消防工程施工劳务合同模板
消防劳务合同5篇
消防劳务合同5篇通过合同的签署，双方可以建立起长期合作的基础，实现共赢，合同的签订可以确保劳动者的个人隐私和信息安全得到保护，下面是作者为您分享的消防劳务合同5篇，感谢您的参阅。
消防劳务合同篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲方将#消防工程承包给乙方施工安装。
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合土木工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则，经双方协商一致，达成如下合同条款。
一、工程名称：二、工程地址：三、工程内容：喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容，按图纸预埋、安装，直到该项目消防工程竣工验收。
四、承包方式：包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。
1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。
由于建设方原因造成工程返工、变更或追加工程量，乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。
2、本工程采用包工的方式，施工所需机械设备和工具由乙方负责，甲方负责机械设备所需的耗材。
根据现场情况，安装期间甲方需提供脚手架6套。
五、工程期限：依据建设单位工期为准，配合土建、装修工程同步进行。
六、工程质量：乙方应认真施工、确保工程质量，如因乙方不按规范施工或操作失误，造成的工程质量问题，返工费用损失由乙方自行承担，因乙方在施工过程中出现质量问题，甲方提出整改意见，乙方拒不整改的，甲方有权终止合同和下达处罚通知单，从工程进度款中扣除。
七、设备材料供应：1、乙方进场施工，甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输，费用由甲方承担。
2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责，预埋未到位由乙方负责。
3、材料及时到位，乙方提前一周报表，甲方七天到位，如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。
八、用于甲方提供的材料质量问题，所造成的施工质量问题由甲方负责。
九、工程款支付：1、工程款支付方式：乙方签订合同后人员进场施工，一周后甲方预付【】生活费。
消防施工合同(范本)5篇
消防施工合同（范本）5篇篇1消防施工合同甲方（承包方）：_______________（填写法定名称）乙方（甲方）：_______________（填写法定名称）鉴于甲方具有消防施工资质，乙方需要进行消防设施的施工，并经双方协商一致，达成以下消防施工合同：第一条项目名称甲方接受乙方委托，承担消防设施的施工任务，具体项目名称及地址为______________。
第二条项目内容1. 消防设施施工范围包括但不限于：消防水系统、烟感探测系统、火灾报警系统、灭火器材、疏散通道等。
2. 施工地点将由乙方提供，甲方在接到工地通知后，按时到达现场进行施工。
第三条项目工期1. 甲方必须按照双方协商的工期，在规定的时间内完成全部消防设施的施工任务。
2. 如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担延误责任，直至甲方按照双方协商的时间完成全部消防设施的施工任务。
第四条项目费用1. 乙方应按照双方约定的价格支付消防设施的施工费用，具体金额为______________。
2. 施工过程中如出现额外费用，双方应通过协商解决。
3. 乙方应在项目结束后十个工作日内支付全部费用给甲方。
第五条质量标准1. 消防设施的施工应符合国家相关标准及法律规定，质量满足乙方要求且经乙方验收合格后，方算合格。
2. 如发现施工质量不合格，乙方有权拒绝验收并要求甲方重新施工。
第六条安全保障1. 甲方负责施工现场的安全保障工作，确保施工过程中没有发生安全事故。
2. 施工现场的安全保障应符合相关法律法规，并经乙方验收合格后，方算合格。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定导致合同无法履行或者影响合同履行的，应承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致合同无法履行或者影响合同履行，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。
第八条争议解决1. 双方如在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商解决不成，双方应通过仲裁解决争议。
第九条其他事项1. 未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式作出补充协议。
消防劳务合同范本最新
消防劳务合同范本最新甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方消防工程劳务分包给乙方施工的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________消防工程1.2 工程地点：________1.3 工程性质：________二、工程范围及施工内容乙方必须按照甲方提供的本工程的消防施工图纸，依据消防工程验收有关规范，按设计图纸要求施工，在没有经甲方和设计方同意修改前，乙方无权修改和变更设计。
乙方施工必须达到本工程消防各系统功能的设计要求。
三、承包方式3.1 乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供施工过程中所需的一切材料、设备、工具、机具等。
3.2 乙方负责购买并支付一切与本工程有关的施工保险、税费等费用。
四、工程造价4.1 工程总造价暂定为（人民币）：圆整（元）（含税金，不含检测费用）。
4.2 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的30%作为预付款。
4.3 剩余的70%工程款，在工程验收合格后，甲方支付给乙方。
五、工程期限5.1 乙方须于本合同生效之日起开工，须于____年__月__日前施工完毕，____年__月__日前完成消防验收。
5.2 如因甲方施工进度或现场原因导致工程延期，乙方应根据实际情况合理调整施工计划，确保工程按时完成。
六、质量保证6.1 乙方应严格按照国家消防技术标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
6.2 乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程顺利进行。
6.3 工程验收合格后，乙方应按甲方要求提供相应的质保资料和售后服务。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：工程总造价的__%。
