7程有线数字电视接入网工程合同(58)
有线电视工程施工合同有线电视施工合同：免修版模板范本
有线电视工程施工合同1. 合同背景本合同是由甲方（施工方）与乙方（甲方雇佣的工程师或工程公司）之间的有线电视工程施工合同。
根据双方的协商一致，达成如下条款和条件。
2. 合同内容2.1 项目描述甲方委托乙方进行有线电视工程施工，包括但不限于内容：有线电视网络的设计和布线；有线电视设备的安装和调试；有线电视信号的调试和优化；有线电视网络的维护和保养。
2.2 项目时间双方约定，本项目施工开始日期为合同签署之后的三个工作日，预计施工完成日期为开始日期后的一个月。
2.3 付款方式根据施工进度和乙方提供的工作报告，甲方将按方式进行支付：项目启动时，甲方支付合同总金额的30%作为预付款；施工完成50%工程进度时，甲方支付合同总金额的50%；施工完成100%工程进度时，甲方支付合同总金额的20%。
2.4 变更和延期任何合同变更或项目延期需经双方书面同意。
变更或延期可能导致合同金额的改变，根据具体情况协商解决。
2.5 合同解除在情况下，双方将有权解除合同：一方未履行合同义务，且未在收到书面通知后30天内进行纠正；一方因不可抗力导致无法履行合同义务。
2.6 违约责任任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。
3. 合同条款3.1 保密条款在合同履行期间和终止后，双方应对涉及本合同的商业和技术信息进行保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露相关信息。
3.2 知识产权在本项目中，乙方应确保其所提供的技术或软件不侵犯任何第三方的知识产权。
如有侵权行为，乙方将承担相应的法律责任。
3.3 法律适用和争议解决本合同适用的法律。
对于因合同履行引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 合同效力本合同经双方签字盖章后生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
为有线电视工程施工合同的主要条款和内容，双方应遵守合同的约定，确保项目的顺利进行。
如有任何争议或解释，以合同条款为准。
有线电视系统工程施工合同
有线电视系统工程施工合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行有线电视系统工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行有线电视系统工程施工的有关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：包括但不限于有线电视网络布线、设备安装调试、信号测试等。
1.4 工程规模：_____________________第二条工程期限2.1 工程开工日期：____年____月____日2.2 工程竣工日期：____年____月____日2.3 工程总日历天数：____天第三条工程质量3.1 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
3.2 乙方应确保工程质量达到甲方要求，并接受甲方及相关部门的检查和验收。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________4.2 支付方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%时，甲方支付至合同总价款的____%；工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的____%；剩余____%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方应按合同约定支付工程款。
5.1.2 甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件。
5.1.3 甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方应按合同约定的工程内容和质量标准完成施工。
5.2.2 乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。
5.2.3 乙方应负责施工期间的环境保护和清洁工作。
有线电视网络工程施工合同
合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将_______工程的承包事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程规模：_______5. 工程预算：_______元（大写：_______元整）二、合同价格1. 乙方承包该工程的合同总价为：_______元（大写：_______元整）。
2. 乙方承诺按照甲方的要求，保质、保量、按时完成工程。
三、合同工期1. 工程计划开工日期：_______年_______月_______日。
2. 工程计划竣工日期：_______年_______月_______日。
3. 工期延误：乙方若不能按期完成工程，应按合同总价的一定比例向甲方支付违约金。
四、质量标准1. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。
2. 工程验收：工程完成后，乙方应配合甲方进行验收，验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。
五、付款方式1. 甲方支付乙方的工程款项，按照工程进度和验收情况，分阶段支付。
