商品房认购书(样式一)标准样本

合集下载

商品房认购书(示范文本)9篇

商品房认购书（示范文本）9篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房者：您好！欢迎您选择我们的商品房项目，我们将竭诚为您提供优质的服务。

为了明确双方权利和义务，特制作本商品房认购书，希望能够让双方的合作更加顺利和愉快。

一、认购房源信息房源地址：XX市XX区XX街XX号房源户型：XX室XX厅XX卫房源面积：XX平方米销售单价：XX元/平方米总价款：XX万元二、认购条件1.购房者需在认购日起至XX日内支付XX%的认购定金作为认购保证金；2.购房者需提供真实有效的身份证件及完整的购房信息，确保购房资格；3.认购保证金一经支付，不得随意退还，如有特殊情况需办理退款手续须经卖方同意；4.购房者须遵守国家有关购房政策，不得从事违法违规行为。

三、认购保证金1.认购保证金支付方式：XX银行XX分行柜台缴费；2.认购保证金金额：XX%的总房款；3.认购保证金支付时间：认购日起至XX日内；4.认购保证金收据将在支付后即刻提供，购房者应妥善保管。

四、其他约定1.认购成功后，购房者可以在XX日内办理过户手续，办理成功后应将余款一次性支付；2.购房者需自行承担过户手续费用，包括但不限于契税、过户费等费用；3.购房者应严格履行认购书中的约定和承诺，如有违约行为，卖方有权终止合同并没收认购保证金；4.本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

五、附则1.本认购书适用于双方签署后生效，具有法律效力，双方应当遵守约定内容；2.本认购书一经签署即不得修改，如需变更须经双方书面同意；3.未尽事宜，双方可依据有关法律法规协商解决。

受让方（盖章）：______________________________受让方签字：______________________________时间：____________以上是关于商品房认购书的示范文本，希望购房者在签署认购书时能够仔细阅读并遵守相关规定，祝愿您购房顺利，生活幸福！第2篇示例：商品房认购书（示范文本）尊敬的购房者：为了确保买卖双方的合法权益，特制作本商品房认购书，详细记录双方在买卖过程中的各项约定，希望双方认真阅读并遵守以下条款：一、认购人信息认购人姓名：证件类型：证件号码：二、认购房屋信息认购房屋地址：房屋类型：房屋面积：房屋总价：定金金额：三、认购条件1.认购人已对所认购房屋进行过实地考察，并确认满足购买意愿；2.认购人应在认购书签署后的三日内向卖方支付定金；3.认购人应在双方签署正式合同的前提条件下支付尾款；4.认购人需按时履行合同规定的各项义务。

商品房认购书(样式一)8篇

商品房认购书（样式一）8篇第1篇示例：商品房认购书（样式一）尊敬的客户：非常感谢您对我们的商品房项目感兴趣，我们诚挚地欢迎您参与本次认购活动。

为了确保双方的权益，特别制作了本商品房认购书，希望能够为您提供清晰明了的认购流程和相关注意事项，让您在购房过程中更加放心、安心。

一、认购人基本信息姓名：（填写认购人的姓名）证件类型：（填写认购人的证件类型，如身份证、护照等）证件号码：（填写认购人的证件号码）联系电话：（填写认购人的联系电话）二、认购房屋信息项目名称：（填写项目的名称）房屋概况：（填写认购房屋的基本信息，如建筑面积、房型等）三、认购条件1. 认购前，认购人需了解并接受本项目的相关信息，包括但不限于项目位置、规划图纸、销售政策等。

2. 认购人需就认购房屋支付一定的认购定金，具体金额及支付方式详见《认购缴款通知书》。

四、认购流程1. 认购人填写并签署本认购书，并在指定时间内提交认购定金。

2. 开发商确认认购书及认购定金后，办理认购手续并开具《商品房认购确认书》。

3. 双方确认认购后，签订《商品房认购合同》。

五、注意事项1. 本商品房认购书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

2. 认购人需仔细阅读并了解本认购书内容，如有任何疑问，请及时向开发商咨询。

3. 认购人需严格按照约定时间及程序完成认购手续，否则开发商有权取消本次认购资格。

4. 开发商将严格按照相关法律法规履行商品房销售义务，并保护认购人的合法权益。

六、其他条款1. 本商品房认购书自签署之日起生效。

2. 本商品房认购书及相关合同的签订、履行均受中国法律的约束。

感谢您对我们商品房项目的支持与信任，我们将竭诚为您提供优质的服务。

如有任何疑问或需要进一步了解的，欢迎随时与我们联系。

特此认购书，以资确认。

（认购人签名）：_____________________（开发商代表签字）：_____________________（签署日期）：_____________________（开发商盖章）：_____________________第2篇示例：【商品房认购书（样式一）】尊敬的甲方（认购人）：甲方：（填写认购人姓名）证件号码：（填写认购人身份证号码）乙方：（填写开发商全称）地址：（填写开发商地址）鉴于乙方拟要销售的商品房项目符合甲方的购房需求，现经甲、乙双方友好协商一致，特签订本商品房认购书，以资明确双方的权利和义务。

