(参考)仿古建筑工程施工合同书
建设工程施工合同范本(湖南省)
编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013 —0201 ）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014 〕113 号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014），现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》» HNJS-2008）同时废止。
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》》HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
最新2014湖南省建设工程施工合同(HNJS-2014)
（HNJS-2014）湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2014〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014），现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：湖南住房和城乡建设网（网址：）或湖南省建设工程造价信息网（网址：）湖南省住房和城乡建设厅湖南省住房和城乡建设厅办公室湖南省工商行政管理局2014年6月23日2014年6月23日印发（说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》 HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
仿古建筑的工程施工方案
标题：仿古建筑工程施工方案一、工程概况本项目为仿古建筑，位于XX市中心区域，占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米。
建筑高度XX米，共XX层，包括地上XX层和地下XX层。
建筑风格为仿古，主要采用木结构、砖石材料和传统工艺，力求还原古代建筑风貌。
二、编制依据1. 工程合同及相关文件2. 建筑设计图纸及说明3. 施工规范、标准和政策4. 施工组织设计及专项方案三、施工总体部署1. 施工阶段：本工程分为前期准备、主体结构施工、屋面工程、装饰装修、机电安装和竣工验收等阶段。
2. 施工部位：主要包括地基与基础、木结构、砖石工程、屋面工程、装饰装修和机电安装等部位。
3. 施工顺序：按照先地下后地上、先主体后装饰的顺序进行施工。
四、施工方案1. 地基与基础：采用桩基处理，确保地基稳定。
基础施工时，要注意保护地下管线和邻近建筑物。
2. 木结构：选用优质木材，进行防腐、防虫、防火处理。
木结构施工时要严格按照传统工艺和现代施工技术相结合的方式进行，确保结构安全和风貌还原。
3. 砖石工程：选用符合古代建筑风格的砖石材料，进行精确的尺寸测量和切割。
砖石施工要遵循古代建筑的砌筑工艺，确保墙体稳定和美观。
4. 屋面工程：采用传统瓦屋面，注意屋面排水和防水处理。
屋面施工时要保证瓦片排列整齐、接口严密，还原古代建筑的屋面风貌。
5. 装饰装修：主要包括墙面、地面、天花板的装饰，以及门窗、家具的制作和安装。
装饰装修要遵循古代建筑的风格和工艺，注重细节处理，力求达到完美还原的效果。
6. 机电安装：包括给排水、供电、供暖、通风等系统。
机电安装要与建筑外观和内部装饰相协调，确保安全和舒适。
五、施工进度计划1. 前期准备：XX个月2. 主体结构施工：XX个月3. 屋面工程：XX个月4. 装饰装修：XX个月5. 机电安装：XX个月6. 竣工验收：XX个月六、主要资源配置1. 劳动力：预计XX人，根据施工进度和任务分配人员进行。
2. 材料：根据建筑设计要求，选用优质、符合古代建筑风格的材料。
仿古工程分包合同范本最新
仿古工程分包合同范本最新---一、合同双方信息甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________二、工程概述项目名称：___________________工程地点：___________________工程内容：___________________工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、工程质量标准1. 乙方必须严格按照国家及地方的相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到《仿古建筑工程质量验收规范》的要求。
2. 乙方应保证使用的材料符合环保要求，不得使用国家明令禁止的材料。
3. 工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，如不符合约定的质量标准，乙方应负责无偿修复直至合格。
四、价格与支付方式1. 合同总价为人民币______元，包括材料费、人工费等所有费用。
2. 支付方式：甲方于合同签订后支付预付款30%，其余款项根据工程进度分期支付，最后一笔款项在工程验收合格后支付。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不合格，应按未完成部分的5%向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按约定时间支付工程款，每逾期一天，需向乙方支付应付款项千分之五的滞纳金。
六、争议解决双方因执行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日---。
濮阳仿古工程施工报价(3篇)
