工程建设项目合同审计共65页文档
建设工程审计服务合同
建设工程审计服务合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程审计条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方提供建设工程审计服务事宜，达成如下协议：一、审计范围和内容1.1 乙方负责对甲方建设项目的施工图纸、工程量清单、施工合同、工程签证、现场实际情况等进行全面审计。
1.2 乙方应按照国家和行业有关标准、规范和规定，对甲方的建设项目进行预算编制、工程量清单编制、施工现场签证审核、工程变更审计、工程决算审计等。
1.3 乙方应根据审计结果，向甲方提供审计报告，并对审计报告的真实性、准确性、完整性负责。
二、审计期限2.1 乙方应在甲方提供完整审计资料后的__个工作日内完成审计工作。
2.2 审计过程中，如遇特殊情况需要延长审计期限的，乙方应提前向甲方说明原因，并征得甲方同意。
三、审计费用3.1 乙方向甲方提供审计服务的费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 甲方应按照本合同约定的时间和方式支付审计费用。
四、审计质量保证4.1 乙方应具备相应的资质和能力，保证审计工作的质量和效率。
4.2 乙方应严格按照国家和行业的相关法律法规、标准、规范进行审计工作，保证审计结果的真实性、准确性、完整性。
4.3 乙方应对审计过程中获取的甲方资料和信息保密，不得泄露给第三方。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成审计工作的，应向甲方支付违约金，违约金为审计费用的__%。
5.2 乙方未按照约定要求提供审计报告的，应向甲方支付违约金，违约金为审计费用的__%。
5.3 甲方未按照约定时间支付审计费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
工程项目合同审计条款范本
工程项目合同审计条款范本一、合同主体资格审核1. 甲方（业主）应提供营业执照、资质证书等相关法律文件，证明其具有签订合同的主体资格。
2. 乙方（承包商）应提供公司注册证明、施工资质等级证书等，证实其具备相应的工程施工能力。
二、工程范围与标准1. 合同应明确工程项目的具体范围，包括工程名称、地点、规模、技术要求等。
2. 双方应共同确认并遵守国家及行业的相关建设标准和规范。
三、价格条款与支付方式1. 合同应详细列明工程的总价款、计价方式、预付款比例、进度款支付条件等。
2. 双方应约定明确的支付时间表和违约责任，确保资金流的合理安排。
四、工期与进度管理1. 确定合理的开工日期和竣工日期，并对关键节点的完成时间做出规定。
2. 制定详细的进度计划表，对可能影响工期的因素进行分析和预防。
五、质量要求与验收标准1. 明确工程质量的标准和要求，以及不合格工程的处理办法。
2. 设定严格的工程验收程序，确保工程质量符合合同约定。
六、变更与索赔处理1. 对于工程变更，应明确变更的程序、审批权限和变更后的价格调整机制。
2. 规定索赔的条件、程序和时效，确保合理权益的保护。
七、违约责任与争议解决1. 明确违约责任的承担方式和违约金的计算方法。
2. 确定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
八、保险与担保1. 规定保险的种类、保额和责任期限，确保工程风险得到合理分担。
2. 如有需要，明确担保的形式和担保人的责任。
九、附加条款1. 根据工程特点和实际需要，可以增加特殊条款，如环境保护、安全生产等。
2. 所有附加条款应与主合同内容保持一致，不得有冲突。
十、合同生效与终止1. 明确合同的生效条件，如双方签字盖章、获得相关部门批准等。
2. 规定合同终止的条件和程序，包括工程完工、合同解除等情况。
工程建设项目合同审计
报价以及单价和总价计算方式 报价
固定总价、固定单价、可调Байду номын сангаас价、可调单 价、成本加酬金
单价和总价计算方式 • 综合单价法 • 工料单价法
23
南区道路工程中(中标单位是沈阳市市政建设工程公司), 投 标报价中的工程数量与招标文件中提供的工程量清单数 量不一致。工程量清单分部分项工程表中的6cm条形混 凝土彩砖和20cm水泥稳定砂石, 招标清单数量分别为 11466平方米, 但施工单位在投标时仅为10392平方米, 该 分部分项工程数量差为1074平方米,按其投标报价计算施 工单位少计取49700元.