商品房认购书示范文本(2024版)

商品房认购书示范文本(2024版)合同编号：__________商品房认购书示范文本（2024版）甲方（出卖人）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（买受人）：__________身份证号码：__________地址：__________联系电话：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方认购甲方开发的位于__________的商品房事宜，达成如下协议：第一条商品房基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋坐落：__________1.4 房屋结构：__________1.5 房屋面积：__________平方米1.6 房屋户型：__________1.7 房屋单价：人民币（大写）：__________元/平方米1.8 房屋总价：人民币（大写）：__________元第二条认购方式及期限2.1 乙方自愿认购上述商品房，并按照甲方公布的销售方案支付认购金人民币（大写）：__________元，作为对甲方预留该房屋的诚意金。

2.2 乙方应在甲方规定的认购期限内，到甲方指定地点签订《商品房买卖合同》。

2.3 乙方未在规定期限内签订《商品房买卖合同》的，甲方有权取消乙方对该房屋的认购资格，并扣除乙方已支付的认购金作为违约金。

第三条合同签订及交付3.1 双方签订《商品房买卖合同》后，乙方应按照合同约定支付购房款。

3.2 甲方应按照《商品房买卖合同》的约定，向乙方交付符合国家和地方质量标准、面积误差比在国家允许范围以内的商品房。

3.3 甲方应在合同约定的交付日期前，将商品房交付给乙方。

第四条价格及费用4.1 商品房买卖价格及各项费用，按照国家及地方的相关规定执行。

4.2 乙方应按照甲方公布的销售方案支付购房款及相关费用。

商品房认购书标准样本

商品房认购书标准样本一、认购人信息认购人姓名：身份证号码：联系电话：通讯地址：二、项目信息项目名称：开发商名称：项目地址：项目规划总建筑面积：项目规划总户数：认购房屋户型：认购房屋建筑面积：认购房屋总价：认购房屋单价：三、认购条件和方式1. 认购条件：a) 认购人必须是具有完全民事行为能力的公民；b) 认购人须提供真实有效的身份证明文件；c) 认购人须支付认购定金；d) 认购人须遵守国家有关商品房认购的法律法规；e) 其他特殊认购条件（如限购政策等）。

2. 认购方式：a) 认购人可通过线上或线下渠道进行认购；b) 线上认购需要填写真实有效的个人信息，并按照系统提示进行支付；c) 线下认购需前往指定地点填写认购书并支付认购定金。

四、认购流程1. 认购人提供真实有效的身份证明文件；2. 认购人填写认购书并签字确认；3. 认购人支付认购定金；4. 开发商核实认购人信息和支付情况；5. 开发商签发认购确认函给认购人。

五、认购权益和义务1. 认购人权益：a) 按照认购书约定的价格购买房屋；b) 享有按揭贷款、公积金贷款等购房优惠政策；c) 参与房屋交付验收和相关业主大会。

2. 认购人义务：a) 按时支付认购款项；b) 配合开发商进行房屋交付验收；c) 遵守小区规章制度；d) 不得转让或出租房屋。

六、违约责任1. 认购人违约责任：a) 认购人未按时支付认购款项，视为自动放弃认购权益；b) 认购人提供虚假信息或使用他人身份证明文件，开发商有权取消认购资格；c) 认购人违反小区规章制度，开发商有权采取相应措施。

2. 开发商违约责任：a) 开发商未按时交付房屋，认购人有权解除合同并要求返还已支付的款项；b) 开发商提供的房屋存在质量问题，认购人有权要求修复或退款。

七、其他条款1. 本认购书一式两份，认购人和开发商各持一份；2. 本认购书自双方签字之日起生效；3. 本认购书未尽事宜，可另行协商补充。

八、争议解决本认购书的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

商品房认购单(认购书／认购协议)5篇

商品房认购单(认购书／认购协议)5篇篇1甲方（出卖人）：[XX公司]乙方（认购人）：[XX客户]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方认购甲方开发的商品房事宜，达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方认购的商品房位于[XX小区]，具体房号为[XX号]，建筑面积为[XX平方米]，设计用途为[XX用途]。

