最新整理工程付款方式范本工程合同付款方式范本.docx

合集下载

工程合同的付款方式范本

工程合同的付款方式范本

工程合同的付款方式范本一、预付款甲方应在合同签订后的5个工作日内支付乙方预付款,金额为合同总额的30%。

该预付款将用于乙方采购原材料和启动工程项目。

二、进度款1. 乙方完成工程量的20%后,应向甲方提出书面申请,甲方在确认工程进度无误后,于15个工作日内支付相应进度款,金额为合同总额的20%。

2. 当工程进度达到50%时,乙方应再次提交书面申请,甲方确认后,于15个工作日内支付第二笔进度款,金额同样为合同总额的20%。

3. 工程进度达到80%时,乙方需按照相同程序申请第三笔进度款,金额为合同总额的20%。

三、竣工款工程项目完工并经过甲方验收合格后,乙方应提交完整的竣工报告及相关材料清单。

甲方在确认无误后,于30个工作日内支付剩余的合同总额10%作为竣工款。

四、质保金为确保工程质量,乙方需在竣工款中扣除合同总额的5%作为质保金。

质保期为一年,质保期满且无质量问题,甲方无息返还质保金给乙方。

五、违约责任若甲方延迟支付任何一期款项超过30个工作日,应按未付款项的日千分之五支付违约金;若乙方工程延期或存在质量问题,应按合同规定承担相应违约责任。

六、其他事项双方应根据实际情况协商确定具体的支付方式和时间,如银行转账、支票等,并确保所有支付行为有合法有效的凭证。

以上范本仅供参考,实际工程合同的付款方式应根据项目特点、双方协商以及相关法律法规来确定。

在签订合同时,甲乙双方都应仔细阅读合同条款,确保理解并同意所有内容,以保障双方的合法权益。

在实际操作中,工程合同的付款方式应充分考虑到项目的复杂性、周期长度、资金流动性等因素,合理设置付款节点和比例,以确保工程顺利进行。

同时,合同中的付款条款应当明确具体,避免因模糊不清而引发争议。

工程合同范文付款

工程合同范文付款

工程合同范文付款在工程项目的实施过程中,甲方(业主)与乙方(承包商)之间的合作关系是基于双方共同签订的工程合同而建立的。

为了确保工程顺利进行,避免因付款问题导致的纠纷,合同中应详细规定付款的相关条款。

以下是一个工程合同付款条款的范本,供参考之用:一、付款方式1. 本工程款项的支付方式为银行转账,乙方应在每次付款前向甲方提供相应金额的正规发票。

2. 所有款项均以人民币结算。

二、付款条件1. 预付款:甲方在合同签订后7个工作日内支付给乙方预付款,金额为工程总价的10%。

2. 进度款:根据工程进度,乙方按月提交工程进度报告并附上相关证明材料,经甲方确认后,按照合同约定的比例支付进度款。

3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的全部竣工文件且无异议的情况下,支付至工程总价的95%。

4. 质保金:剩余的5%作为质保金,在质保期(通常为一年)满后无质量问题,甲方一次性支付给乙方。

三、付款时间1. 预付款:在合同生效后的5个工作日内支付。

2. 进度款:甲方在收到乙方进度报告及证明文件后的15个工作日内支付。

3. 竣工款:在工程竣工验收合格后的30个工作日内支付。

4. 质保金:在质保期满后的30个工作日内支付。

四、延迟支付1. 如甲方未能在约定时间内完成付款,应按照未付款项的千分之五每日向乙方支付违约金。

2. 如因乙方原因导致甲方延迟付款,甲方不承担违约责任。

五、其他事项1. 双方应保持沟通渠道畅通,任何一方变更联系方式应及时书面通知对方。

2. 本合同项下的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

工程付款方式合同范本通用

工程付款方式合同范本通用

工程付款方式合同范本通用甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲方拟委托乙方进行_______工程的建设,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就工程款项的支付方式达成如下协议:一、合同金额本工程的总合同金额为人民币(大写)_____________元(¥__________)。

二、付款方式1. 预付款:甲方需在合同签订后_____日内支付合同总金额的_____%作为预付款给乙方,即人民币(大写)_____________元(¥__________)。

2. 进度款:乙方应根据实际完成的工程量,按月向甲方提出进度款支付申请。

甲方在收到乙方的进度款申请后,应在_____日内审核并支付相应的进度款。

3. 结算款:工程完工并经甲方验收合格后,乙方应提交完整的竣工结算报告。

甲方在收到报告后_____日内完成审核,并在确认无误后支付剩余的工程款项。

三、违约责任如甲方未按照约定时间支付工程款项,应按逾期金额每日万分之____的比例支付违约金;如乙方未能按合同约定完成工程进度或质量要求,应承担相应的违约责任。

四、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

3. 因本合同引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交______仲裁委员会进行仲裁。

五、附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):_____________ 日期:____年____月____日乙方(签字):_____________ 日期:____年____月____日以上合同范本仅供参考,具体条款应根据实际情况和项目需求进行调整。

