解除承包合同申请书
申请解除承包合同范本
申请解除承包合同范本尊敬的[对方公司名称]：主题：关于解除[项目名称]承包合同的申请我方在此郑重提出解除与贵公司之间关于[项目名称]的承包合同。
根据合同编号[合同编号]，双方于[签约日期]签订了承包合同，约定由我方负责[具体承包内容]，合同期限自[开始日期]至[结束日期]。
鉴于以下原因，我方认为解除合同是必要且合理的：1. [变更情况说明]：自合同签订以来，[具体情况说明]，这对我方履行合同义务产生了重大影响。
尽管我方已尽力调整并寻求解决方案，但遗憾的是，这些努力并未取得预期效果。
2. [法律法规或政策变动]：近期，相关法律法规或政策的变动使得原合同的履行变得不再合法或不再符合新的政策要求，这超出了双方当初签订合同时的预期和控制范围。
3. [不可抗力因素]：受到不可抗力因素的影响，如自然灾害、战争等，导致我方无法继续履行合同义务。
基于以上情况，我方提出以下解除合同的具体要求：A. 双方应协商确定解除合同的具体日期，并处理好相关事宜，以确保双方利益不受损害。
. 对于我方已完成的工作部分，应根据合同约定进行合理评估，并给予相应的补偿。
C. 对于因解除合同可能产生的违约责任，我方愿意按照合同约定和法律规定承担相应的责任。
D. 双方应共同协助，妥善处理与客户、供应商等相关第三方的关系，以减少解除合同对第三方的影响。
E. 其他未尽事宜，双方应本着公平、公正的原则进行协商解决。
我方希望贵公司能够理解我方的立场，并尽快安排时间与我方进行协商，以便达成共识，和平解除合同。
我们始终相信，通过友好协商，双方可以找到最合适的解决方案，以保护各自的权益，同时也维护市场的正常秩序。
请贵公司在收到此申请后十个工作日内给予书面回复，以便我方做出相应的安排。
期待贵公司的积极回应，并愿意提供必要的协助，以便顺利解决此事。
此致敬礼！[你的名字] [你的职位] [你的公司名称] [日期]。
终止承包合同申请书8篇
终止承包合同申请书8篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就____________项目签订了承包合同，现因_____________原因，乙方有必要向甲方提交终止承包合同的申请。
经双方友好协商，达成以下协议：一、申请事项乙方正式向甲方提出终止承包合同的申请，希望甲方予以接受。
双方一致同意，自本协议签署之日起，终止双方之前签订的承包合同。
二、双方声明和保证1. 甲方和乙方均承认，自本协议签署之日起，双方之间的承包合同关系终止。
2. 双方均承诺，对于终止承包合同所涉及的事项，将遵守相关法律法规，尊重对方的合法权益，协商解决相关问题。
3. 乙方保证在终止承包合同后，将其所承包的项目妥善移交甲方，并保证项目运行的平稳过渡。
三、合同终止后的安排1. 项目移交：乙方应按照甲方的要求，将所承包的项目及相关资料、设备、设施等全部移交给甲方。
2. 结算事项：双方应按照承包合同的约定，对已完成的工作进行结算，包括但不限于支付款项、费用报销等。
3. 违约责任：如因乙方的违约行为导致合同提前终止，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方的损失。
4. 其他事宜：双方应协商解决合同终止后的其他未尽事宜，确保项目顺利移交和平稳过渡。
四、保密条款双方均应对合同终止过程中的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、争议解决如双方因合同终止事宜发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、附则1. 本申请书自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本申请书一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本申请书未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（发包方）：___________________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：_______________日期：___________年_______月_______日乙方（承包方）：___________________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：_______________日期：___________年_______月_______日注：以上为终止承包合同申请书的范本，请根据实际情况进行填写和调整。
解除项目承包申请书
我谨以此申请书，向您提出解除我目前所承担的项目承包请求。
以下是我申请解除项目承包的原因及具体事项，请您予以审阅。
一、项目背景我于XX年XX月承担了公司“XX项目”的承包工作，项目总投资为XX万元，项目期限为XX个月。
项目自启动以来，我严格按照公司要求，全力以赴投入到项目中，以确保项目按期完成。
二、申请解除项目承包的原因1. 项目变更：在项目实施过程中，由于市场环境、政策调整等原因，项目需求发生了较大变化。