第1篇一、项目概述本项目位于濮阳市某历史文化街区，旨在恢复和再现古代建筑风貌，提升城市历史文化品位。
工程内容包括建筑修复、景观绿化、道路铺装、照明系统等。
以下是具体施工报价。
二、施工报价明细1. 建筑修复工程- 主体结构加固：根据实际情况，采用钢筋混凝土加固，每平方米加固费用为50元。
- 外墙修复：采用传统材料，如青砖、灰瓦等，每平方米修复费用为80元。
- 屋顶修复：采用传统青瓦，每平方米修复费用为60元。
- 窗户更换：采用传统样式窗户，每平方米更换费用为100元。
2. 景观绿化工程- 植物种植：包括乔木、灌木、地被植物等，每平方米种植费用为30元。
- 园路铺装：采用青石板铺装，每平方米铺装费用为100元。
- 水景工程：包括喷泉、水池、水车等，每平方米水景工程费用为150元。
3. 道路铺装工程- 道路平整：采用水泥混凝土路面，每平方米平整费用为50元。
- 道路标线：采用反光材料，每平方米标线费用为20元。
4. 照明系统- 照明灯具：采用传统样式灯具，每套灯具费用为500元。
- 照明线路：采用隐蔽式线路，每米线路费用为20元。
三、施工报价总计根据以上报价明细，本项目施工总报价为：建筑修复工程：10000平方米× 190元/平方米 = 1900万元景观绿化工程：5000平方米× 180元/平方米 = 900万元道路铺装工程：3000平方米× 70元/平方米 = 210万元照明系统：100套灯具× 500元/套 + 500米线路× 20元/米 = 50万元总计：1900万元 + 900万元 + 210万元 + 50万元 = 3050万元四、施工工期本项目施工工期为6个月，具体施工安排如下：1. 第1个月：完成建筑修复工程主体结构加固。
2. 第2个月：完成外墙修复、屋顶修复和窗户更换。
3. 第3个月：完成景观绿化工程植物种植和园路铺装。
4. 第4个月：完成道路平整和道路标线。
仿古瓦安装合同模板
仿古瓦安装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同编号：________甲方（以下简称“甲方”）：________乙方（以下简称“乙方”）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行仿古瓦安装事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程内容1.1 乙方负责为甲方提供仿古瓦安装服务，包括瓦片的选择、采购、安装及售后服务等。
1.2 工程范围：甲方提供的施工图纸及工程量清单所列明的全部工程。
1.3 工程质量：乙方应按照甲方提供的施工图纸、样品或标准进行施工，确保工程质量符合国家标准及甲方的要求。
二、工程期限2.1 乙方应在甲方约定的开工日期起 __ 个工作日内完成工程的安装工作。
2.2 工程进度：乙方应按照甲方约定的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
三、工程款项3.1 合同总价：人民币（大写）：________ 元整（小写）：________ 元。
3.2 付款方式：（1）甲方在合同签订后 __ 个工作日内向乙方支付合同总价 __% 的预付款。
（2）乙方在工程验收合格后 __ 个工作日内向甲方提供正式发票，甲方收到发票后 __ 个工作日内支付合同总价 __% 的进度款。
（3）剩余合同总价 __% 的款项，在工程验收合格并办理完毕验收手续后一次性支付给乙方。
四、工程验收4.1 工程验收标准：按照甲方提供的施工图纸、样品或标准进行验收。
4.2 验收程序：工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在验收合格后 __ 个工作日内签署验收报告。
4.3 验收不合格的处理：如甲方对工程验收不合格，乙方应在接到通知后 __ 个工作日内进行整改，并重新提交验收申请。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价 __% × 逾期天数。
2023年工程施工合同范文(4篇)
2023年工程施工合同范文甲方(发包方)：乙方(承包方)：经甲乙双方商定，甲方将从化市灌村中学西教学楼重建工程的施工任务交给乙方承担。
为了明确双方责任，确保工程的进度与质量要求，在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款，共同监督，严格遵守。
第一条：承包方式：乙方包工不包料，乙方负责自带一切工程所需机械设备、架材、模板等。
以规定的建筑投影面积计算规则计算投影面积，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方单价￥350元/㎡人工机械架材费用。
第二条：承包范围：施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的所有分部分项工程。
1、乙方负责施工中用的模板，支架，排山，铁钉，扎线和2、乙方负责主体的装模，扎铁、倒水泥、砌体、批荡、贴3、乙方负责本工程图纸内的砖瓦工程，如有更改，增加项第三条：质量要求：合格工程第四条：开竣工日期：本工程定于____年____月____日开工，定于____年____月____日竣工。
日历工期天。
第五条：人机费支付办法：按照形象进度拨付。
乙方进场后，基础施工至正负零时，甲方预付人机费13万元(拾叁万元)给乙方;主体部分按210元/㎡，装修部分为140元/㎡的人机费计算标准，甲方按照完成每层楼工程量人机费的80%的进度款支付给乙方。
工程完工并交工验收合格之日甲方按总人机费的95%结算给乙方，其余款项交工验收合格后一个月内一次性拨付至总人机费的100%。
每次付款，一切税收与乙方无关，由乙方写出书面报告和支付收据，经甲方技术人员按照合同要求核对工程量及质量情况后签署意见，审批后拨付。
