工程结算协议样本
工程结算协议8篇
工程结算协议8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方就本工程项目已签订相关工程合同，现就工程结算事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在工程结算过程中的权利和义务，确保工程结算工作有序、高效进行，维护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 合同总价：____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法律法规进行工程结算。
2. 结算依据：依据甲乙双方签订的工程合同、施工图纸、变更签证单、竣工验收报告等文件。
3. 结算方式：按照合同约定进行结算，包括总价结算、单价结算等方式。
四、结算流程1. 乙方提交结算申请：乙方在工程竣工验收合格后，向甲方提交结算申请及相关资料。
2. 甲方审核：甲方在收到乙方结算申请后，进行审核，并给出审核意见。
3. 双方核对：甲、乙双方就审核后的结算金额进行核对，并签署结算确认书。
4. 支付款项：甲方按照结算确认书约定的支付节点向乙方支付款项。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）按时审核乙方提交的结算申请；（2）按照结算确认书约定的支付节点支付款项；（3）确保结算过程的公正、透明。
2. 乙方责任与义务：（1）确保提交的结算申请及相关资料真实、完整；（2）积极配合甲方完成结算工作；（3）按照合同约定履行保修义务。
六、违约责任1. 若甲方未按时审核乙方提交的结算申请或未按约定支付款项，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。
2. 若乙方提交的结算申请及相关资料不真实、不完整，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
七、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程结算工作协议书合同范本3篇
工程结算工作协议书合同范本3篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已经签订了总承包合同，为保障工程结算工作的顺利进行，明确双方权益及职责，特签订本工程结算工作协议书。
一、协议目的本协议书旨在明确甲乙双方在工程结算过程中的工作内容、原则、程序、期限及相关权利义务，保障工程结算工作的顺利进行。
二、工程结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款及国家相关法律法规的规定进行工程结算。
2. 工程结算应遵循公平、公正、合理、准确的原则。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程进度款及结算款。
三、工程结算工作内容1. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应在工程竣工验收合格后，按照甲方要求编制工程结算文件，包括结算书、结算清单、相关证明材料等。
3. 甲方应对乙方提交的工程结算文件进行审查，并在约定时间内提出审查意见。
4. 双方应就工程结算文件中的问题进行沟通、协商，达成一致意见后，签署工程结算确认书。
四、工程结算程序1. 乙方提交工程结算文件：乙方应在工程竣工验收合格后约定时间内向甲方提交完整的工程结算文件。
2. 甲方审查：甲方应在收到乙方提交的工程结算文件后约定时间内完成审查工作，并提出审查意见。
3. 沟通协商：双方就审查意见进行沟通、协商，解决结算过程中的问题。
4. 签署确认书：双方达成一致意见后，签署工程结算确认书，确认工程结算结果。
5. 款项支付：甲方在确认工程结算结果后，按约定支付余款。
五、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程结算工作全部完成并支付完毕之日止。
六、双方权利义务1. 甲乙双方应遵守本协议的各项约定，履行各自义务。
2. 甲方应按约定支付工程进度款及结算款，如甲方未按约定支付款项，应承担违约责任。
3. 乙方应按时提交工程结算文件，确保文件真实、准确、完整。
工程结算协议书范本6篇
工程结算协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已经签订了关于__________工程的建设施工合同，并已完成该工程的实际施工及竣工验收，现就该工程的结算事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方为明确工程结算的相关事宜，保证工程款项结算的公正、公平、合理，经过友好协商，共同制定本协议。
二、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款，遵循公平、公正、诚信的原则进行工程结算。
2. 结算依据为甲乙双方确认的工程量清单、合同单价、变更签证及补充协议等。
3. 结算过程中，应充分考虑工程实际完成情况、合同约定的质量标准和工期要求等因素。
四、结算金额经甲乙双方确认，本工程结算总金额为：人民币________元（大写：_____________________）。
该金额包含但不限于工程本身费用、变更费用、签证费用等。
五、支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款，不得无故拖欠。
2. 工程款支付方式：分期支付。
具体支付时间和金额如下：（1）本协议签署后______日内支付工程结算总金额的______%；（2）工程竣工验收合格并交付使用后______日内支付工程结算总金额的______%；（3）质量保证金为工程结算总金额的______，在工程质量保修期满无质量问题后______日内支付。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
六、工程保修1. 乙方应按照合同约定承担工程保修责任，保修期限为______年。
2. 保修期间，因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责免费维修。
工程施工结算工作协议书样本(5篇)
工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程款结算协议书范本(5篇)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程款结算协议书工程款结算协议书范本（精选5篇）在社会一步步向前发展的今天，协议书使用的情况越来越多，签订协议书能够保证双方合作愉快。
那么协议书的格式，你掌握了吗以下是小编精心整理的工程款结算协议书范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程款结算协议书1甲方：乙方：甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________乙方：______________年___月___日工程款结算协议书2甲方：________乙方：________________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。