7.2 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的__%。
消防劳务分包合同范本与消防合同范本6篇
消防劳务分包合同范本与消防合同范本6篇篇1消防劳务分包合同甲方（用工方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方消防劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX工程内容：消防劳务分包二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方应确保施工过程中的安全，负责制定安全规章制度，并提供必要的安全防护措施。
2. 甲方应按照合同约定及时支付乙方的劳务费用。
3. 甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出合理的整改意见。
4. 甲方应提供必要的施工设备、材料和场地，确保施工顺利进行。
5. 甲方应积极配合乙方完成消防劳务分包工作，并提供必要的支持和协助。
（二）乙方权利和义务1. 乙方应严格按照合同约定履行消防劳务分包义务，确保施工质量符合要求。
2. 乙方应确保施工过程中的安全，遵守甲方的安全规章制度，并佩戴必要的安全防护措施。
3. 乙方应积极配合甲方的质量监督，及时整改存在的问题。
4. 乙方应妥善保管和使用甲方提供的施工设备、材料和场地，避免损坏或丢失。
5. 乙方应按照合同约定及时完成消防劳务分包工作，并提供相应的验收资料。
三、合同价款与支付方式（一）合同价款本合同价款为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX），包括劳务费用、材料费用、设备费用等。
具体费用明细详见附件一。
（二）支付方式1. 甲方应按照合同约定及时支付乙方的劳务费用。
具体支付节点和金额详见附件二。
2. 乙方应在每个支付节点前向甲方提交相应的发票和验收资料，以便甲方进行审核和支付。
3. 支付方式采用银行转账或支票方式，具体方式由双方协商确定。
四、违约责任（一）甲方违约责任1. 甲方如未按照合同约定支付乙方的劳务费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付未付之日起计算，利率按中国人民银行同期贷款利率计算。
消防安装工程劳务分包协议范本(6篇)
消防安装工程劳务分包协议范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、结构类型：四、层数：五、建筑面积：按实际面积计算第二条承包方式本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。
按建筑面积元/平方米计算。
（包括人工费及施工辅材、中小型机械等）。
建筑面积按____年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。
第三条承包范围按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：一、电气工程1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。
2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。
3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。
二、水暖工程1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。
2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。
3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。
4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。
5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。
6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。
三、其它部分临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。
现场安装材料棚的搭拆。
消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】
消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、工作计划、策划方案、合同协议、条据文书、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, work plans, planning plans, contract agreements, documentary evidence, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!消防安装工程劳务合同范本【精品5篇】消防安装工程劳务合同范本篇1甲方（劳务发包方）：乙方（劳务承包方）：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程住址：工程名称：工程内容：二、承包价格1、室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。
消防施工劳务合同样本
消防施工劳务合同样本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，经双方协商一致，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方将消防工程发包给乙方施工，乙方同意承担发包工程的建设，经双方共同协商达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________消防工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：根据消防工程施工图设计文件，包括但不限于消防自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、防烟排烟系统、疏散指示系统、应急照明系统等消防设施的安装、调试、验收、培训和保修等。
二、合同金额1. 本工程的劳务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 乙方在合同签订后三天内，向甲方支付合同金额的10%作为预付款。
3. 余款在工程验收合格后，按甲方实际支付的工程进度款逐月扣除。
三、合同工期1. 合同约定的工期为__________日，自双方签订合同之日起计算。
2. 乙方应按合同约定的工期完成工程。
如乙方因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
四、乙方的义务和责任1. 乙方应按照消防工程施工图设计文件和施工规范要求，组织具有相应资格的专业人员进行施工。
