湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南建设工程施工合同(示范文本)
湖南建设工程施工合同(示范文本)【湖南建设工程施工合同】【合同编号：________】甲方：________（委托方名称）统一社会信用代码：________地质：________方式：________法定代表人：________乙方：________（承包方名称）统一社会信用代码：________地质：________方式：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程施工，并达成一致意见，特制定本《湖南建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）第一章总则合同双方确认并同意本合同的所有内容，遵守合同约定。
合同的生效期间为自双方签署之日起至竣工验收合格后的保修维修期届满之日止。
合同价格为人民币（大写）_______元整（小写）_______元。
合同质量标准以国家有关规定和工程文件为准，乙方应按照相关要求确保工程质量。
第二章工程范围及规模本合同的工程范围为：________本合同的工程规模为：________第三章工程进度和工期保证乙方应按照工程进度计划完成工程，并确保工程进度与合同约定一致。
工程的竣工验收时间为（具体时间），乙方应在此期限内完成工程并进行竣工验收。
第四章合同价款和支付方式合同价款总额为人民币（大写）_______元整（小写）_______元。
支付方式为：________________第五章质量保证和售后服务乙方应提供合格的材料和设备，按合同要求完成工程，并保证工程质量符合相关要求。
工程竣工验收合格后，乙方应提供保修维修期，并在此期间保修工程。
第六章违约责任若一方未履行合同义务或违反合同约定，应向对方支付违约金。
若一方严重违反合同约定，经通知后仍不改正的，对方可解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
第七章争议解决合同的解释和执行适用中华人民共和国相关法律法规。
第十六条对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
建设工程施工合同范本(湖南省)
编号湖南省建设工程施工合同湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局制定文件湘建价〔2014 〕114 号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013 —0201 ）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014 〕113 号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014），现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）»（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》» HNJS-2008）同时废止。
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》《、中华人民共和国建筑法》《、中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》》HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省建设工程施工合同(示范文本)1. 合同双方本合同由以下双方共同缔结：甲方：（委托人）地址：法定代表人：乙方：（承包人）地址：法定代表人：2. 合同背景甲方拟委托乙方进行湖南省某建设工程的施工，并在此基础上订立本合同。
3. 工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工期要求：工程预算金额：4. 合同条款4.1 施工期限乙方应在双方签订合同后开始工程施工，并按照约定的工期要求保质保量完成工程。
4.2 工程报价乙方应依据工程概况向甲方提交详细的工程报价，并且保证报价的真实性和合理性。
4.3 工程款支付方式4.3.1 工程款按照以下方式支付：预付款：甲方应在合同签订后的第三个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款给乙方。
进度款：乙方应根据工程进度向甲方提出进度款支付申请，甲方应在收到申请后的五个工作日内支付相应的款项。
完工决算款：工程完工后，乙方应向甲方提供全面的工程竣工验收报告，甲方应在验收合格且质保期结束后的十个工作日内支付完工决算款。
4.3.2 工程款支付应通过银行转账方式实现。
4.4 材料采购与质量保证乙方应根据工程概况提供的材料清单，按照合理价格进行采购，并确保材料质量符合国家相关标准。
4.5 工程变更如工程施工过程中需要进行变更，应经甲、乙双方协商一致，并依法办理相关手续。
4.6 违约责任4.6.1 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
4.6.2 乙方违约责任：如乙方未按照合同约定按期完成工程，并造成甲方损失，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
4.7 法律适用与争议解决本合同的解释与争议解决均适用中华人民共和国法律。
对于因本合同引起的任何争议，甲乙双方应协商解决；若协商不成，任何一方均有权向相关司法机关提起诉讼。
5. 合同生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