第六条：双方责任一、甲方责任1、按照资金拨付办法及时拨付人机费。
2、协调好开工前及施工中的水电供应，协调好施工道路的畅通，达到三通一平，并承担水电及道路三通一平所需的费用。
3、保证施工中所需材料和构件的及时供应，做好材料的取样、送样、配合比单、原材料的出厂合格证等工作。
4、负责组织隐蔽工程、验槽、基础及主体工程的验收。
合同框架协议书
合同框架协议书发包人(全称)：河南皇家驿站文化旅游有限公司承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南皇家驿站文化旅游开发综合体项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下框架协议：1、甲方同意将皇家驿站部分标段交给乙方施工(具体根据甲方的开发节奏分批施工)，乙方须于此协议签订后在2016年月日前进场做准备工作。
2、由于本项目前期较紧，乙方同意严格服从甲方合理的工作安排，并提前做好抢工准备，力保甲方工程各施工节点。
3、在施工中乙方必须严格遵循国家和建设单位关于安全生产的规定，制定安全防范措施，保障施工人员和过往人员的安全。
在必要的地点和时间内设置照明和防护装置，设置警告信号标志并派专人看守，避免人身伤亡事故，乙方须及时办理应承担的工程保险，因乙方原因施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由乙方承担全部责任和费用。
4、乙方同意本协议签订后3个工作日内向甲方缴纳人民币：200万元(大写：贰佰万元整)作为合同履约保证金，作为首期不低于5万平方米建筑主体及外墙施工的履约保证金，此款项在乙方达到首期第一个付款节点时，甲方返还履约保证金40%给乙方，在乙方达到第二个付款节点时，甲方再次返还履约保证金40%给乙方，剩余20%履约保证金，在竣工验收完成后一周内支付给乙方。
5、甲乙双方同意每3万平方米的合院和古建筑在外装及彩绘完成并验收合格后10个工作日内付给乙方完成工程款的70%，在竣工验收合格结算完成后付至完成价款的93%，余数7%作为质量保修金，双方同意每5万平米的多层及小高层洋房在主体封顶后10个工作日内付给乙方已完成工程价款的55%，外装完成并验收合格后会至工程价款的75%，竣工验收合格结算完成后付至结算价款的95%，余款5%作为质量保修金，各期均按此类似比例付款。
6、甲乙双方同意在签订正式合同时，涉及古建筑部分(木作、仿古造型、彩绘、仿古工法屋面瓦)以《河南省仿古建筑工程计价综合单价》(2009)计价，总价下浮2%，其他部分以《河南省建设工程工程量清单综合单价》(2008)计价，总价下浮3%进行结算，人、材、机执行施工当期造价信息，如造价信息中未包含的或与实际差比较大的以甲乙双方实际考察价格为准。
建设工程施工合同(GF—2017—0201)
建设工程施工合同（GF—2017—0201）专用条款台州示范文本台州市住房和城乡建设规划局－1－第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1．工程名称：。
2．工程地点：。
3．工程立项批准文号：。
4．资金来源：。
5．工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6．工程承包范围：发包人提供的施工图纸所包含的工程。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
－2－三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1．签约合同价为：人民币（大写）（¥元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（¥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（4）暂列金额：人民币（大写）（¥元）。
2．合同价格形式：。
3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户，承包人收取款项时开具建筑业统一发票。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；－3－（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
仿古工程施工报价清单范本
仿古工程施工报价清单范本一、工程概况1. 工程名称：XXXX仿古工程2. 工程地点：XXXX3. 工程规模：XXXX4. 工程内容：主要包括古建筑修缮、古建筑装饰、古建筑安装等。
二、报价基础1. 本报价清单是根据工程量清单和工程设计图纸进行编制的。
2. 报价清单中的工程量仅供参考，实际工程量以现场施工为准。
3. 报价清单中的单价和总价仅供参考，实际支付金额以双方签订的合同为准。
三、报价明细1. 建筑工程（1）土方工程序号工程名称单位工程量单价（元/立方米）总价（元）1 土方挖运立方米 10000 50 5000002 土方回填立方米 15000 30 450000（2）砌筑工程序号工程名称单位工程量单价（元/立方米）总价（元）1 浆砌石立方米 5000 100 5000002 砖墙立方米 8000 50 400000（3）混凝土工程序号工程名称单位工程量单价（元/立方米）总价（元）1 混凝土基础立方米 2000 100 2000002 混凝土柱立方米 3000 150 4500003 混凝土梁立方米 4000 180 7200002. 装饰工程（1）墙面涂料序号工程名称单位工程量单价（元/平方米）总价（元）1 墙面涂料平方米 1000 20 20000（2）地面铺装序号工程名称单位工程量单价（元/平方米）总价（元）1 地面铺装平方米 500 30 150003. 