2. 乙方应保证施工质量，确保消防设施的安装、调试、验收等环节符合相关法律法规和技术规范的要求。
3. 乙方应在施工过程中，严格按照安全生产的要求，确保施工安全，防止事故的发生。
4. 乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
5. 乙方应提供与消防工程施工相关的所有资料、文件和证件，以供甲方审查和验收。
五、甲方的义务和责任1. 甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用，不得无故拖欠或延迟支付。
2. 甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通畅通等。
3. 甲方应协助乙方办理与消防工程施工相关的审批、验收等手续。
消防工程施工合同范本(3篇)
消防工程施工合同范本发包方：以下简称甲方总承包方：以下简称乙方分包方：以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：xx有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点：二、各方职责甲方：_____ 乙方：_____丙方：_____技术文件和承包范围技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书__杭公消审[____]第号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元（其中包括如下费用）。
1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不可预见费用3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期1、工期要求：主厂房：天（到____年____月____日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
消防工程劳务承包(合同)模板
消防工程劳务承包合同模板一、合同双方本合同由双方共同缔结：甲方（承包方）: 公司名称：法定代表人：地质：联系方式：乙方（劳务方）: 公司名称：法定代表人：地质：联系方式：二、背景与目的鉴于甲方拥有消防工程项目并有承包需求，乙方具有进行相关消防工程劳务的能力，双方在平等协商基础上，达成合作意向：三、合作内容根据双方协商的具体项目要求，乙方将承担消防工程劳务内容：1. 设计、施工、安装、调试和维护等相关工作；2. 提供必要的材料、设备和技术支持；3. 组织专业人员进行施工，并保证施工质量。
四、合作期限本合同的合作期限为起始日期至终止日期。
合作期限可根据项目进展适时调整，经双方协商一致后办理相关手续，合同有效。
五、合作方式六、合作费用及支付方式1.甲方应按照合同约定的工程进度及质量要求，向乙方支付相关费用。
2.合同价款总额为（金额），具体支付方式及条款如下：–第一阶段（工程%完工验收前）支付%；–第二阶段（工程%完工验收前）支付%；–第三阶段（工程%完工验收后）支付%。
七、保密条款双方在合作过程中应对相关商业机密和技术机密进行保密，并不得向任何第三方泄露或披露。
八、双方责任和权益1.甲方权利和责任：–为乙方提供项目相关资料和必要的支持；–按合同约定支付费用；–对乙方提供的工程进度表、施工报告等文件进行审查和验收。
2.乙方权利和责任：–按照甲方的要求进行工程施工，并保证施工质量；九、不可抗力在履行本合同过程中，遇到不可抗力因素导致不能履行或延迟履行合同时，双方不承担违约责任，但应尽力减少损失。
十、违约责任任何一方违反本合同的约定，应向对方支付相应的违约责任金，并承担因此给对方造成的损失。
十一、合同解除及争议解决在情况下，本合同可解除： 1. 双方达成一致解除合同的意见；2. 合同期满且未达成续签的意向；3. 任何一方违反合同约定且经过催告后仍不改正。
合同解除后，双方应进行相关结算工作。
对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决。
消防劳务安装合同6篇
消防劳务安装合同6篇篇1消防劳务安装合同一、甲方（出租方）：________（以下简称甲方）乙方（承租方）：________（以下简称乙方）为了确保消防设施的正常运行及有效的防火安全管理，双方根据实际情况订立本合同。
二、本合同的约定1、双方同意，甲方在乙方建筑内安装消防设施，并提供消防人员的工作服务。
乙方保证在消防设施安装后，遵守国家有关消防安全法律法规，配合甲方的工作。
2、甲方负责安装和维护消防设施，并保证设施的正常运行。
如设施发生故障，甲方应及时修复。
乙方有权随时对消防设施的状况进行监督，并提出必要的维修要求。
3、乙方应每年向甲方支付消防劳务安装费用，具体金额为________。
费用包括设施安装费用、维护费用以及消防人员的工资。
4、双方同意，合同期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
到期后，如乙方需要继续使用甲方提供的消防劳务安装服务，应提前一个月通知甲方并重新签订合同。
5、任何一方在合同期内如有违约行为，应当赔偿相应的损失。
如因不可抗力导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。
6、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（出租方）：________ 乙方（承租方）：________签订日期：____年__月__日以上是针对消防劳务安装合同的一份范本，如有需要，双方可以根据实际情况进行修改和完善，确保合同的合理性和有效性。
在签订合同之前，双方应当认真审查合同条款，确保各项权利和义务都得到充分的保障。
消防安全是关乎生命财产安全的大事，希望双方能够共同努力，保障消防设施的正常运行，确保建筑物的安全。
篇2消防劳务安装合同一、委托方委托方：（甲方）__________________________________________________统一社会信用代码（组织机构代码）：__________________法定代表人（负责人）：_________________________________________注册地址：_____________________________________________________联系电话：__________________二、承揽方承揽方：（乙方）__________________________________________________统一社会信用代码（组织机构代码）：__________________法定代表人（负责人）：_________________________________________注册地址：_____________________________________________________联系电话：__________________三、项目基本情况1、项目名称：_________________________________________________2、项目地点：_________________________________________________3、项目范围：_________________________________________________四、服务内容1、甲方委托乙方进行消防设施的安装服务，包括但不限于消防水系统、消防报警系统、灭火器具等。