为满足新需求，项目需进行重大调整，导致原项目计划与实际情况严重不符。
2. 个人原因：由于家庭原因，我需在短期内调整工作地点，而原项目地点与我新工作地点相距较远，这将对项目实施造成极大不便。
3. 项目进展不顺利：在项目实施过程中，由于种种原因，项目进度滞后，部分关键环节尚未完成。
为不影响公司整体利益，我认为有必要重新调整项目承包人。
三、申请解除项目承包的具体事项1. 解除项目承包合同：我愿意按照合同约定，承担相应的违约责任，并与公司协商解除项目承包合同。
2. 交接项目：为确保项目顺利交接，我将在解除项目承包合同后，协助新承包人完成项目交接工作，包括但不限于项目资料、设备、人员等方面的移交。
3. 项目善后处理：我愿意配合公司处理项目善后事宜，包括但不限于项目验收、结算、质保期等。
四、请求鉴于以上原因，我恳请领导批准我解除项目承包的请求。
在解除项目承包后，我将全力以赴支持新承包人，确保项目顺利推进。
同时，我将继续为公司的发展贡献自己的力量。
感谢领导对我的关心与支持，期待您的批准。
敬礼！申请人：XXX申请日期：XX年XX月XX日。
终止承包合同申请书5篇
终止承包合同申请书5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方就____________项目签订了承包合同，现因____________________原因，乙方需要终止该承包合同的履行。
经双方友好协商，达成以下协议：一、申请事项乙方正式向甲方提出终止承包合同的申请。
经过双方充分沟通和协商，甲方同意乙方提出的终止承包合同的请求。
二、合同终止的时间与方式1. 合同终止时间：双方一致同意，本合同自______年______月______日起终止。
2. 合同终止方式：按照双方协商确定的程序进行，确保合同终止过程合法、有序。
三、未完成工作的处理对于合同终止前尚未完成的工作，双方应共同商议处理办法。
包括但不限于以下内容：1. 未完成的工作内容：_________________________；2. 处理方式：_________________________；3. 完成时间：_________________________。
四、财产清算与移交1. 乙方应按照合同约定，对承包项目相关财产进行清算，编制详细的财产清单。
2. 乙方应将财产清单提交甲方审核，确保财产清算准确无误。
3. 乙方应将承包项目相关财产全部移交给甲方，并保证移交财产的完好无损。
五、违约责任与赔偿1. 双方应严格按照合同约定履行义务，如因一方违约导致合同终止，违约方应承担相应的违约责任。
2. 乙方在合同终止后，如因违约给甲方造成损失的，应依法承担赔偿责任。
3. 赔偿范围包括但不限于甲方因合同终止产生的直接经济损失、律师费、诉讼费等维权费用。
六、保密义务双方应严格遵守保密义务，对承包期间获知的甲方商业秘密、技术秘密及其他不宜公开的信息予以保密。
合同终止后，乙方仍应继续履行保密义务，直至相关信息公开或保密责任解除。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
终止承包合同申请书
终止承包合同申请书甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方于______年____月____日签订了关于____________的承包合同，现因_____________原因，乙方有必要向甲方提出终止该承包合同的申请。
经过友好协商，甲乙双方就终止承包合同事宜达成如下协议：一、协议目的明确双方终止承包合同的意愿，明确终止过程及双方责任，确保双方权益得到合理保障。
二、合同终止原因乙方因_____________原因，无法继续履行承包合同约定的义务，故向甲方提出终止承包合同的申请。
三、双方共同确认1. 乙方提交终止承包合同申请后，双方同意即日起终止承包合同；2. 双方确认在承包期间，乙方已经按照合同约定完成了大部分工作内容，剩余部分由甲方自行负责完成；3. 双方确认在终止承包合同时，乙方不存在任何违约行为，无需承担违约责任；如有违约行为，乙方愿意承担相应的违约责任。
四、合同终止后的安排1. 乙方应在合同终止前尽力完成已签订的工作任务，确保工作交接的顺利进行；2. 乙方应按照甲方的要求，完成相关工作的交接，包括但不限于技术资料、设备设施等；3. 甲方应按照合同约定支付乙方已完成工作部分的费用；4. 合同终止后，乙方应妥善保管与项目相关的资料，不得擅自泄露或挪用；5. 合同终止后，双方应相互尊重，不得因合同终止而产生任何纠纷。
五、保密条款1. 双方同意在合同终止后，对于涉及承包项目的商业秘密、技术秘密等信息予以保密；2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露与承包项目相关的非公开信息。
六、争议解决方式如因本合同引起任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
解除承包合同的申请书