安装工程（1）给排水工程序号工程名称单位工程量单价（元/米）总价（元）1 给水管米 100 80 80002 排水管米 150 60 9000（2）电气工程序号工程名称单位工程量单价（元/米）总价（元）1 电线电缆米 200 40 8000四、报价汇总1. 建筑工程费用：土方工程费用 + 砌筑工程费用 + 混凝土工程费用 = 500000 + 500000 + 720000 = 1720000元2. 装饰工程费用：墙面涂料费用 + 地面铺装费用 = 20000 + 15000 = 35000元3. 安装工程费用：给水管费用 + 排水管费用 + 电线电缆费用 = 8000 + 9000 + 8000 = 25000元4. 总报价：建筑工程费用 + 装饰工程费用 + 安装工程费用 = 1720000 + 35000 + 25000 = 1780000元五、报价说明1. 本报价清单仅供参考，实际支付金额以双方签订的合同为准。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同（示范文本）湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。
湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
湖南省建设工程施工合同范本(示范文本)】(HNJS~2014)
省建设工程施工合同（示文本）省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：省住房和城乡建设网（网址：）或省建设工程造价信息网（网址：.hnccic.）省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规，省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示文本》）。
河北省建设工程施工合同精选6篇
河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号：________甲方：________乙方（施工责任方）：________甲方承建之工程，现委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。
第一条：工程内容一、工程地点：_____________；二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，总工期：____日；三、分部分项工程工种类别：____；四、工程质量标准：____；五、乙方承包围：____；第二条：组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质，特种工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资，必须在本公司的项目经理监督下进行。
每个分部分项工程必须有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。
第三条：双方职责一、甲方责任：1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。
二、乙方责任：1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
寺庙修缮施工方案及协议书两篇
寺庙修缮施工方案及协议书两篇篇一：寺庙修缮施工方案一、编制说明作为本工程的施工方，我公司通过认真研究和分析施工图纸，广泛听取有关古建专家的意见和建议，独立编制了****寺修建工程的施工组织设计。
本施工组织设计涵盖了施工图中本工程所包括的施工范围内的全部工程内容---土建、安装及配套工程，并且着重从工程承包商的角度，阐述了我公司对****寺修建工程的工程质量、工期、安全、文明施工，服务协调，特别是关于质量、工期等工作进行统一管理的设想，以期高质量、高效率的全面履行我公司作为承包商的职责。
为在将来的施工过程中，使本施工组织设计能切实指导施工，为树精品工程服务，编制之前，我公司对施工现场进行了详尽的踏勘，组织相关人员学习国家、**省及**市的相关法律、法规，充分了解本地区的地方建筑特点、市场行情，熟悉工程图纸，研读招标文件，掌握了我公司所施工的范围、区域和管理职责；编制过程中，我公司多次有幸邀请到有关专家指导我们的编制工作，专家们提出了大量的、宝贵的、科学的、实施性很强的建议，从而使我公司结合本工程特点，有针对性的编制了本施工组织设计；在此，特对各位专家的关注表示衷心的感谢！本施工组织设计对****寺修建工程所涉及主要分部、分项工程的施工方案及施工工艺作了详尽的介绍。
根据本工程的仿唐特点，结合本工程的施工难点，并充分考虑到本工程的社会重要性，在本施工组织设计的施工方案中，重点介绍了主体结构和装修工程施工方案，在管理方面，详细阐述施工组织保证体系、劳动力、机械的配备，以及工期、工程质量、安全与文明施工及总体协调管理的各种措施；同时，我公司在本施工组织设计中又对工程回访和维修服务等方面做出了各种承诺，这些将作为合同条款列入施工承包合同中，使其具有相应的法律效力。
我公司承诺派有丰富同类工程施工经验的项目经理和技术负责人带领多次紧密合作的施工管理人员进驻现场；所有施工管理人员必须持证上岗，并且在施工过程中，我公司将对他们的工作进行连续考核，以确保本工程施工的管理水平。
仿古建筑工程施工合同
仿古建筑工程施工合同合同编号：ABCD-2023本合同由以下双方于签署，以规定双方对于仿古建筑工程的相互权利和义务。
甲方（建筑业主）：_________________________________乙方（施工单位）：_________________________________一、合同目的和范围本合同旨在明确甲方委托乙方进行仿古建筑工程的具体要求和工程范围，以确保施工质量和进度的达成。
