钢模板制作加工合同
木模板加工合同
木模板加工合同甲方：（委托方）姓名（单位）：联系地址：联系电话：传真：邮编：乙方：（承包方）姓名（单位）：联系地址：联系电话：传真：邮编：经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行木模板加工的相关事宜达成如下协议：一、合同项目及内容甲方委托乙方进行木模板加工，具体加工内容如下：1. 加工木模板的材质、规格、数量及加工要求等详细信息，详见附件《木模板加工清单》。
2. 加工周期：自本合同签订之日起开始计算，约定加工完成时间为______。
3. 加工费用：甲方将支付乙方木模板加工所需的费用，具体金额为______。
4. 其他约定事项：______。
二、甲方的权利与义务1. 甲方应根据约定的时间和要求提供木模板的材质、规格和数量等必要信息。
2. 甲方应按时支付加工费用，并按照加工进度支付相应款项。
3. 甲方应配合乙方进行木模板加工，如有特殊要求或变更，应提前与乙方沟通并协商解决。
三、乙方的权利与义务1. 乙方应按照甲方的要求和规定进行木模板加工，保证加工质量符合标准要求。
2. 乙方应按时完成木模板加工任务，保证加工周期内加工完成并交付甲方。
3. 乙方应对木模板加工过程中的材料损耗和质量问题负责，并在加工完成后进行彻底清洁。
四、质量保证1. 乙方保证木模板加工的质量符合国家相关标准要求，如有因加工质量问题造成的损失，乙方将承担责任。
2. 甲方在收到加工完成的木模板后应立即进行验收，如有质量问题应当及时告知乙方，乙方应主动配合解决问题。
五、违约责任1. 若一方未按约定时间履行义务或未按要求完成木模板加工等情况，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力或意外事件导致加工延迟或无法完成，应及时通知对方并协商解决办法。
3. 若一方违约导致对方损失，应承担相应的赔偿责任。
六、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同适用中华人民共和国法律，如有争议应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的法院解决。
加工铁模板合同
加工铁模板合同甲方：（委托方）地址：联系电话：法定代表人/负责人：乙方：（加工方）地址：联系电话：法定代表人/负责人：鉴于甲方拟委托乙方加工铁模板，双方本着平等、自愿、公平的原则达成如下协议：第一条项目内容甲方委托乙方对所提供的样品或图纸进行加工，制作铁模板品，并保证加工过程中遵循国家相关标准和规定。
第二条价款及支付方式1. 加工铁模板的总价为（具体金额），甲方应在（具体时间）内付清全部款项。
2. 甲方在签订本合同时应付给乙方订金（具体金额），余款在交付铁模板后支付。
3. 乙方应提供正规的发票给甲方。
第三条交付日期1. 乙方应在（具体日期）前完成加工任务，并通知甲方进行验收。
2. 如因不可抗力等原因导致交付延迟，应提前通知甲方，并延期完成加工。
第四条质量保证1. 乙方应对所加工的铁模板品质量承担责任，确保符合甲方提供的要求。
2. 乙方应提供合格证明等相关资料，并保证加工铁模板的质量符合国家相关标准。
第五条知识产权1. 甲方提供的样品或图纸等知识产权归属甲方所有，乙方不得私自使用或转让给第三方。
2. 乙方应严格保密甲方提供的资料，未经甲方同意不得泄露非相关人员。
第六条违约责任1. 若乙方未按时完成加工任务或加工质量不合格造成损失，应承担相应责任并赔偿损失。
2. 若甲方未按时支付款项或提供准确的资料，导致交付延迟，应承担相应责任。
第七条合同解除1. 若因不可抗力等原因导致无法履行本合同，双方可协商解除合同。
2. 若一方恶意违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。
第八条争议解决1. 如双方就合同内容发生争议，应友好协商解决；若不能协商解决，则提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
2. 本合同自签署日起生效，有效期为（具体时间），有效期届满可根据需要双方协商延长。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为加工铁模板合同，甲乙双方应遵守合同内容，在合作过程中保持良好的沟通与合作，共同推动合作取得成功。
钢模板 合同
钢模板合同一、甲方为（公司名称），乙方为（公司名称），双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买钢模板事宜达成如下合同：二、合同内容。
1. 甲方向乙方购买钢模板，规格为（规格），数量为（数量），单价为（单价），总价为（总价）。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供符合规格要求的钢模板，并按照约定的数量和单价进行交付。
3. 甲方应按照约定的时间和地点支付货款，并承担相应的运输费用。
4. 双方应保证合同履行过程中的安全和质量，如有因双方原因造成的损失，应承担相应的责任。
5. 合同生效后，如需变更内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
6. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
7. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
三、合同履行。
1. 合同自双方签字盖章之日起生效，至交付货物并支付货款完毕之日止。
2. 乙方应按照约定的时间和地点交付钢模板，并提供相应的发票和合格证明。
3. 甲方应按照约定的时间和地点支付货款，并承担相应的运输费用。
4. 双方应保证合同履行过程中的安全和质量，如有因双方原因造成的损失，应承担相应的责任。
5. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
四、其他事项。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章），（公司名称）。
乙方（盖章），（公司名称）。
签订日期，年月日。
以上就是甲方与乙方签订的钢模板合同，双方应当严格按照合同约定履行各自的义务，确保合同的顺利履行。
同时，在合同履行过程中，双方应保持密切的沟通和协作，及时解决出现的问题，确保合同的顺利履行。
希望双方能够在合作中取得共同的成功，达到互利共赢的目标。
钢模板安装合同
钢模板安装合同甲方：（委托方）公司名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）公司名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟在建筑工程中使用钢模板，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，遵循诚实信用、公平合理的原则，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方接受甲方委托，负责钢模板的安装、调试、维护和拆卸等工作。
1.2 乙方需按照甲方所提出的要求和规定，保证施工安全、质量、质量及工程进度。
第二条服务范围2.1 钢模板的安装、委托检查和验收的所有相关工作；。
2.2 钢模板的调试、维护、拆卸等；。
2.3 为确保钢模板的质量，乙方需对安装、调试过程中的问题进行及时处理。
第三条服务期限3.1 本合同自双方签署之日起生效，至钢模板安装完毕并经甲方验收合格之日止。
3.2 如因不可抗力、自然灾害、政府管制等原因导致工程延期，应当及时通知甲方，并与甲方商定后再进行施工。
第四条服务费用4.1 甲方应按照双方约定的支付方式及时间支付服务费用，具体金额为（具体金额）。
4.2 如因乙方原因导致工程质量问题，应及时赔偿甲方因此所造成的损失。
第五条质量保证5.1 乙方保证所提供的材料和服务符合国家相关标准，并承诺保证工程施工质量。
5.2 甲方有权对乙方提供的材料和服务进行检查，并要求乙方进行整改，确保工程质量。
第六条违约责任6.1 如因乙方故意或重大过失导致工程出现质量问题，应承担相应的赔偿责任。
6.2 如因甲方原因导致施工延期或质量问题，应予以协商解决，如无法达成一致意见，则可解除合同。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜由双方另行协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）签字：日期：乙方（盖章）签字：日期：本合同自双方签署之日起生效。
（以下无正文，为本合同附件）附件：1. 钢模板安装图纸2. 钢模板安装计划3. 相关资质证明文件以上为《钢模板安装合同》的内容，甲方和乙方应当遵守合同约定，依法履行各自的权利和义务。
钢模板加工合同范本
钢模板加工合同范本一、甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：传真：二、乙方（加工方）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：传真：三、合同内容：1. 甲方委托乙方对钢模板进行加工，加工内容包括但不限于切割、折弯、冲孔等。
2. 加工规格，根据甲方提供的图纸和要求进行加工，加工精度符合国家标准。
3. 加工数量，甲方需加工数量为（具体数量），具体数量以双方协商一致为准。
4. 加工周期，乙方承诺在收到甲方钢模板后，按照双方约定的时间节点完成加工任务。
5. 加工费用，双方商定加工费用为（具体金额），具体金额以双方协商一致为准。
6. 付款方式，甲方需在加工开始前支付50%的加工费用作为定金，剩余50%在加工完成后支付。
7. 交货方式，加工完成后，乙方将按照双方约定的时间和地点交付加工好的钢模板给甲方。
8. 违约责任，任何一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。
9. 合同变更，如需变更合同内容，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
10. 合同解除，如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但需提前书面通知对方。