在签订合同时,务必详细阅读并理解所有条款,必要时可寻求法律专业人士的帮助,以确保合同的合法性和有效性。

工程合同约定付款方式

工程合同约定付款方式

工程合同约定付款方式工程项目的成功实施,离不开资金的支持。

为了保证工程顺利进行,甲方(业主)与乙方(承包商)应在合同中明确约定付款方式。

以下是一份标准的工程合同约定付款方式范本,旨在为甲乙双方提供清晰的支付指南。

一、预付款1. 乙方在合同签订后,甲方应支付合同总金额的【具体百分比】%作为预付款。

2. 预付款支付条件包括但不限于:乙方提交了履约保证金、施工组织设计经甲方审核批准等。

3. 预付款将在工程进度款中分期抵扣,直至全部抵扣完毕。

二、进度款1. 进度款按月支付,根据实际完成的工程量计算。

2. 乙方需每月向甲方提交工程进度报告,并附上相应的证明材料,如现场照片、监理确认书等。

3. 甲方在收到进度报告后的【具体时间】个工作日内完成审核,并在审核通过后的【具体时间】个工作日内支付进度款。

4. 进度款的支付比例为当期完成工程量的【具体百分比】%。

三、竣工结算款1. 工程竣工验收合格后,乙方应提交完整的竣工结算资料。

2. 甲方在收到竣工结算资料后的【具体时间】个工作日内完成审核,并与乙方进行结算。

3. 结算完成后,甲方应在【具体时间】个工作日内支付剩余的工程款项,扣除已支付的预付款和进度款。

四、质保金1. 为确保工程质量,甲方有权从最后一笔进度款或竣工结算款中扣除【具体百分比】%作为质保金。

2. 质保金将在质保期【具体时间】满后无息退还给乙方,前提是没有出现质量问题。

五、违约责任1. 如甲方逾期支付工程款项,应按未付款项的【具体百分比】%支付违约金。

2. 如乙方未能按照合同约定完成工程进度,应按延误部分的合同金额支付违约金。

六、其他约定1. 双方应遵守国家有关法律法规,确保资金安全、合法使用。

2. 本合同项下的任何变更或补充,均需以书面形式确认,并作为本合同不可分割的一部分。

以上范本仅供参考,具体的付款方式应根据项目的实际情况和双方协商的结果来确定。

在签订合同时,甲乙双方应详细阅读并理解合同条款,确保合同的公正性和合理性。

工程施工付款方式文本(3篇)

工程施工付款方式文本(3篇)

第1篇一、前言为确保工程施工项目的顺利进行,保障各方权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合本项目的实际情况,特制定本工程施工付款方式文本。

二、付款方式1. 付款比例(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价的10%作为预付款。

(2)工程进度达到合同约定的每个节点,乙方提交相应的工程进度款申请及验收报告,甲方按照以下比例支付工程进度款:1)主体结构完成30%时,支付该部分工程总价的30%;2)主体结构完成60%时,支付该部分工程总价的30%;3)主体结构完成90%时,支付该部分工程总价的30%;4)工程竣工验收合格后,支付该部分工程总价的10%。

2. 付款时间(1)预付款:合同签订后15个工作日内支付。

(2)工程进度款:按照合同约定的节点,在工程进度达到相应比例后,乙方提交申请及验收报告,甲方在收到申请后10个工作日内支付。

(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算报告,甲方在收到报告后30个工作日内支付。

3. 付款方式(1)甲方应按照约定的付款方式,通过银行转账或现金支付给乙方。

(2)乙方应在收到付款后及时向甲方开具等额的增值税专用发票。

三、违约责任1. 甲方未按约定支付工程进度款,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日千分之五计算,自应付款之日起至实际付款之日止。

2. 乙方未按约定提交工程进度款申请及验收报告,应向甲方支付违约金,违约金按每日千分之五计算,自应付款之日起至实际提交之日止。

四、其他1. 本付款方式文本为本工程施工项目的付款依据,如与合同约定不一致,以合同约定为准。

2. 本付款方式文本未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

3. 本付款方式文本自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________日期:____________备注:本付款方式文本一式两份,甲乙双方各执一份。