2. 付款比例和时间：_______六、违约责任1. 乙方若不能按期完成工程，应按合同总价的一定比例向甲方支付违约金。
2. 乙方若工程质量不符合约定，应负责整改，并承担相应的费用。
3. 甲方若未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金。
七、争议解决1. 本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日。
有线电视网络工程合同范本
有线电视网络工程合同范本
一、工程概况
甲方（业主）与乙方（承包商）就甲方所居住的住宅小区内的有线电视网络工程进行合作。
该工程包括但不限于有线电视线路的铺设、设备的安装调试以及后期的维护服务。
二、工程质量要求
乙方必须按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量符合要求。
所有设备和材
料应符合国家标准，不得使用劣质产品。
三、工程进度安排
乙方应根据甲方的需求和实际情况，合理安排工程进度。
在保证质量的前提下，尽可能缩
短工期，减少对甲方日常生活的影响。
四、工程费用及支付方式
双方应明确约定工程费用，包括材料费、人工费等各项费用。
支付方式可根据实际情况协
商确定，如分期付款、一次性付款等。
五、工程验收与保修
工程完成后，甲乙双方应共同组织验收，确保工程质量符合约定标准。
乙方应对所施工的
有线电视网络提供一定期限的保修服务，如出现质量问题，应及时维修解决。
六、违约责任
双方应遵守合同约定，如有一方违反合同条款，应承担相应的违约责任。
如因乙方原因导
致工程延期或质量问题，乙方应负责赔偿甲方因此而造成的损失。
七、争议解决
如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向有关部
门申请调解或依法提起诉讼。
八、其他事项
本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清款项后终止。
十、附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
数字电视工程合同
数字电视工程合同合同编号：_________甲方（业主）：_____________________地址：_____________________________联系人：___________________________电话：_____________________________乙方（承包商）：_____________________地址：_____________________________联系人：___________________________电话：_____________________________鉴于甲乙双方就数字电视工程项目的实施达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程项目概述1.1 项目名称：_______________________1.2 项目内容：包括数字电视线路铺设、信号调试、系统集成、用户终端安装等。
1.3 项目地点：_______________________1.4 项目期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程质量与标准2.1 乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行工作，确保工程质量满足甲方要求。
2.2 所有设备和材料应符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
2.3 乙方需对完成的工程提供不少于两年的质量保证期。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥___________）。
3.2 付款方式：预付款为合同总额的30%，项目完成50%时支付40%，项目完工并通过验收后支付剩余的30%。
第四条工期与进度4.1 乙方应按约定时间进场施工，并保证工程按期完成。
4.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，金额为未完成部分合同金额的10%。
5.2 若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此产生的损失。
有线电视网络入网信号使用合同协议书范本
甲方：乙方：经甲、乙双方协商就有线电视入网安装及信号使用有关事宜达成以下协议，共同遵守。
第一条工程项目的地址、名称、内容1、工程项目名称：2、工程项目地址：3、工程项目内容：有线电视网络系统的设计、安装、信号开通调试。
第二条工程规模及费用1、入网户数预计为户。
2、入网安装费人民币元/户（每户两个终端），同一户内增加数字电视终端为人民币元/个。
3、预计入网安装费合计人民币（大写）（￥元）。
4、工程结算按实际安装并经甲方验收合格的户数计算。
5、甲方用户从信号开通之日起，按云发改收费〔2008〕994号文件规定的收费标准向乙方缴纳收视维护费。
如政府物价部门对该收费标准调整，则按新标准执行。
第三条工程安排及期限乙方根据甲方要求的时间进场进行系统设计及施工并经甲方验收合格，工期90日，自乙方进场施工之日起算。
本合同工期除甲方原因及不可抗力（仅限于严重自然灾害、战争、动乱以及政府行政行为）外一律不顺延。
发生上述情形需要顺延工期的，乙方在3日内向甲方提出书面申请，经甲方同意后工期相应顺延；逾期未提出的，视为乙方不需要顺延工期。
第四条付款方式1、签订本协议一周内甲方支付乙方50%的入网安装费，即：人民币（大写）（￥元），全部安装完毕经甲方验收合格的，开通信号前一个月内付清剩余的全部入网安装费。