6
五、建设项目合同审计问题分析 建设项目招标情况审计中发现的问题主要有:
无设计、总承包合同、承包合同；
未经招标签订应招标的项目合同；
签订经济合同的履行者不具备法人资格；
签订合同的手续不全，如企业指定的委托人没有正式法人授 权委托书或盖章不是企业的章，签字人不是企业法人；
未经审核、验资或设计任务书未经计委批准就签订了合同；
建设项目合同审计
一、建设项目合同审计的基本知识 二、建设项目合同审计的重点 三、施工合同的审计 四、总包合同审计重点分析 五、建设项目合同审计问题分析 六、合同审计案例分析
1
一、建设项目合同审计的基本知识 合同管理审计: 指对项目建设过程中各专项合同内容及各项
管理工作质量及绩效进行的审查和评价。 法律依据: 《合同法》 《招投标法》 《建筑法》
按工程承包范围即承包内容划分的承包方式，有 建设全过程承包、阶段承包、专项承包和“建 造—经营—转让”承包4种。 按承包者所处地位划分承包方式 有总承包、独立 承包、分承包、联合承包、直接承包5种
19
工程合同审计底稿
工程合同审计底稿一、审计底稿标题页- 审计项目名称：XX工程项目合同审计- 审计单位名称：（填写贵公司或机构名称）- 审计时间范围：（填写审计开始至结束日期）- 制表人：（填写制表人姓名）- 审核人：（填写审核人姓名）- 批准人：（填写批准人姓名）二、审计目的和依据本次审计旨在通过对XX工程项目的合同执行情况进行全面审查，以确保合同条款得到恰当执行，项目资金使用合理，工程质量符合标准，以及发现潜在的风险和问题，提出改进建议，确保项目顺利完成。
审计依据包括但不限于《中华人民共和国民法典》、国家及地方有关工程建设的法律法规、行业标准、企业内部管理制度等。
三、审计内容1. 合同签订情况：检查合同签订程序是否规范，包括合同审批流程、签约双方资质审查、合同文本审核等。
2. 合同履行情况：审查合同约定的工作范围、质量标准、进度要求是否得到满足，变更管理是否合规，付款条件是否明确且按约执行。
3. 风险管理：评估合同中的风险分配是否合理，是否存在未预见的风险，以及采取的风险控制措施是否得当。
4. 争议解决机制：核查合同中的争议解决条款是否明晰，争议处理过程是否公正有效。
5. 相关文件资料：搜集并审查与合同执行相关的所有文件资料，如设计图纸、施工日志、验收记录等。
四、审计方法采用文件审查、现场调查、财务分析、访谈等多种方法相结合，确保审计结果的准确性和全面性。
五、审计发现在此部分详细记录审计过程中发现的问题，包括但不限于合同执行偏差、风险事件、违规操作、潜在纠纷等，并附上相应的证据材料。
六、审计结论与建议综合审计发现，对合同执行情况做出整体评价，并提出针对性的建议。
这些建议应具体可行，旨在帮助改善合同管理，降低项目风险，提升执行效率。
七、附件包括所有审计过程中参考和使用的相关资料，如合同副本、会议纪要、通信记录等。
八、签字页- 审计单位（盖章）- 负责人签字：- 日期：。
工程类审计服务合同
工程类审计服务合同甲方（委托方）：___________乙方（审计方）：___________鉴于甲方需对工程项目进行审计，以确保工程质量、成本控制和风险管理，特委托乙方提供专业的审计服务。
现双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在工程项目审计过程中的权利、义务和责任，确保审计工作的公正性、准确性和专业性。
二、审计范围与内容1. 乙方应根据甲方的要求，对以下工程项目进行全面审计：___________（具体项目名称）。
2. 审计内容包括但不限于项目的成本控制、进度管理、质量监督、合规性检查等。
3. 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，采取合理的审计程序和方法进行审计工作。
三、审计周期与报告1. 审计工作自合同签订之日起开始，至项目完工验收合格为止。
2. 乙方应按照约定的时间周期，向甲方提交阶段性审计报告和最终审计报告。
3. 审计报告应包含审计发现、建议和改进措施等内容。
四、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付审计服务费用。
2. 审计费用的支付方式和时间由双方协商确定。
五、保密条款1. 乙方应对在审计过程中获知的甲方商业秘密和技术信息严格保密。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得向第三方透露任何相关信息。
六、违约责任如一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________签订日期：___________。
建设工程审计合同报告
建设工程审计合同报告一、合同背景及目的随着我国经济的持续快速发展，城乡建设日新月异，建设工程项目如雨后春笋般涌现。
在这样的背景下，加强建设工程审计工作，提高项目投资效益，确保工程质量、安全和管理水平成为当务之急。
为此，甲乙双方经充分协商，决定签订本审计合同，明确双方的权利和义务，共同推进建设工程审计工作。
二、合同双方甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________三、审计范围及内容1. 审计范围：本次审计范围包括工程项目的前期策划、设计、招投标、施工、竣工验收等各个阶段。
2. 审计内容：主要包括工程项目的合规性、投资效益、工程质量、安全和管理水平等方面。