第2篇一、概述工程施工付款方式是指在工程实施过程中,建设单位与施工单位之间按照约定的比例、时间节点和支付方式进行的资金支付。

工程合同内的付款方式范本

工程合同内的付款方式范本

工程合同内的付款方式范本
第一部分:预付款
1. 甲方应在合同签订后五个工作日内支付乙方预付款,金额为合同总价的10%。

该预付款将在后续进度款中按比例扣回。

2. 预付款的支付是为了确保乙方能够顺利采购材料并启动工程。

第二部分:进度款
1. 乙方应根据合同约定的工程进度表,分阶段向甲方申请进度款。

2. 每次申请进度款时,乙方需提交详细的工程进度报告,并附上相应的证明材料。

3. 甲方在收到进度款申请后的十个工作日内完成审核,并在确认无误后的五个工作日内支付相应款项。

4. 进度款的支付比例根据实际完成的工作量来确定,但总体不超过合同总价的80%。

第三部分:结算款
1. 工程完工后,乙方应提交完整的竣工报告及相关验收文件。

2. 甲方在验收合格后的三十个工作日内完成最终结算,并支付剩余的合同款项(扣除已支付的预付款和进度款)。

3. 如有任何质量争议,应按照合同约定的质量标准和解决争议的程序进行处理。

第四部分:逾期支付
1. 如甲方未能在约定时间内完成付款,应按照未付款项的千分之五每日支付违约金。

2. 乙方有权在甲方逾期支付超过约定天数后暂停工程进度,直至款项得到支付。

第五部分:其他条款
1. 所有支付均应通过银行转账进行,并注明款项用途。

2. 双方应保留所有支付记录,以备未来查证。

3. 本合同的所有款项均不含增值税,增值税由乙方另行承担。

以上范本仅供参考,实际合同中的付款方式应根据项目的具体情况和双方的协商结果来确定。

在签订合同时,务必详细阅读并理解所有条款,必要时可咨询法律专业人士,以保护自己的权益。

工程施工合同付款方式范本

工程施工合同付款方式范本

工程施工合同付款方式范本根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,就本工程施工合同付款方式达成如下协议:一、付款方式1. 甲方向乙方支付工程总价款的 %作为预付款,乙方收到预付款后方可开始施工。

预付款的支付时间、金额和方式在合同专用条款中约定。

2. 乙方按照工程进度完成一定比例的工程量后,甲方向乙方支付相应比例的工程进度款。

工程进度款的支付比例、支付时间、金额和方式在合同专用条款中约定。

3. 工程完成后,甲方向乙方支付剩余的工程价款。

剩余工程价款的支付时间、金额和方式在合同专用条款中约定。

4. 双方可以在合同专用条款中约定其他付款方式,如成本加酬金、固定价格、可调价格等。

二、付款条件1. 乙方按照合同约定完成工程,并按照甲方的要求提供相关工程资料和验收报告。

2. 工程验收合格,并取得甲方出具的验收合格证书。

3. 乙方履行合同中的其他付款条件,如提供发票、办理相关手续等。

三、付款期限1. 预付款的支付期限在合同专用条款中约定。

2. 工程进度款的支付期限在合同专用条款中约定。

3. 剩余工程价款的支付期限在合同专用条款中约定。

四、付款方式的具体操作1. 甲方根据乙方的工程进度和质量情况,按照合同约定向乙方支付相应的工程价款。

2. 甲方按照合同约定时间和方式向乙方支付工程价款,如通过银行转账、现金支付等。

3. 乙方提供合法的发票和收据,甲方按照约定时间和方式支付工程价款。

五、违约责任1. 如果甲方未按照约定时间和方式支付工程价款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金的具体金额和计算方式在合同专用条款中约定。

2. 如果乙方未按照约定时间和质量要求完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的具体金额和计算方式在合同专用条款中约定。

六、争议解决1. 对于合同的履行、解释及争议解决,双方应首先通过友好协商解决。

2. 如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

工程类合同付款方式

工程类合同付款方式

工程类合同付款方式让我们来看一个标准的工程类合同付款方式范本:工程合同付款方式范本一、预付款:甲方需在合同签订后5个工作日内支付给乙方合同总金额的10%作为预付款。

二、进度款:剩余款项按照以下比例和条件支付:a. 当工程完成基础施工时,甲方应支付合同总金额的20%。

. 主体结构封顶后,甲方应支付合同总金额的40%。

c. 竣工验收合格后,甲方应支付合同总金额的20%。

d. 保修期满且无质量问题确认后,支付剩余10%。

三、结算方式:每次付款前,乙方需提供相应阶段的有效完工证明及合法税务发票给甲方审核无误后,方可进行支付。

四、延迟支付:如甲方未能按合同约定时间支付相关款项,应按未付款项每日万分之五支付违约金。

五、质保金:为确保工程质量,甲方将在最后一笔付款中暂扣5%作为质保金,质保期为两年。

质保期满后,如工程无质量问题,甲方无条件返还质保金。

我们对该范本进行分析:该付款方式范本体现了分阶段支付的原则,即根据工程进度的不同阶段来设定不同的付款节点。

这种方式有助于保证工程的顺利进行,同时也给予了乙方一定的资金流动性。

例如,预付款的设置是为了确保乙方有足够的启动资金进行工程前期准备;而随着工程进展到不同的关键节点,如基础施工完成、主体结构封顶等,相应的进度款则可以保障乙方按计划推进工程。

另外,结算方式中要求提供完工证明和税务发票,这是为了确保甲方能够对所付款项进行核验,避免因工程质量或税务问题导致的后续纠纷。

至于延迟支付的条款,则是对甲方的一种约束,通过设定违约金来促使其按时支付款项,保护乙方的合法权益。

质保金的设立则是为了确保工程在质保期内的质量,如果出现问题,乙方有责任进行修复或赔偿,这在一定程度上也提高了乙方对工程质量的重视程度。

总体而言,这份工程类合同付款方式范本在保障双方权益的同时,也强调了合理分配风险和激励双方履约的重要性。

在实际操作中,根据具体项目的特点和双方的谈判情况,相关比例和条款可能会有所调整,但基本框架通常不会有太大变动。

工程付款方式合同5篇

工程付款方式合同5篇

工程付款方式合同5篇篇1甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方将工程承包给乙方施工,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程内容:_________4. 工程造价:_________二、付款方式1. 银行转账:乙方需提供公司账户信息,甲方将款项转入乙方公司账户。