该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。
工程结算合同范本(精选30篇)
工程结算合同范本(精选30篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程结算合同范本(精选30篇)工程结算合同范本第1篇甲方（业主）：乙方（承包人）：依照《民法·典》及相关法律、法规的规定，结合住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的有关事宜，达成如下协议：一工程概况1工程地点：_____。
工程结算三方简单协议书范本(8篇)
工程结算三方简单协议书范本（8篇）工程结算三方简单协议书范本（精选8篇）工程结算三方简单协议书范本篇1甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至_______年_______月_______日，乙方尚欠甲方投资本金￥_______元（大写：_______），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第_______种方案解决：第一种：甲方同意乙方偿还人民币_______元整（￥_______元）以解决上述欠款问题，但须：一次性以银行转账的.方式支付给甲方；第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：1、_______年_______日前支付_______元；2、_______年_______日前支付_______元；3、_______年_______日前支付_______元；二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。
若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即_______元（大写_______）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。
传真件有效。
甲方：_____________________乙方：_____________________日期：_____________________工程结算三方简单协议书范本篇2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。
经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。
工程结算协议书范本5篇
工程结算协议书范本5篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方：（委托方）__________（单位名称）乙方：（承包方）__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利、公平交易的原则，就甲方委托乙方进行工程项目的施工和结算事宜达成如下协议：一、工程项目的基本信息1. 工程项目名称：__________2. 工程项目地点：__________3. 工程项目规模及内容：__________4. 合同约定工程工期：__________二、工程结算的方式1. 工程结算的基准：__________（总价合同/单价合同）2. 工程结算的依据：根据实际工程完成情况，结合合同约定的付款方式进行工程结算。
3. 工程结算的时间节点：每个月底结算上一月的工程款项，最终结算在工程项目验收合格后进行。
三、工程结算的内容1. 工程款项包括但不限于：工程施工、材料、设备、人工、管理费等相关费用。
2. 工程结算的方式：经过甲乙双方确认，通过现金/银行转账等方式进行结算。
四、工程结算的程序1. 乙方应在每月底向甲方提交结算报告，说明本月工程进度，总结工程款项情况。
2. 甲方应在收到结算报告后在五个工作日内审核确认。
3. 经过双方确认的结算金额，由甲方按照合同约定的付款方式进行支付。
五、工程结算的保证1. 双方承诺在工程结算过程中不得私自增减款项，如有异议应协商解决。
2. 工程结算完成后需甲方签字确认并盖章，作为结算的有效凭证。
六、工程结算争议的处理1. 在工程结算过程中如有争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，可向有关部门申请仲裁或法律诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期自工程项目完工确认之日起算。
2. 未尽事宜，双方可协商补充修改，补充协议具有同等效力。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上即为本工程结算协议书的范本，具体内容可根据具体情况进行修改和补充。
工程款结算协议书(通用14篇)
工程款结算协议书（通用14篇）工程款结算协议书（通用14篇）工程款结算协议书篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，根据《大方县县城城市道路工程建设协议书》的商定，遵照公平、自愿和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商全都，订立本协议。
一、项目概况：本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥________万元(大写：万元)人民币，其中征地拆迁费用约￥________万元(大写：________元)人民币。
道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间：本工程项目于年月日前完成，在年月日前竣工验收。
三、工程价款决算原则：本工程项目由大方县县城出让土地获得者根据所得土地量，价格折合80万亩进行投资建设，其工程价款依据根据《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件，由甲方根据经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。
工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的全部发生的工程费用经审计部门审计后，根据审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式：所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。
实际建设投资部分，甲方将依据审计结果送县财政局予以支付。
五、其他本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
六、协议生效本协议经双方签字盖章后生效。