11. 法律适用和争议解决，本合同适用中华人民共和国法律。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订书面补充协议。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
以上就是钢模板加工合同范本的内容，希望对您有所帮助。
在签订合同之前，请双方仔细阅读并确认合同内容，确保双方权益。
祝双方合作愉快，共同发展！。
钢材加工费合同模板
钢材加工费合同模板甲方（供货方）：__________ 公司乙方（加工方）：__________ 公司鉴于甲方为铁质产品供应商，乙方为钢材加工厂，双方经友好协商，就钢材加工费事宜达成如下协议：一、甲方需提供的材料：1.甲方需向乙方提供具体的钢材规格和数量。
2.所有提供的钢材材料必须符合国家标准和质量要求。
3.甲方需按照合同约定的时间将钢材送至乙方指定地点。
4.如果甲方提供的材料出现问题，由此造成的损失由甲方承担。
二、乙方的责任：1.乙方根据甲方提供的钢材材料进行加工，确保加工质量，保证加工后的产品符合质量标准。
2.乙方需严格按照甲方提供的加工要求和规格进行加工，确保不发生偏差。
3.乙方在加工过程中需保持联系畅通，及时沟通并解决可能出现的问题。
4.乙方需按照合同约定的时间将加工好的产品交付给甲方。
三、加工费用及结算方式：1.双方约定的加工费用为每吨（或其他单位）XX元，具体价格根据加工材料和工艺复杂程度而定。
2.甲方需在产品交付前支付50%的加工费用作为定金，余款在产品交付后结清。
3.结算方式为：甲方以银行转账或现金方式支付给乙方。
四、保密条款：1.双方应当在合作过程中保守商业秘密，不得将任何商业机密泄露给第三方。
2.未经对方同意，任何一方不得擅自使用对方的商标、广告宣传资料及其他商业信息。
3.双方应当妥善保管对方的技术资料和商业机密，防止遗失或泄露。
五、违约责任：1.如果一方违反合同约定，造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
2.如果因不可抗力等不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
六、其他事项：1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（供货方）：签字盖章日期：乙方（加工方）：签字盖章日期：。
钢模加工承揽合同模板
钢模加工承揽合同模板甲方：（委托方名称）乙方：（承揽方名称）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行钢模加工业务事宜，达成如下协议，以兹确认：一、项目概况1. 甲方将委托乙方进行钢模加工业务，具体加工内容包括但不限于模具设计、加工制造、调试及改造等。
2. 加工地点：（具体加工地址）3. 加工时间：（具体加工起止时间）二、甲方的权利和义务1. 甲方应按照约定时间和约定质量对已加工的钢模进行验收。
2. 如对验收结果有异议，甲方应当立即书面通知乙方，并协商解决。
3. 在合同履行过程中，甲方应按照合同约定支付加工费用。
4. 如需对已加工的钢模进行调整或改动，甲方应另行支付相应费用。
三、乙方的权利和义务1. 乙方应按照约定时间和约定质量加工钢模，并保证产品合格。
2. 乙方应遵守相关法律法规，确保加工过程安全环保。
3. 在合同履行过程中，乙方应妥善保管甲方提供的资料和信息。
4. 如加工过程发生质量问题，乙方应承担相应责任并进行赔偿。
四、费用结算1. 甲方应根据合同约定的加工费用支付相应款项。
2. 加工费用支付方式：（具体支付方式）五、保密协议1. 甲乙双方在履行合同过程中可能涉及到商业秘密及机密信息，双方应严格保密，不得向第三方透露。
2. 如因保密问题造成损失，违约方应承担相应法律责任。
六、合同解除1. 合同任何一方如需解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商解决。
2. 在合同解除后，双方应当依法处理未完成的任务，并支付相应费用。
七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至签订合同地所在地法院解决。
八、附则1. 本合同自双方签字生效，有效期自加工完毕起开始计算。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为甲方（委托方名称）与乙方（承揽方名称）的钢模加工承揽合同，双方均确认并遵守合同内容。
钢模板合同
钢模板合同甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系电话：法定代表人：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方为一家钢模板生产企业，具有生产能力和资金实力；乙方为一家需求钢模板的企业，具有采购需求和资金支付能力。
为了双方共同发展、交易顺利，特制定本合同，共同遵守以下条款：第一条产品规格1.1 甲方承诺按照乙方的需求，生产符合国家标准要求的钢模板产品。
1.2 钢模板的规格和尺寸由乙方提供，双方应在合同中明确规定。
1.3 钢模板的质量应符合国家相关标准，严格把关，确保产品质量安全可靠。