2. 支票支付:甲方可向乙方开具支票,乙方在收到支票后需进行签收确认。

3. 现金支付:甲方可将款项以现金形式直接支付给乙方,乙方需出具收据。

具体付款时间节点如下:1. 预付款:合同签订后,甲方需向乙方支付合同总金额的_____%,即_____元。

预付款到位后,乙方开始着手准备施工。

2. 中期款:施工进行到中期时,甲方需向乙方支付合同总金额的_____%,即_____元。

中期款到位后,乙方需继续施工,并确保施工质量。

3. 尾款:施工完成后,甲方需向乙方支付合同总金额的剩余部分,即_____元。

尾款支付后,乙方需提交竣工报告和相关资料。

三、违约责任1. 若甲方未按照合同约定时间向乙方付款,则视为甲方违约。

甲方需向乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的_____%。

2. 若乙方未按照合同约定时间完成施工任务,则视为乙方违约。

乙方需向甲方支付违约金,违约金金额为合同总金额的_____%。

3. 若因一方违约导致合同无法继续履行,则另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的法律责任。

四、其他约定事项1. 甲方需确保施工场地的安全,并提供必要的安全保障措施。

乙方在施工过程中需注意安全施工,确保施工人员的人身安全。

2. 乙方需提供详细的施工进度计划和施工日志,以便甲方随时了解施工情况。

甲方也可对施工过程进行监督。

3. 合同签订后,双方需共同遵守合同条款,不得擅自更改或解除。

工程施工付款方式范文(3篇)

工程施工付款方式范文(3篇)

第1篇一、前言在工程施工过程中,付款方式的选择对于保证工程顺利进行、维护合同双方的合法权益具有重要意义。

本文旨在根据我国相关法律法规和工程实践,对工程施工付款方式进行详细阐述,为合同双方提供参考。

二、工程施工付款方式概述1. 付款方式分类根据付款方式的不同,工程施工付款方式可分为以下几种:(1)分期付款:指在工程实施过程中,根据工程进度分阶段支付工程款。

(2)预付款:指在工程开工前,发包人向承包人支付一定比例的工程款。

(3)竣工结算款:指工程竣工后,根据竣工结算价支付给承包人的工程款。

(4)质保金:指在工程竣工后,为保证工程质量,发包人预留一定比例的工程款。

2. 付款方式选择原则(1)遵循公平、公正、公开的原则。

(2)考虑工程特点、合同约定和双方意愿。

(3)确保工程顺利进行,维护合同双方的合法权益。

三、工程施工付款方式具体内容1. 分期付款(1)付款阶段:根据工程进度,将工程划分为若干阶段,如基础阶段、主体结构阶段、装饰装修阶段等。

(2)付款比例:根据工程特点和合同约定,确定各阶段的付款比例。

(3)付款时间:各阶段工程完成后,承包人向发包人提交付款申请,发包人在规定时间内支付相应款项。

2. 预付款(1)预付款比例:一般不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%。

(2)支付时间:合同签订后,承包人向发包人提交预付款申请,发包人在规定时间内支付预付款。

3. 竣工结算款(1)结算依据:根据竣工结算价,扣除质保金和已付款后的金额。

(2)支付时间:工程竣工验收合格后,承包人向发包人提交结算申请,发包人在规定时间内支付竣工结算款。

4. 质保金(1)质保金比例:一般不低于合同金额的5%,不高于合同金额的10%。

(2)支付时间:工程竣工验收合格后,承包人向发包人提交质保金申请,发包人在规定时间内支付质保金。

四、工程施工付款方式示例以下为一种常见的工程施工付款方式示例:1. 预付款:合同签订后5日内,发包人向承包人支付合同金额的10%作为预付款。

工程合同付款方式7篇

工程合同付款方式7篇

工程合同付款方式7篇篇1甲方(发包方):XXX乙方(承包方):XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确双方在工程建设过程中的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。

一、工程概况工程名称:XXX工程地点:XXX工程内容:XXX二、付款方式1. 本合同签订后,甲方应向乙方支付工程预付款,预付款金额为合同总价的XX%。

2. 乙方完成工程进度达到XX%时,甲方应向乙方支付工程进度款,进度款金额为合同总价的XX%。

3. 乙方完成工程并经甲方验收合格后,甲方应向乙方支付工程结算款,结算款金额为合同总价的XX%。

4. 甲方每次付款前,乙方应提供等额的正规发票,否则甲方有权顺延付款时间。

5. 甲方通过银行转账的方式向乙方支付款项,乙方开户行信息如下:XXX银行XXX支行,账户名称:XXX,账号:XXX。

三、双方权利和义务1. 甲方应按照本合同约定的时间和金额向乙方支付款项,确保工程顺利进行。

2. 乙方应按照合同约定的时间和质量完成工程建设,确保工程符合设计要求和标准。

3. 乙方在收到甲方支付的款项后,应合理使用和管理资金,确保专款专用。

4. 双方应积极配合,共同解决工程建设过程中遇到的问题和困难。

四、违约责任1. 甲方未按照本合同约定的时间和金额向乙方支付款项,应承担违约责任,并赔偿因此给乙方造成的损失。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成工程建设,应承担违约责任,并赔偿因此给甲方造成的损失。

3. 双方在履行本合同过程中,如因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。

五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商的方式解决。

协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 双方在履行本合同过程中,应严格遵守国家的法律法规,不得有任何违法违规行为。