协议订立时间：年月日协议订立地点：甲方：(公章)乙方：(公章)法定代表人：法定代表人：或托付代理人：或托付代理人:地址：地址：联系电话：联系电话：年月日年月日工程款结算协议书篇2甲方：开发商，我方住宅地：法定代表人：乙方：总包方住宅地：法定代表人：甲乙双方经友好协商，就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方的工程款事项，协议全都如下：一、因履行双方于年月日签订《、总包合同》(合同编号为或者合同暂定总价款为元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其开发建设的小区号楼的房产予以抵顶。
工程结算协议书范本3篇
工程结算协议书范本3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据甲乙双方签订的《建设工程施工合同》，结合实际情况，经过友好协商，甲乙双方就本工程的结算问题达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________承包范围：__________承包内容：__________本协议的签订依据为甲乙双方签订的《建设工程施工合同》，遵循公平、公正、真实的原则进行结算。
双方应严格遵守国家相关法律法规，确保结算过程的合法性和准确性。
三、结算依据1. 施工图纸及变更设计文件；2. 施工过程中的现场签证记录；3. 甲乙双方确认的材料设备价格及调整文件；4. 甲乙双方确认的施工进度计划调整文件；5. 其他相关文件资料。
四、结算范围及内容本次结算涵盖以下内容及范围：土方开挖、混凝土浇筑、钢结构制作安装、设备安装调试等所有承包范围内的工程项目。
结算过程中应详细列出各项工程的工程量、单价及总价，确保结算内容的完整性和准确性。
1. 乙方按照上述结算依据向甲方提交工程结算报告，报告内容应包括详细的结算表格和计算过程。
甲方收到报告后应在规定时间内对报告进行审核并反馈意见。
2. 甲乙双方就结算报告中的问题进行沟通协商，达成一致意见后形成结算协议。
如存在分歧，双方应友好协商解决。
协商过程中应充分考虑对方的合理利益诉求，寻求最佳解决方案。
篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据甲乙双方所签订之施工合同，经双方友好协商，本着公平、诚信的原则，共同制定本协议条款如下：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________承包范围：_________________________承包内容：_________________________工程结算方式：根据双方协商确认之合同价款及变更进行结算。
工程结算协议书范本9篇
工程结算协议书范本9篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方（委托方）：（简称甲方）乙方（承包方）：（简称乙方）经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承担的工程项目的结算事宜达成如下协议：一、工程项目基本情况甲方委托乙方承担的工程项目名称、施工地点、工程内容、工程标段划分等详细情况详见《工程委托合同书》，甲、乙双方均对上述内容有清晰的了解。
二、施工进度及验收乙方应严格按照合同要求履行施工任务，保质保量完成工程项目，并按照合同约定的时间节点提交各项竣工资料。
甲方应及时组织相关部门进行工程验收，确认工程质量及工程量，并在工程验收合格的基础上按合同约定支付工程款。
三、结算方式1. 工程结算的基本方式为【（具体结算方式）】，根据合同约定，结算金额为□总价□数量及单价□按进度支付。
2. 工程结算的标准按照国家有关规定、行业标准及双方签订的合同进行计算，其中包括工程造价、工程量清单、变更、索赔、税金等等。
3. 工程结算过程中，如有发现工程量清单、工程变更、索赔及其他有关内容，应当及时进行书面通知并遵守合同约定的相关程序。
4. 工程结算的最终金额以双方签字盖章的结算书为准，在结算完毕后甲方应及时支付款项。
四、结算程序和时间1. 乙方应在本次工程验收合格后的15个工作日内提交结算资料，并申请结算。
2. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后的10个工作日内完成初步审核，并及时通知乙方如有问题需要调整的事项。
3. 乙方应在得知初步审核结果后的5个工作日内及时修改并重新提交相关资料。
4. 甲方应在收到乙方重新提交的资料后的5个工作日内完成最终的结算审核工作，并出具结算通知书，甲乙双方签字确认后该结算通知书即为双方的结算依据。
五、结算的附加条件1. 如在工程施工过程中发现或者须要进行相应的工程变更，应当填写相关的变更资料进行结算；2. 工程结算的最终金额除了直接涉及的工程造价、工程量清单等之外，还包括各项税金的结算；3. 工程结算的最终金额在签订结算书之日起生效，并按照合同约定的时间支付给乙方。
工程结算工作协议书合同范本5篇
工程结算工作协议书合同范本5篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________鉴于甲乙双方同意就工程结算工作进行合作，为明确双方的权利和义务，确保工程结算工作的顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方本着诚实信用、等价有偿的原则，为确保工程结算工作的顺利进行，明确双方职责、权利和义务，达成此协议。
二、工程概况工程名称：___________________________工程地点：___________________________承包范围：___________________________开工日期：___________________________竣工日期：___________________________三、结算原则1. 甲乙双方应按照合同条款和国家相关法规进行工程结算。
2. 结算依据包括施工图纸、变更通知、验收合格证明等文件。
3. 结算过程中，甲乙双方应密切配合，及时沟通，确保结算工作的准确性和及时性。
四、工作内容及分工1. 甲方负责提供完整的施工图纸、变更通知等结算依据。
2. 乙方负责根据甲方提供的结算依据进行工程量计算、计价及审核工作。
3. 甲方负责审核乙方提交的结算报告，并提出意见或建议。
4. 乙方根据甲方意见或建议进行修改和完善结算报告。
五、时间节点及进度安排1. 甲乙双方应于工程竣工后XX个月内完成结算工作。
2. 乙方应在每个结算阶段结束后XX个工作日内向甲方提交结算报告。
3. 甲方应在收到乙方结算报告后XX个工作日内完成审核工作，并给出反馈意见。
六、费用支付及结算方式1. 乙方按照合同约定完成工程结算工作后，甲方应支付乙方相应的结算费用。
2. 结算费用的具体金额及支付方式由甲乙双方另行约定。
3. 甲方未按照合同约定支付结算费用的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
工程款结算三方协议6篇
工程款结算三方协议6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________丙方（第三方）：___________________鉴于甲方、乙方和丙方共同参与某项工程的建设，经各方友好协商，就工程款的结算问题达成如下协议：一、协议目的为解决甲方、乙方和丙方在工程建设过程中的工程款结算问题，明确各方权利义务，保障工程顺利进行，特签订本协议。