第二条产品价格2.1 钢模板的价格由双方协商确定，并在合同中明确列明。
2.2 甲方应按照合同约定的价格和数量，按时交付产品。
2.3 乙方应按时支付货款，不得拖欠付款，否则应承担相应的违约责任。
第三条交付时间3.1 甲方应于合同签订后的约定时间内交付产品给乙方。
3.2 若遇到不可抗力因素，导致交货延误，甲方应及时通知乙方，并尽快补发产品。
第四条产品检验4.1 乙方有权对甲方提供的钢模板产品进行检验。
4.2 如发现产品不符合合同约定的规格和质量要求，乙方有权拒收，并要求甲方进行调换或退款处理。
第五条违约责任5.1 若一方未能履行合同规定的义务，构成违约的，应承担违约责任。
5.2 乙方逾期付款，应按照约定的利息比例支付滞纳金。
5.3 违约方应赔偿对方因此所遭受的一切损失。
第六条争议解决6.1 双方因履行合同发生争议时，应友好协商解决。
6.2 若协商无果，可由双方共同选定一家公正第三方机构进行仲裁。
第七条其他条款7.1 本合同自双方签字盖章生效，有效期为一年。
7.2 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
7.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同正本为一式二份，甲乙双方各执一份，以资证明。
以上为《钢模板合同》的具体内容，双方应认真履行合同约定，确保交易顺利进行，共同促进双方事业的发展。
高铁桥墩模板加工合同
高铁桥墩模板加工合同甲方：（委托方）乙方：（加工方）鉴于甲方为了满足施工需要，需要对高铁桥墩进行定制加工，现委托乙方进行加工，并双方经友好协商达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方对高铁桥墩进行加工，包括但不限于设计、加工、检验等工作，以确保高铁桥墩的质量符合相关标准要求。
二、合同内容1. 甲方要求乙方在接到委托后，按照相关要求对高铁桥墩进行加工制作，并在合同约定的时间内完成工作。
2. 乙方应保证加工的高铁桥墩符合国家相关标准和甲方的要求，保证质量优良，不得出现任何质量问题。
3. 乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行加工，不得擅自更改设计方案，如需变更必须得到甲方的书面同意。
4. 乙方必须按时交付加工完成的高铁桥墩给甲方，并协助甲方进行验收工作，并保证在验收合格后进行安全运输。
5. 甲方在接收并验收高铁桥墩后应当及时支付乙方合同约定的款项。
6. 如果因乙方原因导致加工的高铁桥墩出现质量问题需要返工，乙方应承担相应的损失和责任。
7. 合同约定的质保期为___年，质保期内如果高铁桥墩出现质量问题，乙方应负责维修或更换。
三、合同价款1. 甲方应按照合同约定的时间和金额支付合同款项，支付方式为___。
2. 合同总价款为___（大写）___（小写）。
3. 如果因乙方原因导致加工费用增加或减少，应当及时协商调整。
四、保密条款双方保证在合同履行期间和终止后对合同内容进行保密，不得向第三方透露。
五、违约责任1. 乙方未按照合同约定时间完成工作的，每延迟一天，甲方可按照合同总价款的___%向乙方索赔。
2. 如因乙方质量问题导致高铁桥墩发生事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方的损失。
3. 如因甲方原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效，协议期为___年。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充协议。
甲方（盖章）：法定代表人：日期：乙方（盖章）：法定代表人：日期：。
铁场加工劳务合同模板
铁场加工劳务合同模板【铁场加工劳务合同】甲方（用工方）：_________________乙方（劳务方）：_________________鉴于甲乙双方基于平等、自愿的原则，就铁场加工项目达成如下合作协议：一、合作内容与范围1. 甲方委托乙方进行铁场加工作业，具体包括钢材切割、焊接、打磨、成型等工序。
2. 乙方需按照甲方提供的技术要求和图纸标准完成加工任务。
二、合同期限合同自双方签字盖章之日起生效，至铁场加工任务全部完成并经甲方验收合格之日终止。
三、质量要求1. 乙方必须保证加工产品的质量符合国家相关标准及甲方的技术要求。
2. 对于不合格的产品，乙方应负责无偿修复或重新制作，直至达到质量标准。
四、付款方式1. 甲方按乙方完成的工作量和约定的单价计算支付加工费用。
2. 乙方每月向甲方提交进度报告，甲方审核无误后于次月支付相应费用。
3. 最终结算时，双方应根据实际情况协商确定最终支付金额。
五、违约责任1. 如乙方未能按时完成加工任务或加工质量未达到要求，应承担违约责任。
2. 如甲方未能按时支付费用，应向乙方支付违约金。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 合同中未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、附件本合同的附件包括技术图纸、工艺要求、安全操作规程等，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日以上是铁场加工劳务合同的模板范本。