消防工程劳务承包合同范文3篇
消防工程劳务承包合同范文3篇消防工程在建筑物预防火灾和减少火灾危害方面发挥关键作用。
消防工程劳务承包合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的消防工程劳务承包合同范文，感谢您的阅读。
消防工程劳务承包合同范文1发包人(以下简称甲方)：_________承包人(以下简称乙方)：_________依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：_________2、工程地点：_________第二条承包范围：_________第三条工程承包方式：_________第四条合同工期开工日期：_________竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：_________付款方式：_________价款调整：__________________第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。
甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
施工消防劳务合同范本
施工消防劳务合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行消防工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________消防工程施工项目1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：根据消防工程施工图纸及施工规范，完成消防工程的施工任务。
二、工程范围及要求2.1 乙方必须按照甲方提供的消防工程施工图纸和施工规范要求进行施工，确保工程质量符合国家消防验收标准。
2.2 乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保施工安全，减少对甲方正常生产经营的影响。
2.3 乙方应在其资质许可的范围内从事施工活动，不得转包或违法分包。
三、劳务内容3.1 乙方负责消防工程的施工，包括但不限于消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾报警及消防联动控制系统、防烟排烟系统、消防电源及照明系统等。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并保证施工人员的技能和经验符合工程要求。
3.3 乙方应负责施工过程中的材料采购、设备租赁、人员工资等费用。
四、合同价格及支付4.1 双方根据工程实际情况，商定合同价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
4.2 甲方支付乙方劳务费的方式为：工程验收合格后支付80%，剩余20%作为质保金，质保期满无质量问题后支付。
4.3 甲方支付乙方劳务费的支付时间为：每完成一个阶段的施工任务，经甲方验收合格后支付相应阶段的劳务费。
五、工程质量及验收5.1 乙方应严格按照消防工程施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到验收合格为止。
5.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料。
六、合同期限6.1 乙方应在本合同签订之日起____个工作日内开工，工程预计工期为____个月。
消防工程施工合同范本(9篇)
消防工程施工合同范本(9篇)消防工程施工合同范本1甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程情况：1、工程名称：__________________________。
2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。
3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。
乙方_____年_____月_______日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。
逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。
4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。
5、承包安装施工方式：包工包料。
二、质量标准要求：1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。
选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。
2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前最新款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。
3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。
吊针、吊架垂直牢固不松动。
4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。
穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。
5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。
接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。
消防劳务合同模板(汇编5篇)
消防劳务合同模板（汇编5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!消防劳务合同模板（汇编5篇）消防劳务合同模板第1篇发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）身份证号码：为了加强工程管理，根据《中华人·民共和国建筑法》、《中华人·民共和国合同法》、《中华人·民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉〃西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工。
消防劳务清包合同7篇
