光伏发电项目工程承包合同范本
光伏电站EPC合同格式6篇
光伏电站EPC合同格式6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（业主）：XXXXXX，以下简称甲方。
乙方（承包商）：XXXXXX，以下简称乙方。
根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方光伏电站的建设达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX光伏电站。
2. 工程地点：XXXXXX。
3. 工程规模：XXXXXX千瓦（kWp）光伏电站。
二、工程范围和内容1. 乙方负责甲方光伏电站的工程设计、采购、施工及安装调试。
2. 乙方需按照甲方的要求，完成光伏电站的可行性研究、方案优化、设备选型及采购等工作。
3. 乙方需确保光伏电站的施工质量和进度，并按照甲方的要求完成电站的调试和运行。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为：人民币XXXXXX元整（¥XXXXXX）。
2. 甲方需在合同签订后支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币XXXXXX元整（¥XXXXXX）。
3. 乙方需按照甲方的要求完成光伏电站的设计、采购、施工及安装调试，并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的XX%，即人民币XXXXXX元整（¥XXXXXX）。
4. 甲方在支付合同款项时，需确保支付到乙方的指定账户，并保留相应的支付凭证。
四、工程期限及进度安排1. 本工程计划开工日期为：XXXX年XX月XX日，计划完工日期为：XXXX年XX月XX日。
2. 乙方需按照甲方的要求制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。
3. 甲方有权对乙方的施工进度进行监督，并提出合理的建议和要求。
五、质量保证及验收标准1. 乙方需确保光伏电站的施工质量和设备质量符合国家标准和甲方要求。
2. 光伏电站施工完成后，乙方需向甲方提交完整的验收资料，包括施工记录、设备清单等。
3. 甲方将在收到验收资料后组织验收，并按照国家标准和甲方要求进行验收评定。
六、违约责任及赔偿标准1. 乙方如未能按照合同约定完成光伏电站的建设任务，需承担相应的违约责任。
光伏发电承包劳务合同模板5篇
光伏发电承包劳务合同模板5篇篇1甲方（雇主）：XXXXXX有限公司乙方（雇员）：XXXXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》的规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，签订本光伏发电承包劳务合同。
一、合同期限本合同自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，有效期为XX年。
二、工作内容和工作地点1. 乙方同意根据甲方的需要，在光伏发电项目现场从事劳务工作。
具体工作内容包括但不限于：光伏板安装、调试、维护及故障排除等。
2. 乙方的工作地点为甲方指定的光伏发电项目现场。
三、工作时间和休息休假1. 甲方根据项目需要，合理安排乙方的工作时间，确保乙方每周至少休息一日。
2. 乙方在合同期内享受国家规定的法定节假日，甲方应根据具体情况安排乙方的休假时间。
四、劳动报酬1. 乙方的劳动报酬由甲方按月支付，具体金额根据乙方的岗位、工作表现及公司规定确定。
2. 甲方应按时足额支付乙方的劳动报酬，不得拖欠或克扣。
3. 乙方在完成工作任务后，有权获得相应的加班费或值班费。
五、社会保险和福利待遇1. 甲方应按照国家规定为乙方缴纳社会保险费，包括养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。
2. 乙方在合同期内因工受伤或患病，甲方应负责医疗费用的支付，并按照国家规定给予相应的工伤或医疗待遇。
3. 甲方应提供必要的劳动保护措施，确保乙方的劳动安全与健康。
六、劳动纪律1. 乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。
2. 乙方应严格保守甲方的商业秘密和技术秘密，不得擅自泄露或利用。
3. 乙方在合同期内，不得从事与甲方利益相冲突的活动。
七、合同的变更、解除和终止1. 甲乙双方协商一致，可以变更本合同的内容。
2. 有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（1）乙方在试用期内被证明不符合录用条件的；（2）乙方严重违反甲方规章制度的；（3）乙方因病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作的；（4）甲方因生产经营情况发生重大变化，确需裁减人员的。
光伏电站承包合同3篇
光伏电站承包合同3篇篇1光伏电站承包合同一、合同双方甲方：（委托方）组织名称（盖章）：法定代表人/负责人：联系地址：电话：传真：电子邮箱：乙方：（承包方）组织名称（盖章）：法定代表人/负责人：联系地址：电话：传真：电子邮箱：二、合同背景为进一步推动清洁能源发展，促进绿色环保产业的发展，甲乙双方就光伏电站建设事宜达成一致，特订立本合同。
三、项目背景1. 项目名称：光伏电站建设项目2. 建设地点：（具体地址）3. 规模要求：项目总装机容量为XXMW4. 建设内容：本项目属于光伏电站建设项目，主要包括底盘、支架、光伏板、直流汇流箱、逆变器、变压器、户外柜、场内电缆敷设、电网工程和监控系统等内容。
四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工交付验收合格之日止。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）提供建设地点，并保证其具备建设条件。
（2）按合同约定支付工程款项。
（3）提供项目相关的资料、技术文件等。
（4）对光伏电站的建设过程进行监督与检查。
（5）配合乙方完成建设任务，及时处理建设中的问题。
2. 乙方权利与义务：（1）按照双方约定的工程款项进行合理建设，并保证建设质量。
（2）按照项目要求制定施工方案，并保证按时按质完成工程。
（3）负责项目的进度管理、质量管理和安全管理，并确保建设过程中的安全生产。
（4）配合甲方进行建设过程中的检查与验收工作。
（5）按时提交相关进度、质量和工程报告，并保障项目的维护与管理。
六、工程款项1. 工程款项按照工程进度的完成情况支付，支付方式为每完成一个节点工程款项支付一个节点款项，具体支付比例以工程款付款计划为准。
2. 工程款项支付方式：甲方审定一方验收合格，验收单据由甲乙双方共同签署，同时相应款项支付。
3. 工程款项支付账户：（具体支付账户）七、违约责任1. 若一方未能履行合同规定的义务，应承担违约责任，包括赔偿另一方因此造成的损失。