在实际使用时，应根据具体的工作内容和要求进行调整和完善，确保合同内容全面、具体，以便在履行过程中减少不必要的纠纷，保障双方的合法权益。
带钢加工合同模板
带钢加工合同模板合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]经过甲、乙双方友好协商，就带钢加工事宜达成如下合同：一、合同内容及规格1.甲方委托乙方进行带钢加工。
具体加工内容和规格如下： [详细描述加工内容和规格]2. 加工期限为[加工期限]，自签订本合同之日起计算。
二、价格及支付方式1.加工费用为[加工费用]。
2.支付方式：甲方应在加工完成后的[天数]内，向乙方支付合同总价款的[支付比例]%，其余货款应在货物交付时一次性支付。
三、交货方式及验收标准1.乙方应按照甲方的要求完成加工，并将成品按约定时间送至甲方指定的地点交付。
2.甲方在接收到货物后，应及时进行验收。
如发现有质量问题或数量短缺等情况，甲方应及时向乙方提出书面异议，双方共同协商解决。
四、违约责任1.如因乙方原因导致加工延期或无法完成加工任务，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付由此造成的损失。
2.如因甲方原因导致无法按合同约定提供加工所需材料或其他必要资源，甲方应承担相应的违约责任，并向乙方支付由此造成的损失。
五、保密条款1.双方同意在合作过程中保守商业秘密，不得将合同内容及相关资料透露给第三方。
六、争议解决1.合同履行过程中出现争议时，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2.未尽事宜，双方可另行协商并签订补充合同。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年___月___日签订日期：____年___月___日。
钢模板合同模板
钢模板合同模板甲方（供货方）：______________乙方（采购方）：______________为明确双方权利义务，经双方友好协商，就以下事项订立本合同：一、供货物品：甲方同意向乙方供应以下钢模板产品（具体规格、数量、品质等详见附件）。
二、交货方式：甲方按照乙方需求及订单要求，按时按量交付货物。
三、验收标准：乙方在收到货物后应立即进行验收，如有质量问题，请在收货后48小时内向甲方提出，并提供相关证明材料。
四、价格及支付方式：本次供货价格为____元/吨（价格可根据市场行情浮动调整），乙方应按照实际交付数量支付货款。
支付方式为：____（具体支付方式）。
五、交货期限：本合同签订后，甲方应根据订单要求，按时交付货物。
如有特殊情况需要延期交货，请提前三天书面通知乙方并取得书面同意。
六、违约责任：如因甲方原因导致交货延误、品质不符、数量不足等情况，甲方应向乙方承担违约责任，并按照双方约定进行赔偿。
如因乙方原因导致无法接收货物、未及时支付货款等情况，乙方应向甲方承担违约责任，并按照双方约定进行赔偿。
七、合同解除：双方在合同履行过程中如有特殊情况导致无法继续履行合同，应书面协商解除合同，并支付相应违约金。
八、争议解决：双方如因合同履行产生争议，应友好协商解决。
协商不成的，应提交至____（具体仲裁机构）进行仲裁。
九、其他事项：本合同未尽事宜，双方可协商补充或变更，并须经双方签字确认后生效。
合同签订人：合同签订日期：甲方（盖章）：乙方（盖章）：附件：钢模板产品规格、数量、品质要求等相关信息。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
供货方（盖章）：_____________________采购方（盖章）：_____________________。
不锈钢制品加工合同书模板
不锈钢制品加工合同书模板甲方（委托方）：单位名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方（加工方）：单位名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方有一定数量的不锈钢原料需要加工，为保证加工质量，双方经友好协商，达成如下协议：一、委托内容：1. 甲方委托乙方对其提供的不锈钢原料进行加工，具体加工内容包括但不限于切割、焊接、打磨等加工工艺。
2. 加工完毕后，乙方将不锈钢制品交付给甲方，并按照双方约定的时间和数量进行交付。
3. 甲方需提供具体的不锈钢原料规格、数量、加工要求等相关信息，并在加工过程中配合乙方工作人员的工作。
4. 加工过程中产生的废料由乙方负责处理，不得擅自处理或转移。
二、加工标准：1. 加工过程中，乙方需严格按照甲方提供的不锈钢原料规格和加工要求进行操作，确保加工出的制品符合甲方的要求。
2. 加工完毕后，乙方需进行严格的质量检验，确保不锈钢制品无质量问题，并保证其使用寿命和耐腐蚀性能符合相关标准。
三、加工费用：1. 加工费用由甲方支付给乙方，具体费用双方可在合同签订时商议确定。
2. 如因甲方原料提供不符合规格或加工要求导致加工失败或需重新加工的情况，由甲方承担相应费用。
四、保密条款：1. 双方承诺在合作过程中，不得泄露对方的商业秘密和技术机密，确保合作过程的机密性。
