工程款结算还款协议书——【范文】.doc
工程款结算还款协议范本6篇
![工程款结算还款协议范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/6fd008277ed5360cba1aa8114431b90d6c858999.png)
工程款结算还款协议范本6篇篇1工程款结算还款协议范本甲方(出借方):__________地址:__________联系方式:__________乙方(借入方):__________地址:__________联系方式:__________为明确双方在工程款结算还款事宜上的权利和义务,经双方协商一致,就有关事项订立如下协议:一、借款基本信息1.借款金额:__________ 元整。
2.借款日期:__________ 年__________ 月__________ 日。
3.还款方式:一次性还清本息。
4.还款日期:__________ 年__________ 月__________ 日。
二、借款用途本次借款用于_____________工程款结算。
三、借款利率借款利率为__________,自借款日期起计算。
四、还款方式1. 乙方应在还款日期前将借款本金和利息一次性归还给甲方。
2. 若乙方不能按约定还款,应当支付逾期利息,逾期利率为借款利率的__________,自还款日次日起计算。
3. 若发生还款逾期,甲方有权要求乙方立即偿还全部本息。
五、债权转让1. 乙方不得擅自将本协议项下的债权转让给任何第三方。
2. 乙方若需转让债权,应提前获得甲方书面同意,并按双方约定的程序进行。
六、违约责任1.若乙方违约未按时支付本息,甲方有权要求乙方支付违约金。
2.若乙方严重违约,甲方有权解除本协议,并要求乙方支付全部债务。
七、协议变更本协议任一方如需变更,应在书面形式下获得对方同意。
八、争议解决因履行本协议发生的任何争议,应友好协商解决。
协商不成时,任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
九、其他条款1.本协议自双方签署之日起生效,至还款完毕止。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(出借方):__________乙方(借入方):__________日期:__________ 年__________ 月__________ 日以上为工程款结算还款协议范本,若有需要可根据具体情况进行调整和修改,请双方各自保留一份并妥善保管。
工程款结算还款协议书范本5篇
![工程款结算还款协议书范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/543eee43876fb84ae45c3b3567ec102de2bddfce.png)
工程款结算还款协议书范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程款结算还款协议书范本甲方:(出借人)乙方:(借款人)为明晰甲、乙双方关于工程款结算及还款的权利义务,特制订如下协议:一、借款金额1. 乙方因工程项目需要向甲方借款,甲方同意出借给乙方款项为人民币(以下简称“RMB”)__________ 元整(大写:____________元)。
2. 本次借款款项将用于乙方工程项目的资金周转,不得挪作他用。
二、还款方式1. 乙方应在借款之日起_______________(天/月/年)内还清本次借款款项。
2. 还款方式为一次性还清,并于还款日将全部本金及利息一并偿还给甲方。
3. 若乙方未能按协议约定及时还款,甲方有权向乙方征收逾期利息,逾期利息按照本协议借款金额的日万分之________计算。
三、担保方式1. 为保障甲方的合法权益,在本协议签订之日起,乙方应与第三方签订担保协议,同意提供_______________担保,并在乙方违约情况下,第三方应无条件承担责任。
2. 若乙方无法按约定还款,甲方有权向担保方要求履行担保责任。
四、提前还款1. 乙方在不降低甲方利益的前提下,可随时提前还清本次借款。
2. 乙方提前还款应提前通知甲方,并按照实际借款天数计算利息。
五、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至还款完毕之日止有效。
3. 本协议内容如有争议,由双方友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:__________________ 签字日期:__________________附:担保方(盖章):签字日期:__________________篇2工程款结算还款协议书范本甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)经双方友好协商一致,就甲方向乙方提供的工程款结算还款事宜,达成如下协议:一、借款金额1. 乙方向甲方借款金额为人民币(大写)(小写)元整。
工程款结算还款协议书10篇
![工程款结算还款协议书10篇](https://img.taocdn.com/s3/m/9a65d00f366baf1ffc4ffe4733687e21af45ffb1.png)
工程款结算还款协议书10篇工程款结算还款协议书1甲方:_________乙方:_________甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。
具体房号、面积、金额见附件三。
二、本协议书签订后,乙方有权立即办理房屋产权登记手续,或暂不办理登记手续时免费更名一次。
乙方可用书面通知方式告知甲方,与第三人签订购房合同,办理房屋产权登记手续。
三、物业管理费用:1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的,则以实际入伙时间计交物业管理费用;2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
四、税费、交易费用等。
1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作;2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