二、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________4. 工程总造价：___________________1. 甲方按照工程进度向乙方支付工程款。
2. 乙方收到甲方支付的工程款后，应按照约定向丙方支付相应的款项。
3. 各方应按时进行工程款的结算，确保工程顺利进行。
四、工程款支付方式1. 甲方支付工程款的支付方式：___________________（如：银行转账、现金等）。
2. 乙方支付工程款的支付方式：___________________。
3. 各方应妥善保管支付凭证，以备查账。
五、工程款结算时间节点1. 工程开工前，甲方预付乙方工程启动资金：___________________%。
2. 工程进度达到_____%时，甲方支付乙方工程进度款：___________________%。
3. 工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程尾款：___________________%。
4. 乙方应在收到甲方支付的工程款后_____个工作日内向丙方支付相应款项。
六、违约责任1. 甲方如未按约定向乙方支付工程款，应按日向乙方支付_____%的违约金。
2. 乙方如未按约定向丙方支付工程款，应按日向丙方支付_____%的违约金。
3. 若因一方违约导致本协议无法履行，守约方有权解除协议，并要求违约方承担因此造成的全部损失。
工程结算协议书范本5篇
工程结算协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据甲乙双方签订的工程合同，现就工程结算事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议背景1. 甲乙双方已经签订工程合同，且工程已经按照合同要求完成。
2. 双方同意依据合同条款及国家相关法律法规进行工程结算。
二、结算原则1. 结算依据：本次结算依据甲乙双方签订的工程合同、国家相关法律法规及行业标准进行。
2. 结算范围：本次结算包括工程合同约定的所有工作内容，不包含变更、签证等额外工作。
3. 结算方式：按照合同约定的结算方式进行结算。
三、结算内容1. 工程量确认：双方确认本次结算的工程量，具体工程量详见附件《工程量确认表》。
2. 工程价款：本次结算的工程价款为人民币（大写）_________________________元整（￥_________________________元）。
3. 工程款项支付：甲方应按照合同约定的支付条款支付乙方工程款项。
如甲方未能按时支付，应按照合同约定的违约条款承担相应的违约责任。
4. 质量保证金：为保证工程质量，双方约定在工程款项中扣除一定金额作为质量保证金，待工程保修期满后，如无质量问题，再予以返还。
5. 保修责任：乙方应对工程进行保修，保修期限为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期间，乙方应对因设计、材料、施工等原因造成的质量问题进行免费维修。
四、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担违约责任。
2. 若乙方未能按照合同约定完成工程，应按照合同约定的违约条款承担相应的违约责任。
3. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
工程施工结算工作协议书范文(6篇)
工程施工结算工作协议书范文甲方（委托人）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____乙方（居间人）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____甲乙方为了发挥双方的优势，根据双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就____省____市（县）工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_____签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则按未按时支付金额的（10）%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为合同额的3%（三个居间人共计），即万元2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元;在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元;3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，（共计合同额的3%）居间人居间费用的%;居间人居间费用的%;居间人居间费用的%.五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
工程结算简单协议书精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程结算简单协议书工程结算简单协议书范本（通用6篇）在现在的社会生活中，协议书的使用频率呈上升趋势，签订协议书后则有法可依，有据可寻。
那么写协议书真的很难吗？下面是店铺整理的工程结算简单协议书范本（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
工程结算简单协议书1甲方：_____________乙方：_____________经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。
2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。
保修期间乙方负责人姓名：_____________联系电话：_____________合同编号：_____________合同价：_____________结算总价：_____________3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。
4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。
5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。
甲方：_____________乙方：_____________日期：_____________日期：_____________工程结算简单协议书2甲方：_____________乙方：_____________本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：一、结算编制内容：奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程结算协议样本