主题：关于解除[承包项目名称]承包合同的申请书尊敬的[甲方公司名称]领导：您好！我是[乙方公司名称]的法定代表人[乙方姓名]，现就我公司承包贵公司[承包项目名称]项目过程中，因[具体原因]申请解除承包合同一事，特向贵公司提出书面申请，恳请贵公司予以批准。
一、项目背景[承包项目名称]项目于[项目签订日期]正式签订，合同期限为[合同期限]，项目总投资约为[项目总投资金额]。
根据合同约定，我公司负责项目的[具体承包内容]，项目工期为[项目工期]。
二、申请解除合同的原因1. [具体原因一]：由于[具体原因一]（如：政策变化、市场波动、不可抗力等），导致原合同约定的项目实施条件发生重大变化，继续履行合同已不符合双方利益。
2. [具体原因二]：在项目实施过程中，发现[具体原因二]（如：技术难题、资金困难、人员流失等），已严重影响项目进度和质量，继续履行合同存在重大风险。
3. [具体原因三]：根据合同约定，双方应履行[具体条款]，但[甲方/乙方]未能履行或未按约定履行，导致合同无法继续履行。
三、申请解除合同的具体事项1. 双方同意解除[承包项目名称]项目的承包合同，合同自解除之日起终止。
2. 双方应按照合同约定，及时办理合同解除手续，包括但不限于：（1）退还已收款项，扣除已完成工程量及合理费用；（2）办理项目移交手续，确保项目顺利交接；（3）对因合同解除而产生的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、请求事项鉴于上述原因，特向贵公司申请解除[承包项目名称]项目的承包合同。
恳请贵公司审批通过，并按照合同约定办理相关手续。
特此申请！此致敬礼！[乙方公司名称]法定代表人：[乙方姓名]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]申请日期：[申请日期]。
承包解除合同申请书范文
承包解除合同申请书范文尊敬的[合同甲方名称]：您好！我是[你的名字]，跟您签了那个[承包项目名称]承包合同的人。
今天给您写这个申请书，心里真不是个滋味儿，但有些事儿就像那脱缰的野马，由不得人，所以只能厚着脸皮跟您商量解除合同这事儿了。
您也知道，当初接这个承包项目的时候，我那可是信心满满，就像即将踏上寻宝之旅的冒险家，觉得自己肯定能在这个项目里干出一番大事业。
可谁能想到啊，这一路上的坑比月球上的陨石坑还多。
这市场行情就像六月的天，说变就变。
我本来算好的成本、利润啥的，就像被龙卷风卷过一样，全乱套了。
原材料价格一路飙升，就像坐了火箭似的，可我承包的价格却像是被钉在了原地，动都动不了。
这一进一出，我感觉自己就像个在中间被挤压的夹心饼干，难受得很。
再说说人力方面吧。
原本说好的那些工人，就像一群候鸟，突然就飞走了一大半。
我到处找人，可现在的人就像珍稀动物一样，难寻得很。
剩下的那几个工人，虽然也在努力干活，但毕竟人手不够，这工程进度就像乌龟爬一样，慢得让人着急。
还有啊，那些政策法规方面的要求，就像一道道紧箍咒，不断地在给我增加压力。
我感觉自己每天都在小心翼翼地走钢丝，生怕一不小心就触犯了哪条规定。
这压力大得我晚上做梦都在背那些条款，整个人都快神经错乱了。
在这种情况下，我要是还硬着头皮继续干这个承包项目，那结果就像闭着眼睛开车，迟早得出大事故。
我这心里啊，就像热锅上的蚂蚁，思来想去，觉得解除合同可能是目前最明智的选择了。
当然啦，我也知道这事儿给您带来了不少麻烦，就像我在平静的湖面上扔了一块大石头，打乱了您的计划。
但我真的不是故意的，我也想把这个项目顺顺利利地完成。
我愿意按照合同上的规定，承担相应的责任和损失。
如果有什么需要我做的，您尽管吩咐，我一定积极配合。
希望您能理解我的处境，批准我解除合同的申请。
如果您有什么想法或者疑问，随时可以找我聊聊，我的电话是[电话号码]。
再次感谢您的理解和支持！申请人：[你的名字][申请日期]。
最新版终止承包合同申请书
最新版终止承包合同申请书合同编号：__________合同方信息：甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________一、终止合同的事由：1. 双方约定终止：经甲乙双方友好协商，一致同意在合同期限届满前终止合同。
2. 法定终止：合同期限届满，双方未续签合同。
3. 违约终止：一方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行。
4. 不可抗力终止：因不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商一致终止合同。
二、终止合同的程序：1. 甲乙双方应在本协议签订后____个工作日内，向对方提交终止合同的书面申请。
2. 甲乙双方应在本协议签订后____个工作日内，办理合同终止手续，包括但不限于财务结算、资产交接等。
3. 甲乙双方应在本协议签订后____个工作日内，按照合同约定办理相关手续，确保合同终止后的各项工作顺利进行。
三、终止合同后的处理：1. 甲乙双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于财务结算、资产交接、债务清理等。
2. 甲乙双方应在本协议签订后____个工作日内，向相关部门办理合同终止备案手续。
3. 甲乙双方应在本协议签订后____个工作日内，互相解除对方在合同项下的权利和义务。