五、房屋销售1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;2.自本协议签订之日起,乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。
若委托甲方销售的,另行签订协议;3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。
甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。
六、违约责任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
七、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。
八、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、本协议,自各方签字盖章后生效。
协议一式四份,双方各执两份。
工程款结算还款协议7篇
![工程款结算还款协议7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/912ebfa50875f46527d3240c844769eae109a354.png)
工程款结算还款协议7篇第1篇示例:工程款结算还款协议甲方(借款人):______________乙方(出借人):______________就甲方欠乙方的工程款结算事宜,甲乙双方经过友好协商,达成如下协议:一、借款金额:甲方欠乙方工程款________元。
借款期限为______天/月。
二、还款方式:甲方应按照以下方式偿还上述工程款:1. 在借款合同签订之日起______天/月内,一次性偿还全部工程款。
2. 分期偿还:首次还款日为______,之后每______期偿还______元/期,直至全部还清。
三、利息及罚息:甲方应按照以下利率支付利息:1. 借款本金的______%/天/月。
逾期还款的,甲方应支付逾期本金______%/天/月的罚息。
四、还款时间及方式:甲方每期应在规定的还款日前将应还款项存入乙方指定的银行账户中。
五、提前还款:甲方有权提前偿还全部或部分工程款,提前偿还不减少甲方应支付的利息。
六、逾期还款:如甲方未能按期偿还工程款或利息,应按照协议约定支付罚息,乙方有权采取合法手段追究甲方的法律责任。
七、保证:甲方保证借款用途合法,如因甲方违反协议规定而引起的一切法律纠纷,甲方须自行承担责任。
八、争议解决:本协议一切争议应友好协商解决,若协商不成,应提交有管辖权的人民法院裁决。
九、其他约定:本协议未尽事宜,由双方友好协商解决。
协议自签订之日起生效。
签订日期:______________第2篇示例:工程款结算还款协议甲方:(单位名称)乙方:(单位名称)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方支付的工程款做出如下协议,以兹共同遵守:一、工程款支付方式1. 甲方应按照双方签订的工程合同的约定,将工程款支付至乙方指定的账户。
2. 工程款支付方式为(银行转账/支票支付/现金支付),具体支付方式以双方协商一致为准。
二、工程款结算1. 乙方确认收到甲方支付的工程款,并保证在承诺的工期内按工程合同的约定完成工程项目。
工程款结算还款协议书范本9篇
![工程款结算还款协议书范本9篇](https://img.taocdn.com/s3/m/97ef4158cd7931b765ce0508763231126edb778e.png)
工程款结算还款协议书范本9篇第1篇示例:工程款结算还款协议书范本甲方(出借人):(自然人或单位名称)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方当事人在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方提供工程款结算还款事项,达成如下协议,并诚信守约,共同遵守:第一条项目概述乙方拟从甲方处获得工程款结算还款,用于(项目名称或用途),项目总额为(具体金额),(大写金额)。
第二条资金使用乙方应当按照双方约定的用途使用获得的工程款结算还款,不得挪作他用。
第三条还款方式1. 乙方应当按约定时间及金额按时足额偿还工程款结算还款,还款方式为(一次性还款、分期还款等)。
2. 若乙方需采取分期还款方式,双方应当另行签署《工程款分期还款协议书》,约定具体的还款时间、金额等事项。
第四条利息与违约金1. 工程款结算还款不设利息。
2. 若乙方未按约定时间足额偿还工程款结算还款,每延期一天应支付违约金,违约金比例为尚未归还金额的0.5%/天。
乙方的还款账户为:(具体银行名称、账户名、账号),甲方向该账户提供工程款结算还款。
乙方有权在合同约定的还款期限内提前偿还工程款结算还款,提前还款不须支付任何违约金。
第七条保证及担保如乙方是单位,应提供其法定代表人签名及单位公章有效证明文件;如乙方是个人,应提供其有效身份证明文件。
第八条违约责任1.如乙方违反本协议的任何约定,甲方有权要求乙方立即履行义务,并承担违约责任。
2.如因乙方违约造成甲方损失的,乙方应当赔偿甲方的损失,包括但不限于律师费、诉讼费等。
第九条协议的变更和解释1. 若有本协议的变更,必须经过双方当事人书面协商,并签字确认后生效。
2. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第十条争议解决本协议的签订、解释与履行均适用中华人民共和国的法律。
第十一条生效与终止协议自双方签署之日起生效,至工程款结算还款全部履行完毕终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):一份存甲方,一份存乙方。
工程款还款协议书6篇
![工程款还款协议书6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/87bfd94c53d380eb6294dd88d0d233d4b04e3f62.png)