二、认购价格及付款方式1. 认购价格：乙方认购的商品房单价为[XX元/平方米]，总价为[XX万元]。

2. 付款方式：乙方选择[XX付款方式]，具体付款节点及金额如下：- [XX付款节点1]：签订本认购书时，支付定金[XX万元]。

- [XX付款节点2]：签订正式商品房买卖合同之日起[XX日内，支付房款[XX万元]。

- [XX付款节点3]：剩余房款[XX万元]，在银行放款之日起[XX 日内支付。

三、认购期限及违约责任1. 认购期限：本认购书的认购期限为自签订之日起[XX日]。

2. 违约责任：- 若乙方在认购期限内未签订正式商品房买卖合同，甲方有权解除本认购书，并没收乙方已支付的定金。

- 若甲方在认购期限内未能与乙方签订正式商品房买卖合同，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。

四、其他事项1. 双方应在本认购书签订后[XX日内，共同前往房地产交易中心办理正式商品房买卖合同的签订手续。

2. 乙方在签订正式商品房买卖合同后，应按照合同约定及时支付剩余房款。

3. 甲方应按照约定时间交付房屋，并确保房屋质量符合合同约定。

4. 本认购书未尽事宜，可由双方另行协商补充。

5. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（出卖人）：[XX公司]地址：[XX公司地址]法定代表人：[XX公司法定代表人]联系电话：[XX公司联系电话]乙方（认购人）：[XX客户]地址：[XX客户地址]法定代表人：[XX客户法定代表人]联系电话：[XX客户联系电话]日期：XXXX年XX月XX日篇2商品房认购单甲方（出卖人）：[甲方公司名称]乙方（买受人）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜，达成如下协议：一、认购物业基本情况乙方认购的商品房位于[具体位置]，该商品房的规划用途为[规划用途]，建筑面积[建筑面积]平方米。

房屋认购协议书通用范本5篇

房屋认购协议书通用范本5篇篇1甲方（出卖人）：_________________________乙方（认购人）：_________________________鉴于甲方在____________（地点）开发并拥有一批房屋，愿意将其中一部分房屋出售给乙方；乙方对甲方所开发的房屋产生了购买意向，经双方在自愿、平等的基础上，经过友好协商，就乙方认购甲方房屋事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：位于_________________________。

2. 房屋类型：_________________________。

3. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。

4. 房屋布局：____室____厅____卫，附带阳台。

具体结构图见附件。

二、认购价格及支付方式1. 乙方认购的房屋总价为人民币______元（大写：______元整）。

2. 乙方选择支付方式为：一次性付款/按揭贷款。

3. 若选择按揭贷款，首付款比例及贷款金额、贷款年限等细节问题将在双方签署的《房屋买卖合同》中详细约定。

三、认购定金1. 乙方在签署本认购书时，向甲方支付定金人民币______元（大写：______元整）。

2. 若乙方在签署本认购书后，放弃购买上述房屋，定金将不予退还。

若甲方在签署本认购书后，未能按照约定与乙方签订《房屋买卖合同》，则应返还双倍定金给乙方。

四、认购期限1. 乙方需在签署本认购书后的____天内，与甲方签订正式的《房屋买卖合同》。

2. 若超过此期限未签订正式合同，则本认购书自动失效，定金的处理按照第三条第2款执行。

五、房屋交付1. 房屋交付时间：预计为______年____月____日，具体以双方签署的《房屋买卖合同》约定为准。

2. 交付标准：房屋交付时，甲方应确保房屋的质量和结构符合国家标准，不存在安全隐患。

具体的交房标准将在双方签署的《房屋买卖合同》中详细约定。

六、违约责任1. 若乙方违反本协议的约定，未能按照约定时间与甲方签订《房屋买卖合同》，则甲方有权解除本协议，定金不予退还。

商品房认购书(范本)7篇

商品房认购书（范本）7篇第1篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：我们很荣幸地通知您，您已成功认购我们位于市中心的高端商品房项目。