工程款合同付款方式

工程款合同付款方式

工程款合同付款方式在工程项目的实施过程中,合理的付款方式能够保障施工单位的资金流转,同时也能激励其按质按量完成工程任务。

以下是一个标准的工程款合同付款方式范本,它将帮助双方明确款项的支付流程和条件。

【工程款合同付款方式范本】甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方就________项目(以下简称“本工程”)的建设达成合作意向,现就本工程的付款方式约定如下:一、预付款1. 甲方在本合同签订后_____日内,向乙方支付预付款,金额为合同总价的_____%。

2. 预付款的支付条件为乙方提供等额的银行保函或其他形式的履约保证金。

二、进度款1. 乙方应根据合同约定的工程进度,分阶段向甲方申请进度款支付。

2. 每次申请进度款时,乙方需提交工程进度报告及相关证明材料,甲方在核实无误后_____日内支付相应款项。

3. 进度款的支付比例根据实际完成的工程量确定,但不得超过合同总价的_____%。

三、竣工款1. 工程竣工验收合格后,乙方应向甲方提交完整的竣工结算报告。

2. 甲方在收到竣工结算报告后的_____日内完成审核,并在确认无误后支付剩余的工程款项。

3. 竣工款的支付应扣除已支付的预付款、进度款以及合同约定的任何扣款。

四、质保金1. 乙方应在竣工款中预留合同总价的_____%作为质保金。

2. 质保金在质保期结束后无质量问题的情况下,全额退还给乙方。

五、违约责任1. 如甲方未按照约定支付工程款,应按逾期金额的日千分之____支付违约金。

2. 如乙方未能按合同约定完成工程进度或质量要求,应承担相应的违约责任。

六、其他1. 本合同项下的任何变更或补充,均需双方协商一致并以书面形式确认。

2. 本合同的解释权及争议解决方式,按照中华人民共和国相关法律法规执行。

以上范本仅供参考,具体条款应根据实际情况和双方协商的结果进行调整。

在签订合同时,务必确保条款的明确性和可操作性,以避免未来可能出现的纠纷。

付款方式工程合同范本

付款方式工程合同范本

付款方式工程合同范本一、工程名称及内容1. 工程名称:__________(工程名称)2. 工程内容:__________(简要描述工程内容)二、工程总价及付款方式1. 工程总价:人民币 __________ 元(大写:_________________________元整)2. 付款方式:(1)预付款:甲方在本合同签订后7日内支付乙方预付款人民币 __________ 元(大写:_________________________元整),作为乙方启动工程的资金。

(2)进度款:乙方按照工程进度分阶段提交验收报告,甲方在验收合格后7日内支付乙方进度款,具体付款比例如下:a. 工程完成30%时,支付进度款人民币 __________ 元;b. 工程完成60%时,支付进度款人民币 __________ 元;c. 工程完成90%时,支付进度款人民币 __________ 元。

(3)尾款:工程全部完成后,乙方提交验收报告,甲方在验收合格后7日内支付乙方尾款人民币 __________ 元(大写:_________________________元整)。

三、工程期限1. 工程期限:本工程自甲方支付预付款之日起,至工程全部完成并验收合格止,共计__________日。

2. 若因甲方原因导致工程延期,甲方应支付乙方相应的延期费用。

四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关法律法规及行业标准,保证工程质量。

2. 工程验收合格标准:__________(具体验收标准)3. 验收不合格的处理:乙方应在验收不合格后的7日内进行整改,直至验收合格。

五、违约责任1. 甲方违约:甲方未按照约定支付预付款、进度款或尾款,每逾期一日,应支付乙方违约金人民币 __________ 元。

2. 乙方违约:乙方未按照约定完成工程,每逾期一日,应支付甲方违约金人民币__________ 元。

六、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。

付款方式工程合同范本

付款方式工程合同范本

付款方式工程合同范本合同双方:甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:一、付款阶段及比例1. 预付款:在本合同签订后[具体天数]日内,甲方支付工程总价款的[X]%作为预付款,乙方收到预付款后应立即启动工程施工。

2. 进度款:按照工程进度分阶段支付,具体如下:当工程完成[具体阶段 1]进度的[X]%时,经甲方验收合格后,甲方支付工程总价款的[X]%;当工程完成[具体阶段 2]进度的[X]%时,甲方支付工程总价款的[X]%;依此类推,直至工程竣工验收合格且结算完成。

3. 竣工验收款:工程竣工验收合格且结算完成后,甲方支付工程总价款的[X]%。

4. 质量保证金:预留工程总价款的[X]%作为质量保证金,质量保证金的返还按照相关约定执行,一般在质保期届满后无质量问题时予以返还。

二、付款条件1. 乙方每次申请付款时,应向甲方提交符合要求的付款申请报告、工程进度报告、验收证明等相关资料,确保付款申请的真实性和合理性。

2. 工程进度应符合合同约定的进度计划,经甲方或甲方委托的监理单位验收合格后方可申请相应阶段的进度款。

3. 工程质量应符合国家和行业相关标准,如出现质量问题,乙方应负责整改直至达到合格标准,甲方有权扣除相应的质量保证金用于整改等费用。

三、付款方式1. 银行转账:乙方应提供其合法有效的银行账户信息,甲方将款项转账至该账户。

2. 支票支付:甲方开具支票支付款项,乙方应在支票有效期内到银行办理收款手续。

四、违约责任1. 若甲方未按照约定支付款项,每逾期一日,应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照合同约定的进度、质量等要求履行义务,甲方有权扣除相应的款项或要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失等。