2. 若因一方的原因导致项目延期或工程质量不达标的，应承担相应的违约责任。
光伏发电施工合同(5篇)
光伏发电施工合同(5篇)光伏发电施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方)______________承包人(全称)：(以下简称乙方)______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：示范项目EPC总承包工程地点：工程承包范围：___1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计()。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源承包人提供。
三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定20______年5月5日。
设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月5日。
竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月15日。
四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥(大写：______万元整)。
具体工程造价预算表详见附件1.除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的.款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日光伏发电施工合同2发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
分布式光伏发电项目承包合同6篇
分布式光伏发电项目承包合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲、乙双方就分布式光伏发电项目的建设、运营及维护等事项，经友好协商，达成以下协议：一、项目概述1. 项目名称：分布式光伏发电项目。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目规模：本次承包的分布式光伏发电项目总装机容量为______千瓦（KW）。
二、承包范围1. 乙方负责项目的开发、设计、设备采购、施工安装、调试运行及后期维护等全部工作。
2. 乙方需确保项目的安全、质量、进度及环保要求。
三、合同总价及支付方式1. 本项目总造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格明细详见附件一。
2. 甲方应按以下方式支付款项：（1）合同签订后______个工作日内，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）设备到货并安装完毕后，甲方支付乙方合同总价的______%；（3）项目成功并网发电后______个工作日内，甲方支付乙方剩余款项。
四、项目进度安排1. 乙方应根据甲方要求，制定详细的项目进度计划，并提交甲方审批。
2. 乙方应严格按照审批通过的项目进度计划执行，确保项目按期完成。
3. 如因甲方原因导致项目无法按期进行，乙方有权顺延工期。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应确保项目的质量，符合国家相关标准及规范。
2. 乙方提供为期______年的质保期，自项目成功并网发电之日起计算。
3. 在质保期内，如因乙方原因导致设备损坏或性能不达标，乙方应负责免费维修或更换。
4. 质保期结束后，乙方提供有偿的售后服务。
具体费用及内容另行协商。
六、安全责任及风险承担1. 乙方负责项目的安全实施，确保项目过程中的安全责任由乙方承担。
2. 甲方应提供必要的支持和配合，确保项目的顺利进行。
如因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任。
光伏发电工程建设承包合同5篇
光伏发电工程建设承包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设光伏发电项目，乙方具备相关工程建设承包能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就光伏发电工程建设事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________光伏发电工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：光伏电池组件安装、逆变器、配电柜安装及接线等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于提供材料、设备、人工等。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币_____元（大写：_____元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点及比例为：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的_____％作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价的_____％；（3）剩余_____％作为质保金，工程运行一年后无质量问题，甲方支付乙方剩余款项。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方的工期要求完成工程建设，工期自合同签订之日起计算，共计_____天。
2. 工程质量应符合国家相关标准及规范，确保工程安全、可靠、稳定运行。
五、甲乙双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）甲方负责提供工程建设所需的土地、接入系统等条件；（2）甲方应按合同约定支付工程款；（3）甲方有权对乙方的工程进度、质量进行监督。
2. 乙方职责与义务：（1）乙方应按照合同约定完成工程建设；（2）乙方应确保工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任；（3）乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全；（4）乙方应做好工程资料的整理与归档工作。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应支付乙方相应的违约金；2. 若乙方未按合同约定完成工程建设，或工程质量不符合要求，乙方应承担相应违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失；3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