二、工程内容和价格1. 甲方委托乙方进行以下仿古建筑工程：建筑物外观的仿古设计和装饰；建筑物室内的仿古设计和装饰；仿古建筑相关设施和设备的安装；其他与仿古建筑工程相关的任务。
2. 工程总造价为________________（大写）人民币，甲方应按以下方式支付工程款项给乙方：预付款：占工程总造价的____%，合计_________________（大写）人民币，于合同签订后的5个工作日内支付；进度款：甲方应按照工程进度，及时支付乙方工程进展的款项；竣工款：工程完工后，甲方应支付乙方工程的一期款项。
三、工期和进度1. 乙方应在合同签订后的________天内开始施工，并严格按照合同规定的工期完成工程；2. 乙方应按照合同约定的进度和质量要求，保证施工进展，并及时报告工程进度和问题。
四、质量和保修1. 乙方应按照国家相关法律法规和技术标准进行施工，保证仿古建筑工程的质量符合合同约定；2. 工程竣工后，乙方应向甲方提供_____个月的质量保修期，期间若发现合同约定范围内的质量问题，乙方应及时修复或更换。
五、安全和施工条件1. 甲方应提供施工所需的场地和施工条件，包括但不限于办公用房、设备和材料存放场所；2. 乙方应遵守相关法律法规和安全操作规定，确保施工过程中的安全。
六、违约责任1. 如任何一方违反了本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿给对方造成的损失；2. 发生争议时，双方应通过友好协商解决，如协商不成，可依法提起诉讼。
建筑施工合同文本
建筑施工合同文本建筑工程承包合同是发包方(建筑单位)和承包方(施工单位、勘察设计单位)为完成某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。
下面是为您整理的“建筑施工合同文本”，希望您喜欢!更多详细内容请点击()查看。
建筑施工合同文本1 发包方：承包方：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式:4、承包范围：建筑、装饰工程(除水电安装、门窗、成品构件及浮雕、栏杆、外墙砖、屋面瓦)等施二、施工准备1、发包方：(1)工程开工前负责做好施工现场水源、电源和运输道路畅通;(2)组织有关人员进行施工技术交底;(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。
2、承包方：(1)负责施工区域的临时设施、水、电、道路接入施工现场;(2)组织施工人员和材料、机械进场;(3)编制施工组织设计和施工方案;(4)委派xx为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。
三、合同工期开工日期：竣工日期：201x年2月2日合同工期总日历天数：180日历天。
在施工中，如遇下列情况，可顺延工期：1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。
2、因发包方有较大的变更，而延期施工。
3、由于国家政策变化或双方之外的原因，导致工程停建或缓建，使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。
承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。
4、经发包方同意的其他情况。
5、顺延工期应由甲乙双方及时协商，签字生效。
四、质量标准 工程质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
仿古影背墙合同书范本
仿古影背墙合同书范本甲方（委托方）：_____________________地址：______________________________联系电话：________________________乙方（施工方）：_____________________地址：______________________________联系电话：_________________________鉴于甲方欲对其住所进行仿古影背墙的设计与施工，乙方具有相应的设计和施工资质，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行仿古影背墙设计与施工事宜，达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：仿古影背墙设计与施工。
1.2 项目地点：甲方住所。
1.3 项目内容：包括但不限于设计、施工、材料供应、安装等。
第二条设计与施工要求2.1 乙方应根据甲方提供的场地尺寸和风格要求，进行专业设计。
2.2 设计方案需经甲方确认后方可施工。
2.3 施工过程中，乙方应保证施工质量，符合国家相关建筑规范。
第三条材料与设备3.1 乙方负责提供施工所需的全部材料和设备。
3.2 乙方应保证所提供材料的质量，符合设计要求和国家标准。
第四条施工期限4.1 施工期限自合同签订之日起计算，共计____天。
4.2 因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延。
第五条质量保证5.1 乙方应保证施工质量，确保影背墙的美观、安全和耐用。
5.2 施工完成后，乙方应提供相应的质量保证书。
第六条付款方式6.1 合同签订后，甲方支付乙方总工程款的30%作为预付款。
6.2 施工完成并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余70%的工程款。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。