工程款还款协议书6篇篇1甲方(债权人):____________________乙方(债务人):____________________鉴于:甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了工程合同,乙方因工程项目建设需要向甲方借款,现双方就工程款的还款事宜达成如下协议:一、还款事项乙方确认拖欠甲方工程款共计人民币(大写)____________________元整(¥________元)。
现乙方同意按照本协议约定的方式和期限偿还该款项。
二、还款期限乙方承诺按照以下时间表进行还款:1. XXXX年XX月XX日前还款人民币(大写)____________________元整(¥________元);2. XXXX年XX月XX日前还款人民币(大写)____________________元整(¥________元);3. XXXX年XX月XX日前还款人民币(大写)____________________元整(¥________元)。
三、还款方式1. 乙方应按照本协议约定的时间和金额将款项支付至甲方指定的银行账户。
2. 乙方支付款项时,应注明款项的性质和用途,以确保甲方能够准确记录。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额履行还款义务,视为违约。
2. 乙方违约时,应按照逾期未还款项总额的百分之二十(20%)向甲方支付违约金。
3. 乙方违约导致的甲方为追索欠款所发生的一切费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等)均由乙方承担。
五、保证事项1. 乙方保证所提供的关于工程款项的信息和资料真实、完整、准确。
2. 乙方在还款期间,应积极配合甲方进行工程款项的核对和确认工作。
3. 乙方保证在本协议履行过程中,不会以任何形式逃避还款义务。
六、法律适用和管辖本协议之签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
工程款结算还款协议范本6篇
![工程款结算还款协议范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/31cfd5d670fe910ef12d2af90242a8956becaaad.png)
工程款结算还款协议范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1工程款结算还款协议范本甲方(借款人):__________身份证号:__________联系地址:__________联系电话:__________乙方(出借人):__________身份证号:__________联系地址:__________联系电话:__________为了明确甲方与乙方之间的借款事宜,保证双方的合法权益,在甲乙双方自愿、平等的基础上,经友好协商,达成如下协议:一、借款金额及用途1. 乙方同意向甲方借款金额为人民币____________元整,用于__________工程款结算需求。
2. 甲方必须按照协议约定的时间及金额还款,不得挪用借款用途。
二、还款方式及期限1. 甲方应当在__________工程款结算完成之日起____天内归还全部借款本金及利息。
2. 还款方式:一次性结清。
3. 还款方式:__________。
三、利息及逾期利息1. 本协议不设利息。
2. 若甲方逾期未归还借款本金的,乙方有权按照剩余未还款本金的____%收取逾期利息,直至甲方还清所有欠款。
四、还款账户1. 甲方还款账户:__________2. 乙方账户:__________五、保证1. 甲方保证所有提供的资料及信息真实有效,若有虚假,承担一切法律责任。
2. 甲方承诺偿还所有借款本金及利息,如逾期还款给乙方造成损失的,愿承担法律责任。
3. 本协议的履行以甲方提交的真实有效工程款结算文件为准,如有虚假或不准确的,甲方承担法律责任。
六、违约责任1. 若甲方未按时按量归还借款本金及利息的,乙方有权要求其支付违约金,并保留通过法律手段要求归还欠款的权利。
2. 乙方违反本协议约定的,应按协议约定承担违约责任。
七、争议解决1. 本协议履行中发生争议,甲乙双方应当友好协商解决;协商不成的,应由双方提交____当地人民法院解决。
八、其他事项1. 本协议自签订之日起生效,并具有法律效力。
工程款结算还款协议标准范文(6篇)
![工程款结算还款协议标准范文(6篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/3e829a89b04e852458fb770bf78a6529647d35ff.png)
工程款结算还款协议标准范文_____公司(以下简称甲方)住所:__________公司(以下简称乙方)住所:_____鉴于:____年____月____日,甲方与乙方就_____(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:_____),建设工程总价款为:_____万元整人民币。
该项目已于____年____月____日竣工,已经甲方、乙方及____方验收,并于____年____月____日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《_____工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计_____万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_____万元整,尚未支付的建设工程款_____万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付_____万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计_____万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_____万元整,尚未支付的建设工程款_____万元整。
(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自____年____月____日至____年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_____万元整。