四、保密条款：1. 甲乙双方在合同终止后，应对合同内容及终止合同的事由、程序、后果等予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
2. 甲乙双方违反保密条款的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
五、法律适用及争议解决：1. 本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，适用中华人民共和国法律。
终止承包合同申请书8篇
终止承包合同申请书8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于__________年____月____日签订了关于__________项目的承包合同，现因以下原因，乙方提出终止该承包合同的申请。
经双方友好协商，达成以下协议：1. 因不可抗力的原因导致无法继续履行承包合同。
不可抗力包括但不限于自然灾害、政府政策调整、战争等。
双方同意解除承包合同，并非因甲乙双方中任何一方的过错导致的无法继续履行合同。
二、双方达成的协议内容1. 乙方正式向甲方提交终止承包合同的申请，甲方同意接受该申请，双方一致同意自本申请确认之日起终止承包合同。
2. 乙方在提交本申请的同时，将尽力完成已承接工程的相关收尾工作，并确保工程质量和安全。
甲方将为乙方的收尾工作提供必要的支持和协助。
3. 双方同意，终止承包合同后，乙方将按照合同约定完成已完成的工程量结算，甲方将按照合同约定支付相应款项。
对于未完成的工作内容，双方将协商解决。
4. 乙方承诺，在终止承包合同后，将妥善处理好与项目相关的所有事务，包括但不限于人员安置、设备处理、材料处置等，确保项目顺利进行交接。
三、保密条款1. 双方同意，在终止承包合同后，对于涉及项目的商业秘密、技术秘密以及双方在合同履行过程中的非公开信息，双方均应予以保密，不得泄露给第三方。
2. 双方保证在终止承包合同后，不会利用在合同履行过程中获取的商业秘密、技术秘密等谋取不正当利益。
四、争议解决方式1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除涉及争议部分外，双方应继续履行本合同的其他部分。
五、其他条款1. 本合同的解除不影响双方在以前签订的有关本承包项目的其他协议的法律效力。
2. 本合同终止后，乙方应按照甲方的要求及时移交所有与项目相关的资料、文件、财产等。
解除项目承包申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的[项目甲方单位名称]：项目编号：[项目编号]项目名称：[项目名称]承包方名称：[承包方名称]承包方负责人：[承包方负责人姓名]申请日期：[申请日期]一、引言根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，我方[承包方名称]（以下简称“承包方”）与贵方[项目甲方单位名称]（以下简称“甲方”）于[签订合同日期]签订了《[项目名称]项目承包合同》（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]。
合同约定，承包方负责[项目名称]项目的施工、监理、验收等工作。
现因[具体原因]，承包方特向甲方提出解除合同申请，现将有关情况说明如下：二、合同履行情况概述1. 合同签订后，承包方严格按照合同约定，组织施工队伍进场，并按照设计要求和质量标准开展施工工作。
2. 在项目实施过程中，承包方积极与甲方沟通，及时汇报施工进度和质量情况，确保项目按期完成。
3. 至[具体日期]，项目已完成[具体完成工程量或比例]，质量合格，符合合同要求。
4. 承包方在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规，履行合同义务，未发生任何违法行为。
三、解除合同的原因1. [具体原因一]：[详细说明原因，如政策调整、不可抗力等]2. [具体原因二]：[详细说明原因，如甲方违约、合同条款不合理等]3. [具体原因三]：[详细说明原因，如承包方自身原因，如资金链断裂、技术能力不足等]四、解除合同的具体条款1. 甲方应向承包方支付已完成工程量的合同价款，并按照合同约定进行结算。
2. 承包方应按照合同约定，办理项目验收手续，确保项目质量合格。
3. 双方应按照合同约定，办理工程移交手续，包括但不限于工程资料、设备、工具等。
4. 双方应就合同解除前已发生的费用进行清算，包括但不限于工程款、违约金、赔偿金等。
5. 合同解除后，双方应按照国家法律法规和合同约定，妥善处理剩余工程、未完成工程以及相关遗留问题。
五、解除合同的程序1. 承包方向甲方发出解除合同的通知，并要求甲方在[具体期限]内给予答复。
单方解除承包合同申请书
我方[乙方名称]，根据与贵方签订的《[合同编号]承包合同》（以下简称“本合同”），现就单方解除合同事宜，特向贵方提出以下申请：一、合同背景1. 合同编号：[合同编号]2. 合同签订日期：[签订日期]3. 合同工期：[工期起止日期]4. 合同内容：[简要描述合同内容]二、解除合同的原因1. [原因一]：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，我方在履行合同过程中，发现合同中存在以下问题：[具体问题描述]，经多次与贵方协商，未能达成一致意见。