光伏发电 承包合同3篇
光伏发电承包合同3篇篇1光伏发电承包合同一、合同双方甲方：（甲方名称）地址：联系人：电话：乙方：（乙方名称）地址：联系人：电话：二、合同目的甲方与乙方本着诚实合作、互惠互利的原则，就甲方光伏发电项目进行承包合作，明确双方的权责义务，保障合同的顺利履行。
三、合同内容1. 项目描述：甲方委托乙方进行光伏发电项目的设计、施工、调试及后续维护工作。
2. 项目规模：光伏发电项目总装机容量为（具体数值），具体项目地点为（具体地点）。
3. 合同金额：本次合同总金额为（具体数值），合同金额包含设计、施工、调试及后续维护工作的费用。
4. 工期：双方约定的工期为（具体时间），乙方应按时完成合同约定的工作内容。
5. 工程款支付方式：甲方将按工程完成进度支付工程款，具体支付方式为按照工程进度划分付款比例，乙方需按时提供相关付款凭证。
6. 质量保证：乙方承诺按照合同约定的要求进行施工，并承担工程质量的保证责任，如发现工程质量问题，乙方应及时进行整改。
7. 设备及材料供应：乙方应提供符合国家标准的设备和材料，并保证设备及材料的质量。
8. 安全保障：乙方应保证施工现场的安全环境，遵守相关安全规定，确保工程安全顺利进行。
9. 版权转让：乙方在项目完成后，应将项目相关的设计图纸、技术方案等所有权转让给甲方。
10. 合同解决方式：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，如果协商不成，则提交相关仲裁机构解决。
四、合同履行1. 双方应本着诚信原则，按照本合同的约定履行各自的责任。
2. 乙方应按照工程进度要求，保质保量完成工程项目。
3. 甲方应按照合同约定的付款比例支付工程款。
4. 双方如有任何未尽事宜，应协商解决并签署书面补充协议。
五、合同终止1. 双方如因不可抗力等原因无法继续履行本合同，应及时通知对方，并协商解决。
2. 合同终止后，双方无须继续承担合同约定的义务。
六、合同变更1. 双方如需对本合同进行变更，应经双方同意并签署书面变更协议生效。
农户光伏发电承建合同范本5篇
农户光伏发电承建合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就农户光伏发电承建事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________农户光伏发电工程2. 工程地点：_________3. 工程内容：光伏发电设备安装、调试及运营维护二、合同工期1. 工程开工日期：_________年_________月_________日2. 工程竣工日期：_________年_________月_________日3. 合同工期：自开工之日起至竣工之日止，共计_________天。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价款：人民币_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：银行转账3. 甲方在合同签订后支付工程总价款的_________%作为预付款，即人民币_________元（大写：_________元整）4. 乙方在收到预付款后，按照合同约定进行工程施工。
5. 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付工程总价款的剩余款项，即人民币_________元（大写：_________元整）四、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合《光伏发电站设计规范》及相关行业标准。
2. 验收标准：工程竣工后，由甲方组织验收，验收标准为《光伏发电站施工及验收规范》及相关行业标准。
3. 乙方在施工过程中，应按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，确保工程质量符合合同约定。
五、违约责任1. 甲方若未按照合同约定支付款项，乙方有权停止施工，直至甲方支付相应款项。
2. 乙方若未按照合同约定完成施工任务，应按照合同约定承担相应的违约责任。
3. 因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方可协商解决。
六、争议解决方式1. 甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
光伏工程合同范本(5篇)
光伏工程合同范本（5篇）光伏工程合同1发包方(以下称甲方)：__________________________承包方(以下称乙方)：__________________________依据《_____》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程工程一、工程名称：_______________________________________二、工程地点：_______________________________________三、承包方式：_______________________________________其次条工程期限合同工期总日历天数_______天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组______________元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用的核定。
3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价_________安装组数进展费用结算。
4、费用支付，施工完毕后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进展安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进展爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进展修理。
第五条安全施工乙方必需留意安全事项，保证安装前对其相关人员进展安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进展结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
光伏发电项目工程分包合同范本6篇