具体包括：（1）审查工程项目的前期策划和设计阶段的合规性、合理性、经济性；（2）审查工程项目的招投标过程的合规性、公平性和竞争性；（3）审查工程项目的施工过程中的质量、安全、进度和投资控制等情况；（4）审查工程项目的竣工验收阶段的工程质量、安全、投资效益等情况；（5）对工程项目进行全面评价，提出改进意见和建议。
四、审计方法和程序1. 审计方法：采用现场审计、资料审查、访谈调查、数据分析等方法进行。
2. 审计程序：（1）甲方提供工程项目的相关资料，乙方进行初步审查；（2）乙方制定详细的审计计划，提交甲方审批；（3）乙方根据审计计划进行现场审计和资料审查；（4）乙方整理审计发现的问题和意见，形成审计报告；（5）甲方对审计报告进行审议，提出反馈意见；（6）乙方根据甲方反馈意见进行修改，形成最终审计报告。
五、审计时间及进度1. 审计开始时间：____年__月__日；2. 审计结束时间：____年__月__日；3. 审计进度安排：按照审计计划分阶段进行，具体进度如下：（1）第一阶段：前期策划和设计阶段的审计，预计完成时间：____年__月__日；（2）第二阶段：招投标阶段的审计，预计完成时间：____年__月__日；（3）第三阶段：施工阶段的审计，预计完成时间：____年__月__日；（4）第四阶段：竣工验收阶段的审计，预计完成时间：____年__月__日；（5）第五阶段：汇总审计结果，形成最终审计报告，预计完成时间：____年__月__日。
工程结算审计合同模板
工程结算审计合同模板甲方（委托方）：_________乙方（审计方）：_________鉴于甲方需要进行工程项目的结算审计工作，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在约定甲方委托乙方对工程项目进行结算审计的服务内容、标准、责任等事项，以确保工程项目结算的真实性、合法性和准确性。
二、审计范围与内容乙方应根据国家有关法律法规及行业标准，对甲方提供的工程项目结算资料进行全面审计。
包括但不限于工程量清单、成本核算、合同履行情况、支付凭证等相关文件。
三、审计程序与方法乙方应遵循独立、客观、公正的原则，采用合理的审计程序和方法，保证审计结果的准确性和可靠性。
审计过程中如遇特殊情况，应及时与甲方沟通解决。
四、审计报告乙方应在合同约定的时间内完成审计工作，并出具书面审计报告。
报告应包括审计结论、存在的问题及建议等内容。
五、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付审计费用。
费用的支付方式和时间由双方协商确定。
六、保密条款乙方应对在审计过程中获知的甲方商业秘密和相关信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方透露。
七、违约责任如任何一方违反本合同条款，需承担相应的违约责任。
具体责任由双方根据实际情况协商确定。
八、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
九、其他事宜本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至审计工作全部结束且双方结清所有款项后终止。
甲方（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：__________ 日期：____年____月____日。
工程审计合同模版
工程审计合同模版一、合同基本信息r甲方（委托方）：_________r乙方（审计方）：_________r根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程审计事宜，经友好协商，达成如下合同条款：二、审计范围与内容1. 审计范围：乙方将对甲方指定的工程项目进行全面审计，包括但不限于工程的进度、质量、成本及相关的合同执行情况。
2. 审计内容：乙方应根据国家相关标准和行业规范，对工程项目的设计、施工、材料采购、设备使用、安全生产等各个环节进行审查，并提出合理化建议。
三、审计时间与地点1. 审计时间：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 审计地点：根据工程项目的实际位置确定。
四、审计费用与支付方式1. 审计费用：根据审计工作的复杂程度及市场行情，由双方协商确定。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后支付50%的预付款，余款在审计报告提交后结清。
五、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工程资料和信息；- 协助乙方进行现场勘查和数据收集；- 按约定时间支付审计费用。
2. 乙方权利与义务：- 按照专业标准和职业道德开展审计工作；- 保守甲方的商业秘密和技术秘密；- 按时提交审计报告并对其真实性负责。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件随合同附上工程项目的相关文件和资料清单，作为合同不可分割的一部分。
十、签字盖章甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
工程项目过程审计合同范本