任何对本合同的修改、补充或解除应经双方协商一致，并由双方授权代表签署相关的书面文件。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)合同编号：_______甲方（发包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______乙方（承包方）：_______地质：_______法定代表人：_______联系方式：_______鉴于甲方拟将位于湖南省_______的建设工程发包给乙方施工，乙方愿意承包该工程，双方经协商一致，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程内容：_______1.5工程质量：_______1.6工程期限：_______1.7工程价款：_______第二条合同价款及支付方式2.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2付款方式：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（2）工程进度达到_______时，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（3）工程竣工并验收合格后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%；（4）工程保修期满后_______日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%。
第三条工程质量及验收3.1乙方应严格按照国家有关工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的质量标准。
3.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。
验收合格后，双方办理竣工结算手续。
第四条工程期限4.1工程期限为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2如因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应提前_______天向甲方提出书面申请，经甲方同意后，工期相应顺延。
第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程价款，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
四、合同价款及支付
4.1合同价款：人民币______元（大写：______元整），包括但不限于工程款、税费、管理费、利润等。
4.2付款方式：
（1）预付款：甲方在本合同签订后______个工作日内，向乙方支付合同价款的______%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照合同进度完成工程量，甲方按月支付已完成工程量的______%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方在______个工作日内支付至合同价款的______%。
（4）质保金：工程竣工验收合格满______年后，甲方在______个工作日内支付剩余的______%。
五、工期及质量
5.1工期：自合同签订之日起至______年______月______日止。
5.2质量标准：程施工合同(示范文本)
一、工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：湖南省____市（县）______区（镇）______街道（村）
1.3工程性质：新建/改建/扩建
1.4工程规模：______平方米
1.5工程造价：人民币______元（大写：______元整）
1.6工程类别：______
九、争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
9.2如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
十、其他约定
10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
单位名称：__________
住所地：__________
湖南施工合同范本
湖南施工合同范本湖南省建设工程施工合同（示范文本）第一部分协议书发包人（全称）：_____________________承包人（全称）：_____________________一、工程概况工程名称：_____________________工程地点：_____________________工程内容：_____________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）工程立项批准文号：_____________________资金来源：_____________________二、工程承包范围承包范围：_____________________三、合同工期开工日期：_____________________竣工日期：_____________________合同工期总日历天数：_____________________四、质量标准工程质量标准：_____________________五、合同价款金额（大写）：_____________________元（人民币）￥：_____________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：_____________________年_____月_____日合同订立地点：_____________________本合同双方约定_____________________后生效。