光伏发电项目工程分包合同范本6篇篇1合同编号：XXXX-PV-XXXX甲方（发包方）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX乙方（分包方）：XXXX电力建设集团有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX鉴于甲方需将其光伏发电项目工程分包给乙方施工，乙方具备相应的施工能力和资质，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXX光伏发电项目工程2. 工程地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号3. 工程内容：光伏发电项目的建设与施工，包括但不限于光伏板安装、电缆敷设、变电所建设等。
4. 承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程。
5. 施工期限：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 提供必要的施工图纸和技术资料，确保乙方能够顺利进行施工。
2. 协助乙方办理相关施工手续，确保乙方施工合法合规。
3. 按照本合同约定，及时支付乙方应得的工程款项。
4. 对乙方的施工质量进行监督，确保施工质量符合设计要求。
5. 协调其他相关方，为乙方施工提供必要的支持和配合。
（二）乙方权利与义务1. 按照本合同约定，按时完成施工任务，确保施工质量符合设计要求。
2. 遵守国家法律法规和甲方的管理规定，确保施工安全。
3. 合理安排施工进度，确保施工期限内的顺利完成。
4. 积极配合甲方的工作，及时解决施工过程中出现的问题。
5. 保修期内，对因乙方施工原因造成的质量问题负责修复或更换。
三、合同价款与支付方式1. 本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），具体单价和数量详见附件一《工程报价单》。
2. 甲方按照以下方式支付乙方工程款项：（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。
（2）乙方按照合同约定完成施工任务后，提交完整的竣工资料和结算报告，甲方审核后支付至合同总价的XX%。
光伏发电安装合同范本(精选5篇)
光伏发电安装合同范本篇1发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《^合同法》、《^建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：____元（人民币大写____）。
4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。
第二条：施工工期1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。
第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条：甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。
负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
分布式光伏发电项目承包合同8篇
分布式光伏发电项目承包合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拟实施分布式光伏发电项目，乙方具备相关承包资质和能力，双方根据平等、自愿、公平的原则，经过友好协商，就本次分布式光伏发电项目承包事宜达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：分布式光伏发电项目。
2. 项目地点：____________________。
3. 项目规模：本次承包的光伏发电装机容量为______千瓦（KW）。
二、承包范围1. 乙方负责完成本项目的设计、采购、施工、调试、并网等全部工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供优质服务，确保项目的顺利进行。
三、合同总价及支付方式1. 本项目的合同总价为人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价包括但不限于设计费、设备采购费、施工费、调试费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付款项：（1）合同签订后______日内，甲方支付合同总价的______%作为预付款；（2）项目施工完成后，经双方验收合格，甲方支付合同总价的______%；（3）项目运行一年后，无质量问题，甲方支付合同总价的剩余款项。
四、项目工期1. 乙方应在合同签订后______日内开始项目设计，设计完成时间为______日。
2. 项目施工周期自设计完成并经甲方确认之日起______日完成。
3. 如有特殊情况，双方可协商调整项目工期。
五、质量保证及售后维护1. 乙方应保证项目的质量符合国家相关标准及甲方的要求。
2. 项目保修期为______年，保修期内因设备质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致项目未按约定时间完成，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若甲方未按约定时间支付款项，甲方应承担违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致项目无法按时完成，双方均不承担违约责任。
光伏发电项目EPC总承包合同5篇
光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPCC-XXXX甲方（发包方）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 总经理乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务，乙方具备相应的资质和能力，愿意提供EPC总承包服务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，签订本合同。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模：XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：1. 光伏发电项目的工程设计；2. 光伏发电项目的设备采购与供应；3. 光伏发电项目的施工安装；4. 光伏发电项目的调试与试运行；5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。
三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。