工程项目过程审计合同范本甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方对工程项目过程审计事项，经友好协商，达成以下合同条款：一、审计范围和内容1. 乙方应根据甲方的要求，对甲方的工程项目进行全面审计，包括但不限于工程项目的可行性研究、设计、招投标、施工、竣工验收等各个阶段。
2. 乙方应对甲方的工程项目进行全过程跟踪审计，确保项目的经济活动的真实性、合法性、合规性、完整性和效益性。
3. 乙方应及时对审计过程中发现的问题提出审计意见和建议，并监督甲乙双方及时整改。
二、审计时间和地点1. 审计时间：自合同签订之日起至工程项目竣工验收交付使用之日止。
2. 审计地点：甲方的工程项目现场。
三、审计费用和支付方式1. 乙方审计费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。
2. 甲方应按照审计进度的约定，向乙方支付审计费用。
支付方式为银行转账，账户信息如下：户名：____________账号：____________开户银行：____________3. 乙方提供正式发票给甲方。
四、保密条款1. 双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。
2. 保密期限自合同签订之日起算，至审计项目结束之日止。
五、违约责任1. 甲方未按照约定支付审计费用的，应支付违约金，违约金为审计费用的10%。
2. 乙方未按照约定完成审计工作的，应支付违约金，违约金为审计费用的10%。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至审计项目结束之日止。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________（注：以上合同范本仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和修改。
建设工程施工审计合同
建设工程施工审计合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（审计单位）：[填写乙方名称]项目名称：[填写项目名称]项目地点：[填写项目地点]一、合同目的与依据本合同旨在明确甲乙双方在[填写项目名称]的建设工程施工审计过程中的权利、义务和责任，以确保工程项目的质量、安全、进度和投资控制在合理范围内。
合同的签订基于《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定。
二、审计范围与内容审计范围包括但不限于工程项目的施工组织设计、施工进度、质量安全、成本控制、材料使用、设备管理等方面。
审计内容涵盖但不限于以下几点：1. 审查施工组织设计的合理性与执行情况；2. 监督施工现场的安全生产管理；3. 检查施工质量是否符合国家标准及设计要求；4. 审核工程量的实际完成情况与报告；5. 核查材料采购、使用及设备租赁的成本控制；6. 评估环境保护措施的实施效果。
三、审计程序与方法乙方应按照国家审计准则和行业标准，采用现场检查、资料审查、访谈调查等方式进行审计工作。
审计过程中，乙方应及时向甲方反馈审计发现的问题，并提出改进建议。
四、审计报告乙方应在合同约定的时间内完成审计工作，并出具书面审计报告。
审计报告应包括审计目的、范围、方法、主要发现、问题及建议等内容。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供专业的审计服务，并对审计结果提出意见和建议。
2. 乙方有义务保证审计工作的独立性、客观性和公正性，确保审计结果的真实性。
3. 甲方应按时支付审计费用，并提供必要的工作条件和支持。
4. 乙方应对审计过程中获取的甲方信息保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任由双方根据实际情况协商确定。
七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
工程审计合同书范本
工程审计合同书范本合同书范本如下：甲方（业主）：_________乙方（审计机构）：_________鉴于甲方需要对工程项目进行独立审计以评估其财务状况和合规性，经友好协商，甲乙双方同意按以下条款签订本合同：一、审计目的与范围1. 本次审计旨在对甲方指定的工程项目进行全面的财务和法律合规性审查。
2. 审计内容包括但不限于项目的成本控制、预算执行、合同管理、支付流程、质量安全标准遵守情况等。
3. 审计工作应遵循国家相关法律法规及行业标准，保证审计结果的公正性和准确性。
二、审计期限与报告提交1. 审计工作自本合同签订之日起开始，至_________结束。
2. 初步审计报告应在审计结束后的____天内提交给甲方，最终报告则在初步报告基础上经过讨论和修改后，于_____天内提交。
三、审计费用与支付方式1. 根据审计工作的复杂程度及所需投入的资源，本次审计总费用为_____元人民币。
2. 甲方需在合同签订后____天内支付乙方____%的预付款；剩余款项在收到最终审计报告后____天内结清。
四、双方权利与义务1. 甲方应提供必要的工程项目资料和支持，保障乙方审计工作的顺利进行。
2. 乙方应保守在审计过程中获知的甲方商业秘密及其他未公开信息。
3. 乙方有权根据审计发现向甲方提出改进建议，甲方应根据实际采纳合理化建议。