发包人（公章）：_____________________承包人（公章）：_____________________住所：_____________________住所：_____________________法定代表人（签字）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________委托代理人（签字）：_____________________委托代理人（签字）：_____________________电话：_____________________电话：_______________________________________________________________开户银行：_____________________开户银行：_____________________账号：_____________________账号：_____________________邮政编码：_____________________邮政编码：_____________________第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：（1）通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
湖南省建设工程施工合同范本(示范文本)】(HNJS~2014)
省建设工程施工合同（示文本）省住房和城乡建设厅制定省工商行政管理局省住房和城乡建设厅文件省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号省住房和城乡建设厅省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，省住房城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于省行政区域的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）同时废止。
文本及附件下载请登陆：省住房和城乡建设网（网址：）或省建设工程造价信息网（网址：.hnccic.）省住房和城乡建设厅省工商行政管理局2014年6月23日省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》以及相关法律法规，省住房和城乡建设厅、省工商行政管理局对《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《省建设工程施工合同（示文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示文本》）。
2024年湖南省建设工程施工合同示范文本(带)
湖南省建设工程施工合同示范文本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担湖南省某建设工程施工项目的事宜，经充分协商，达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：________________1.2 项目地点：________________1.3 项目规模：________________1.4 项目质量要求：________________1.5 项目施工期限：________________第二条合同价款及支付方式2.1 合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。
a) 签订合同后支付合同价款的__%；b) 工程进度达到__%时支付合同价款的__%；c) 工程竣工并验收合格后支付合同价款的__%；d) 质保期满后支付合同价款的__%。
2.3 乙方开具正规发票给甲方。
第三条工程施工3.1 乙方应当按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。
3.2 乙方应当严格按照合同约定的施工期限完成工程，并确保工程质量和安全。
3.3 乙方应当遵守国家及地方有关建设工程施工的法律法规，确保施工过程中的环境保护和安全生产。
3.4 乙方应当自行承担施工过程中的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
第四条工程变更4.1 若甲方要求对工程进行变更，应书面通知乙方，并经双方协商一致后签订补充协议。
4.2 工程变更导致合同价款增加的，甲方应按照补充协议的约定向乙方支付增加的价款。
4.3 工程变更导致合同价款减少的，乙方应按照补充协议的约定向甲方退还减少的价款。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料。
5.2 甲方应当在收到竣工资料后__日内组织验收，并将验收结果书面通知乙方。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)湖南省建设工程施工合同第一章总则第一条为了规范湖南省建设工程施工活动，保护相关各方合法权益，维护社会秩序，根据相关法律法规，制定本合同。
第二条工程名称、承包人、建设单位、监理单位等基本信息应当在合同中明确。
第三条本合同的签订应当遵循公平、公正、公开的原则。
任何单位和个人不得为了自己的私利，对合同订立进行干预或者影响。
第四条合同的履行应当遵循合同诚信原则，各方应当按照约定的时间和内容履行合同义务。
第二章工程范围和内容第五条本合同的工程范围涵盖建设工程的设计、施工、设备安装、试运营等环节。
具体工程范围应当在附件《工程范围详细说明》中明确。
第六条建筑工程的基础、主体结构、建筑装饰、给排水、供电通信、暖通空调等各专业的设计、施工和验收等工作应当符合相关的国家标准和规范。
第七条电气工程的电气系统设计、安装、调试等各环节应当符合国家电气安全标准，确保电气设备的正常使用。
第八条本合同中各专业的设备安装、调试等工作，包括设备验收标准和方法都应当符合国家标准和专业标准。