四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款；3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后，提交相应阶段的验收报告，甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项；4. 保修期满后，甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一日，需向乙方支付合同总金额XX%的违约金；2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的，每逾期一日，需向甲方支付合同总金额XX%的违约金；3. 若一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿守约方的全部损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中，需严格保密对方的商业秘密及技术秘密；2. 双方在履行本合同过程中，需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
分布式光伏发电承包合同7篇
分布式光伏发电承包合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就分布式光伏发电项目承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、承包项目及基本情况乙方承包甲方的分布式光伏发电项目，具体包含光伏设备的安装、运行、维护和管理等。
承包项目位于__________，装机容量为______千瓦（KW），详见附件一《分布式光伏发电项目概况》。
二、承包期限承包期限为______年，自项目验收合格之日起至______年______月______日止。
三、承包费用及支付方式1. 承包费用：乙方承包费用按照发电量进行结算，具体标准按照附件二《承包费用结算标准》执行。
2. 支付方式：甲方按照实际发电量向乙方支付承包费用，每月结算一次，结算周期为上月______日至本月______日。
结算完毕后______个工作日内，乙方提供正式发票，甲方完成支付。
四、项目管理和维护责任1. 乙方负责项目的建设、安装、调试、验收及运行维护等全过程管理。
2. 乙方应确保项目的安全稳定运行，严格执行光伏发电行业相关标准规范。
3. 项目运行过程中出现故障，乙方应在接到通知后______小时内响应，并在______小时内完成故障处理。
4. 乙方应建立项目运行维护档案，记录设备运行情况和维护记录。
五、设备所有权及风险转移在承包期限内，光伏设备及配套设备所有权归甲方所有。
乙方承担因承包管理不善导致设备损坏、丢失等风险。
如因第三方原因导致设备损坏或丢失，乙方应积极协助甲方进行索赔。
六、违约责任及解决方式1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 若因乙方原因导致项目运行不稳定或发生故障未及时处理的，应按照附件三《违约责任及赔偿标准》承担违约责任。
3. 双方在履行合同中发生争议，应首先协商解决。
光伏发电 承包合同7篇
光伏发电承包合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拟在其所属地块上安装光伏发电系统，现委托乙方承包该光伏发电工程的安装施工及相关服务工作。
为明确双方权益，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：光伏发电项目。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：光伏发电系统的安装施工及相关服务工作。
二、承包范围及内容乙方承包范围包括但不限于以下内容：光伏组件、逆变器、电缆、配电箱等设备的采购、运输、安装、调试、验收及后期维护工作。
具体包括但不限于以下内容：1. 光伏组件安装位置的选定及优化。
2. 光伏组件、逆变器、电缆、配电箱等设备的采购及运输。
3. 光伏发电系统的安装施工。
4. 光伏发电系统的调试及验收。
5. 提供维护服务及技术支持。
三、工程期限1. 本工程自签订合同之日起计算工期，合同总工期为XX个月。
2. 因不可抗力因素导致的工期延误，经双方协商后，可适当延长工期。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准及行业规范进行工程施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 若验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币大写：__________元整（小写：￥__________元）。
具体金额根据工程实际情况确定。
2. 甲方在工程开工前向乙方支付工程总价款的XX%作为预付款。
工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方支付至结算价款的XX%。
剩余款项作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
3. 支付方式：银行转账或现金。
具体支付方式由双方协商确定。
六、保修条款及售后服务1. 工程保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。
光伏EPC总承包合同6篇
光伏EPC总承包合同6篇篇1合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本光伏EPC总承包合同（以下简称“本合同”）。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX项目内容：光伏发电系统的设计、采购、施工及安装二、合同双方的权利和义务1. 甲方的主要权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于场地平面图、建筑图纸等。
（2）甲方应协助乙方办理相关审批手续，确保项目合法合规。
（3）甲方应按照合同约定支付相关款项。
2. 乙方的主要权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、施工及安装工作。
（2）乙方应确保所提供的产品质量和性能符合国家标准和行业标准。
（3）乙方应提供必要的售后服务和技术支持。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
（2）乙方完成设计工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为设计款。
（3）乙方完成采购工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为采购款。
（4）乙方完成施工及安装工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为施工及安装款。