五、违约责任若任何一方未能履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
建设工程审计合同正式版
建设工程审计合同正式版一、合同双方甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________二、合同内容1. 乙方接受甲方的委托，对甲方所承建的工程项目进行审计工作。
2. 乙方应根据国家有关法律法规和行业标准，对甲方工程项目的质量、安全、进度、成本等方面进行全面、客观、公正的审计。
3. 乙方应按照甲方的要求，定期向甲方提交审计报告，并对审计报告中的问题提出整改建议。
4. 乙方应对甲方提供的工程资料进行保密，不得泄露给第三方。
5. 乙方应在合同约定的时间内完成审计工作，如因乙方原因导致审计工作延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年/月/日。
四、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付审计费用，具体金额为人民币____元整（大写：____________________）。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款，预付款金额为人民币____元整（大写：____________________）。
3. 甲方应在收到乙方提交的审计报告后____天内支付乙方剩余款项，即人民币____元整（大写：____________________）。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定向乙方支付审计费用，乙方有权暂停审计工作，直至甲方支付完毕。
2. 若乙方未按照合同约定完成审计工作或提交虚假审计报告，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________法定代表人（签字）：__________日期：____年/月/日乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：__________。
建设工程项目审计合同
建设工程项目审计合同一、合同编号及双方信息【合同标题】建设工程项目审计合同【合同编号】__________【甲方（业主）】__________【乙方（审计机构）】__________二、审计内容与范围本合同所涉及的审计内容包括但不限于：工程预算执行情况、工程款项支付情况、施工质量标准达成情况、材料采购及使用合规性、安全标准的执行等。
审计范围应涵盖从项目开工到竣工验收的全过程。
三、审计时间与地点审计工作应在项目完成后的___个月内开始，并在约定的时间内完成。
具体审计地点将在项目现场或甲乙双方另行协商确定的地点进行。
四、审计方法与标准乙方应采用行业内公认的审计方法，并依据国家相关法规标准及行业最佳实践进行审计。
审计过程中，乙方应保持独立性和客观性，确保审计结果的公正性。
五、权利与义务甲方有权要求乙方提供真实、准确的审计结果，并对审计过程进行监督。
同时，甲方应按时支付审计费用，并提供必要的工作条件。
乙方有义务保守甲方的商业秘密，按照合同约定的时间、质量和要求完成审计工作，并对所提供的审计报告负责。
六、费用支付审计费用的支付方式和时限应根据双方协商确定。
通常包括预付款、进度款及尾款等，具体金额和支付时间将在合同中明确。
七、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
具体违约情形及责任承担方式应在合同中详细列明。
八、争议解决合同履行过程中如出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
九、其他事项合同中还应包括对保密条款、知识产权、不可抗力等其他必要事项的约定，以确保合同的全面性和实施的可行性。
十、合同生效与签署本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
施工合同审计范本
施工合同审计范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本施工合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________1.5 工程总投资：____________二、合同条款2.1 合同工期本工程合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
2.2 工程质量2.2.1 工程质量标准：本工程质量应符合国家现行有关法律法规、规范、标准和设计文件的要求，达到____等级。
2.2.2 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定组织验收，业主、设计单位、监理单位等相关方参加。
验收合格的，视为工程达到合同约定的质量标准。
2.3 工程造价2.3.1 工程总价：本工程总价为人名币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.3.2 工程款支付：双方约定按照工程进度，分阶段支付工程款。