2、乙方收款前应向甲方出具准确无误且合法有效的发票，否则甲方付款期顺延。
第五条甲方的责任及义务1、甲方根据乙方的设计负责楼内、户内所有管道、附属箱体的预设预埋配套工作及其所发生的费用，并做到管道畅通。
2、提供公寓布局平面图、管网布置图、户型等有关技术资料以便乙方进行系统设计。
3、协调解决乙方与其他施工单位的关系，提供光机、放大器的用电以保证工程能按甲方的工期要求完工和用户的正常收视。
如甲方发生建设布局、管网布置、户型等与有线电视设计不符合的重大变更，应于发生变更之日起30日内书面通知乙方，由双方协商解决。
4、甲方及其用户应遵守乙方的用户管理规定，由于擅自拆装有线电视系统设备及终端，造成信号质量下降或接收不到信号责任由甲方承担，甲方擅自拆装造成系统设备、器件非自然损坏，甲方需缴纳重新更换设备、器材费及安装调试费，造成乙方设备损坏或其它损失的，甲方承担赔偿责任。
数字电视工程合同
数字电视工程合同甲方（需求方）：_____________乙方（服务提供方）：_________鉴于甲方希望建立一套数字电视系统，乙方具有相关资质并愿意提供所需服务，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、项目概述本项目旨在为甲方提供全面的数字电视系统解决方案，包括但不限于系统设计、设备采购、安装调试、用户培训及售后服务等。
二、服务内容1. 系统设计：乙方负责根据甲方的需求提供系统设计方案。
2. 设备采购：乙方负责根据设计方案采购所需的数字电视设备。
3. 安装调试：乙方负责设备的安装、调试直至系统正常运行。
4. 用户培训：乙方负责对甲方的工作人员进行操作培训。
5. 售后服务：乙方提供一定期限的技术支持和维护服务。
三、合同价款合同总价为人民币______元，具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方需支付总价款的30%作为预付款。
2. 进度款：系统安装调试完成后，甲方支付总价款的40%。
3. 尾款：项目全部验收合格后，甲方支付剩余的30%作为尾款。
四、工期要求乙方应按照合同约定的时间完成各阶段工作，整个工程应在______年______月______日前完成。
五、质量保证乙方保证所提供的设备和服务符合国家相关标准和行业标准，确保系统稳定运行。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜双方可根据需要另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________日期：______年______月______日乙方（盖章）：_____________授权代表签字：_____________日期：______年______月______日。
有线电视网络工程安装合同协议书范本
编号： ___________ 有线电视网络工程安装合同甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关规定,经甲、乙双方友好协商, 达成以下协议。
一、协议内容1、乙方为甲方进行有线电视新入网安装。
2、乙方按过家有关标准进行网络设计、安装调试、建立用户档案。
3、甲方初次安装户数不足_____ 户，按____ 户缴纳入网、安装费，乙方按甲方时间要求为甲方安装，开通电视信号，直至甲方安装户数达到______ 户，甲方安装户数超过户的，乙方另外收取入网、安装费及收视维护费。
二、网络技术工程要求1、终端电平65±5d B。
2、所使用的材料必须按国家行业标准。
三、工程款项及结算1、甲方在乙方进场施工之前将入网安装费、收视维护费一次性支付给乙方。
2、入网、安装费：主终端元/ 台，甲方按户（共）支付。
3、收视维护费按实际安装户数按月计算全年一次性付清。
以后每年的收视费甲方按时缴纳。
四、安装工期乙方按甲方要求为甲方安装、开通电视信号。
五、权利、义务1、在甲方用户保证按期缴纳收视维护费的前提下，乙方对新装系统实行终身维护，长期服务。
2、甲方应遵守乙方用户管理规定，不得擅自拆除有线电视系统设备及增加终端，如应违反规定造成信号质量下降或接收不到信号由甲方承当。
如擅自拆装造成系统设备、器材非自然损坏，甲方需缴纳设备、器材及安装调试费。
六、合同纠纷在合同履行中发生的纠纷，双方应友好协商解决。
如不能达成协议，应呈交呈贡仲裁委员会按仲裁法规解决，或向合同签约所在地人民法院提起诉讼。
七、其他本协议 ___ 份，经双方签字并加盖公章后生效，甲方执份，乙方执份。
此工程验收合格款项支付完毕后两个月本合同自动失效。
甲方:代表签字（盖章）:乙方:代表签字（盖章）:年月日。
数字电视网络工程施工合同
数字电视网络工程施工合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行数字电视网络工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1. 工程名称：数字电视网络工程2. 工程地点：____________3. 工程规模：____________4. 工程内容：主要包括数字电视信号的传输、分配、接入及相关设施的安装和调试。
二、工程工期1. 工程计划工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 工期顺延：遇特殊情况导致工程无法按期完成的，双方可协商顺延工期，但需提前通知对方。
三、工程质量1. 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
2. 质量验收：工程完工后，乙方应按照约定的标准进行自检，并通知甲方进行验收。
甲方应在约定的时间内组织验收，确认工程质量符合约定标准的，予以接收；不符合约定标准的，乙方应负责修复或重新施工。