3. 乙方应提供相应的发票，否则甲方有权拒绝支付。
四、履约保证金乙方应在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金人民币XXXX 元（大写：XXXX元整）。
履约保证金在合同履行完毕后退还给乙方，但若乙方存在违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
五、验收及保修1. 项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
2. 验收标准按照国家及行业标准执行。
3. 乙方提供一年的免费保修服务，保修期满后，双方可协商续签维修合同。
光伏电站承包合同8篇
光伏电站承包合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲、乙双方本着互利共赢、共同发展的原则，经友好协商，就甲方光伏电站的承包事宜达成如下协议：一、合同背景及目的甲方拥有一座光伏电站，现决定将其运行、维护、管理等工作承包给乙方。
乙方具备相应的技术实力、管理能力和运营经验，愿意接受甲方的委托，对光伏电站进行专业化的运营管理。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保光伏电站的正常运行及经济效益。
二、承包范围与工作内容1. 乙方负责光伏电站的日常运行、维护、管理等工作。
2. 乙方负责光伏电站的设备巡检、维护保养、故障排除等工作。
3. 乙方负责光伏电站的数据采集、分析、报告等工作。
4. 乙方负责光伏电站的安全管理，确保电站运行安全。
5. 其他与光伏电站运行、维护、管理相关的工作。
三、承包期限本合同承包期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、费用及支付方式1. 承包费用：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）甲方按季度向乙方支付承包费用，每个季度结束后的10个工作日内完成支付。
（2）乙方在收到承包费用后，应向甲方提供合法有效的发票。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的承包工作进行监督和检查。
2. 甲方应按时支付乙方的承包费用。
3. 甲方有权要求乙方提供光伏电站的运行数据、分析报告等资料。
4. 甲方应提供光伏电站的相关资料，协助乙方开展工作。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按时完成光伏电站的日常工作，确保电站的正常运行。
2. 乙方应对光伏电站的设备进行定期巡检、维护保养，确保设备正常运行。
3. 乙方应对光伏电站的数据进行采集、分析，并按时向甲方提供运行报告。
4. 乙方应严格遵守安全规定，确保光伏电站的安全运行。
5. 乙方有权获得相应的承包费用。
七、违约责任及赔偿1. 如甲方未按时支付承包费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
承包光伏安装的合同6篇
承包光伏安装的合同6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要安装光伏系统，乙方具备相关资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方承包光伏安装事宜达成如下协议：一、承包工程概况1. 工程名称：XXXX光伏安装项目。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：太阳能光伏组件安装及其他附属设施的施工。
4. 工程规模：[具体规模]。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于提供设备及材料、安装、调试及售后维护等。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
该价格为固定总价，包含但不限于材料费、人工费、税费等所有费用。
2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后XX个工作日内支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的税务发票。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并进行调试，确保系统正常运行。
3. 甲方在工程竣工后XX个工作日内组织验收，如因甲方原因导致验收工作无法按时完成，则视为验收合格。
4. 验收标准：按照国家标准及双方约定的技术要求进行验收。
六、保修与维护1. 保修期：工程竣工验收之日起，保修期为XX年。
2. 保修期内，如发生非人为因素造成的设备损坏，乙方应负责免费维修。
3. 保修期过后，乙方应提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定工期完成施工，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价XX%的违约金。
光伏发电建设项目承包合同范本8篇
光伏发电建设项目承包合同范本8篇篇1甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在光伏发电建设项目中的权利和义务，经甲乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、项目概况1. 项目名称：XXXX光伏发电建设项目2. 项目地点：XXXX3. 项目内容：包括但不限于光伏板安装、太阳能逆变器安装、配电系统安装、监控系统安装等。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导，确保乙方能够顺利进行项目建设。
（2）甲方应按照合同约定及时支付合同款项，确保乙方的合法权益。
（3）甲方应协助乙方处理项目建设中遇到的问题和困难，为乙方提供必要的支持和协助。
2. 乙方权利和义务（1）乙方应严格按照合同约定进行项目建设，确保项目质量和进度。
（2）乙方应积极与甲方沟通，及时反馈项目进展情况和遇到的问题。
（3）乙方应遵守相关法律法规和甲方的规章制度，确保项目的合法性和合规性。
（4）乙方应承担因自身原因导致的项目风险和损失，确保甲方的利益不受损害。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币XXXX元整（￥XXXX），具体包括以下费用：光伏板安装费、太阳能逆变器安装费、配电系统安装费、监控系统安装费等。
2. 支付方式：甲方应按照以下时间节点向乙方支付合同款项：（1）合同签订之日起X个工作日内，支付合同总价的XX%；（2）项目完成并通过验收之日起X个工作日内，支付合同总价的XX%；（3）项目正常运行并经过X个月的观察期后，支付合同总价的XX%。