在这个充满机遇和挑战的时代，选择购买一套舒适的商品房无疑是一个明智的决定。

我们将竭尽所能，为您打造一个舒适、安全、便利的居住环境，让您享受到无与伦比的居住体验。

以下是关于本次商品房认购的一些重要信息和约定：一、认购房屋信息：项目名称：XXXX商品房项目房屋地址：XXXX区XXXX路XX号房屋类型：XX平方米的XX房型认购价格：XXX万元认购日期：XXXX年XX月XX日二、认购费用：1. 认购定金：您已在XXXX年XX月XX日支付了认购定金，定金金额为XXX万元，认购定金是您购买商品房的诚意金，将在签订正式购房合同时进行抵扣。

2. 尾款支付：您需要在XXXX年XX月XX日前支付尾款金额，尾款金额为认购价格减去认购定金的余额。

三、购房手续：1. 签订购房合同：您需在尾款支付完成后，与开发商签订正式的商品房购买合同，明确双方的权利和义务。

2. 过户手续：购房合同签订后，您需要依法办理商品房的过户手续，将产权正式转移到您的名下。

四、特别约定：1. 商品房质量：开发商承诺所售房屋为新建商品房，保证建筑质量符合国家相关标准。

2. 交房时间：开发商将按照工程进度及相关规定，按时交付商品房给购房客户。

3. 售后服务：购房客户在商品房交付后享有一定期限内的售后服务保障。

五、其他事项：1. 如需解除本次商品房认购合同，需提前XXX天书面通知对方，并可能承担相应的违约责任。

2. 本商品房认购书的解释权归开发商所有。

诚挚感谢您对本项目的信任与支持，我们将竭诚为您提供优质的服务，确保您拥有一个满意的购房体验。

若您对本认购书内容有任何疑问或需要进一步了解的信息，请随时与我们联系，我们将尽快为您解答。

衷心祝愿您的家庭幸福安康，居住愉快！开发商名称日期：XXXX年XX月XX日第2篇示例：商品房认购书（范本）尊敬的购房者：您好！感谢您对我们公司的关注与信任。

商品房认购书范本8篇

商品房认购书范本8篇第1篇示例：商品房认购书范本尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！特此印发本商品房认购书，详细说明认购商品房的流程和注意事项，请您仔细阅读，如有任何疑问，请随时与我们联系。

第一部分：认购房屋信息认购人姓名：（填写认购人真实姓名）房屋编号：（填写认购的房屋编号）建筑面积：（填写认购房屋的建筑面积）房屋总价：（填写认购房屋的总价）认购定金：（填写认购房屋的定金金额）认购时间：（填写认购房屋的时间）第二部分：认购条件1. 认购人需提供真实有效的身份证明以及购房资金证明；2. 认购人需要按照相关规定缴纳认购定金；3. 认购人需签署认购合同并按照约定时间支付首期款；4. 认购人需遵守相关政策法规，并配合开发商办理相关手续。

第四部分：注意事项1. 认购书需如实填写，一经确认不可更改；2. 签署认购合同前请仔细阅读合同条款，如有疑问请及时咨询；3. 认购定金一经支付不可退还，请认真考虑后再进行支付；4. 如因购房人原因导致认购失败，认购定金不予退还；5. 在购房过程中如有疑问或需要帮助，请随时与开发商联系。

以上为本商品房认购书范本，希望您能按照规定认真操作，并早日成为我们项目的一员。

如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

特此声明。

日期：年月日购房人签字：（购房人签名）开发商代表签字：（开发商代表签名）以上为商品房认购书范本，供您参考。

祝您购房顺利，生活愉快！第2篇示例：商品房认购书范本【认购书编号】甲方（认购人）：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：根据《商品房认购合同》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方按照国家规定在____区___市___街___号楼______号室建设的______房屋的认购事宜达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：______。

2. 开发商名称：______。

3. 房屋建筑总面积：______平方米。

4. 房屋设计用途：______。

商品房认购书样本

商品房认购书样本一、认购人信息认购人姓名：XXX身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXX通讯地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、房源信息项目名称：XXXXXXXXXXXX楼栋号：XXXXXXXXX房号：XXXXXXXXX建筑面积：XXXXXXXXX平方米套内面积：XXXXXXXXX平方米房屋朝向：XXXXXXXXX装修标准：XXXXXXXXX总价：XXXXXXXXX万元认购价款：XXXXXXXXX万元付款方式：XXXXXXXXX三、认购条款1. 认购人自愿认购上述房源，并支付认购价款作为意向金，认购价款将在签订正式合同时作为首付款的一部分支付。