五、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,具有法律效力。

工程合同付款方式合同范本

工程合同付款方式合同范本

工程合同付款方式合同范本合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程项目的付款方式事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:_______二、付款方式2.1 预付款甲方在合同签订后_______日内向乙方支付预付款,预付款金额为合同总价的_______%,即人民币_______元(大写:_______元整)。

2.2 进度款乙方按照工程进度完成相应阶段的工作内容后,甲方按照下列方式支付进度款:(1)乙方完成工程总量的_______%时,甲方支付进度款,支付金额为合同总价的_______%,即人民币_______元(大写:_______元整)。

(2)乙方完成工程总量的_______%时,甲方支付进度款,支付金额为合同总价的_______%,即人民币_______元(大写:_______元整)。

2.3 竣工款乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后,甲方在_______日内向乙方支付竣工款,支付金额为合同总价的_______%,即人民币_______元(大写:_______元整)。

2.4 质保金甲方在支付竣工款的同时,预留合同总价_______%的质保金,即人民币_______元(大写:_______元整)。

质保期满后,如乙方无违约行为,甲方在_______日内一次性无息支付给乙方。

三、乙方收款账户信息账户名称:_______账号:_______开户行:_______四、违约责任4.1 甲方未按约定时间支付款项的,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额_______%的违约金。

4.2 乙方未按照约定完成工程内容的,每逾期一日,应向甲方支付逾期工程金额_______%的违约金。

合同工程款支付方式范文

合同工程款支付方式范文

合同工程款支付方式范文
一、前言
在进行工程项目合作时,双方应明确合同工程款的支付方式,以确保项目的顺利进行。

以下范文范本仅供参考,具体条款应根据双方的实际情况进行调整。

二、合同工程款支付方式
1. 预付款:甲方应在合同签订后支付乙方一定比例的预付款,用于乙方购买原材料、设备等。

预付款的比例和支付时间应在合同中明确规定。

2. 进度款:乙方按照合同约定的工程进度完成相应阶段的工作后,甲方应支付乙方相应的进度款。

进度款的支付比例和时间应在合同中明确规定。

3. 竣工款:乙方完成全部工程并经过甲方验收合格后,甲方应支付乙方剩余的工程款。

竣工款的支付时间和条件应在合同中明确规定。

4. 质量保证金:甲方应在支付完竣工款后的一定期限内,保留一定比例的质量保证金。

在保修期内,如发现工程质量问题,乙方应及时进行整改。

保修期满后,甲方应支付乙方剩余的质量保证金。

5. 违约金:如甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款,应向乙方支付违约金。

违约金的计算方法和支付时间应在合同中明确规定。

6. 税收:甲乙双方应按照国家税收法规的规定,承担各自的税收责任。

三、争议解决
如双方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

四、其他事项
1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。

4. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。

五、结语。

工程合同范本付款方式

工程合同范本付款方式

工程合同范本付款方式
一、合同价款及支付方式
1. 本工程合同总价为人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。

(1)预付款:合同签订后,甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款;
(2)进度款:根据工程进展情况,甲方将按[百分比]的比例支付进度款;
(3)竣工款:工程竣工并经甲方验收合格后,支付合同总价的[百分比];
(4)质量保证金:预留合同总价的[百分比]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付。

二、支付时间
1. 预付款:在合同签订后[具体日期]内支付。

2. 进度款:根据工程进度,甲方将在[具体日期]前支付相应款项。

3. 竣工款:在工程竣工验收合格后[具体日期]内支付。

4. 质量保证金:在质保期届满后[具体日期]内支付。

三、发票开具
乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒绝支付款项。

四、银行账户信息
账户名:[乙方公司名称]
开户行:[银行名称]
账号:[银行账号]
五、其他条款
1. 本合同的付款方式应符合国家相关法律法规和甲方的财务制度。

2. 如甲方未按时支付款项,乙方有权采取法律手段追讨欠款及利息。

3. 若因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致甲方无法按时支付款项,双方应协商解决。

六、争议解决
如双方在本合同的履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本工程合同范本付款方式仅供参考,具体条款可根据实际情况进行修改和补充。

在签订合同前,双方应仔细阅读并理解合同条款,确保各方的权益得到充分保障。

工程合同付款方式合同模板

工程合同付款方式合同模板

工程合同付款方式合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!工程合同付款方式合同模板合同编号:[______]甲方(付款方):[全称]乙方(收款方):[全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方向乙方支付工程款项的事宜,达成如下协议:第一条 付款方式1.1 本合同款项支付采用以下第[______]种方式:(1)分期付款:按照工程进度分阶段支付;(2)一次性付款:工程验收合格后一次性支付;(3)其他方式:双方约定的其他支付方式。

1.2 甲方支付乙方工程款项,应按照本合同约定的付款周期和付款比例及时足额支付。

第二条 付款周期和比例2.1 甲方应按照以下第[______]种方式支付工程款项:(1)按工程进度支付:每完成一个阶段的工程,经乙方申报,甲方审核确认后支付相应款项;(2)按时间周期支付:每月/每季度/每半年/每年支付一次,具体支付时间及比例双方约定;(3)其他方式:双方约定的其他支付方式。