具体支付方式如下：（1）工程开工后，支付合同价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同价的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同价的20%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同价的10%。
2.3.3 工程变更：工程变更导致工程造价增减的，双方应按照实际情况协商确定变更后的工程价款。
2.4 工程保险2.4.1 乙方应按照合同约定办理工程保险，并将保险单据提交甲方备案。
2.4.2 乙方应承担工程保险费用，保险费用不得计入工程总价。
2.5 违约责任2.5.1 乙方未按照合同约定完成工程，应按照逾期交付部分的工程价款支付违约金。
2.5.2 甲方未按照合同约定支付工程款，应按照逾期支付部分的工程价款支付违约金。
2.6 争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程项目审计合同模板范文
工程项目审计合同模板范文甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程项目审计的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、审计项目名称：__________二、审计项目地点：__________三、审计项目内容：__________四、审计项目期限：自合同签订之日起至审计报告出具之日止。
五、审计费用：双方经协商，确定审计费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
乙方在合同签订后____个工作日内向甲方出具发票。
六、审计质量要求：乙方应按照审计规范和甲方要求，认真开展审计工作，客观、公正地反映审计事项，确保审计报告的真实性、准确性和完整性。
七、保密条款：乙方应对在审计过程中获得的甲方商业秘密、个人隐私等信息严格保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
保密期限自合同签订之日起算，至审计报告出具之日止。
八、合同的解除和终止：1. 在合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以解除或终止合同。
2. 乙方未按约定时间完成审计工作，甲方有权解除合同。
3. 乙方审计报告不符合约定质量要求，甲方有权要求乙方重新审计，直至符合要求。
若乙方在规定时间内仍未能符合要求，甲方有权解除合同。
九、违约责任：1. 乙方未按约定时间完成审计工作，应向甲方支付违约金，违约金为审计费用的____%。
2. 乙方审计报告不符合约定质量要求，乙方应承担重新审计的费用，并支付甲方因此造成的损失。
3. 甲乙双方违反合同其他条款的，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至审计报告出具之日止。
建筑工程审计合同
建筑工程审计合同甲方”）委托审计方（以下简称“乙方”）对建筑工程项目进行审计，以确保项目符合相关法律法规、合同要求，并达到预期的质量标准。
第二条审计范围乙方将对甲方的建筑工程项目进行全面审计，包括但不限于成本控制、合同履行、工程进度、质量保证、安全规范、环境保护等方面。
第三条审计标准审计工作应遵循国家和地方的相关法律法规、行业标准以及双方约定的具体审计标准。
第四条审计程序1. 乙方应在合同签订后____天内制定详细的审计计划，并提交甲方审核。
2. 乙方应按照审计计划进行现场审计，并及时向甲方报告审计进展。
3. 乙方应在审计结束后____天内提交审计报告，报告应包含审计发现、建议和改进措施。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定进行审计，并有权对审计工作进行监督。
2. 甲方应提供审计所需的所有资料和信息，并保证其真实性和完整性。
3. 甲方应按照合同约定支付审计费用。
第六条乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定收取审计费用。
2. 乙方应保证审计工作的独立性、客观性和公正性。
3. 乙方应对审计过程中获知的甲方商业秘密和敏感信息保密。
第七条审计费用1. 审计费用按照双方约定的标准计算，具体金额为人民币____元。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付____%的预付款，剩余款项在审计报告提交后____天内支付。
第八条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条争议解决双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条合同的变更和解除本合同一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
第十一条其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日请注意，以上内容仅为合同草案，具体条款应根据实际情况和双方协商确定。
建设工程资料审计合同