消防劳务清包合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方消防工程的劳务清包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________消防工程。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：消防工程的劳务清包，包括但不限于消防报警系统、喷淋系统、消火栓系统、防火门、应急照明等的安装工作。
二、合同工期开工日期：_____年_____月_____日。
竣工日期：_____年_____月_____日。
合同工期总日历天数：_____天。
三、承包方式及劳务报酬支付1. 承包方式：清包，即乙方仅提供劳务，材料由甲方负责供应。
2. 劳务报酬支付：按工程进度节点支付劳务费用，具体包括预付款、进度款和尾款结算等具体条款（详见附件一）。
四、工程质量和验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范和安全操作规程进行施工作业，确保工程质量符合国家和地方相关标准及规范的要求。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，并提供相关技术资料。
甲方接到申请后组织验收，验收合格后办理验收手续。
3. 若验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因造成环境污染或破坏公共设施等，由乙方承担相应责任。
3. 若因乙方违反安全操作规程或未尽到安全防护职责导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。
六、违约责任及赔偿损失1. 若因甲方原因导致工程停工或延期支付劳务报酬等违约行为，应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。
具体赔偿标准按照合同相关条款执行。
2. 若因乙方原因导致工程延期或工程质量不合格等违约行为，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
消防工程劳务合同7篇
消防工程劳务合同7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行消防工程劳务作业事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、劳务作业内容1. 乙方负责完成甲方委托的消防工程劳务作业，包括：_________2. 乙方应根据甲方的需求，按照甲方的要求，按时、保质完成劳务作业。
三、工期及进度1. 乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。
2. 甲方应根据实际情况，制定合理的工作计划，并通知乙方，乙方应严格按照工作计划完成劳务作业。
3. 如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
四、质量与验收1. 乙方应确保劳务作业的质量符合《中华人民共和国消防法》及相关法律法规的规定。
2. 甲方应在劳务作业完成后及时进行验收，并提出验收意见。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改。
3. 如因乙方原因造成劳务作业质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
五、报酬与支付1. 甲方应向乙方支付劳务报酬，具体数额及支付方式如下：_________2. 乙方应在收到劳务报酬后，向甲方提供正规的发票及收据。
3. 如甲方未按时支付劳务报酬，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
六、违约责任1. 如因一方违约造成另一方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
2. 因不可抗力因素导致一方违约的，违约方应在不可抗力因素消除后尽快履行合同义务。
3. 双方应友好协商解决违约事宜，如协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
七、争议解决1. 如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。
2. 仲裁或诉讼应在合同签订地的人民法院或仲裁机构进行。
消防工程劳务承包合同范文3篇
消防工程劳务承包合同范文3篇消防工程在建筑物预防火灾和减少火灾危害方面发挥关键作用。
消防工程劳务承包合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的消防工程劳务承包合同范文，感谢您的阅读。
消防工程劳务承包合同范文1甲方：(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、 B7#、B8#、B9#楼及地下室二、工程地点及规模：九峰王家店三、承包内容及范围：1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。
因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。
2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外)，一律由乙方自己负责购买安装使用。
如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。
各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责)，必须符合现行国家有关规定的规范。
3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。
4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。
四、承包单价及总价：甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。
五、工期总工期130天，20_年3月20日至20_年7月30日。
乙方每延误一天罚款500元。
因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。
消防施工劳务合同范本
消防施⼯劳务合同范本消防施⼯劳务合同甲⽅（发包⽅）：_____________⼄⽅（承包⽅）：_____________根据《中华⼈⺠共和国合同法》、《中华⼈⺠共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲⼄双⽅在平等、⾃愿、公平和诚实信⽤的基础上，经友好协商，就_____________消防施⼯劳务事项达成如下协议：⼀、⼯程概况1.⼯程名称：_____________2.⼯程地点：_____________3.⼯程内容：_____________（包括但不限于⽕灾⾃动报警系统、⾃动喷⽔灭⽕系统、消⽕栓系统等）⼆、承包⽅式及范围1.承包⽅式：包⼯不包料（或包⼯包料，根据实际情况选择）2.承包范围：按施⼯图纸及技术要求进⾏消防系统的安装、调试及验收等⼯作。
三、合同⼯期1.开⼯⽇期：_____________2.竣⼯⽇期：_____________3.⼯期顺延条件：因甲⽅原因或不可抗⼒因素导致的⼯期延误，经甲⽅书⾯确认后可顺延。