2. 认购人确认已经充分了解项目相关情况，包括但不限于房屋户型、朝向、装修标准、建筑面积、套内面积等，并对房屋的现状、质量、使用功能等没有异议。

3. 认购人确认已经充分了解项目的销售政策、付款方式、交房时间等，并同意按照开发商的规定履行相关义务。

4. 认购人同意在签订正式合同之前，不得将认购权转让给他人，否则认购人需承担相应的违约责任。

5. 开发商在签订正式合同前有权对房源进行调整，包括但不限于户型、面积、朝向等，但不得影响认购人的权益。

6. 如认购人在签订正式合同前提出解除认购的，认购人需承担一定的违约责任，并由开发商扣除一定比例的认购价款作为违约金。

7. 认购人在签订正式合同后，应按照约定的付款方式及时间付清房款，并按照约定的交房时间接收房屋。

8. 如认购人在约定的时间内未按时支付房款，认购人需承担相应的违约责任，并由开发商扣除一定比例的认购价款作为违约金。

四、其他事项1. 本认购书经认购人阅读并确认，认购人对认购书的内容无异议。

2. 本认购书一式两份，认购人和开发商各执一份，具有同等效力。

3. 本认购书的订立、生效、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

4. 本认购书未尽事宜，由认购人和开发商协商解决。

北京市商品房认购书

北京市商品房认购书一、认购人信息认购人姓名：XXX认购人身份证号码：XXX认购人联系电话：XXX认购人联系地址：XXX二、商品房信息商品房项目名称：XXX商品房项目地址：XXX商品房房号：XXX建筑面积：XXX 平方米单价：XXX 元/平方米总价：XXX 元三、认购信息认购期限：自本认购书签署之日起至开发商公布的认购截止日期为止。

认购截止日期：XXX 年 XX 月 XX 日首付款：认购人在签署本认购书之日起 XXX 日内，按照房屋总价的 XX% 缴纳首付款，即XXX 元。

首付款应以银行转账或现金支付的形式完成。

认购定金：认购人在签署本认购书之日起XXX 日内，需缴纳认购定金 XXX 元，以确保认购人的意愿的真实性和诚意。

认购定金在确保购房资质后将计入首付款，如认购人放弃购房的，认购定金不予退还。

购房资格审核：认购人需提供如下材料以申请购房资格审核： - 身份证复印件：经公证的身份证明文件复印件； - 户口本复印件：经公证的户口本复印件； - 结婚证复印件（如适用）：经公证的结婚证明文件复印件； - 经济收入证明：认购人最近 6 个月的银行流水、工资单等经济收入证明； - 公积金缴交证明（如适用）：认购人近 12 个月的公积金缴交证明。

购房资格审核结果将由开发商在 XXX 年 XX 月 XX 日前以书面形式通知认购人。

四、支付方式1.购买商品房的全部款项应在“房屋交付前”支付完成。

2.购房款支付方式为银行转账或现金支付。

五、其他事项1.商品房交付标准：商品房按照国家相关法规和合同约定的标准交付，并提供水、电、气、暖等基础设施的接入。

2.商品房变动：在签署本认购书之日起至商品房交付之前，因开发商设计、勘察、施工等原因，开发商有权对商品房的建筑设计、面积、用途等进行变更。

变更内容不应对商品房的居住环境、实际使用功能等产生重大影响。

3.商品房质量保修：开发商对商品房质量提供 XX 年的保修期，保修期内开发商将负责修理一切因设计、材料、施工等引起的质量问题。

商品房认购书范本9篇

商品房认购书范本9篇第1篇示例：商品房认购书范本甲方：（购房人信息）乙方：（开发商信息）鉴于甲方对乙方拟销售的商品房（以下简称“房屋”）感兴趣，在双方经过友好协商的基础上，甲乙双方达成如下约定：一、认购房屋1. 甲方认购乙方位于（具体楼盘地址）的（房屋面积）的房屋，房屋具体楼栋、单元和房号以乙方最终确立的预售合同约定为准。