7.2 如甲方未按期支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付未付款项的1%作为违约金。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
园林景观仿古建筑安装施工方案
一、工程概况1. 工程名称：某园林景观仿古建筑安装工程2. 工程地点：某市某园林景区3. 工程内容：主要包括园林景观仿古建筑主体结构、屋面、墙面、门窗、装饰构件等安装工程。
4. 工期要求：合同计划工期为60日历天，计划于2023年3月15日进场施工，2023年5月14日完成。
5. 质量标准：达到国家、行业和地方现行标准、规范要求，工程质量等级为合格，并满足业主要求。
二、施工方案编制依据及采用的技术规范1. 《园林景观仿古建筑设计图》2. 《仿古建筑安装工程施工及验收规范》（GB50203-2011）3. 《古建筑维修加固技术规范》（GB 50209-2010）4. 《建筑安装工程质量验收统一标准》（GB 50300-2013）三、施工准备及安装1. 施工准备（1）技术准备：组织施工人员学习设计图纸、施工规范，了解仿古建筑的特点和施工要求。
（2）材料准备：采购符合设计要求的建筑材料，如木材、石材、砖瓦、琉璃等。
（3）设备准备：准备施工所需的机械设备，如切割机、电焊机、卷扬机、塔吊等。
2. 安装工艺（1）基础施工：根据设计要求，进行基础开挖、垫层铺设、基础混凝土浇筑等工作。
（2）主体结构安装：按照设计图纸，进行柱、梁、檩、椽等构件的安装，确保结构稳固。
（3）屋面施工：安装屋面瓦、琉璃瓦等，注意排水坡度，确保屋面防水。
（4）墙面施工：安装墙体砖、石材等，注意缝隙处理，确保墙面平整、美观。
（5）门窗安装：安装门窗框、扇，注意密封性、牢固性。
（6）装饰构件安装：安装屋脊、兽吻、斗拱等装饰构件，注意细节处理。
四、安全文明施工1. 施工现场布置合理，安全警示标志齐全。
2. 施工人员佩戴安全帽、系安全带，严格遵守操作规程。
3. 机械设备定期检查、维护，确保安全运行。
4. 施工现场垃圾及时清理，保持环境整洁。
五、质量控制1. 严格按照施工规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程中进行质量检查，发现问题及时整改。
河北建设工程合同2013
河北建设工程施工合同（2013年版）第一章总则第一条本合同的订立，旨在遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第二条本合同适用于河北省行政区域内工业与民用建筑、安装、市政基础设施、仿古建筑、园林绿化的新建、扩建和改建工程。
第二章合同当事人第三条发包人（以下简称甲方）：（一）名称：____________________（二）地址：____________________（三）法定代表人：________________（四）联系人：____________________联系电话：____________________第四条承包人（以下简称乙方）：（一）名称：____________________（二）地址：____________________（三）法定代表人：________________（四）联系人：____________________联系电话：____________________第三章工程概况第五条工程名称：________________第六条工程地点：________________第七条工程规模：________________第八条工程内容：________________第四章合同价格第九条合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。
第十条合同价格构成：包括设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、利润及税金等。
第十一条合同价格调整：合同履行过程中，如遇设计变更、材料价格波动等不可抗力因素，双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。
第五章合同履行第十二条甲方义务：（一）办理土地、规划、建设等相关手续，取得施工许可证；（二）提供施工场地，确保乙方顺利施工；（三）按合同约定支付合同价款；（四）协调解决施工过程中的有关问题，确保工程顺利进行。
仿古工程施工报价(3篇)
第1篇一、项目背景随着我国历史文化传承的重视，仿古建筑在城市建设中日益受到青睐。
为满足市场需求，我司特对仿古工程施工进行报价，旨在为甲方提供全面、合理的施工方案及报价。
二、项目概述1. 项目名称：XXX仿古建筑2. 项目地点：XXX3. 项目规模：XXX4. 项目内容：包括但不限于基础工程、主体结构、屋面工程、装饰工程、安装工程等。
三、施工报价1. 基础工程：（1）基础垫层：混凝土垫层，厚度100mm，单价100元/m2；（2）基础混凝土：C15混凝土，厚度200mm，单价180元/m3；（3）基础钢筋：HPB300钢筋，直径10mm，单价2.5元/kg；（4）基础模板：采用木模板，单价15元/m2。
基础工程总报价：XXX元。
2. 主体结构：（1）砖墙：M7.5混合砂浆砌筑，厚度240mm，单价300元/m3；（2）混凝土柱：C20混凝土，直径600mm，单价300元/m3；（3）梁：C20混凝土，截面尺寸300mm×600mm，单价350元/m3；（4）板：C20混凝土，厚度120mm，单价280元/m3。
主体结构总报价：XXX元。
3. 屋面工程：（1）屋面找平层：水泥砂浆找平层，厚度50mm，单价60元/m2；（2）防水层：SBS防水卷材，厚度2mm，单价80元/m2；（3）隔热层：膨胀珍珠岩保温层，厚度100mm，单价50元/m2；（4）屋面瓦：琉璃瓦，单价100元/m2。
屋面工程总报价：XXX元。