(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条强制执行条款1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起_____个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
工程款结算还款协议书范本7篇
![工程款结算还款协议书范本7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f23b4c2c2f3f5727a5e9856a561252d380eb203c.png)
工程款结算还款协议书范本7篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________鉴于甲方与乙方在_____________工程项目上,存在工程款结算事宜,现双方根据平等、自愿、互利的原则,达成如下还款协议:一、协议背景双方确认,在_____________工程项目的施工过程中,乙方已经按照合同约定完成了相应的工程任务。
现工程已竣工验收合格并交付使用,但甲方尚未支付全部工程款给乙方。
为明确双方权益,确保工程款的顺利结算与还款,特签订本协议。
二、结算款项经双方核对确认,甲方应支付乙方的工程款总额为人民币_____________元(大写:__________________元整)。
截至本协议签订之日,甲方已支付乙方工程款人民币_____________元(大写:__________________元整),剩余未支付工程款为人民币_____________元(大写:__________________元整)。
三、还款计划1. 甲方承诺按照以下时间节点支付剩余工程款:(1)_____________年______月______日前支付人民币_____________元;(2)_____________年______月______日前支付人民币_____________元;(3)_____________年______月______日前支付完毕剩余款项。
2. 如甲方未按上述时间节点支付款项,自逾期之日起,甲方应向乙方支付逾期违约金,违约金按照每日未支付款项的万分之_____计算。
四、保证条款1. 甲方在本协议中承诺的还款计划为无条件履行,不受任何外部因素影响。
2. 甲方提供的所有资料、文件、信息等均真实、准确、合法、有效。
3. 乙方应保证所提供的服务符合国家标准及合同要求,如出现质量问题,应承担相应责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本协议约定的时间节点支付款项,乙方有权要求甲方立即支付全部剩余款项,并有权要求甲方承担违约责任。
工程款结算还款协议书范本8篇
![工程款结算还款协议书范本8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/b7d3fb1868eae009581b6bd97f1922791788be6e.png)
工程款结算还款协议书范本8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方就____________工程项目已达成合作意向,并已完成工程实施,现就工程款的结算与还款事宜达成以下协议:一、协议背景根据双方签署的《建设工程施工合同》,乙方已按照合同要求完成了工程任务,现进入工程结算阶段。
为明确双方权益,确保工程款结算及还款工作的顺利进行,特签订本协议。
二、工程款结算原则1. 甲乙双方应按照《建设工程施工合同》及相关法律法规的规定进行工程款的结算。
2. 工程款结算依据为双方确认的工程量、计价标准、变更签证等文件。
3. 乙方应按照甲方要求提交完整的结算资料,并确保资料的真实性和准确性。
三、还款计划1. 甲方应在收到乙方提交的结算资料后,进行核实并确认工程总价款。
2. 双方确认工程总价款后,甲方按照以下还款计划支付工程款:(1)本协议签署后____日内支付工程总价款的____%;(2)工程竣工验收合格后____日内支付工程总价款的____%;(3)剩余款项作为质量保证金,自竣工验收合格之日起____年后无质量问题一次性支付。
3. 乙方应按照约定完成工程进度,并提交相应的验收申请。
甲方在收到验收申请后,应及时组织验收。
四、保证与承诺1. 甲乙双方应严格遵守本协议,确保协议条款的履行。
2. 乙方承诺按照合同约定承担工程质量、安全、工期等责任。
3. 甲方承诺按照本协议约定的还款计划及时支付工程款,确保不拖欠乙方工程款。
4. 若因甲方原因导致工程无法按期支付工程款,甲方应承担违约责任,并按照合同约定支付违约金。
五、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定完成工程进度或工程质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未能按照本协议约定的还款计划支付工程款,甲方应承担违约责任,并按照以下方式之一承担违约责任:(1)按照拖欠工程款的____%支付违约金;(2)按照同期银行贷款利率支付逾期利息。
工程款结算还款协议书范本6篇
![工程款结算还款协议书范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/4311046617fc700abb68a98271fe910ef12daec1.png)
工程款结算还款协议书范本6篇篇1甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________鉴于甲乙双方就____________工程项目(以下简称“本项目”)的工程款结算与还款事宜,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款方面的权利和义务,确保工程款的及时支付,保障甲乙双方的合法权益,特订立本协议。