2.2 付款比例:双方根据工程实际进度、质量等因素协商确定每阶段的付款比例,但不应低于合同总价款的[______]%。

第三条 付款条件3.1 乙方提交完整的工程进度报告、质量报告、相关发票等资料,经甲方审核无误后支付相应款项。

3.2 乙方应按照合同约定完成工程,如因乙方原因导致工程延期,甲方有权根据实际情况调整付款比例。

3.3 乙方完成工程并经甲方验收合格后,甲方应支付剩余款项。

第四条 付款账户4.1 乙方指定的收款账户信息如下:户名:[______]账号:[______]开户行:[______]4.2 甲方支付款项时,应核实乙方账户信息,确保款项支付到乙方指定账户。

第五条 违约责任5.1 甲方未按照本合同约定支付工程款项的,应支付违约金,违约金为应付款项的[______]%。

工程合同范本付款方式

工程合同范本付款方式

工程合同范本付款方式一、总则本条款旨在明确双方在工程合同履行过程中的付款相关事宜,确保款项的支付有序、合理进行。

二、预付款1. 甲方应在合同签订后[具体天数]内,向乙方支付工程合同总价的[X]%作为预付款。

2. 预付款的支付将作为乙方开展工程前期准备工作的资金保障。

三、进度款支付1. 乙方按照工程进度计划提交阶段性验收申请,经甲方验收合格后,甲方应在[规定天数]内支付相应进度款。

2. 进度款的支付比例根据已完成工程的实际工作量和合同约定的计价方式确定,具体比例在合同中明确约定。

3. 若乙方未按进度计划完成工程任务,甲方有权扣除相应比例的进度款或延迟支付进度款。

四、竣工验收款支付1. 工程竣工并经甲方验收合格后,甲方应在[规定天数]内支付工程合同总价的[X]%作为竣工验收款。

2. 验收合格的标准以双方约定的工程质量标准和验收程序为准。

3. 若在验收过程中发现工程存在质量问题或未达到约定标准,乙方应在甲方规定的整改期限内整改完毕,整改合格后甲方再支付竣工验收款。

五、质保金支付1. 从竣工验收合格之日起,预留工程合同总价的[X]%作为质保金。

2. 质保期一般为[具体期限],质保期内如无质量问题或乙方履行了质保义务,甲方应在质保期届满后[规定天数]内无息支付质保金给乙方。

3. 若在质保期内出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换,直至问题解决,质保金的支付时间相应顺延。

六、付款方式1. 甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的银行账户。

2. 乙方应在每次收到款项后,及时向甲方提供合法有效的发票。

七、违约责任1. 若甲方未按照约定支付款项,每逾期一日,应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照工程进度或质量要求完成工作,甲方有权扣除相应款项或要求乙方承担违约责任。

八、争议解决如双方在付款事宜上发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

最新整理工程付款方式范本-工程合同付款方式范本
工程承包合同付款方式
工程合同付款方式范本2
在建设工程施工合同纠纷案件中,关于工程款的争议占据大多数。

审理工程款纠纷案件的基本思路是确定工程造价和已付款项,查清这两个事实问题,案件基本上就能够迎刃而解。

建设工程造价动辄几千万元乃至上亿元,行业内挂靠施工、垫资施工的情形又普遍存在,所以工程款大多是分数十次乃至上百次支付,付款方式也不尽统一,加之当事人财务管理混乱,查清已支付的工程款数额往往就需要耗费审判人员的大量精力。

特别是在施工过程中当事人之间因发生各种矛盾而导致关系恶化、配合欠缺时,繁重的对账工作只能通过法庭主持完成。

就审判实践所反映的情况来看,工程款主要通过银行账户、承包人有关人员或特定的第三方来支付,也有部分款项是通过以房屋抵偿或与应扣款项相抵销而视为支付。

这些支付方式都不同程度地存在着问题,应当引起承、发包双方的足够重视。

一、直接支付至承包人的指定账户。

发包人将工程款支付至承包人的指定账户,无论是转账、现金汇款还是使用票据,对双方来说都无疑是避免纠纷的最有效方式。

即使付款或收款的凭证不慎遗失,任何一方都可以到银行查询交易记录完成举证,法院也可以通过调查取证查清付款的详细信息。

然而,全部工程款都采用此种方式支付的情况却并不多见,原因在于建筑市场普遍存在着挂靠施工的现象,实际施工人只是借用建筑企业的资质,以其名义签订合同、开具发票和制作施工资料,被挂靠的企业与工程发包人之间实际上并无财务往来。

个别建筑企业为了便于实际施工人承建工程,专门为其设立分公司或单独开设账户,这样虽然在一定程度上可以规范款项往来,但毕竟有以合法形式掩盖非法目的之嫌,并且挂靠双方的本意是令彼此资金独立开
来,而在法律意义上总公司与分公司的财产、债务具有同一性,这对双方而言都增加了很多不可预见的风险。