四、工程造价1. 工程总价：人民币（大写）：________元整。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总价的30%，即人民币（大写）：________元整。
（2）工程进度达到50%时，甲方应支付乙方工程总价的50%，即人民币（大写）：________元整。
（3）工程完工并验收合格后，甲方应支付乙方剩余的20%，即人民币（大写）：________元整。
五、违约责任1. 乙方未按约定时间完成工程的，每延期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金。
2. 甲方未按约定时间支付工程款的，每延期一天，甲方应向乙方支付应付金额的千分之一作为违约金。
六、争议解决1. 本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
2. 本合同约定的金额、日期、数量等均以大写为准。
有线电视网络工程合同范本
2.1 本合同的服务费用为人民币XXX元（大写：XXX元整），乙方应按照甲方的要求，分阶段提供服务，并按照双方约定的比例支付服务费用。
2.2 甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付服务费用。支付方式为银行转账，账户信息如下：
账户名称：XXX
账号：XXX
开户银行：XXX
2.3 乙方提供服务过程中，若发生额外费用，需提前向甲方报告并取得甲方同意。额外费用由甲方承担。
6.3 甲方未按照约定时间支付服务费用，乙方有权拒绝继续提供服务，并要求甲方支付逾期付款的利息，利息计算方式为：利息=未支付服务费用×逾期天数×0.05%。
七、争议解决
7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至服务期限届满之日止。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：
以上合同仅供参考，具体内容请根据实际情况和双方需求进行调整。在签订合同前，请务必仔细阅读合同条款，确保双方权益。如有需要，请咨询专业律师。
工程服务费合同模板
甲方（委托方）：
乙方（受托方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方为甲方提供XXX工程服务事宜，达成如下协议：
一、工程概述
1.1 工程名称：XXX工程
1.2 工程地点：XXX
1.3 工程内容：乙方根据甲方的要求，提供包括但不限于工程设计、施工、监理、设备采购、材料供应等服务。
5.3 甲方应协助乙方处理工程过程中出现的问题，确保工程进度和质量。
数字电视网络工程施工合同
数字电视网络工程施工合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟进行数字电视网络工程的建设，经过双方友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程范围：________4. 工程内容：________5. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行二、工程质量乙方须保证工程质量符合国家标准及甲方要求，确保数字电视网络的稳定性、安全性和先进性。
三、工期要求1. 开工日期：________2. 竣工日期：________3. 如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
四、合同价款1. 工程总价款为：________元2. 付款方式：按工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行约定。
五、施工管理1. 乙方应严格按照合同约定的工程范围、质量标准和工期要求进行施工。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。
3. 乙方应确保施工现场的安全，采取有效措施防止事故发生。
六、变更与调整1. 如需变更设计或增减工程量，应由双方协商一致，并签订书面协议。
2. 因变更引起的费用增减，由双方根据实际情况协商确定。
七、违约责任1. 如一方未能履行合同义务，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如乙方未按期完成工程，除不可抗力外，应按日支付违约金。
八、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件1. 工程设计图纸及相关技术资料2. 工程预算书及材料清单3. 双方认可的其他文件甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：________。
工程施工合同有线电视网络工程接入合同【模板】
工程施工合同二零零九年月日有线电视网络工程接入合同甲方：XX大学乙方：XX公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设部工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程有线电视施工接入等事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：有线电视安装、校园广播系统。
工程地点：滨海路2006号工程内容：有线电视安装接入二、工程施工范围施工范围：1、室内外有线电视电（光）缆穿管敷设工作。
2、室内外有线电视网络的设计安装和调试。
三、合同工期开工日期：开工日期和工期由甲、乙、监理三方共同商定由甲方书面通知乙方（该通知可作为合同附件）。