4. 装饰工程：（1）外墙涂料：乳胶漆，单价30元/m2；（2）内墙涂料：乳胶漆，单价25元/m2；（3）门窗：铝合金门窗，单价600元/m2；（4）石材：花岗岩，单价200元/m2；（5）木雕：实木木雕，单价500元/m2。
装饰工程总报价：XXX元。
5. 安装工程：（1）电气安装：照明、插座、开关等，单价50元/m2；（2）给排水安装：管道、阀门、水表等，单价40元/m2；（3）通风安装：风机、风管、风口等，单价30元/m2。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
仿古建筑工程施工合同书工程名称发包单位承包单位仿古建筑工程施工合同书发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：建筑面积：㎡，建筑高度 m或跨度 m，结构类型：层数，其它群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批文号：资金来源：开工日期：竣工目期：合同有效工期总日历天数：合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元第二条工程期限与质量标准：本合同全部工程自二0 年月日开工至二0 年月日竣工。
合同有效工期总日历天。
如遇不可抗力的灾害，可顺延工期。
工程质量标准：合格。
第三条工程承包范围及承包方式：承包范围：承包方式：包工包料第四条甲乙双方责任：1、开工前五个工作日内甲方必须负责搞好开工前施工现场的三通一平、清理地上地下所有障碍物，并办妥一切准建手续。
由于甲方原因造成乙方损失，甲方承担乙方的一切经济损失，并顺延工期。
2、开工前七个工作日内，甲方将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工地点，保证施工期间的需要。
3、开工前五个工作日内，甲方以书面形式提供建筑物或构筑物的水准点、坐标控制点并现场交验。
4、甲方必须向乙方提供施工现场的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
5、甲方负责办理施工许可证及其它施工所需证件，由于证件原因造成乙方停工、窝工，甲方应承担乙方经济损失。
6、甲方组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
7、甲方协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树古墓等保护工作，并承担相应责任和经济损失。
8、甲方负责解决四邻相关的以及外界干涉施工的问题。
由于政策性调整造成的乙方损失，应由甲方承担责任。
9、甲方选派施工现场代表同志，负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。
10、甲方必须为本工程安全生产提供必要的作业环境，并且配合施工单位做好施工现场安全的工作11、甲方应配合乙方立架开光，所产生的费用由甲方负责承担。
12、甲方对某件物有特殊要求，费用由甲方承担。
13、甲方应做好己完工程的成品保护，相关费用由甲方承担。
14、乙方组织施工人员、机具、材料进场，按照施工规范精心施工，确保工程质量和施工安全。
15、乙方编制施工方案，合理组织施工，确保按期完工。
16、乙方把好质量、技术关，做好己完工程的成品保护。
17、乙方在施工场地，材料、机具要堆放整齐、遵守当地市容环境卫生规定，做到文明施工，工完场清。
18、乙方选派施工项目技术员同志，负责现场施工及管理。
19、在工程完工并办理完结算账目，乙方须向甲方提供完整齐全的施工技术档案资料。
第五条工程材料供应：各类建筑材料，必须达到合格标准，如有一方提出异议时，应进行复检，如复检合格其复检费用由提出一方承担。
不合格材料严禁使用。
甲方提出使用特殊材料或更换某种材料，费用由甲方承担。
第六条工程质量：1、乙方必须按照传统仿古建筑施工。
因质量不合格造成返工，由乙方承担责任和相应的经济损失。
2、隐蔽工程或中间验收，由乙方技术负责人24小时内通知甲方验收，签证后，方可进行下道工序施工，验收不合格，乙方在限定时间内修改合格后重新验收。
3、甲方不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。
甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。
4、经甲方验收，工程质量达到标准，验收24小时后，甲方不在验收记录上签字，视为甲方己经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
5、双方对工程质量有争议，由双方认可的工程质量检测机构鉴定，所需费用及造成的损失，由责任方承担。
6、乙方随时接受工程质量的检查、检验，并提供便利条件。
甲方的检查检验不应影响施工正常进行。
因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。
第七条安全施工：1、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施土。
因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
2、乙方应遵守安全生产管理制度，按安全标准组织施工。
3、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。
第八条工程设计变更：1、施工中，甲方需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向乙方发出变更通知。
变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
2、施工中，乙方不得对原工程设计进行变更。
3、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。