第三章工程质量和安全第九条工程质量应当符合国家有关标准和规范的要求。
施工单位应当配备专业合格的人员，进行质量检测和验收。
第十条施工单位应当制定并实施安全生产措施，确保工人的生命安全和健康。
第四章工期和进度计划第十一条工程的工期应当根据实际情况进行确定，并在合同中进行明确阐述。
第十二条施工单位应当配合建设单位和监理单位的工程进度管理，按照合同约定的进度完成工程建设。
第五章费用支付和结算方式第十三条工程费用及支付方式应当根据合同约定进行明确。
支付方式可选择总价付款、分期付款等方式。
第十四条施工单位应当按照工程进度完成相应的工作，并在合同约定的时间内申请工程款支付。
第六章变更和索赔第十五条合同的变更应当经过各方协商一致，并在书面形式上进行确认。
第十六条若因不可抗力等原因，无法按照合同约定履行合同义务的一方，应及时通知其他各方，并提供相关的证明材料。
湖南建设工程施工合同(示范文本)
湖南建设工程施工合同(示范文本)湖南建设工程施工合同(示范文本)甲方：(委托方)地质：联系人：乙方：(承包方)地质：联系人：鉴于甲方拟在湖南地区进行建设工程的施工，双方本着平等互利、友好协作的原则，达成如下合同：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程按照合同约定的质量、进度和安全要求进行。
第二条合同范围本合同适用于湖南地区的建设工程，包括但不限于土木工程、建筑工程、水利工程等。
具体工程划分详见附件一。
第三条合同价款1\本工程总造价为人民币________元。
2\甲方向乙方支付工程进度款项，具体进度支付比例和时间见附件二。
3\合同价款支付方式：_______。
第四条合同变更和解释1\合同的变更必须经由甲、乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
2\对于本合同条款的解释和争议的处理，应参照中华人民共和国相关法律法规进行。
第五条违约责任1\任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2\违约金金额及支付方式详见附件三。
第二章工程规划第六条工程划分详见附件一。
第七条工程进度1\甲方应提供工程规划书和施工图纸，乙方按照规划书和图纸确定工程进度，并及时与甲方共同编制并签署进度计划。
2\双方应按照进度计划执行，如有需要进行变更，应按照第四条约定进行协商和签署变更协议。
第三章工程质量和安全第八条工程质量1\工程应符合国家相关质量标准和技术规范。
2\甲方有权对工程质量进行检验和验收，乙方应按照规定标准保证工程质量。
第九条工程安全1\乙方应采取必要的安全措施，并确保工地安全。
2\如发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，同时报告甲方并按照法律法规要求进行报告和赔偿。
第四章合同履行保证第十条乙方履约保证1\乙方应按照合同约定的质量、进度和安全要求完成工程。
2\乙方应按照合同约定的工期和质量标准，保证工程正常运行和使用。
第十一条甲方履约保证1\甲方应及时提供工程所需的资金、材料和技术支持。
湖南省建设工程施工合同示范文本(版)
湖南省建设工程施工合同示范文本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就湖南省_______工程（以下简称“工程”）的施工事项，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元1.7 工程期限：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日第二条甲方权利和义务2.1 提供施工图纸及技术资料，并对其准确性、完整性负责；2.2 提供施工场地，并确保场地平整、通畅；2.3 办理施工所需的各类手续，包括但不限于施工许可证、环保、消防等；2.4 按约定支付工程进度款；2.5 按约定提供施工所需的材料、设备；2.6 协助乙方处理施工现场周边关系，确保施工顺利进行；2.7 对乙方施工过程进行监督、检查，并有权要求乙方整改不符合约定的事项。
第三条乙方权利和义务3.1 严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工；3.2 保障施工现场的安全、环保，并承担相应责任；3.3 按约定完成施工任务，确保工程质量；3.4 服从甲方的监督管理，对甲方提出的整改要求及时整改；3.5 依法办理施工人员工伤保险，并承担相应责任；3.6 按约定向甲方提交工程进度报告及支付申请；3.7 施工完成后，及时向甲方提交竣工资料，并配合甲方办理竣工验收手续。
第四条工程价款及支付4.1 工程价款按照本合同第一条1.6款约定执行；4.2 工程进度款支付方式：按实际完成工程量的_______%支付；4.3 工程竣工结算后，支付至结算总价的_______%；4.4 质保金为结算总价的_______%，质保期满后无息退还。
2024年湖南省建设工程施工合同(示范文本)(含多场景)
湖南省建设工程施工合同(示范文本)(含多场景)湖南省建设工程施工合同（示范文本）附件：工程量清单、施工图纸、技术规范甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建的湖南省建设工程施工项目，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量：按照国家、行业及地方相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
二、合同工期2.1工程总工期：__________天，自合同签订之日起计算。
2.2工程开工日期：__________2.3工程竣工日期：__________2.4如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的延期费用。