四、工程造价：一、甲方有户需要安装。
有线电视安装费为每户250元。
合计：户×250元/户= 元，一次性付清。
有线数字电视收视费每年按相关规定交纳。
二、1、广播系统使用个喇叭。
每个价格元，共计元。
2、设备：前置功放台。
（SYND SY-550P SY-1020P）每台价格元，共计元。
3、控制主机：台。
每台元，共计元。
4、双绞线米，每米元，共计元。
本工程已先期预付工程款10万元，自签订合同之日起日内付清剩余款项。
五、质量标准工程质量标准：达到《XX市有线电视接入网技术方案》的规定。
六、双方责任甲方责任1、配合乙方设计有线电视系统。
2、甲方负责小区内的室外管道沟的挖掘，负责管材的敷设及管井的建设。
在施工过程中甲方要严格按照乙方提供的图纸施工，如果甲方要对管线进行变更，必须征得乙方的同意。
3、甲方应做好小区管道的防水，如造成楼内漏水，由甲方承担全部责任。
4、本合同生效之日起一周内向乙方提供小区总平面图、小区弱电室外管道的走向图、楼内管道的敷设图纸等相关技术资料。
5、在施工过程中，甲方有权对乙方提供的材料进行检查、抽查，并对不合格产品有权禁止使用。
6、负责校园广播系统的正常运维。
乙方责任1、在施工过程中，乙方应向甲方无偿提供本行业的相关质量标准等资料。
有线数字电视安装合同-实用
有线数字电视安装合同合同编号：______甲方：____________________（以下简称甲方）乙方：____________________（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，本着公平互利、诚实信用、共同发展的原则，达成如下合同：一、安装服务内容1.甲方委托乙方对甲方住所内的有线电视信号进行调试、改进和优化，使用数字电视技术，提供数字电视信号服务。
2.乙方应按照甲方的要求，在协商的时间内进行安装，并确认安装后的数字电视信号能够正常使用。
3.若甲方在使用过程中出现问题，乙方将尽快配合解决。
二、安装费用及支付方式1.本次安装工作需收取安装费，共计____元（人民币）。
2.甲方应在安装工作完毕后，立即支付全款给乙方。
3.若甲方支付时未按约定支付方式支付，则乙方有权拒绝安装。
三、双方权利与义务1.甲方权利：（1）安装过程中，甲方有权对甲方住所内的家具、电器等进行移动，以便乙方进行安装。
（2）甲方有权根据自己的需求，在安装完成后进行调试，确认数字电视信号是否正常使用。
2.乙方权利：（1）有权拒绝在安装过程中，为甲方移动难以移动的家具等物品。
（2）有权提前通知甲方有关安装时间，如因甲方原因导致安装时间无法按时进行，甲方应承担因此产生的额外费用。
3.甲方义务：（1）甲方应配合乙方进行数字电视安装工作，提供必要的协助。
（2）甲方应为乙方提供通畅的安装工作环境。
4.乙方义务：（1）乙方应尽最大努力进行数字电视安装工作，并使其正常使用。
（2）乙方应尽最大努力协助甲方解决使用过程中的问题。
四、协议的变更与解除1.甲乙双方应在安装完成后，确认数字电视信号是否正常使用，如无异议则本协议生效。
2.若因本合同外的原因，导致甲乙双方不能履行本合同，可协商解决。
3.双方如需变更本合同内容，应经过双方协商并签订书面变更协议。
4.如甲方未能按照本合同条款支付费用，乙方可解除本合同并追究甲方的法律责任。
五、其他约定1.本合同由甲乙双方在自愿、平等、公正的原则下签订，各项内容符合相关法律法规的规定。
2024年有线电视施工合同范文（二篇）
2024年有线电视施工合同范文甲方：_____(以下简称甲方) 乙方：_____(以下简称乙方)为完成有线电视系统工程，统一规范，加强管理，经双方友好协商，由甲方委托乙方承担有线电视系统安装工程，为了明确双方职责，特签订如下合同。
一、工程名称：_____地块有线电视系统工程二、工程地点：三、工程价款：1、根据有关文件规定(锡价服(_____)1____号)，按建筑面积每平方米____元计算合同金额。
建筑面积暂按《建设工程规划许可证》(副本)核定的面积计算，即42624m____元/m=____元，共计(大写捌拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元整人民币)。
2、本工程的最终价款按《建设工程规划许可证》(正本)核定的建筑面积计算确定。
在未取得《建设工程规划许可证》(正本)之前，按本合同预收配套建设费。
信号开通前，开发商需提供《建设工程规划许可证》(正本)，按文件确定的收费面积签订正式协议。
四、工程方式：包工包料。
五、工程期限：与建筑工程及其配套工程同步竣工并交付使用。
六、技术要求：本系统为乙方所属网络系统的一部分，乙方按有线数字电视传输技术标准进行设计安装，区内不送有线模拟电视信号。
七、双方责任：1、乙方负责工程范围内的系统设计;负责室外管道、井、缆线的施工，落地箱、电视设备的安装、调试及信号开通(住宅及底商部分，乙方负责穿线至用户室内多媒体盒，做好接头，用户室内其余部分由甲方负责)。
2、乙方负责本系统室外管道的设计，甲方按照乙方的设计要求做整体的综合管线平衡，在满足甲方规划设计的同时必须符合乙方设计的技术标准和要求。
3、甲方负责按照乙方的设计要求埋设室内管线(范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等)，管内预穿铁丝并确保管线畅通。
如室内管线的管径、位置变动，应事先征得乙方书面同意。
系统内所有室内公共部分明装及暗埋箱体由乙方于施工前免费提供。
4、进户管及地下室出墙管由甲方负责与室外井位沟通，并做好防水措施以防雨水倒灌。
数字电视施工合同范本
数字电视施工合同范本
甲方（施工方）：______________（公司名称）
乙方（需方）：______________（公司名称）