2. 对于加工过程中涉及的技术和工艺，双方需签订保密协议，相关信息不得外泄。
五、违约责任：1. 如因一方违约导致合同无法履行或影响到另一方的利益，违约方应承担相应的赔偿责任。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决或提前终止合同，但需书面通知对方。
六、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至加工完毕并交付客户之日终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并另行签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为不锈钢制品加工合同书，双方需遵守合同内容进行合作，确保加工质量和交付时间。
钢模板支模承包合同3篇
钢模板支模承包合同3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方的钢模板支模工程承包给乙方一事，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：钢模板的支模工作，包括但不限于模板的制作、安装、拆除、维护等。
二、承包方式1. 本工程采用包工包料的方式，由乙方负责提供支模所需的全部材料和设备，并承担所有施工工作。
2. 乙方需按照甲方的施工计划和要求进行施工，确保工程质量和进度。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日3. 乙方应根据合同工期要求，编制施工计划并严格执行，确保按期完成施工任务。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定价格，包括人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方在工程竣工并验收合格后，按照合同约定支付工程款项。
具体支付方式为：______。
五、工程质量和验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并通知甲方进行验收。
3. 甲方应在收到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
六、安全施工1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场管理，确保施工安全。
2. 乙方需对施工人员进行安全教育，防止安全事故的发生。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任和损失。
七、违约责任1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
李培伟、庞京爱民间借贷纠纷二审民事判决书
李培伟、庞京爱民间借贷纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】山东省临沂市中级人民法院【审理法院】山东省临沂市中级人民法院【审结日期】2020.12.25【案件字号】（2020）鲁13民终3961号【审理程序】二审【审理法官】赵凤金申慧雁赵修娜【审理法官】赵凤金申慧雁赵修娜【文书类型】判决书【当事人】李培伟;庞京爱;王宏涛【当事人】李培伟庞京爱王宏涛【当事人-个人】李培伟庞京爱王宏涛【代理律师/律所】历运红、明亮山东保亿律师事务所;崔广全山东正诚信律师事务所【代理律师/律所】历运红、明亮山东保亿律师事务所崔广全山东正诚信律师事务所【代理律师】历运红、明亮崔广全【代理律所】山东保亿律师事务所山东正诚信律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】李培伟【被告】庞京爱;王宏涛【本院观点】证据1系孔祥玲关于其银行卡交易明细的说明，陈述内容与一审基本一致，与其银行卡流水相对应。
依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条关于“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查”的规定，本院二审诉讼过程中仅针对李培伟的上诉请求范围进行审查，对于双方当事人未提出上诉的问题不予审查。
【权责关键词】完全民事行为能力撤销合同证人证言证据不足新证据关联性合法性质证证明责任（举证责任）财产保全诉讼请求维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条关于“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查”的规定，本院二审诉讼过程中仅针对李培伟的上诉请求范围进行审查，对于双方当事人未提出上诉的问题不予审查。
针对双方在二审中的诉辩主张，本案争议的主要焦点问题是：一、李培伟主张被上诉人亲属王祥立向其借款13万元证据是否充分；二、被上诉人庞京爱、王宏涛是否应当承担还款责任。
关于焦点一，《最高人民法院关于适用的解释》第一百零八条规定，对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。