四、⼯程质量及验收标准1.⼄⽅应严格按照施⼯图纸、技术规范要求及国家相关标准进⾏施⼯，确保⼯程质量。
2.⼯程质量验收标准按《建筑给排⽔及采暖⼯程施⼯质量验收规范》、《⾃动喷⽔灭⽕系统施⼯及验收规范》、《⽕灾⾃动报警系统施⼯与验收规范》等相关标准执⾏。
3.⼯程完⼯后，⼄⽅应通知甲⽅组织验收，验收合格后办理相关⼿续。
五、合同价款及⽀付⽅式1.合同总价款：（⼤写：____）2.⽀付⽅式：o预付款：合同签订后，甲⽅⽀付⼄⽅_____________作为预付款。
o进度款：按⼯程进度⽀付，具体⽐例为_____________。
o竣⼯验收款：⼯程竣⼯验收合格后，⽀付⾄总价款的_____________%。
o质保⾦：余下_____________%作为质保⾦，质保期满后⼀个⽉内付清。
六、双⽅责任1.甲⽅责任：o提供施⼯图纸、技术资料及施⼯场地。
o负责协调与其他施⼯单位的配合⼯作。
o按时⽀付⼯程款。
2.⼄⽅责任：o组织具有相应资格证书的熟练⼯⼈投⼊⼯作。
消防安装工程劳务合同范本(6篇)
消防安装工程劳务合同范本发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目：1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、自动报警系统;4、通风排烟系统;5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。
施工范围包括以下项目：1、管道穿墙穿板补洞;2、消火栓箱洞口补洞;3、室外管沟土方开挖回填;4、高空搭设脚手架;5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作;6、积极做好工程过程中的工程签证;5、做好消防竣工资料的收集、整理、编排。
提供标准版面的消防验收资料。
第二条：合同工期____年____月____日 ____年____月____日(具体以现场甲方定的工期为准)。
第三条：工程质量1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。
2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。
第四条：工程价款1、本工程人工费报价如下：①消防喷淋管道②消火栓箱③自动报警系统④自动报警预埋⑤桥架⑥消防水泵房⑦风管制作安装⑧通风设备吊装⑨换气扇安装以上①____⑨项人工费总价为大写：2、工程中发生的修改变更，以监理确认的签证为准，人工费按签证金额的____℅计取。
3、工程人工费预付款为合同总价的__%第五条：付款方式1、由于本工程现也具备施工，在本合同签订后____个工作日内，甲方一次性支付乙方工程预付款大写：____元)，乙方收到甲方的工程预付款后____个工作日内进场施工工作。
2、根据工地进度情况，由甲乙双方协商，甲方根据施工进度支付乙方工程费用大写：____元。
3、工程施工完工后，甲方支付人工费累计达总人工费的____%，即￥____元____%=￥____元(大写：____元正)，含以前每个月所领工程人工费进度款，并于次月____日前发放到施工队。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消防工程施工劳务合同模板
Fire engineering construction labor contract template
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
消防工程施工劳务合同模板
前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
甲方（劳务发包方）：
乙方（劳务承包方）：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程地址：
工程名称：
工程内容：
二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。
具体单价如下：
箱体规格：1600*700*240，单价： 450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等
其他安装费用。
具体单价如下：
喷头类型：下喷，单价： 75元/只
3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费
用（3元/米）。
具体单价如下：
探头单价： 70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水
主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。
共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。
具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价： 45元/只
6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工
费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。
7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、
1台湿式报警阀共计15000元。
共2页第1 页
8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。
消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋
三、付款方式
1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。
2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。
四、材料及施工施工场地
1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。
乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。
2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.
3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。
如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。
五、合同争议
1.出现争议甲乙双方先协商。
2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
3.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方代表（签字）：乙方负责人（签字）：
-------- Designed By JinTai College ---------。