根据甲乙双方共同愿望，就乙方要求甲方进行数字电视施工事宜，经友好协商，达成如下
合同：
一、施工内容：甲方将根据乙方要求，进行数字电视系统的设计、安装、调试等工作，并
保证施工过程中的安全、质量和环保。
二、施工地点：施工地点位于乙方指定的地点，具体地址为______________________。
三、施工期限：本合同签订后，甲方应在______________天内完成数字电视系统的施工工作，并经乙方验收合格。
四、费用结算：乙方应根据合同约定支付甲方约定的施工费用，具体金额为______________元（大写：____________________元），支付方式为______________。
五、质保期限：甲方保证施工的数字电视系统在验收合格后的______________个月内质保，期间内遇到故障，将无偿进行维修。
六、违约责任：若甲方未按照约定期限完成施工工作或施工质量不符合要求，将承担违约
责任，乙方有权要求其承担相应的赔偿责任。
七、其他约定事项：______________________（根据实际情况添加其他约定事项）
八、本合同自双方签字盖章生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________________ 乙方（盖章）：______________________
签订日期：______________________ 签订日期：______________________。
有线电视工程安装合同
有线电视工程安装合同甲方（业主）：__________乙方（安装单位）：__________鉴于甲方需要在其住所或办公地点安装有线电视系统，并希望乙方提供专业的安装服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程范围及内容1. 乙方负责为甲方提供有线电视系统的布线、安装、调试等服务。
2. 安装内容包括室内外电缆敷设、信号放大器安装、分配器及终端插座安装、用户接入点设置等。
3. 乙方应确保所安装的设备和材料符合国家标准和行业规范。
二、施工时间与进度1. 乙方应在合同签订后_____个工作日内开始施工，并在_____个工作日内完成安装工作。
2. 如遇不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的施工时间。
三、质量保证与验收1. 乙方保证安装工程质量达到国家及行业标准，并对所提供的设备和材料提供相应的质保服务。
2. 工程完成后，甲乙双方应共同进行验收，确认工程质量和功能满足合同约定。
四、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付工程费用，具体金额为人民币_______元。
2. 付款方式：甲方在合同签订时支付总费用的_____%作为定金，余款在工程验收合格后一次性付清。
五、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成安装或工程质量不符合标准，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付违约金。
六、其他条款1. 双方应严格遵守合同约定，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、附件本合同所涉及的技术图纸、设备清单、施工方案等附件均为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
甲方（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：__________ 日期：____年__月__日。
有线数字电视工程建设合同
有线数字电视工程建设合同甲方（建设方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲乙双方对有线数字电视工程建设项目达成一致协议，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，订立如下合同：一、工程概述1. 工程名称：___________2. 工程内容：包括但不限于线路铺设、设备安装、系统集成、调试运行等。
3. 工程地点：___________4. 工程标准：按照国家有关有线数字电视工程建设的标准及规范执行。
二、合同金额本项目合同总金额为人民币_______元，具体支付方式如下：1. 预付款：占总金额的__%，于合同签订后__日内支付给乙方。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 尾款：在工程竣工验收合格后__日内结清。
三、工程期限1. 开工日期：自____年__月__日起。
2. 竣工日期：至____年__月__日止。
3. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应重新协商确定完成日期。
四、质量保证1. 乙方保证提供的设备和材料符合国家标准及相关行业规定。
2. 工程质量应达到合同约定的标准，通过甲方或第三方的质量检测。
3. 对于存在缺陷的部分，乙方应在接到通知后__日内无偿修复或更换。
五、违约责任1. 若乙方未能按期完成工程任务，应按每日未完工程价值的千分之__支付违约金给甲方。
2. 若甲方延迟支付工程款项，应按逾期金额每日千分之__支付滞纳金给乙方。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，提交_____仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
有线电视网络施工合同范本