2. [原因二]：由于[具体原因，如：政策调整、市场环境变化、资金链断裂等]，我方目前无法继续履行合同，给合同履行带来严重影响。
3. [原因三]：在合同履行过程中，贵方存在以下违约行为：[具体违约行为描述]，严重损害了我方的合法权益。
三、解除合同的法律依据1. 根据《中华人民共和国合同法》第九十三条：“当事人一方有下列情形之一的，可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。
”2. 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“当事人一方有下列情形之一的，可以解除合同：（一）当事人一方违约，致使合同目的不能实现；（二）当事人一方违反合同约定，给对方造成严重损失；（三）当事人一方因不可抗力致使不能实现合同目的；（四）当事人一方丧失履行合同的能力；（五）法律规定的其他情形。
”四、解除合同的具体事项1. 我方请求贵方同意解除本合同，并立即终止双方的权利义务关系。
2. 双方应立即停止履行合同，并将已履行部分的工作成果及剩余工作按照合同约定进行交接。
3. 双方应按照合同约定，就合同解除后的善后事宜进行协商，确保双方的合法权益得到保障。
2024年终止承包合同申请书
2024年终止承包合同申请书尊敬的合同承包方：您好！我是合同甲方（以下称为申请人），通过这封申请书，向您提出终止承包合同的申请，并希望与您进行协商和解。
我方与贵方于YYYY年MM月DD日签订了《承包合同》（以下简称合同），约定了甲方为乙方提供特定项目的承包服务，并获得相应的费用作为回报。
然而，我方近期经过认真的考虑和评估，发现以下问题存在，决定终止合同的履行：1. 项目需求变化：由于外部环境的变革和市场需求的放缓，项目需求发生了不可预见的变化。
新的市场状况和对项目的要求已经超出了甲方的能力范围，我方无法继续承担原有的承包任务。
2. 经济困难：由于近期经济形势的不稳定，我方面临着巨大的经济困难。
贵方的承包费用无法覆盖我方的运营成本和维持基本生活所需，因此我方希望能够解除合同，寻求其他方式来稳定经济状况。
3. 合同不公平条款：经过细致的合同条款审核，我方发现原合同中存在一些不公平的条款，不利于我方的利益保护和权益维护。
这些条款限制了我方的发展和竞争能力，也影响了我们与其他合作方的合作关系。
基于以上理由，我方决定向贵方提出终止承包合同的申请。
希望贵方能理解我们的困境，并同意接受终止合同的请求。
在此，我方愿意提供一定的补偿措施，以便确保双方能够平等地解除合同关系。
为了达成协议和解决纠纷，我方提议以下解决方案：1. 双方协商确定合同终止日期：根据贵方的实际情况和项目进度，我们可以协商确定一个合适的合同终止日期，并在此之前完成必要的结算工作。
2. 补偿措施：为了弥补终止合同带来的损失，我方愿意支付合同违约金，并协商解决双方因合同终止而产生的其他费用问题。
3. 解除后续责任约束：双方在终止合同后，不再承担任何义务和责任，原有合同条款自动失效。
希望贵方能充分理解我方的难处，并且愿意积极配合解决本次合同解除事宜。
我方愿意与贵方保持紧密沟通，共同商讨和协商具体的合同解除方案，以实现双方的利益最大化和互利共赢。
最后，再次感谢贵方与我方进行合作，希望能以友好的方式解决合同终止问题。
承包解除合同申请书范文
承包解除合同申请书范文尊敬的[合同甲方名称]：您好！我是[您的名字]，咱们之间签订了关于[承包项目名称]的承包合同。
今天我鼓起勇气，带着一丢丢小纠结和小无奈，写下这份解除合同的申请书。
您也知道，当初签这个合同的时候，我就像个充满斗志的小战士，满心想着在这个项目里大干一场，就像发现了宝藏，觉得自己肯定能挖掘出无限的财富和荣耀。
可谁能想到呢，这一路就像在玩超级难的冒险游戏，遇到了一堆事先没料到的“大怪兽”。
首先啊，这市场行情就像个调皮捣蛋的小鬼，变得比变脸还快。
原本算好的成本和收益，一下子就被打乱了。
就好比我本来计划着按照常规路线走就能到终点，结果突然前面出现了好多条岔路，还都是迷雾重重，完全不知道该往哪儿走才好。
再说说资金这事儿吧，那感觉就像是在干涸的沙漠里找水源，怎么找都不够。
我把自己的小金库都快掏空了，还到处找亲戚朋友帮忙，可还是像个小水车，转得气喘吁吁也供应不上项目的需求。
还有啊，这人力方面也出了不少乱子。
原本说好一起并肩作战的小伙伴们，一个接一个因为各种原因掉链子。
就像一支本来整齐的乐队，突然乐器坏的坏、人跑的跑，演奏出来的完全不是我想要的美妙乐章了。
这么多问题就像一座座大山压在我身上，我感觉自己都快被压扁了。
我也想过各种办法，就像热锅上的蚂蚁到处乱转，可就是找不到好的解决办法。
现在我是真的没辙了，就像在黑暗的山洞里迷失了方向，只能向您发出求救信号，希望能够解除咱们之间的承包合同。
我知道这样可能会给您带来一些麻烦，就像我不小心踩了您一脚，心里特别过意不去。