甲方同意采用乙方合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲方和乙方另行约定分担或分享。
4、其他变更。
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变史，由双方协商解决。
第九条工程价款支付与结算：1、双方依据施工图预算（或承包价）加设计变更加预算外签证以及非工程用工和政策性调整文件结算。
2、完工后付合同约定价的95%；完工后付合同约定价的95%；完工后付合同约定价的%；完工后付合同约定价的%；完工后付合同约定价的 %；完工后付合同约定价的 %；完工后付合同约定价的 %；完工后付合同约定价的%；完工后付合同约定价的 %；完工后付合同约定价的 %；剩余款项整体竣工验收后一次性付清。
3、甲方要求提前竣工和增加工程量，应承担乙方赶工措施费和工程量增加的经济支出，乙方按甲方确认款结算。
4、甲方拖欠工程款，经乙方同意并签订协议，甲方可延期支付工程款项，从超过协议之日起或从甲方签字后第十一天起，计算应付工程价款的利息，利率按同期银行利息的两倍计算。
给乙方造成的损失由甲方承担，工期顺延。
第十条竣工验收与质量保修：1、竣工验收。
工程具备验收条件，乙方通知甲方验收。
甲方在接到竣工验收报告后5天内组织有关部门验收，并在验收7天内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改至验收通过。
2、未办理交工验收或验收不合格，不得交付使用。
3、工程交工后，自办理交工手续之日起，计算其保修期。
4、保修期间，乙方在接到维修通知之后7天内派人修复。
因甲方原因造成的返修，经济损失由甲方负担。
5、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后天内不纠织验收，或验收后天内不提出修改意见，视为竣工验收报告己被认可。
6、甲方收到乙方竣工验收报告后天内不组织验收，以乙方提交验收报告之日为竣工日期，甲方从第天起承担工程保管及一切意外责任。
第十一条其它事项：1、停水停电连续超过8小时以上（一周内累计计算），双方尽量安排其它工作，如无法安排其它工作，甲方应按乙方施工人数，每8 个小时每人记日工一个，每工日记价180元，工期相应顺延。
2、因甲方原因工程途中停建、缓建或由于勘察、设计问题造成的拖延工期，甲方应采取措施弥补或减少损失、同时赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、临时机构、设备调遣、材料和构件积压等损失的实际费用。
3、因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。
甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，赔偿金额按合同约定价的百分之一计算，并相应顺延工期。
4、由于甲方未能按合同时间拨款，造成乙方停工、窝工，甲方承担乙方的经济损失，并按工程总造价的1％违约金赔偿。
5、合同争议、索赔。
甲乙双方在履行合同时发生争议，应当协商解决。
如未能达成一致，可提交主管部门协调；如仍未能达成一致时，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方的工程索赔应约定违约金和赔偿金，具体数额和计算方法：违约金按总造价1%；赔偿金按实际发生额计算。
6、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
8、本合同不得转让，未尽事宜，由双方另作协商并签订书面协议。
协议内容经双方签字盖章后，与本合同一样具有同等效律。
9、本合同一式六份（正本两份、副本四份）。
甲乙双方填好，签字盖章后生效，工程完工并验收帐款结清后，合同终止。
（以下无正文）合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包方（公章）：承包方（公章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：身份证号：身份证号：开户行：开户行：账号：账号：签订地点：二0 年月附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2 补充条款附件3：房屋工程质量保修书发包方（全称）：（以下称甲方）承包方（全称）：（以下称乙方）甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》经协商一致，对 (工程个称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、房间和外墙的彩画装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、房间和外墙面的防渗漏为年；3、房间和外墙的彩绘装修工程为年；4 其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在当在接到保修通知之日起15天内派人保修。
乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相应的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
4、质量保修完成后，由甲方组织验收。
四、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期限。
发包人（公）：法定代表人（签字）：承包人（公章）：法定代表人（签字：）年月日（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。