Sample project settlement agreement
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号：XX-2020-01
工程结算协议样本
前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
工程结算书
合同编号：
签订时间：
签订地点：
委托人：（以下简称甲方）
受托人：（以下简称乙方）
甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担工程造价结算审计的有关事宜，
达成协议如下：
一、工程造价结算审计业务范围
甲方委托的工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。
二、乙方结算审计人员的资格条件
（一）具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。
（二）乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招
聘人员。
乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于3年。
乙方项目经理：
乙方主要审计人员：
（三）乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格
证书复印件交甲方备案。
三、甲方的权利和义务
（一）甲方的权利：
1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。
2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，
并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。
3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任
何费用。
4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行
复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予
支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。
5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前
发现可单方解除合同；如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同；如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还，
否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。
（二）甲方的义务：
1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的
其他资料原件，并对其真实性、完整性负责；
2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料，并对其真实性、完整性负责；
3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件，但费用由乙方负责。
四、乙方的权利和义务
（一）乙方的权利：
1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。
2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。
3、有权按合同规定收取审计费用。
4、乙方在审核工程结算过程中，若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全（签收资料清单以外）影响审计工作的，或施工方不前来配合核对的，乙方有权书面（需盖公章）通知施工单位在5日之内（自通知之日起计算）将缺失资料补齐或前来核对，所补资料必须是原始资料且必须为原件，并且签章齐全。
（二）乙方的义务：
1、委派符合本合同第二条规定的，精通工程造价业务且有较
高职业道德的审计人员对本工程进行审计。
2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，按照国家
有关规定实施审计工作。
3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分
结算审计报告。
全部单项工程出具审计报告后天内出具最终
审计报告。
时间每超一天，支付甲方500元违约金。
由于非乙方原因导致的工期延误顺延。
4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份，且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效；按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求，审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。
两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。
报告可以都送给审计部结算资料事务所来取
5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。
五、结算审计费用
结算审计费用=甲方送审额× ‰ + 乙方审减额× %，若乙方审减额低于：甲方送审额× ‰，则按照审减额支付审计费用。
甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。
六、付款方式
七、其他约定事项
（一）本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同
签订地人民法院起诉。
（二）若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计
行为（如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等），甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。
如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。
（三）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份。
（四）其他：合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。
八、本合同经双方签字盖章后生效
委托人：
法定代表人：
委托代理人：
开户行：
账号：
税号：
受托人：
法定代表人：
委托代理人：
开户行：
账号：
税号：
-------- Designed By JinTai College ---------。