建设工程资料审计合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国审计法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程资料审计的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、审计范围和内容1.1 审计范围：本次审计范围包括甲方所提供的一切与建设工程有关的资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、工程量清单、工程合同、工程签证、工程结算资料、工程验收资料等。
1.2 审计内容：乙方对甲方提供的建设工程资料进行审计，主要包括：（1）资料的完整性、真实性和合法性；（2）工程量的准确性、工程造价的合理性；（3）合同条款的合规性、合同执行的情况；（4）签证、结算和验收等环节的合规性；（5）其他与建设工程相关的资料。
二、审计时间和地点2.1 审计时间：自合同签订之日起至审计工作完成之日止。
乙方应按照双方约定的时间节点完成审计工作。
2.2 审计地点：甲方所在地或双方约定的其他地点。
三、审计费用和支付方式3.1 审计费用：双方协商确定为人民币【】元（大写：【】元整）。
3.2 支付方式：甲方在合同签订后【】日内，向乙方支付50%的预付款；审计完成后，甲方对审计结果无异议的，再支付剩余的50%尾款。
四、审计成果和交付4.1 乙方应按照审计范围和内容，客观、公正地对甲方提供的建设工程资料进行审计，并向甲方提交审计报告。
4.2 审计报告应包括审计结论、审计发现的问题及建议等内容，并加盖乙方审计专用章。
4.3 乙方应在审计完成后【】日内，向甲方交付审计报告。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自合同签订之日起算，至审计报告交付之日止。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成审计工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=审计费用×逾期天数×1%。
工程审计审核合同模板
工程审计审核合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工程审计审核合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为乙方提供了一系列工程审计审核服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
一、审计范围1. 甲方向乙方提供的工程审计审核服务范围包括但不限于：工程项目预算编制、施工现场签证审核、工程进度款支付审核、工程结算审核等。
二、审计期限1. 双方确认，审计工作自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
三、审计费用1. 双方确认，乙方应按实际发生的审计项目支付甲方审计费用。
具体费用标准双方另行协商确定。
四、支付方式1. 双方确认，审计费用在合同签订后，由乙方按照甲方的实际审计工作量支付。
五、保密条款1. 双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
六、违约责任1. 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决1. 本合同的解释及履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
如有需要，请咨询专业律师。
谢谢！。
工程审计合同模板
工程审计合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工程审计合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为工程项目业主，乙方为工程审计方，为了确保工程项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程审计的事宜，达成如下合同：一、审计范围1.1 乙方负责对甲方工程项目进行全面审计，包括但不限于工程设计、施工、监理、材料设备采购、工程款支付、工程变更、工程验收等各个环节。
二、审计内容1.2 乙方应按照甲方的要求，对工程项目进行全面、细致、客观、公正的审计，包括但不限于：（1）工程项目的合规性、合法性；（2）工程项目的可行性、经济性、效益性；（3）工程项目的设计、施工、监理等各方的资质、业绩、信誉等情况；（4）工程项目的质量、安全、进度、投资控制等情况；（5）工程项目中的材料设备质量、价格、采购渠道等情况；（6）工程项目中的合同履行情况；（7）工程项目中的其他重要事项。
三、审计期限1.3 乙方应按照甲方的要求，在合同签订后的____个工作日内完成审计工作，并提交审计报告。
四、审计费用1.4 乙方向甲方提供审计服务的费用为人民币____元（大写：____________________元整），甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方审计费用。
五、保密条款2.1 乙方在审计过程中所获悉的甲方的商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。
六、违约责任3.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决4.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。