表人：联系电话：传真：开户银行：账号：纳税人识别号：鉴于甲方拟引入外电进行施工，为明确双方权利义务，甲乙双方经友好协商，特订立本合同，共同遵照履行。
第一条引入外电工程的内容。
甲方拟引入外电进行施工，具体内容包括（列明具体的引入外电工程内容）。
第二条施工期限。
甲方要求乙方在（具体的施工期限）内完成引入外电的施工工作。
第三条施工标准。
乙方应按照国家相关标准和规定进行施工，确保施工质量符合相关要求。
第四条施工费用。
1. 甲方应支付乙方引入外电施工的费用为（具体的费用金额）。
2. 乙方应在甲方支付施工费用后，按时按质完成施工工程。
第五条施工安全。
乙方在施工过程中应严格遵守相关安全规定，确保施工现场安全。
第六条环保要求。
乙方在施工过程中应注意环境保护，避免对周围环境造成污染。
第七条合同变更。
1. 本合同任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 双方一致同意变更合同内容后，变更协议应具有同等效力。
第八条违约责任。
1. 任何一方未按照本合同约定履行义务，应承担违约责任。
2. 乙方未按时按质完成施工工程，应承担相应的违约责任。
第九条合同解除。
1. 本合同在下列情况下可解除：（1）经双方协商一致解除；（2）一方未按合同约定履行义务，且在另一方发出通知后30日内未履行义务。
2. 合同解除后，双方应协商处理未了结的问题。
第十条争议解决。
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第十一条其他。
本合同未尽事宜，由双方协商解决。
第十二条合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至（具体的有效期）止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字，______年______月______日签字，______年______月______日。
市电引入工程施工合同
市电引入工程施工合同合同编号：_____________甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________签订地点：_____________签订日期：_____________鉴于甲方需要进行市电引入工程施工，乙方具有相关的资质和能力进行此类工程的施工，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容与范围详细描述市电引入工程的内容，包括但不限于工程设计、施工、调试、验收等各个环节。
明确工程的起止点，以及所涉及的主要设备和材料。
二、工程质量要求规定工程质量应符合国家及行业相关标准，确保电力系统安全、可靠、经济、环保运行。
三、施工周期明确工程开工日期及预计竣工日期，并对工期延误的责任及处理方式进行约定。
四、合同价格与支付方式确定工程的总价款，包括预付款、进度款及尾款的支付比例和时间。
同时，明确变更工程的价格调整机制。
五、安全生产责任强调安全生产的重要性，明确双方在工程施工期间的安全生产责任，以及对安全事故的处理措施。
六、违约责任约定双方违反合同约定时所承担的违约责任，包括违约金的计算方法和支付条件。
七、争议解决方式对于合同执行过程中出现的争议，明确解决争议的方式，如协商解决、调解、仲裁或诉讼等。
八、其他事项根据工程特点和实际需要，约定其他必要的事项，如保密协议、知识产权归属、工程保修等。
九、合同生效条件明确合同的生效条件，如双方签字盖章、获得相关部门批准等。
十、附件列出合同的附件清单，包括工程设计图纸、技术规范、进度计划表等。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
合同中未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方代表（签字）：_____________乙方代表（签字）：_____________（甲方盖章）（乙方盖章）日期：_____________。
引电施工合同范本
引电施工合同范本
甲方：（施工单位名称）
地址：（施工单位地址）
联系人：（联系人姓名）
电话：（联系人电话）
乙方：（需施工单位名称）
地址：（需施工单位地址）
联系人：（联系人姓名）
电话：（联系人电话）
鉴于甲方具备进行电气施工的能力和资质，乙方委托甲方进行引电施工，双方经协商一致，达成以下合同：
一、施工内容
1.1 甲方将根据乙方提供的需求和要求进行引电施工，包括但不限于电缆铺设、线路连接、电器安装等。
1.2 施工过程中如需变更施工内容或增加施工内容，应经双方协商一致，并签订变更协议。
二、施工时间
2.1 施工时间为自合同签订之日起，约定完成施工任务所需时间。
2.2 若因不可抗力等原因导致施工延期，双方应及时协商解决，并据实调整施工时间。
三、施工费用
3.1 乙方应向甲方支付约定的施工费用，费用包括人工费、材料费、设备费等。
3.2 施工费用支付方式为：（在施工开始前支付xx%的订金，施工完成后支付余额）。
四、质量保证
4.1 甲方保证施工质量符合相关标准和规定，并承担因施工质量问题造成的责任。
4.2 在合同约定的保修期内，如发现施工质量问题，甲方应及时进行维修或更换，保证正
常使用。
五、合同解除
5.1 若因一方违约或其他原因需解除本合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致解除合同。
六、其他条款
6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。
工程电力引入施工合同