二、支付给承包人的有关人员。

发包人将工程款直接支付给实际施工人的情形较多。

除了实际施工人以外,承包人的财务人员、现场负责人或委托授权的其他人往往也会收取工程款。

个人收款常见的第一个问题是没有委托授权手续或手续不规范。

有的案件中,虽然发包人能够提供承包人有关人员收款的凭证,但是不能提供收款人的委托手续,或委托手续授权不明,由于施工队伍构成复杂、人员流动性大,根本无法找到收款人进行核实,甚至根本无法得知收款人的身份信息,则增加了发生纠纷的几率。

第二个问题是没有收款凭据或收款凭据不规范。

个人收款,一般是收取现金或票据,然后出具收条、收据或经签字的票据复印件。

如发包人收款后没有出具收条,显然会导致承包人举证困难。

如收款凭据不能如实、完
整地记载收款日期、金额、事由、方式等信息,也容易引发纠纷。

收款日期与实际不符、收款金额大小写不一致、收款事由未明确与工程的关联性等现象在审判实践中都有所反映,但发生几率相对较小。

收款人向发包人出具借条而非收条的情况也时有发生,实际上当事人之间仅存在建设工程施工合同关系,不存在借贷关系,出具借条的真实目的是预收工程款。

但即使通过书面证据只能认定为借款,也可以通过抵销而计入已付的工程款范围。

票据支付引发的纠纷则相对较多,除签发空头支票较为常见外,其他的不规范现象也在案件中有所反映。

一是签发转账支票时不填写收款人。

某建筑企业在向工程分包人签发转账支票时,虽然票据上记载有“不得转让”字样,但该企业并未填写收款人。

经几次流转后,由最后一手自行填写收款人信息后到银行办理转账。

尽管分包人在取得支票时已经在存根上签字,但其声称领取支票后因余额
不足而将支票退还给总包单位。

法院经调查发现,最终的收款人不仅不是支票存根中记载的企业,而且与原、被告也从未发生过业务往来,支票上的内容根本无法如实反映支付情况。

二是转让银行承兑汇票时未进行背书。

在一起案件中,发包人未经背书,就将银行承兑汇票交付给承包人的经办人员,此后汇票多次流转也未背书。

背书内容上反映出的仅是该发包人将支票背书给最终的收款单位,既没有如实反映支票的流转过程,也无法证明支付款项的事实。

三是收取票据的凭证内容有失完整。

由于票据金额较大,流转速度较快,收取票据的凭证对证明款项的支付就十分重要。

一般来说,支票进行第一手流转时需在支票存根上签字,支票的后续流转及汇票的流转则需要另行开具收据。

实践中有的采用收条形式,载明票据编号、金额或附票据复印件;有的采用格式化的收款收据。

在一些收条和收据中,仅记载收取款项的事实,而未载明是采用票据支付的方式,从而引发关于票据与收条或收据是否指向同一笔款项的争议。

为充分发挥票据的功能,避免发生纠纷,使用票据付款时应当力求规范。

三、支付给特定的第三方
在履行合同过程中,发包人需要将一部分工程款支付给第三方,而承包人对此予以认可或应当认可的,同样具有法律上的效力。

1、支付给约定的第三方
发包人和承包人约定将工程款支付给第三方,该第三方通常是债权受让人、材料供应商、施工人员、供水供电单位、审计单位、材料检测单位、规费征收单位等,承包人
对上述第三方负有债务,或发包人按约垫付了本应由承包人支付的费用。

实践中还出现过发包方提前向承包人支付工程款,但基于某种考虑而通过第三方过账的情况。

在双方约定将款项支付给第三方时,没有签订书面协议,或支付的凭
据不完备的情形较多。

有的发包人在代付费用后,并没有证据证明相应费用与工程的关联性。

在一起涉及代付规费的案件中,由于政策原因,发包人在立项后即缴纳了工程规费,而后才与承包人签订合同,但签订合同时规费缴纳标准已作调整,部分规费取消或减少,双方又没有明确此前多缴纳的规费如何处理,因此只能由发包人自行承担。

2、支付给法定的第三方
根据合同相对性原理,发包人一般只应对承包人履行给付工程款的义务。

而最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定,实际施工人可以直接向发包人主张权利,发包人在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

发包人据此向实际施工人支付工程款的,施工单位应予认可。

此外,在转包、分包或挂靠施工的情形下,实际施工人以承包人名义对外所负材料费用、人工费用等债务,符合代理或表见代理特征的,相应债权人可向承包人主张权利,承包人在履行付款义务后,实际施工人也应予以认可。

3、支付给基于其他因素确定的第三方
在实践中,个别的承包人或实际施工人恶意逃避债务,引发集体信访、上访等社会问题。

为了维护社会稳定,保护弱势群体的权益,行政机关或司法机关往往会介入协调,由发包人代为承包人履行相应债务。

发包人代为承包人履行债务后,即对承包人享有无因管理之债权,与工程款债务可作抵销。

常见情形一是垫付工人工资,二是垫付工伤赔偿款。

但发包人垫付款项后,在诉讼过程中承包人通常会对债权人的主体身份、标的及垫付款项的真实性提出异议。

因此,发包人在向第三方支付款项时,首先必须在行政机关、司法机关的组织和协调下进行,不能擅自向第三方付款,更不能直接与第三方进行结算。

其次,必须仔细核实第。

相关文档
最新文档