钢模板合同书
钢模板合同书合同编号， [编号]甲方， [甲方名称]地址， [甲方地址]联系方式， [联系方式]乙方， [乙方名称]地址， [乙方地址]联系方式， [联系方式]鉴于甲方拥有钢模板资源，乙方有意向租赁并使用该钢模板，双方经协商一致，达成以下合同：第一条租赁内容。
甲方同意将钢模板出租给乙方使用，租赁期限为 [租赁期限]，具体租赁数量和规格详见附件《钢模板清单》。
第二条租金及支付方式。
1. 乙方应按照租赁合同约定的数量和规格支付租金，租金标准为 [租金标准]，支付方式为 [支付方式]。
2. 租金支付时间为每月的 [支付时间]，乙方应在每月 [支付时间] 前将当月租金支付至甲方指定账户。
第三条使用及维护。
1. 乙方在使用钢模板时，应按照相关规定进行正确使用，并保证不损坏钢模板。
2. 乙方应负责对钢模板进行定期检查和维护，确保钢模板的正常使用和安全性。
第四条违约责任。
1. 若乙方未按时支付租金，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金标准为逾期未支付租金金额的 [违约金比例]。
2. 若乙方在使用钢模板过程中造成损坏，乙方应承担修复或赔偿责任。
第五条合同解除。
1. 在租赁期限届满前，任何一方需提前 [提前解除期限] 提出书面解除合同的申请，经双方协商一致后可解除合同。
2. 发生不可抗力因素导致无法继续履行合同的，双方可协商解除合同。
第六条其他。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，____ 年 ____ 月 ____ 日。
附件，钢模板清单。
以上为钢模板合同书范本，如有需要，可根据实际情况进行修改和定制。
民事反诉状
民事反诉状反诉原告（本诉被告）：×××法定代表人：×××联系方式：×××住所地：×××反诉被告（本诉原告）：×××法定代表人：×××联系方式：×××住所地：×××反诉请求：1、请求人民法院判决反诉被告承担延迟交货违约责任，并向反诉原告支付违约金24万元；2、请求人民法院判决反诉被告向反诉原告赔偿损失3万元；2、诉讼费用由反诉被告承担。
事实与理由：2017年3月，反诉原告与反诉被告签订《钢模板定做加工合同》，后反诉原告工作人员通过微信通知反诉被告陆续进场，反诉原告在2017年5月26日验收时发现定作的货物存在质量问题，反诉被告即拉回重做，反诉被告于2017年6月10日方才做好交货，反诉被告因质量问题交货时间比原计划延迟了15天，严重影响了有效生产时间，按照合同约定应当承担延迟交货的违约责任。
后反诉原告在使用模板浇筑第一批梁板过程中，工程监理于2017年6月29日发文指出反诉被告重做后的货物仍然存在质量问题不能继续使用并明文要求更换模板供应商，因此反诉原告不得不重新找到另外一家供应商定做了3套T梁模板，前后耽误工期近20天，导致反诉原告在业主考核中被处罚。
反诉被告延迟交货，又因质量问题给反诉原告造成损失，按照合同约定和法律规定应当承担相应的责任。
为此，特向人民法院提起反诉，望判如所请。
此致×××人民法院反诉人：××××××年×××月×××日。
钢模板工人包工合同
钢模板工人包工合同甲方（委托方）：（单位名称）乙方（承包方）：（个人姓名）为明确双方权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同标的甲方委托乙方在（具体工地地址）对钢模板工程进行施工，具体工程内容包括（工程范围）。
乙方应按照约定时间和质量要求完成工程。
二、工程期限工程开始时间为（具体日期），预计工期为（时间段）。
如有特殊情况需延期施工，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延期。
三、工程报酬1. 乙方应在工程完工验收合格后，按照甲方支付的工程款项进行结算。
工程款项为（具体金额）元。
2. 如工程出现质量问题或未按合同要求完成工程，甲方有权拒绝支付工程款项。
3. 工程款项支付方式为（一次性/分期支付）。
四、工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，保证工程质量符合要求。
2. 工程完工后，乙方应接受甲方的验收，如发现质量问题需及时整改。
五、安全保障1. 乙方应配备相应的安全设备和防护用具，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，并向甲方及相关部门报告。
六、违约责任1. 乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。
2. 如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的经济赔偿责任。
七、争议解决1. 双方发生争议应友好协商解决，协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁地点为（具体地点），仲裁语言为中文。
八、其他事项1. 本合同一式（份），双方各执（份），经双方签字盖章后生效。
2. 本合同自（具体日期）起生效，至工程完成验收之日终止。
甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：签订日期：（以下空白，用于补充其他约定事项）。
加工钢模板购销合同
加工钢模板购销合同合同编号：_______甲方（卖方）：_______地址：_______联系电话：_______乙方（买方）：_______地址：_______联系电话：_______根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出售钢模板给乙方，乙方购买钢模板的事宜，达成如下协议：第一条：产品名称、规格、数量及价格1.1 产品名称：_______1.2 产品规格：_______1.3 产品数量：_______1.4 产品单价：人民币_______元/_______，合计人民币_______元。
第二条：交付及验收2.1 甲方应在合同签订后_______个工作日内，将货物运输至乙方指定的地点。
2.2 乙方应按照合同约定的数量和质量要求对货物进行验收，如对货物有异议，应在验收合格后_______个工作日内向甲方提出书面异议。
第三条：付款方式及时间3.1 乙方应按照合同约定的数量和价格，向甲方支付货款。
3.2 乙方支付货款的方式为：_______。
3.3 乙方应于合同签订后_______个工作日内，向甲方支付货款总额的_______%。
第四条：售后服务4.1 甲方应对售出的产品提供_______个月的质保期。
4.2 在质保期内，如产品出现质量问题，甲方应负责免费维修或更换。
第五条：违约责任5.1 如甲方未按照约定时间、数量交付货物，应向乙方支付违约金，违约金为货款总额的_______%。
5.2 如乙方未按照约定时间支付货款，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。
第六条：争议解决6.1 因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条：其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。
甲方（卖方）：_______乙方（买方）：_______签订日期：_______年_______月_______日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
钢模板制作加工合同
定做方：（简称甲方）：西久公路拉脊山隧道工程一合同段项目部
地址：西宁市湟中县上新庄镇收费站前行500米
承揽方：（简称乙方）：
地址：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲方委托乙方加工制作30mT梁钢模板，经双方协商，特定立本合同。
第一条：定做模板的品名、数量、价格
1、品名：30mT梁
2、数量：中梁2套，边梁半套；相关配件。
3、每吨单价：元/T（不得随市场原材料价格变动，而调整单价）第二条：质量要求与技术标准
1、乙方根据甲方提供的工程施工图纸，绘制钢模板加工图，经甲方委
托技术人员审核签字后，开始加工制作。
2、甲方提出的模板加工标准符合国家标准规范及技术要求，甲方指定
面板厚度（面板采用6mm热轧钢板）、肋筋型号（根据相关计算采用不大于7.5#等边角钢,板厚6mm），并以此作为加工及验收标准。
乙方应根据甲方要求提供相应的材质报告书。
第三条：工期要求、计量与运输方式
1、工期：30mT梁模板于2008年4月15日前将一套中模，半套边模
运至施工现场，剩余部分在随后的15个工作日内运至施工现场。
2、重量确认以施工现场实际过磅重量为准。
3、运输方式：汽车运输至甲方工地，运费由甲、乙方各承担50%。
第四条：验收方法及标准
1、按合同规定的加工标准进行验收。
2、验收中如发现几何尺寸、质量等存在问题，乙方负责技术处理，以
达到验收标准。
3、加工完毕后，甲方来人到厂同乙方技术人员共同复检确认加工数
量，并在交接单上签字后乙方开始运输。
第五条：结算及付款方式
1.本合同签订后，甲方于3日内付给乙方材料预付款万元（大
写）。
2.甲方厂内验收后，在所有模板运至工地后15日内结算工程款，付到
90％，余款在模板全部交付使用后3个月内支付。
第六条：其他事项
1、模板运到甲方工地后，乙方派一名技术工人到工地协助指导甲方试
拼，甲方负责安排乙方人员的食宿及工作条件。
在以后3个月内模板使用过程中，若有因乙方设计、制作引起的缺陷，乙方派人进行现场维修。
2、现场试拼装时，其用工、吊装及常用工具、焊条、乙炔、氧气等由
甲方承担。
第七条：违约责任
1.乙方违约责任：因乙方原因未按本合同规定的质量、工期支付模板所
造成的直接损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方违约责任：未按本合同规定，中途变更定作物的数量、规格及质
量要求，未按合同要求付款，由此而造成乙方的经济损失由甲方负责赔偿。
第八条：纠纷处理
1、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，由双方签字盖章后生效。
如有争议，由双方友好协商解决，如协商不成，由甲方所在地法院裁定。
定做方（甲方）承揽方（乙方）：
代表：代表：
电话：电话：
传真：传真：
名称：
开户行：
账号：
年月日 . .。