工程电力引入施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程电力引入施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程性质：__________1.5 乙方施工内容包括但不限于：电力引入工程的设计、施工、设备采购、调试、验收等。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含全部施工内容的人工、材料、设备、运输、管理、税费等一切费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________天。
自乙方入场施工之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。
四、质量标准4.1 乙方应按照电力引入工程的设计文件、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。
4.2 工程完工后，乙方应负责组织验收，并向甲方提供完整的验收资料。
4.3 工程质量问题按照国家相关法律法规和合同约定处理。
五、付款方式及进度5.1 甲方按照工程进度和质量情况，分阶段支付乙方工程款。
具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款的__________%；（2）工程进度达到__________%后，甲方支付乙方工程款的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的__________%。
5.2 乙方应按照约定的付款进度向甲方提供相应的发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额×逾期天数×__________%。
引电施工合同范本
合同编号：________甲方（以下简称“甲方”）：________乙方（以下简称“乙方”）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行引电施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：乙方负责为甲方进行引电施工，包括电线电缆的敷设、设备安装、调试及验收等。
1.4 工程工期：乙方应按照甲方要求，确保工程在合同约定的工期内完成。
二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 乙方在合同签订后，应向甲方提交正规发票。
三、付款方式及进度3.1 甲方按照工程进度，分阶段向乙方支付工程款项。
具体付款比例和时间如下：（1）工程开工后，支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总额的20%；（4）剩余的10%作为质保金，在质保期满后无息退还。
3.2 乙方应保证工程质量，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方损失。
四、施工要求4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。
4.3 乙方应在施工过程中，做好现场清洁和保护工作，防止对周围环境和设施的损坏。
五、验收及保修5.1 工程完成后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括施工图纸、验收报告、质保书等。
5.2 甲方应按照约定时间组织验收，如甲方不能按时验收，应提前通知乙方并延期验收。
5.3 工程验收合格后，乙方应按照约定提供质保服务，质保期为______年。
六、违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总额的1%乘以逾期天数。
施工接电合同范本
施工接电合同范本甲方（供电方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________营业执照号码：______________________乙方（用电方）：姓名：______________________地址：______________________联系电话：______________________营业执照号码：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：为乙方施工工地提供电力接入服务二、供电方式及容量1. 甲方同意以______（供电方式，如架空线路、电缆敷设等）向乙方提供电力，供电容量为______千瓦。
2. 乙方的用电设备总容量不得超过甲方核定的供电容量，否则甲方有权停止供电并要求乙方整改。
三、供电期限供电期限自______年______月______日起至______年______月______日止。
如乙方需要延长供电期限，应提前______天向甲方提出书面申请，经甲方同意后可延长。
四、电价及电费结算1. 电价按照当地电力部门规定的价格执行，如遇电价调整，甲方应及时通知乙方。
2. 乙方应在每月______日前向甲方缴纳上月电费，逾期未缴的，甲方有权按照逾期金额的______%收取滞纳金，并有权停止供电。
3. 电费结算方式为______（如现金、支票、转账等），乙方应将电费支付至甲方指定的账户。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有权对乙方的用电情况进行检查和监督，如发现乙方有违反本合同约定的行为，有权要求乙方整改。
甲方应按照本合同约定的供电方式和容量向乙方提供电力，确保供电质量和稳定性。