2. 房屋总价为（具体金额）人民币整，甲方需向乙方支付认购定金（具体金额）人民币，作为认购该房屋的资金保证。

二、认购金支付方式1. 甲方应在签署本认购书之日起3个工作日内，将认购定金支付至乙方指定的账户，否则乙方有权解除双方的认购关系。

2. 甲方支付认购定金后，该金额将作为甲方购买房屋时的首付款之一。

若甲方最终不履行购买义务，乙方有权扣除认购定金作为违约金，甲方不得要求返还。

三、房屋交付日期1. 乙方应在开发商完成房屋建设并取得相应房产权证后，按照约定的时间将房屋交付给甲方。

2. 若因不可抗力因素导致房屋无法按时交付，乙方应在第一时间通知甲方，并协商解决方案。

四、补充条款1. 在购房过程中，双方应互相遵守约定，诚实守信，保证认购交易的顺利进行。

2. 本认购书经双方签字盖章后生效，不可撤销。

3. 本认购书未尽事宜，双方可另行签订书面协议。

甲方（签字）：乙方（签字）：本认购书自双方签字盖章之日起生效。

以上为商品房认购书范本，双方应严格遵守约定内容，履行各自义务，确保购房交易顺利进行。

祝双方合作愉快，梦想之家早日落成！第2篇示例：商品房认购书尊敬的购房客户：您好！感谢您选择购买我们公司的商品房，为了确保您的合法权益和保障交易安全，特制定本商品房认购书，详细说明双方的权利和义务，希望能够得到您的认真阅读和合作。

第一条认购房屋信息：购房客户已仔细了解并同意购买我公司位于（具体地址）的商品房，房屋详情如下：1. 房屋户型：（详细户型信息）2. 建筑面积：（具体面积）3. 房屋总价款：（具体金额）4. 认购定金：（定金金额）第二条购房款支付：购房客户应当在签署认购书之日起5个工作日内向我公司支付认购定金，支付方式为（具体支付方式），认购定金支付完成后，认购有效。

有关商品房认购书范本

商品房认购书范本合同编号：____甲方〔开发商〕：____乙方〔认购方〕：____签订日期：____年____月____日签订地点：____引言在平等自愿的根底上，甲乙双方就乙方认购甲方开发的商品房达成如下协议，以资共同遵守。

第一条认购房产的根本情况乙方认购的商品房位于____，建筑面积为____平方米，户型为____。

商品房的详细位置、楼层、朝向等信息如下：____。

第二条认购价格及付款方式商品房的认购价格为人民币〔大写〕元整〔￥〕。

乙方选择的付款方式为：____〔如：一次性付款、分期付款等〕。

第三条认购定金乙方在签订本认购书时，应向甲方支付定金人民币〔大写〕元整〔￥〕。

定金支付后，甲方应为乙方保存该商品房至____年____月____日。

第四条甲方的权利与义务甲方有权在乙方未按时支付定金或房款时解除本认购书，并没收定金。

甲方应保证所提供的商品房信息真实、准确，并按约定时间交付商品房。

第五条乙方的权利与义务乙方有权在约定时间内优先购置所认购的商品房。

乙方应按时支付定金及房款，并在规定时间内与甲方签订正式的商品房买卖合同。

第六条违约责任如甲方违背本认购书约定，应双倍返还乙方已支付的定金。

如乙方违背本认购书约定，甲方有权没收乙方已支付的定金。

第七条协议的变更和解除本认购书一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

如遇不可抗力或其他特殊情况，双方可协商变更或解除本认购书。

第八条争议解决双方因履行本认购书所发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

第九条其他约定本认购书未尽事宜，由双方协商补充。

第十条协议生效本认购书自双方签字盖章之日起生效。

甲方〔盖章〕：____受权代表签字：____日期：____年____月____日乙方〔签字〕：____日期：____年____月____日。

商品房认购书(示范文本)5篇

商品房认购书（示范文本）5篇第1篇示例：商品房认购书认购书编号：____________甲方（开发商）：公司名称：____________统一社会信用代码：____________注册地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》和《商品房销售管理办法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方开发的商品房事宜达成如下协议：一、认购房源1.1 甲方将位于____________（房地产项目地址）的____________（房号、房型）户型的商品房出售给乙方。

1.2 商品房的总建筑面积为__________平方米，其中套内建筑面积为__________平方米，综合单价为____________元/平方米，总价为____________元。

1.3 乙方自愿认购上述商品房，且已经在认购时缴纳了认购定金____________元。

二、认购条件2.1 乙方确保其提供的个人资料真实有效，所出具的证件真实、合法，具有与行为相适应的民事行为能力。

2.2 乙方已了解并接受了《商品房销售公示》及《商品房交易说明书》的全部内容，并自愿签署本认购书。

三、认购权利与义务3.1 甲方保证所出售商品房系合法取得的商品房，并且在交付乙方之前将商品房交付到位。

3.2 乙方同意按照合同规定的时间和方式支付商品房货款，并按照约定完成商品房交易过程。

3.3 甲方和乙方同意各自依法履行合同义务，保证和履行本协议规定的各项权利和义务。

四、违约责任4.1 任何一方违反本认购书的约定，应承担由此造成的一切损失和责任。

4.2 乙方在签署本认购书后，如逾期不支付尾款，甲方有权解除合同，没收认购定金，并有权将认购的商品房转让给他人。

五、争议解决本认购书所发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向相关国家行政机关、仲裁机构或人民法院寻求解决。