二、工程概况1. 工程名称:______________________2. 工程地点:______________________3. 工程内容:______________________4. 工程价款:经双方确认,本项目工程总价为人民币______元(大写:______元整)。
三、工程款结算1. 结算方式:双方按照国家规定及合同约定进行工程款结算。
2. 结算时间:甲方在竣工验收合格后______个工作日内完成结算工作。
3. 结算凭证:双方结算依据为本项目的合同、变更、签证等相关文件。
四、工程款还款1. 还款计划(1)甲方应于本协议签署之日起______个工作日内支付乙方工程款的______%即人民币______元。
(2)项目竣工验收合格并完成结算后______个工作日内支付工程款的______%即人民币______元。
(3)剩余______%即人民币______元作为质量保证金,自竣工验收之日起满______年后无质量问题一次性支付。
2. 延期付款如甲方未能按约定时间支付工程款,应按照逾期支付金额的______%向乙方支付违约金。
若逾期超过______个月,乙方有权要求甲方承担违约责任并有权解除合同。
五、保证与承诺1. 甲方保证按照本协议约定的时间和方式支付工程款,并承诺在竣工验收合格后及时完成结算工作。
2. 乙方承诺按照合同约定完成本项目工程,并保证工程质量符合国家标准及合同约定。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量不达标,乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
工程款结算还款协议范本一6篇
![工程款结算还款协议范本一6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/fab65d5511661ed9ad51f01dc281e53a580251aa.png)
工程款结算还款协议范本一6篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲乙双方就工程项目签订了相关合同,现就工程款的结算与还款事宜,经双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的为明确双方在工程款结算与还款过程中的权利和义务,确保工程款的按时支付,保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:___________________2. 工程地点:___________________3. 工程内容:___________________4. 工程总价:人民币(大写)___________________元整(¥________元)。
三、结算方式1. 结算周期:按工程进度进行结算,具体周期由双方另行约定。
2. 结算依据:依据甲乙双方签订的合同、工程变更单、验收合格证明等相关文件。
3. 结算流程:乙方提交结算报告及材料,甲方审核后支付工程款。
四、还款安排1. 还款金额:根据结算结果确定的工程款金额。
2. 还款期限:自本协议签订之日起计算,共计______个月。
3. 还款方式:分期付款,具体为每月偿还工程款总额的______%,至全部还清为止。
4. 逾期责任:如乙方逾期未还款,应按逾期金额的______%向甲方支付违约金。
五、保证事项1. 乙方保证工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方保证按时提交结算报告及相关材料。
3. 甲方保证按时审核结算报告并支付工程款。
4. 如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。
八、签署甲方(盖章):___________________ 乙方(盖章):___________________法定代表人(签字):_______________ 法定代表人(签字):_______________日期:___________________ 日期:___________________篇2甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方本着友好、协作的精神,就甲方所欠乙方的工程款结算及还款事宜,经充分协商,达成如下协议:一、协议背景甲乙双方就[具体工程项目名称]工程进行了合作,现工程已完工并验收合格。
工程款结算还款协议范本通用版8篇
![工程款结算还款协议范本通用版8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/211654dbf021dd36a32d7375a417866fb84ac0c6.png)
工程款结算还款协议范本通用版8篇篇1甲方(发包方):___________________________乙方(承包方):___________________________鉴于甲乙双方就____________工程项目施工事宜,经过友好协商,达成施工协议。
现就工程款结算还款事宜,特订立本协议,以兹信守。
一、协议目的双方本着公平、公正、诚实信用的原则,明确工程款结算还款的具体事项,以确保工程款的顺利支付,保障甲乙双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:___________________________2. 工程地点:___________________________3. 工程内容:___________________________4. 工程总价:___________________________三、结算方式1. 甲方应按照施工合同约定的工程进度进行工程款支付。
2. 工程竣工验收合格后,乙方提交结算报告及结算资料,甲方进行结算审核。
3. 结算审核完毕后,双方签署结算确认书,并据此进行最终工程款支付。
四、还款计划1. 甲方应在工程竣工验收合格后的_____(具体天数)内,支付工程款的_____%。
2. 甲方应在工程竣工验收合格后的_____个月内,支付工程款的_____%。
3. 甲方在工程竣工验收合格后的第_____个月起,按照月度等额本息还款的方式,分期支付剩余工程款。