但是我真的是没办法了，如果继续硬撑下去，我怕最后会搞得更糟，就像一艘漏水的船，要是不赶紧靠岸，肯定会沉得很惨。
我希望咱们能够和平地解决这个事情，就像好聚好散的朋友一样。
如果有什么需要我做的，比如交接工作之类的，我肯定会积极配合，绝不含糊。
再次为给您带来的不便表示深深的歉意，希望您能够理解我的处境，批准我的申请。
申请人：[您的名字][申请日期]。
解除承包合同的申请书模板
解除承包合同的申请书模板
尊敬的先生/女士：
我谨致以诚挚的问候！
我是（您的姓名），目前承包贵公司/机构（公司/机构名称）的（具体承包项目/内容）。
在过去的一段时间里，我一直尽职尽责地完成承包任务，并努力为贵公司/机构提供最优质的服务。
然而，由于（具体原因，比如个人原因、工作环境变化等），我无法继续承担当前的承包任务。
因此，我通过此信向贵公司/机构提出解除承包合同的申请。
希望您能够理解我的决定，并协助处理后续的事务。
在解除承包合同之后，我将尽快完成剩余的工作，并确保交接工作顺利进行。
同时，我也会按照合同约定的方式和时间，进行结算和清理相关事宜。
希望能够得到您的谅解和支持。
最后，再次感谢贵公司/机构给予我的机会与信任。
感谢您对我的理解和配合。
我相信通过双方的合作与沟通，解除承包合同的过程将会顺利进行。
如果有任何问题或需要进一步沟通，请随时与我联系。
再次谢谢您的合作与支持！
此致
敬礼
（您的姓名）。
终止承包合同申请书9篇
终止承包合同申请书9篇第1篇示例：尊敬的合作方，我是XXX公司的负责人，现就我公司与贵公司签订的承包合同向贵公司提出终止申请。
自双方签订承包合同以来，我们一直保持着良好的合作关系。
在过去的一段时间里，我们也取得了一定的合作成果。
但是因为一些客观原因，我们不得不终止这份合同。
我们公司所面临的市场环境和经济形势发生了较大变化，我们需要进行业务调整来适应市场需求的变化。
与贵公司签订的承包合同无法再满足我们公司的发展需求。
在过去的合作中，我们也发现了一些与贵公司合作不够完善的地方。
在合同履行过程中，我们遇到了一些合作方面的困难和问题，这也进一步影响了我们的合作效果。
鉴于此，我们认为终止承包合同是一个更合适的选择。
我们也意识到终止合同可能会给贵公司带来一定的影响和困扰，我们对此深表歉意。
我们会尽最大努力协助贵公司完成交接工作，以确保双方的利益得到最大程度的保障。
在终止合同的过程中，我们也将继续遵守合同约定的条款，确保各方的权益不受损失。
我们愿意积极配合和沟通，共同解决可能出现的问题和纠纷。
再次感谢贵公司在过去的合作中付出的努力和支持。
希望我们能够在未来的合作中再次携手共进，共创美好的未来。
祝贵公司生意兴隆，万事如意！此致XXX公司敬上第2篇示例：尊敬的合同承包方：您好！我是某某公司的某某职员，代表公司向贵公司提出终止承包合同的申请。
经过公司内部研究和决定，我方决定在合同规定的解约期内终止合同。
我方感谢贵公司在过去的合作中所付出的努力与付出。
我们之间的合作虽然存在一些问题和障碍，但在双方的共同努力下，所取得的成绩与经验仍是宝贵的财富。
鉴于最近一段时间以来双方在合同履行过程中出现的矛盾和争执，以及对未来合作发展方向的不同看法，公司认为与贵公司继续合作已不符合双方的长远利益和发展需求。
根据合同规定，我方在提前通知贵公司的情况下可以终止承包合同。
经过公司内部慎重考虑和审议，公司决定在本月底终止双方之间的承包合同，终止后我方将依法履行合同约定的解约程序，并支付所有应付款项。
解除承包合同申请书
解除承包合同申请书篇一：解除道路施工合同的申请关于解除东盟多式联运仓储物流园区进场道路施工合同的申请云南腾晋物流有限公司：我公司20XX年2月12日中标承建“东盟多式联运仓储物流园区进场道路工程”，并于20XX年2月25日与贵司签订施工合同，合同履行中存在以下困难因素：一、本工程施工期适逢雨季，而合同工期较紧迫，截止目前路基工程实际施工工期已远超出合同约定。
二、本工程中路面与路基工程的施工间隔期较长，后续工程的人力、物力、机械难于保障。
三、本工程K0+0～K0+400区间面临铁路平交口改造，我公司无铁路专业工程施工资质。
基于上述关于履行本合同的困难因素，我公司决定向贵公司申请终止履行并解除“东盟多式联运仓储物流园区进场道路工程”的施工合同（合同编号：腾晋字20XXJS-001号），同时申请对本期已完工程进行验收结算。
请答复回函。
玉溪马桥建设集团有限公司二0一0年六月二十三日篇二：退出承包耕地申请书及合同退出承包耕地申请书村民委员会：本户由于原因，经家庭内部协商决定，自愿放弃退出的面积为民自愿进城退出承包耕地有关政策给予经济补助。
本户农村土地承包经营权证编号为：特此申请，请予批准。
申请户:（户主签名盖章）年月日全体家庭成员确认意见：同意退出承包耕地批准书×××户：根据你户申请，经村组研究，同意你户自愿放弃退出××××××……共×人的面积为××亩的土地承包经营权。
……村民小组意见：（负责人）村委会意见：（法定代表人）××村民委员会××年×月×日注：村批准书一式两份，村与农户各留一份。
农户收到批准书签名盖章：退出承包耕地合同（讨论）甲方：×××（户主姓名）身份证号：址址：承包人口：人名单为：农村土地承包经营权证编号：乙方：××村民委员会法定代表人：联系电话：身份证号：址址：根据汉滨区农村居民自愿进城落户退出承包耕地有关政策规定，经甲乙双方协商一致，订立协议如下：1、甲方户下（共有人名字）自愿放弃退出本人土地承包权经营权。