六、其他事项6.1 本认购书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

商品房认购书模板6篇

商品房认购书模板6篇第1篇示例：商品房认购书甲方（认购人）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方建设的商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房源乙方在（地点）建设的商品房项目名称为（项目名称），现甲方认购乙方在该项目中的（房号、楼栋号、单元号）号（以下简称“认购房源”），具体户型为（户型），建筑面积为（建筑面积）平方米，赠送面积为（赠送面积）平方米，总价为人民币（总价大写）元（￥（总价小写））。

二、认购价款1. 甲方应在签署本认购书后（时间），交纳认购价款的的比例为（比例），即人民币（首付款大写）元（￥（首付款小写））。

2. 甲方应在（时间），前支付剩余认购价款及相关费用，即人民币（尾款大写）元（￥（尾款小写））。

三、认购条件1. 甲方为自然人，具有完全民事行为能力，能够独立承担法律责任；2. 甲方提供的身份证明、财产证明、婚姻状况证明真实有效；3. 甲方确认已经充分了解和知悉乙方提供的商品房的房屋质量、土地性质、规划用途等相关信息，对认购房源没有任何异议；4. 甲方了解和同意乙方在保障房屋质量的前提下，有权对认购房源的设计、建筑材料、施工标准等进行调整或变更。

四、甲方权利义务1. 甲方应按照约定的时间和金额支付认购价款及相关费用，逾期支付的，应支付违约金；2. 甲方应当按照约定时间履行付款义务。

在首付款支付日后60日内，甲方未履行付款义务的，乙方有权单方解除本认购书；3. 甲方应在商品房交付后接受商品房，按时支付房价余款及相关费用。

六、风险提示1. 甲方应充分了解并承担商品房交易存在的一定风险，房屋产权存在法律风险、政策风险等；2. 甲方应当仔细阅读相关资料和合同，如对商品房的相关情况有疑问，应当向专业人士进行咨询；3. 乙方已向甲方就商品房交易过程及相关条款进行充分解释。

七、争议解决本认购书及其附件合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

商品房认购书模板7篇

商品房认购书模板7篇第1篇示例：商品房认购书模板甲方（认购人）：身份证号码：电话：联系地址：乙方（房地产开发商）：认购房屋信息：项目名称：楼栋号：房号：建筑面积：总价：一、甲方自愿认购乙方销售的上述房屋，并同意按照以下约定支付款项。

二、认购房款支付约定：1. 签订认购书后七日内支付定金（定金金额为总价的10%）。

3. 签订商品房买卖合同后根据合同约定支付尾款。

4. 乙方接受银行按揭或贷款支付的，须在规定时间内将银行按揭合同或贷款合同提供给乙方，支付首期款后按合同约定支付尾款。

三、甲方认可乙方提供的房屋基本信息，并保证如实填写个人信息，不隐瞒任何事实。

四、一旦签署商品房认购书，甲方不得擅自撤销认购，否则须向乙方支付违约金。

五、甲方承诺遵守商品房认购书及房地产相关法律法规，如违反规定，须承担相应法律责任。

六、本认购书一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字盖章后生效。

甲方（盖章）：日期：甲方：（签字）乙方：（签字）以上内容为商品房认购书模板，甲、乙双方请仔细阅读后签字确认。

第2篇示例：商品房认购书买方：（买方名称）身份证号码：（身份证号码）产品名称:（产品名称）所在楼盘:（楼盘名称及地址）面积：（房屋实际建筑面积）户型：（房屋户型）价格：（商品房预售价格）认购金金额：（认购金额）认购金支付方式:（认购金支付方式）乙方公司向甲方公司提供产权单位并提供合同。