具体还款计划如下:(此处详细列明每月还款金额、还款期限等)五、保证措施1. 甲方提供如下担保措施:___________________________(此处详细列明担保措施)以确保工程款的按时支付。
2. 若甲方未能按时支付工程款,应按照未支付金额的一定比例(如每日万分之五)支付违约金。
六、争议解决1. 本协议的履行过程中,如甲乙双方发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程款结算还款协议书范本3篇
![工程款结算还款协议书范本3篇](https://img.taocdn.com/s3/m/6e08e71cb207e87101f69e3143323968011cf4d3.png)
工程款结算还款协议书范本3篇篇1工程款结算还款协议书范本甲方(甲方单位名称):____________________地址:____________________联系人:____________________电话:____________________乙方(乙方单位名称):____________________地址:____________________联系人:____________________电话:____________________根据《中华人民共和国合同法》和《工程款结算管理办法》等有关法律法规的规定,甲、乙双方自愿遵守以下约定,就工程款结算及还款事宜达成如下协议:一、结算基础1. 工程总造价为____________________(大写),结算货币为人民币。
2. 工作开始日期为____________________,合同工期为____________________。
二、结算方式1. 工程款结算按照“分段结算”的方式进行,具体分段及结算金额如下:第一阶段(XX年XX月-XX年XX月):____________________(大写);第二阶段(XX年XX月-XX年XX月):____________________(大写);第三阶段(XX年XX月-XX年XX月):____________________(大写);2. 每个工程款结算期限为____(天/月),结算货币为人民币。
三、结算标准1. 工程款结算应符合国家相关标准及合同约定,以质量合格并经甲方验收合格为准。
2. 如乙方在工程施工过程中产生的违约行为,应当按照合同约定扣除违约金并重新计算工程款结算金额。
四、工程款的支付及还款1. 工程款结算款项应在工程款结算书最终确认后_____(天/月)内支付给乙方,支付方式为____________________________________。
2. 如因不可抗力等原因导致工程款结算延迟支付,甲方应事先通知乙方,并延长支付期限。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:工程款结算还款协议书
甲方:
乙方:
签约时间:
Word模板A4打印标准格式可随意修改
工程款结算还款协议书
____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以下简称乙方) 住所:________________________ 住所:________________________ 法定代表人:____________ 法定代表人:____________
鉴于:
________年________月________日,甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:____________),建设工程总价款为:________________________万元整人民币。
该项目已于________年________月________日竣工,已经甲方、乙方及________方验收,并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《____________工程结算协议书》。
按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。
(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。
(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。
在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:________________________.
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:
甲方联系地址、电话及传真如下:________________________;收件人:____________.
乙方联系地址、电话及传真如下:________________________;收件人:____________.
北京市公证处联系地址:
地址:____________________________________
邮编:________________________电话:________________________________
承办公证员:____________
甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失承担责任。
但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。
遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自_____市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。
3、本协议正本一式________份,每份均具有同等法律效力,双方各持________份,一份留存于_______市公证处备案。
甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授权代表:______(签字) 法定代表人或授权代表:____(签字)
________年________月________日 ________年________月________日。