甲方应在接到乙方的故障报修后，及时安排人员进行维修，确保乙方的正常用电。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：【】工程市电引入施工合同】工程名称：【】发包方：【【方：】包承工程编号：【】页11 共页1 第【】工程市电引入施工合同甲方：【】乙方：【】法定地址：【】法定地址：【】法定代表人：【】法定代表人：【】开户银行：【】】开户银行：【银行帐号：【】银行帐号：【】联系人：【】人：【】系联联系电话：【】联系电话：【】根据《中华人民共和国合同法》和建设工程管理相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经友好协商，甲乙双方达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程名称：【】1.2工程内容：【】地区【】的市电引入，具体包括：【】1.3施工依据：工程设计文件设计单位：【】，设计编号：【】1.4工程地点：【】（明细详见附表）1.5承包方式：【】1.6工期：1.6.1乙方应办理完毕施工所需全部手续后方可开工。
1.6.2乙方应自本合同签订之日起【】天内完工。
1.7 合同价款：本工程总计施工【】，基本价格为：【】元（大写【】元），总价共计人民币￥【】元（大写【】元）。
待工程竣工验收合格后，工程决算需经【】委托审计，审定额为本合同的最终价格，最终付款额以审计决算为准。
1.8工程验收标准：【】。
1.9保修期：工程验收合格后【】年。
第二条：甲方工作2.1 开工前一天，在甲方住所地向乙方提供经确认的施工图纸或施工作业说明一份，并向乙方进行现场交底。
2.2 指派甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工程进度进行监督检查，办理验收、变更及确认手续以及其他事宜。
2.3 确认工程进度，分期向乙方支付工程款项。
2.4 积极配合乙方进行施工活动，提供必要的资料和协助。
第三条：乙方工作3.1乙方保证具有完成施工任务的合法资质，并于本合同签订时向甲方提供相应的资质证明。
3.2乙方应于本合同签订的同时，向甲方提供合同总价款的【】%，即【】元人民币（大写：【】元人民币）作为履约保证金。
工程竣工验收合格后，如乙方未发生违约行为及赔偿义务，甲方向乙方全额返还履约保证金，如发生违约行为及赔偿义务，则甲方仅向乙方返还履约保证金依双方约定扣除后的剩余部分。
工期截止日乙方未完成施工，甲方有权根据工程施工情况决定是否退还履约保证金及退还比例。
3.3参加甲方组织的施工图纸的汇审，现场交底，并于本合同签订后【】日内拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；3.4 派驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，负责解决由乙方负责的各项事宜；3.5乙方负责办理工程施工过程中所需的全部手续及相关文件，包括但不限于办理工程用电、用地及征地手续以及施工过程中的所有协调工作，乙方应支付由此产生的一切费用，该费用已全部包含在本合同总价款之内。
3.6乙方应在【】办理完工程施工相关手续。
乙方到期未能完成手续办理的，甲方有权终止与乙方的合同并选择其它单位重新签订施工合同，乙方已发生的一切费用均由乙方自行承担，乙方所交纳的履约保证金不予退还。
3.7 严格执行施工规范，安全操作规范流程，防火安全等规定、规范；严格按照图纸或说明进行施工，做好各项施工记录。
13.8乙方保证严格按照相关文件及甲方要求进行施工，施工中未经甲方书面同意，不得随意变更设计文件及甲方审定的施工方案，如有特殊情况确实需要，须经甲方书面同意并办理变更手续后方可进行。
3.9工程竣工移交甲方之前，对现场所有施工的设备、材料以及施工人员的安全及整体工程质量负责，否则由此造成的一切责任和损失均由乙方承担。
3.10未经甲方书面同意，乙方不得将承包的工程转包给任何第三方或以任何形式进行分包。
3.11乙方保证在施工过程中不违反法律、法规、规章及社会公德，不会造成对任何第三方合法权利的侵犯，且不会妨碍甲方以任何形式对本市电引入工程加以利用。
否则，乙方对因此给甲方造成的损失承担赔偿责任。
3.12乙方保证施工线路能够达到合同约定的质量标准。
3.13乙方应做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并负担由此产生的费用。
3.14乙方应保证施工现场清洁，符合卫生管理的有关规定，交工前清理现场，达到规定的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
3.15招标和投标文件属于本合同的有效组成部分，乙方必须严格按照招标和投标文件的约定执行。
3.16乙方接受甲方委托的监理公司对工程实施监理。
3.17乙方负责【】的购置安装，并保证所购置的【】达到【】标准，具有【】等相关资料，产品质量保修期【】年。
3.18非因甲方原因造成的一切后果均由乙方全部负责。
3.19乙方应在工程验收时，向甲方提交竣工资料和验收报告各【】份，同时乙方应向甲方提供用电许可证及相关供电手续，以及施工过程中办理的各项审批手续及赔补相关文件。
第四条：关于工期的规定4.1 甲方要求本合同约定的工程提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施而实际发生的费用。
4.2 因甲方未按约定完成工作影响工期的，工期顺延。
24.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，每延误一天向甲方支付合同总价【】%的违约金。
4.4 因设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气等因素影响，导致停工的，工期可顺延，由此产生的费用由【】方负责。
4.5因不可抗力（自然灾害中【】度以上高温、【】级以上大风、暴雨、暴雪、洪水、地震和流行疾病，在确实对工程有直接影响，并能够出示政府气象部门或卫生部门出具的情况说明，以此确认为不可抗力，工期顺延。