3. 乙方应在收到每笔款项后及时向甲方出具相应的发票。
四、项目进度及验收1. 项目进度：乙方应按照合同约定的时间节点完成项目建设，具体时间节点双方可另行协商确定。
2. 验收标准：项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请后X个工作日内组织验收。
光伏工程承包合同7篇
光伏工程承包合同7篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的光伏工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：光伏工程2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：光伏发电设备安装及配套设施建设4. 工程规模：装机容量为[具体容量]千瓦（KW）二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责光伏发电设备的采购、运输、安装及配套设施的建设。
2. 乙方应根据甲方的需求，按照合同约定和国家相关标准、规范的要求，完成光伏发电设备的安装及配套设施的建设任务。
三、合同价款及支付方式1. 本工程的合同价款为人民币[具体金额]元（大写：[具体金额汉字大写]）。
该价款已包括光伏发电设备的采购、运输、安装及配套设施建设的全部费用。
2. 甲方应在合同签订后[具体天数]天内向乙方支付合同价款的[比例]作为预付款。
剩余款项在乙方完成设备安装并验收合格后[具体天数]天内支付。
3. 乙方在收到预付款后，应按照规定向甲方提供发票。
四、工期及进度1. 本工程的工期为[具体天数]天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保工期按时完成。
3. 如因不可抗力等因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并尽快采取措施恢复施工，确保工期不受影响。
五、质量保证1. 乙方应保证所承包的光伏工程质量符合国家相关标准、规范的要求。
2. 在施工过程中，乙方应建立健全的质量控制体系，确保施工质量得到有效控制。
如发现施工质量问题，乙方应及时进行整改，并承担相应的费用。
3. 甲方有权对施工质量进行监督检验，并提出整改意见。
乙方应积极配合作好整改工作。
六、安全保证1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，制定并采取必要的安全防护措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**************光伏发电项目工程承包合同合同编号：发包人(甲方)： ************承包人(乙方)：签定日期： 2015年 7月20日签约地点：合同附件目录附件1 工程设计基础资料清单附件2 主要设备配置说明附件3 发包方/承包方的工作围附件4 设备、材料供货清单附件5 预估工程报价单附件6 安全文明施工附件7 技术服务和培训附件8 技术指标及保证参数附件9 验收标准和验收测试程序附件10 协议书附件11 工程进度计划第一部分合同协议书发包人(甲方)： ************承包人(乙方)：依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，发包人与承包人经过友好协商，就“光伏发电项目”的工程承包事宜达成共识，为明确双方的权利、责任和义务，双方一致同意订立本合同。
1.工程概况1.1工程名称: 光伏发电项目1.2装机容量：20MWp1.3工程地点：省1.4承包方式：工程承包，即设备选购、材料订货、电气设备安装、调试工作的承包。
1.5承包容：包工、包料，即承包工程实施过程中所用的全部人工和材料。
2.工程承包围2.1技术咨询服务承包人的工作围主要包括：工程建设期间，派驻工程技术人员进行现场技术指导、培训、监督和控制；质保期的技术支持及售后服务。
2.2设备的购置及安装工程主要包括：光伏阵列设备、一次接入设备、二次接入设备、送出线路及配套工程设备、其他设备材料的采购供货及安装工程。
2.3 建筑工程（无）2.4调试、试验、系统试运行及竣工验收设备调试检查、竣工、试运行、整套系统的启动验收等。
2.5备品备件承包人负责提供“取得竣工验收证书后或等同竣工验收证明材料后一年期”的供货围设备的备品备件（以承包人设备采购合同为准）。
2.6其它主要包括:电站运维必须专用工具、消耗品等一次性工器具。
2.7双方工作围划分：详见本合同附件3 发包人和承包人的工作围以及附件4 供货设备、材料清单。
3.合同价格和付款货币本合同是成本加酬金合同，即成本加利润的合同方式。
酬金为发生成本价款的10%。
3.1合同价格本合同暂定单价为7.5元/瓦，暂定项目总装机容量为50MWp，暂定合同总价为人民币万元（大写：圆整）。
由以下三部分构成:1技术咨询服务费,2设备、材料购置费,3安装工程费。
4.工程工期自合同生效之日起，【142】历天具备并网发电的条件(冬歇期除外)。
如果因不可抗力或发包人原因导致的工期延误（如合同款项不按时支付等），工期应予顺延。
计划开工日期： 2015年 8月1日。
具备并网发电条件日期： 2015年 12月 20日。
5.工程质量标准符合国家和行业验收标准。
6.性能考核与验收6.1性能考核指标：首年系统效率≥80％6.2性能考核与竣工验收办法按本合同附件9 技术指标及保证参数、附件10 验收标准和验收测试程序以及“专用条款”中的相关规定进行。
7.组成本合同的主要文件及解释顺序7.1合同协议书7.2专用条款7.3合同附件7.4标准、规及有关技术文件7.5设计文件、资料和图纸7.6构成合同组成部分的其他文件7.7双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、盖章扫描件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
构成合同组成部分的其他文件合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。
某一合同组成文件本身存在含糊不清或不相一致的情形时，双方应从合同目的实现的角度协商解决，但不应对工程实施造成不利影响。
经协商后双方无法达成一致意见的，可按合同条件的规定提请争议解决。
发包人和承包人双方同意，本合同表达了双方所有的协议、谅解、承诺和契约，并同意本合同汇集、结合和取代了所有以往的协商、谅解与协议，双方还同意除了在本合同中有特别规定或用书面阐明并按本合同规定履行了相同手续者外，任何关于合同的修改或变动均为无效或对双方不具约束力。
8.合同生效与终止8.1 本合同在以下条件全部满足时生效：8.1.1 双方代表签字并加盖公章；8.1.2 发包人向承包人支付预付款；8.2 合同各方履行完成合同约定的全部义务结束之日（工程交付之日期起一年后），合同终止。