终止承包合同申请书
终止承包合同申请书尊敬的合同管理部门负责人（或委托人）：我司系在贵单位中标并签订了建筑承包合同，经过一段时间的施工，我们认为由于各种原因，现已无法继续履行合同义务，故我司提出终止承包合同。
特申请停止该建筑工程，并终止双方签订的承包合同。
具体原因如下：1.近期，我司资金出现短缺，无法按照合同规定的进度安排工程资金，影响了施工进度的正常推进。
2.由于工期不足，我司无法在规定时间内完成施工工作，已经影响到业主的工程进度和质量。
3.由于施工过程中，我司与监理单位发生了矛盾和争议，屡次无法达成合理的解决方案，导致合同未能如期履行。
4.由于不可抗力因素，例如天气原因、劳动力不足等，致使施工工程无法顺利进行。
由上述原因综合考虑，我司已经无法继续承担该项目的施工任务，希望能够与业主达成终止承包合同的协议，并根据合同规定进行赔偿。
为此，我司提出以下申请：1.由贵单位组织联系业主并协商终止承包合同事宜。
如业主同意解除，则申请双方废止原有的合同，协商好双方的补偿协议。
2.依据合同规定，我司愿意支付违约金，以及未完成工程的赔偿金。
同时，剩余款项会在协商好的补偿金额扣除后，视情况向业主返还未结清的款项。
3.以上所述事项，均以书面方式向贵单位申请审核并处理.。
因为涉及到金钱和责任，所以我们也需要相关方面的配合，尽快解决这一问题，免去双方之间的不必要的争端和纠纷。
最后，请贵单位在收到本申请书后的10日内，通过书面形式向我司告知处理结果。
感谢您们的支持与理解！此致敬礼！申请方：xxxx公司联系人：xxx联系电话：xxx日期：xxxx年xx月xx日。
终止承包合同申请书5篇
终止承包合同申请书5篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方于______年____月____日签订的承包合同，现因故需提前终止该承包合同。
经双方友好协商，达成以下协议：一、协议目的甲乙双方本着诚实、守信、公平的原则，自愿签订本协议，以明确双方权益及义务，共同解决终止承包合同事宜。
二、合同基本情况概述本合同是甲乙双方于_____年____月____日签订的承包合同，合同编号为_____________。
原合同约定承包事项为_______________________________________（请描述承包事项）。
现因故需提前终止。
乙方已在承包期间进行了充分努力和投入，双方对于解除承包事项的过程均已明确且同意遵守相关约定。
为避免未来可能的纠纷或误会，现将合同终止事宜明确如下。
三、终止原因及时间双方同意，因以下原因提前终止承包合同：_____________________________（请描述具体原因）。
终止时间为本协议签署之日起生效。
乙方应在本协议签署后______日内完成相关工作的交接并配合甲方完成必要的后续处理事项。
四、结算事项双方应在本协议签署后按照合同约定完成结算事项，包括但不限于已完成的承包项目款项支付、未完成项目的处理方案等。
乙方应提供完整的结算资料并配合甲方完成结算工作。
双方确认结算无误后，甲方应按照约定支付剩余款项给乙方。
五、资产移交与返还事项乙方应将承包期间使用的资产全部移交给甲方，包括但不限于设备、工具、资料等。
双方应明确资产移交的时间、地点及方式，确保资产完好无损并办理相关手续。
乙方应保证移交资产的合法性并承担相关法律责任。
六、违约责任及赔偿双方应严格遵守本协议的约定，如一方违反协议约定，应承担相应的违约责任。
因违约造成的损失，违约方应负责赔偿。
如因违约导致本协议无法履行或履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
终止承包合同申请书8篇
终止承包合同申请书8篇第1篇示例：尊敬的XX公司：我是贵公司的合作伙伴XXX，合作至今我们公司也收获了不少成果，对此我感到非常高兴。
然而由于某种特殊原因，我们公司不得不考虑终止目前的承包合同。
我想强调的是，这并不是我们公司对贵公司的服务不满意或是不信任的表现，而是受到外部环境的影响，我们的经营状况发生了一些变化，需要重新调整我们的合作计划。
经过认真权衡和慎重考虑，我们决定提出终止承包合同的申请。
我也非常感谢您公司在与我们合作过程中的支持和帮助，我们的合作不仅仅是一份合同，更是一种信任和合作。
我们深知合作中遇到的问题和挑战，也深知彼此之间的信任和理解。
我们希望能够通过友好协商的方式，达成共识，实现双方的利益最大化。
我们也希望在终止合同后，能够保持良好的合作关系，有机会再次合作。
我们愿意继续与贵公司保持沟通和交流，共同探讨更多合作机会。
我们对未来的合作前景充满信心，相信我们仍有很多合作的机会，无论是在现有领域还是开拓新的领域。
再次感谢贵公司的理解与支持，我们愿意与贵公司共同努力，使我们的合作关系更加牢固、稳定。
祝贵公司一切顺利！此致敬礼第2篇示例：尊敬的合同签订方：我是贵公司的承包方，现就我方与贵公司签订的合同编号为XXX 的承包合同提出终止申请，特向贵公司提交以下申请书。