如因施工单位拖欠工资等情况造成人员上访或阻碍现场施工等造成不能正常施工，不能视为不可抗力。
）导致一方不能履行本合同全部义务的，遭受不可抗力的一方不承担违约责任。
因不可抗力导致一方不能履行本合同部分义务的，遭受不可抗力的一方在确因不可抗力不能履行的范围内不承担违约责任。
4.6遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后【】日内将情况以书面形式告知对方，并提供有关部门的证明。
4.7在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。
第五条：关于工程质量及验收的规定5.1乙方完成的施工线路应达到以下标准：5.1.1不低于【】标准；5.1.2符合电力输送线路用途；5.1.3按电力建设规范执行；5.1.4符合电气装置安装工程施工及验收标准，【】等级。
5.1.5所有材料必须符合当地电业部门要求的标准。
5.2工程质量必须达到甲方的要求。
达不到约定的质量等级时，由乙方负责返工直至达标，所需费用由乙方负担。
如未能在合同约定的工期内完成的，乙方还需按本合同8.4的约定向甲方承担逾期完工的违约责任。
本工程的施工图纸、施工说明、设计变更应符合国家验收规范。
5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查与验收手续。
甲方不能按时参加隐蔽工程和中间检验工程验收，可书面委托其他部门或书面授权乙方由乙方代验，甲方应予承认。
35.4 由于乙方原因造成质量事故，因此而产生的返工费、调遣费等一切相关费用均由乙方承担，工期不能顺延，每延误一天向甲方支付合同总价【】%的违约金。
甲方实际损失高于违约金数额时，乙方须按甲方实际损失进行赔偿。
5.5 工程竣工后，乙方应在【】日内准备好竣工材料，并通知甲方验收，甲方自接到验收通知【】日内组织验收，并办理验收移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方另定验收日期。
5.6工程竣工验收合格后，即进入试运行期，时间为【】年。
试运行期间因施工质量达不到标准所出现的问题，由乙方负责及时解决并承担一切责任。
5.7工程竣工后，对于甲方提供的材料，乙方应在【】日内完成剩余物料的返库工作，未按时返库的，每逾期一日乙方须向甲方支付【】元的违约金。
第六条：工程费的结算6.1工程费由甲方分期支付，自本合同生效之日起【】日内，支付合同总价的【】%作为启动资金。
甲方在本合同施工内容全部完成后，经所属供电部门验收合格，割接供电并经甲方验收合格后，付至合同总价的【】%，工程决算审计完成后，付至合同最终确定总价的【】%。
剩余【】%作为工程质量保证金，待保修期满且无任何质量问题时向乙方支付。
6.2甲方工程款支付方式为【】；乙方须在甲方付款前按照当期付款金额向甲方开具正规的施工企业专用发票，由于乙方未足额缴纳应纳税款或开具发票不真实、不合格而给甲方造成的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担。
6.3工程线路保修期为【】年，变压器保修【】年（产品保修期限不低于行业标准及国家标准中最长期限，产品自有合格文件中的保修期限长于前述期限的，应当按该合格文件的内容执行，本合同保修期限与括号内约定不符时，以括号内标准执行）；乙方不及时履行保修义务时，甲方有权自行委托他人维修，所需费用甲方有权从工程质量保证金中直接扣除，保证金不足时，乙方应及时补足。
6.4送审工程结算经审计确定后，若审减额超过【】%，按照审减额计算的审计费由乙方承担。
46.5决算在使用费用定额时，工程类别按照相应类别工程计算执行，所有可浮动的费用均按照下限计算。
6.6工程变更部分的材料价格、设备价格及工费和相关规费的取费标准按【】的价格执行。
6.7工程竣工验收后，乙方提出工程决算并将有关资料送交甲方，由甲方或甲方指定的单位进行审核。
第七条：关于材料供应的规定7.1乙方负责采购【】（明细见本合同附件【】）。
本工程中使用的电缆，须经甲方检验合格后方可使用，但甲方验收并不排除乙方的质量责任。
乙方应保证本工程中使用的材料和设备符合设计和施工要求，乙方提供的材料质量不合格的，应无条件更换为合格产品，出现一次须向甲方支付合同总价【】%的违约金，因材料、设备质量问题引起的事故由乙方承担，由此给甲方或任何第三方造成人身、财产或者其他损失的，由乙方赔偿。
7.2 本工程中甲方负责提供的材料和设备为【】（明细见本合同附件【】）。
如甲方所供应的材料设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时通知甲方，否则，对工程造成损失，责任由乙方承担。
第八条：违约责任8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
8.2 由乙方原因导致延期开工或中途停工，乙方应负责抢回工期，工期不能顺延，每延期开工一天或停工一天，乙方须向甲方支付合同总价【1】%的违约金，对停工造成的损失，乙方应负责赔偿。
8.3 因乙方施工造成的工程质量问题，应由乙方负责无条件整改至甲方验收合格为止，并向甲方支付合同总价【20】%的违约金，同时甲方有权单方解除本合同。
8.4非因甲方原因，乙方未按时完成本合同约定的任务，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总价【1】%作为违约金。
逾期【15】日以上的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付费用及资料，并向甲方支付合同总价的【20】%作为违约金，因此给甲方造成损失的，乙方应按甲方的实际损失进行赔偿，赔偿金包括但不限于给甲5方造成的直接损失及甲方为解决此事而实际发生的律师费、鉴定费、评估费等实际损失。