有线电视网络施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）一、合同目的本合同是为明确甲方与乙方就有线电视网络施工事项所达成的协议，确保双方的权益，并约定相关责任和义务。
二、合同内容1. 甲方委托乙方进行有线电视网络施工工程，包括但不限于有线电视线路的铺设、设备的安装调试等工作。
2. 乙方应按照甲方提供的施工方案、要求和工期进行施工，并保证施工质量符合国家标准和相关法规要求。
3. 乙方应提供合格的施工材料和设备，并保证其来源合法、合规。
4. 甲方应配合乙方进行施工，提供必要的场地、设备和人力资源，并为施工期间乙方提供必要的工作环境和安全保障。
5. 施工期间，乙方应遵守相关的安全管理要求，确保施工现场的安全，同时负责对其施工人员进行必要的安全培训和教育。
6. 施工完毕后，乙方应对施工现场进行清理，将废弃物和设备妥善处理。
三、合同价款1. 合同价款为人民币XX元，甲方应根据工程进度和质量验收情况按照约定的付款方式支付给乙方。
2. 甲方支付合同价款时，应提供正规发票，并与乙方签订相应的付款凭证。
四、验收标准1. 施工完毕后，乙方应主动向甲方提出验收申请。
2. 甲方将组织相关人员对施工结果进行验收，包括但不限于线路质量、设备运行情况等。
3. 如甲方对施工质量有异议，应提出书面意见，并要求乙方进行整改。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定的工期完成施工，甲方有权要求乙方赔偿违约金，违约金金额为合同价款的XX%。
2. 若乙方施工质量不符合国家标准和相关法规要求，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定的质量标准。
若乙方无法按要求进行整改，甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付的款项，并赔偿由此引起的相关损失。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向双方约定的仲裁机构申请仲裁。
2. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律法规。
七、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同履行完毕之日止。
有线电视工程施工合同有线电视施工合同
有线电视工程施工合同有线电视施工合同有线电视工程施工合同合同编号: XXXX甲方（需方）：XXX电视网络有限公司乙方（承方）：XXXX有限公司鉴于甲方计划进行有线电视工程施工项目，为确保工程的顺利进行，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，达成以下合同条款：第一条项目概述1.1 项目名称：有线电视工程施工1.2 项目地址：XXX市XXX区XXX路XXX号1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责对有线电视网络进行施工、安装、调试等工作，确保网络完好运行。
第二条工期和交付2.1 工期：双方约定项目工期为XX天/周/月，自合同生效之日起计算。
乙方应严格按照计划进行施工，确保工期的履行。
2.2 交付：乙方在工程完成后应通知甲方进行验收。
经甲方验收合格后，乙方将有线电视网络及相关设备交付甲方，并提供相应的技术支持和培训。
第三条工程费用3.1 工程总价款：本合同工程总价为XXXX元（大写：人民币XXXX元整），甲方应按照工程进度支付乙方相应的工程款项。
3.2 付款方式：甲方应在乙方提供正式发票后XX日内支付工程款项，付款方式为银行电汇/转账。
乙方应提供合格的发票，包括税务登记证、增值税专用发票等相关凭证。
第四条质量保证4.1 乙方对本工程提供的有线电视网络设备和施工质量负责，保证设备及工程质量符合甲方的要求。
4.2 在工程竣工验收后的保修期内，若发生由乙方原因引起的设备故障或质量问题，乙方应及时进行修复或更换，并承担由此产生的相关费用。
第五条违约责任5.1 若乙方未按合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付每日逾期的违约金，违约金的计算标准为合同总工程价款的X%。
5.2 若乙方提供的设备出现质量问题，未按时进行修复或更换，甲方有权要求乙方支付每日逾期的违约金，违约金的计算标准为每日工程合同价款的X%。
第六条保密条款6.1 乙方应对甲方在工程实施过程中所获得的技术资料、经营信息等进行保密，并承诺不得泄露给任何第三方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
厦门市有线数字电视接入网工程合同
合同号:GCCB2010101000058 甲方: 厦门市公安边防支队
乙方: 厦门广播电视网络股份有限公司
第一条总则
根据《广播电视管理条例》和厦门市有线广播电视信息网络实施规划及厦价服[2006]76号文件“厦门市物价局关于调整有线电视入网（建设）费收费标准的批复”，经双方协商，甲方同意按本工程设计方案委托乙方建设有线数字电视接入网，订立以下合同并共同遵守。
第二条工程内容
2.1工程名称：厦门边防支队营房扩建工程有线数字电视接入网工程
2.2工程地点：前埔南区新娘屋26#
2.3工程范围：有线数字电视接入网建设工程，共 4 幢计 350 个终端。
第三条工程造价
3.1工程暂定总造价: 人民币贰拾贰万柒仟伍佰元整（￥227,500.00元）。
即：入网（建设）费：650元
/终端×350个终端= 227,500.00 元。
3.2最终工程总造价按照实际入网终端数和因甲方引起的返工工程变更费用计算。
第四条工期及质量要求
4.1工期根据甲方工程进度由双方协商决定。
工程施工期间遇天气原因、工作界面不具备等非乙方主观因