9.其它9.1本合同一式六份，本合同正本一式：2 份，合同副本一式：4 份，双方各执三份。
9.2未尽事宜，双方另行协商。
合同订立时间：2015年7月20日合同订立地点：发包人： ************ 承包人：法人代表：一程法人代表：海明授权代表：授权代表：联系人：文清联系人：黄华电话：电话：8传真：传真：7地址：威海市环海路11号地址：市鼓楼区路31-1建大厦3楼邮编：264205 邮编：210009开户行：开户行：实业银行分行城中支行帐户名: 名:帐号：帐号： 4税号：税号：6936日期：日期：2015年7月20日第二部分专用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.1合同：指由本合同协议书中第7条所述的各项文件所构成的整体。
1.1.2合同项目：指【】MWp【地面/分布式】光伏发电站项目1.1.3专用条款：指根据本合同项目的具体情况，对本合同协议书进行细化、完善、补充约定，并同意共同遵守的条款。
1.1.4合同工期：指从合同生效之日起，至具备并网发电条件之日止的期间。
1.1.5合同生效日：指本合同协议书第8条规定的日期。
1.1.6质保期：指始于工程交付之日起至本合同约定的质量保修期结束的期间。
1.1.7合同价格：指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、试运行考核和服务等工作的价款。
1.1.8工程总承包:指承包人受发包人委托，按照合同约定对本工程项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。
1.1.9发包人:指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.10承包人:指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.11分包人:指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。
1.1.12监理人:指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
1.1.13项目经理:指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
1.1.14现场障碍资料:指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。
1.1.15竣工试验:指工程和（或）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道能性能试验。
1.1.16工程接收:指工程和（或）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接的过程。
1.1.17并网发电:电站电气设备安装、调试、试验完成后，电站系统具备发电送电条件时，称之为具备并网发电条件；待通过电网公司发电验收，取得当地主管部门批准的并网发电许可证，并成功将电站所发电量接入输送至电网时，称为并网发电。
1.1.18试运行考核：指发包人在工程并网发电后为检测工程质量，承包人为获得发包人签发本项目的工程移交证书而按照国家行业标准技术部分所规定的程序及标准，进行电站220小时连续试运行。
在此期间的考核工作称之为试运行考核。
1.1.19工程移交证书：指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，发包人应予签发的工程移交证明文件。
1.1.20工程交付之日：指由发包人签发的工程移交证明文件的日期。
1.1.21竣工验收：指建设工程项目竣工后建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证。
1.1.22工程物资：指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和试运行考核所需的材料等。
1.2 语言文字本合同以汉语简体文字编写、解释及说明。
1.3 标准、规1.3.1本合同适用的标准、规：详见附件9 技术指标及保证参数以及附件10 验收标准和验收测试程序。
1.3.2发包人提供的国外标准、规（名称、份数和时间）：无1.3.3没有成文规、标准规定的按以下约定执行：1）施工图纸和设计文件的相关要求2）工程实施方案中的相关要求3）设备安装及运维手册中的相关要求1.4 事项详见本合同附件11 协议书第2条发包人2.1 发包人的主要权利和义务2.1.1 负责办理合同项目的审批、核准或备案。
2.1.2 取得项目用地使用权证或租赁协议；完成拆迁、绿化迁移补偿工作；取得接入系统设计审查意见等手续；取得施工许可证。
使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件。
2.1.3 取得建设管理部门所需的所有相关手续或许可。
2.1.4 取得电力管理部门所需的所有相关手续或许可。
上述工作的围划分详见附件3 发包人和承包人工作围2.1.5 办理临电使用相关手续，确保具备电站并网调试用电条件。
2.1.6 发包人负责向承包人提供本合同项目所需的基本的、必需的参数、资料、文件。
详见本合同附件1工程设计基础资料清单。
2.1.7 履行合同中约定的合同价格付款、竣工结算义务。
2.1.8有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规的规定。
2.1.9 有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。
2.1.10 发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。
其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
2.1.11 发包人承担除本合同约定的承包人负责围以外的安全、保安责任，并承担相关费用。
对承包人负责围以的安全、保安具有协调、协助的义务。
第3条承包人3.1 承包人的主要权利和义务3.1.1 承包人负责完成合同约定的全部工作，不得违反国家强制性标准、规的规定。
承包人的工作围详见本合同附件3 发包方/承包方的工作围。
3.1.2 承包人负责修复或修补因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在试运行考核中发现的缺陷。
3.1.3 承包人有权根据本专用条款中的第4.3.4款承包人的复工要求和第16条中不可抗力的约定以及由于付款时间延误的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。
3.1.4 因发包人原因给承包人带来任何损失和（或）造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。