一、合同终止原因：经过认真考虑和权衡，我方认为由于以下原因，合同的继续履行对我方已经构成了不小的困难，因此希望能够提前终止合同，以避免双方未来损失的可能。
1. 前期筹备不足：在承包合同签订之初，双方并未能充分探讨和考虑到项目的实际情况，导致了前期筹备工作不足，无法顺利展开后续的工作。
2. 环境因素影响：在实际承包过程中，由于外部环境的变化，包括市场变化、政策变化等方面的影响，导致承包项目无法按照原有计划稳步推进。
3. 人员调整：由于我方内部人员以及外部合作伙伴的调整，导致项目执行团队的组成发生变化，影响了项目顺利进行。
根据承包合同的相关规定，双方可通过友好协商的方式协商解决合同终止事宜。
解除土地承包合同申请书
解除土地承包合同申请书尊敬的村委会：您好！我是本村村民，我的土地承包合同编号为________，因特殊原因，我特此向村委会提出解除土地承包合同的申请。
一、合同签订情况回顾合同签订的过程，我在20____年与村委会签订了土地承包合同，承包面积为____亩，承包期限为____年，自20____年__月__日起至20____年__月__日止。
合同中约定了双方的权利和义务，我在承包期内应按照合同约定进行土地经营，村委会则保障我的承包权益。
二、解除合同的客观原因然而，在承包期内，我遇到了一些特殊情况，导致我无法继续履行合同。
具体原因如下：1. 不可抗力因素：在承包期内，我承包的土地遭受了严重的自然灾害，如洪涝、干旱等，导致土地无法正常耕种，产量严重下滑。
在尽力进行恢复和重建后，仍然无法达到预期的生产效益。
2. 家庭特殊情况：我家庭成员中出现了重大疾病、伤残等特殊情况，导致家庭经济负担加重，无力继续投入土地经营。
此外，家庭成员中有人因工作、学习等原因迁出本村，导致家中无人从事农业劳动。
3. 政策法规变化：在承包期内，国家相关政策法规发生了变化，对我的土地承包经营产生了不利影响。
如土地征用、规划等，使我的土地承包权受到限制。
三、解除合同的请求基于以上原因，我特此向村委会提出解除土地承包合同的申请。
我希望村委会能够体谅我的困难，同意解除合同，并给予我一定的经济补偿。
我承诺在解除合同后，积极配合村委会的工作，支持村集体经济的发展。
四、合同解除后的处理合同解除后，我愿意将承包的土地交由村委会安排使用，不再要求任何土地承包权。
同时，我希望村委会能够按照合同约定，给予我一定的经济补偿，以弥补我在承包期内投入的费用和损失。
五、结语我深知土地承包合同解除会给村委会带来一定的困扰，但我相信，在村委会的帮助下，我能够度过难关。
在此，我再次向村委会表示衷心的感谢。
希望村委会能够尽快审批我的申请，解除土地承包合同。
此致敬礼！申请人：（签名）20____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
解除承包合同申请书
再审申请人：南京xx开发有限公司
住所地：南京市浦口区江浦街道xxxx。
法定代表人：xxx 总经理
再审被申请人：南京市浦口区xxxx村民委员会
住所地：浦口区xxxx。
负责人：xxx 主任
再审被申请人：南京市浦口区xxxx（以下简称xx）
住所地：浦口区xxx
负责人：xx 组长
申请再审的事由
再审申请人不服南京市中级人民法院（2010）宁商终字第xxx0号民事判决书，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关法律的规定，提出如下再审申请。
再审诉讼请求
1、请求撤销南京市中级人民法院（2010）宁商终字第xxxx号民事判决书、南京市浦口区人民法院（2010）浦永商初字第x号民事判决书；
2、请求依法改判被申请人赔偿申请人188872元；
3、请求诉讼费由被申请人承担。
事实与理由
再审申请人认为一、二审法院认定主要事实错误、适用的法律不当，
判决结果明显不公。
具体理由如下：
一、原审法院认定的基本事实缺乏证据证明，根据本案查明的事实、"63000元"为约定权利的让与、"63000元"法律性质表现的形式等等事实被申请人应当给付申请人63000元。
本案已经一审法院认定的事实为：2008年7月28日，申请人（乙方）与被申请人（甲方）xx签订合同一份，合同主要内容是：租赁方式，甲方将浦口区xxxx绕城公路48公里处向内20米处原砂矿使用的45亩荒废土地租赁给乙方开办建材厂；租赁期限为十年，自2008年5月20日至2018年5月19日止；租金和租金支付方式，年租金50000元，每年6月份前支付，08年12月底付09年款，先付后用地；水电供给，乙方每年向甲方交纳1.3万元取水补助费等。
xxxx全体村民签字认可同意。
一审法院对于上述合同的效力依法予以认可。
同时依法查明和认定，2009年3月12日解除协议的真实性和合法性。
即，2009年3月12日申请人与被申请人xxxx签定了解除合同，约定上述合同解除事宜，双方还约定以后此块地任何人来承包与xxxx公司无关。
由xxxx组自己发包，但必须由新承包人支付xxxx公司63000元。
同时又依法查明和认定：2009年4月15日被上诉人将上述土地出租给南京市xxxx建材有限公司，并于2010年2月5日收取新承包人南京市xxxx建材有限公司63000元。
对此，原审法院仅认为，"...由新承包人支付xxx公司63000元，条。