素导致乙方施工中断，甲方同意工期相应顺延。
4.2楼道进出口管道（或桥架）、楼内放大箱、分支分配箱及用户底盒的安装等工作属室内预埋部分，甲
方应按《厦门广播电视集团有线广播电视信息网络工程设计、施工规范》（厦门广播电视集团2007年12月1日修订）中的有关规定设计和施工，并承担费用。
如遇有单体土建施工等质量问题影响预埋管道不通畅或未按图纸预埋时，由甲方负责处理并承担费用。
4.3本项目质量按厦门广电行业技术标准要求验收。
4.4普通多层楼幢楼道进出预埋管须二根φ50双镀国标钢管(或φ50国标PVC管)，高层建筑进出预埋管须
二根φ100双镀国标钢管，管道埋置深度应在800mm以上。
4.5根据厦门市建设委员会颁布的《福建省“住宅设计规范”电气专业实施细则》8.2款中关于“各小区
应在小区中部(或300-500户)设一间10～15M²房间作为电视多功能业务分前端机房”的规定，甲方同意无偿提供一间约10～15M²产权清晰的场所作为公用有线电视专用机房（具体位置详见《厦门市有线广播电视系统设计审核（现场勘查）意见单》)，且预埋两根φ75mm国标双面镀锌钢管作为机房进出管线并与小区外管线连接,甲方同意根据乙方有关专用机房的要求进行安装。
4.6为确保有线电视网络顺利施工及正常运行，甲方同意无偿提供小区内已有管道、桥架等通路和弱电井、
绿地等场所供乙方进行有线电视网络布设及运营。
4.7为确保有线电视网络安全与正常运行，甲方需在有线电视专用机房内提供符合系统使用的电源并设立
电表。
第五条双方责任
5.1乙方负责该项工程的设计、安装、调试。
5.2在设计及施工期间，甲方应为乙方提供必要的工作条件、操作面及有关图纸资料，乙方根据甲方提供
的资料及现场情况进行专业设计，并将设计图纸提交甲方确认并备案。
5.3为便于工程施工，甲乙双方指派专人进行现场配合。
5.4在与城市主干道有线电视连接时，若涉及到开挖小区前道路或绿化带，需由甲方负责与相关单位协调，
乙方负责提供相关图纸资料。
5.5乙方应严格按经双方确认的图纸和国家规定的技术规范和标准进行施工和操作，严格把好质量关，对该工
程项目的质量负责。
已安装的设备、管线部分，甲方应配合乙方进行管理。
5.6施工过程中，如因甲方原因需要对已经施工部分进行修改或修复的变更，乙方予以配合，因上述原因
发生的工程变更费用由甲方承担，费用据《广播电视传输网络系统安装工程预算定额 GY5212-2008》按实结算；乙方如未按双方确认的图纸进行施工，擅自修改方案造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济责任。
5.7未经主管部门批准及乙方同意，甲方不得擅自在有线电视网络中加入任何其它信号源或增加用户终
端，对擅自增加用户终端或其它违规违法的行为，乙方有权根据有关规定进行处理。
5.8根据有关规定，有线电视网络管线专网专用，甲方不得擅自占用（或同意它用）或挪为它用。
5.9甲方同意乙方可以根据网络发展或技术调整的需要进行信号源分配调整。
5.10开通信号前甲方应出具本工程所建设的终端地址清单，清单应包括业主姓名、地址、终端性质（居
民终端或非居民终端），由乙方按清单建立用户档案资料。
5.11乙方将在工程竣工后直接为本工程开通数字电视信号。
甲方有义务在交房时告知业主以下信息：
5.11.1 本工程已开通有线数字电视信号，业主若欲收看有线电视节目需提供购房合同及购房人身份证件原件
到乙方营业厅办理有线数字电视开户手续并签订有线数字电视服务协议，乙方将按有关规定向用户收取基本收视维护费等服务费用。
5.11.2 有线电视线路更改、施工需要专业线材、器材、施工人员，业主如更改户内有线电视线路，可向乙方
咨询相关技术规范。
第六条工程验收
6.1乙方应于工程竣工后，负责组织验收并在验收合格后交付甲方使用；自验收合格之日起，本工程即为
有线电视网络的一部分，同时纳入有线电视行业管理，乙方负责长年维修和管理。
6.2工程验收按设计标准和本协议规定之要求进行。
对工程质量争议，可请质量监督机构裁决。
第七条付款方式
7.1甲方同意在年月日之前将本协议3.1条款约定的暂定工程总造价款项全额支付给乙方。
7.2工程完成后双方即进行决算，多还少补。
甲方需在信号开通之前一周内支付因入网终端数增减或工程变
更所发生的费用。
第八条违约责任
8.1 甲方逾期未支付暂定工程总造价款项的，乙方将按1‰/天的标准对所欠款项收取违约金。
8.2 乙方没有按照约定的工期完成本协议规定的有线电视信息网络工程施工的，同样承担相应的违约责任，但因
甲方逾期未支付暂定工程总造价款项的情形除外。
第九条争议的解决
双方对本协议的履行发生争议时，本着友好互让的原则，通过友好协商解决。
协商不成的，双方同意提交厦门仲裁委员会依照其仲裁规则对所争议事项进行仲裁。
仲裁过程中，除有争议的正在仲裁的部分外，甲乙双方应继续执行本合同中各方义务。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
一方不履行的，另一方可以向人民法院申请执行。
第十条协议生效
本合同一式肆份，自双方签章之日起生效；甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力，在双方履行完成本合同约定的全部义务后自然终止。
第十一条其他
1.合同中未尽事宜，由双方协商签订“补充协议”，“补充协议”与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：乙方（公章）：厦门广播电视网络股份有限公司
法定代表人：法定代表人：
代表：代表：
地址：地址：厦门市软件园二期望海路41号三楼
电话：电话：2208328
开户行：开户行：兴业银行江头支行
帐号：帐号：129210101300022380
签订时间：年月日
签约地点：厦门市。