甲方公司保证，认购金一经支付将账目清晰标记，按规定操作，不会被盗用，作为双方签署认购合同时的诚信凭证。

买方保证：认购金支付完成后，乙方公司或甲方公司后期所产权到款的不同程度是否完全到位，买双方就交易无条件支持并无异议。

买房人意识认购书签订即双方已就认购房屋产生了竞价，只是代理行为，如因买方自身原因产生的急需取消定金的行为，定金将不予退回。

买方已阅读、理解并接受认购书的内容，无任何疑问，本认购书以真实、有效、合法的方式签订。

本认购书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

北京市商品房认购书范本

北京市商品房认购书范本一、甲方：（购房人）姓名：XXX身份证号码：XXX住所：XXX联系电话：XXX乙方：（房地产开发商）公司名称：XXX住所：XXX联系电话：XXX二、认购房屋信息1. 房屋基本信息：楼盘名称：XXX楼栋号：XXX单元号：XXX楼层：XXX房号：XXX建筑面积：XXX平方米户型：XXX装修标准：XXX总价：XXX万元（人民币）2. 认购方式：（1）认购方式：全款认购/分期付款认购（2）全款认购：认购房屋总价款：XXX万元（人民币）认购定金：XXX万元（人民币）（3）分期付款认购：首付款：XXX万元（人民币）分期付款方式：详见附表三、认购条款1. 认购生效：本认购书经甲方签字盖章后，即视为双方达成一致，认购生效。

2. 甲方权利与义务：（1）甲方应按时支付认购定金或首付款，并按照约定的分期付款方式支付款项。

（2）甲方应提供真实、准确的个人身份证明、收入证明等相关资料，以便乙方进行购房资格审核。

（3）甲方应按时办理相关购房手续，如签订正式购房合同、办理贷款等。

3. 乙方权利与义务：（1）乙方应按时交付房屋，并保证房屋的质量符合国家相关标准。

（2）乙方应提供真实、准确的房屋信息，包括但不限于房屋面积、户型、装修标准等。

（3）乙方应协助甲方办理相关购房手续，并提供必要的购房服务。

4. 违约责任：（1）甲方违约：甲方未按时支付认购定金或首付款的，应向乙方支付违约金，违约金金额为认购定金或首付款的10%。

甲方未按时支付分期付款的，应向乙方支付违约金，违约金金额为逾期未支付部分的1%。

（2）乙方违约：乙方未按时交付房屋的，应向甲方支付违约金，违约金金额为房屋总价款的1%。

乙方提供虚假房屋信息的，应向甲方支付违约金，违约金金额为房屋总价款的5%。

5. 争议解决：本认购书的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。

双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、附表：分期付款方式首付款：XXX万元（人民币），于认购生效之日起5个工作日内支付。

房地产合同商品房认购书8篇

房地产合同商品房认购书8篇篇1甲方（出卖人）：___________________乙方（买受人）：___________________鉴于甲方拥有合法开发的房地产项目，乙方有意购买甲方开发的商品房，为进一步明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成以下认购书：一、标的物1. 乙方认购甲方开发的位于____________的房地产项目中的______栋______单元______号商品房（以下简称“该房屋”）。

2. 该房屋的具体面积、户型、结构等详见附件中的房屋平面图及购房须知。

二、认购价格及支付方式1. 该房屋的总价为人民币______元整（￥______元）。

2. 乙方在签署本认购书时支付定金人民币______元整（￥______元）给甲方。

3. 甲乙双方同意，在签署正式《商品房买卖合同》时，乙方支付的定金自动转为购房款的一部分。

4. 购房款的支付方式按照甲乙双方签署的正式《商品房买卖合同》中的约定执行。

三、认购期限本认购书的有效期为______天，自本认购书签署之日起计算。

在有效期内，乙方应与甲方签署正式《商品房买卖合同》。

若乙方未能按期签署，则视为乙方自动放弃该房屋的认购权，甲方有权处置该房屋。

四、甲乙双方声明和承诺1. 甲方承诺拥有该房屋的所有权，并保证在交易过程中无产权纠纷。

2. 乙方承诺在符合购房资格的前提下进行购房，并保证所提交的所有资料真实有效。

3. 甲乙双方承诺在签署正式《商品房买卖合同》时，本认购书中的内容将作为合同的一部分。

五、其他条款1. 甲乙双方在此声明已充分了解并接受本认购书的所有内容。

2. 本认购书的修改、补充须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。

3. 在履行本认购书过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。

协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4. 本认购书一式两份，甲乙双方各执一份。

本认购书自双方签字盖章之日起生效。

六、违约责任1. 若甲方在认购期限内，未经乙方同意，擅自将该房屋出售给第三方，则视为甲方违约，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。