三、合同价款及支付方式3.1合同价款：本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的____%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交工程量报告和支付申请，甲方审核确认后支付相应进度款。
（3）结算款：工程竣工后，乙方提交工程结算报告和支付申请，甲方审核确认后支付剩余款项。
四、工程变更及调整4.1工程变更：在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，应书面通知乙方，乙方按照变更后的要求进行施工。
4.2工程调整：如因甲方原因导致工程量增加或减少，甲乙双方应协商确定调整后的工程价款。
五、工程质量及验收5.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
5.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告、竣工图纸、竣工结算等相关资料。
5.3甲方应在收到乙方提交的竣工资料后，组织相关部门进行验收。
湖南建设工程施工合同示范文本
湖南建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条目的和依据1. 为规范湖南省建设工程施工合同的签订和履行，保护合同当事人的合法权益，促进建设工程的质量和进度的合议，根据《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本示范文本。
第二章合同的主要内容第二条合同名称及主要条款1. 合同名称：湖南省建设工程施工合同。
2. 合同条款：合同的主要条款应包括工程范围、工程期限、工程价格、履约保证金、质量标准、合同变更、违约责任、争议解决等内容。
第三条工程范围1. 工程范围：包括但不限于施工图设计、工程设备采购、施工施工、材料采购、工程监理等。
2. 工程造价：合同中应明确工程造价的计算方式和支付方式。
第四条工程期限1. 工程期限：合同中应明确工程的开始日期、竣工日期、工期延长的条件和赔偿方式。
第五条工程价格1. 工程价格：工程价格应根据合同约定的工程范围和工程造价进行确定。
2. 工程款支付方式：工程款支付应根据工程进度进行分期支付。
第六条履约保证金1. 履约保证金：建设单位应在签订合交纳履约保证金，并按照合同约定的条件和方式进行退还。
第七条质量标准1. 质量标准：建设单位应明确工程质量的标准，并进行监督检查。
第八条合同变更1. 合同变更：合同变更应符合法律法规的规定，并经过双方协商一致后进行。
第九条违约责任1. 违约责任：当事人应按照合同的约定承担违约责任，并进行赔偿。
第十条争议解决1. 争议解决：当事人发生争议时，应友好协商解决，如协商不成可以向有关部门申请仲裁或者诉讼。
第三章合同的签订和履行第十一条合同的签订1. 合同的签订：合同的签订应采用书面形式，并由双方的法定代表人或者授权代表签字确认。
第十二条合同的生效1. 合同的生效：合同应在双方签字确认后生效，并在合同中明确生效日期。
第十三条合同的履行1. 合同的履行：各方应按照合同的约定履行各自的义务，并保证工程的质量、进度和安全。
第十四条合同的变更和解除1. 合同的变更和解除：当事人需要变更或解除合，应依法依约进行，并经过书面协商和确认。
湖南建设工程施工合同(示范文本)
湖南建设工程施工合同(示范文本)合同编号: [合同编号]本合同由以下双方共同订立：甲方：[甲方名称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人][甲方]乙方：[乙方名称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人][乙方]鉴于甲方拟建设以下工程：工程名称：[工程名称]地点：[工程地点]规模：[工程规模]工期：[工期]经双方协商一致，达成如下合同：第一条工程内容1.1 甲方委托乙方进行工程建设，工程具体内容详见附件。
1.2 乙方应按照合同约定，按时按质完成工程，并确保工程质量符合国家相关建设标准。
第二条工程款项2.1 工程总投资额为人民币[工程总投资额]元。
2.2 甲方按照以下方式支付工程款项给乙方：预付款：人民币[预付款金额]元，甲方需在本合同签订之日起[预付款期限]日内支付给乙方。
进度款：根据工程进度及甲方验收情况，甲方应在工程进度完成[进度比例]时支付相应款项给乙方。
最终付款：工程完成后，经甲方验收合格，甲方应在[最终付款期限]日内支付最终款项给乙方。
2.3 甲方支付款项应通过银行转账或现金支付方式进行，接收方为乙方指定的账户。
第三条工期和履约保证3.1 工程工期为[工程工期]，乙方应按照合同约定的工期完成工程建设。
3.2 若乙方未能按照约定工期完成工程建设，甲方有权按日向乙方索取违约金，违约金为工程总投资额的每日[违约金比例]。
3.3 双方同意本合同的履约保证方式为[履约保证方式]，履约保证金金额为人民币[履约保证金金额]元。
第四条变更和解除4.1 若因不可抗力等特殊原因需要对本合同进行变更，应经双方协商一致，并以书面形式确认变更内容。
4.2 若因甲方或乙方的重大违约行为导致无法继续履行本合同，守约方有权解除本合同，并要求违约方赔偿相应损失。
第五条争议解决5.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，双方同意提交[争议解决方式]解决争议。
第六条其他约定事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
湖南省建设工程施工合同(示范文本)
HNJS—2008工程编号：合同编号：湖南省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：湖南省建设厅目录第一部分合同协议书1、工程概况 (1)2、工程承发包范围 (1)3、合同工期 (1)4、工程质量标准 (1)5、合同价款 (2)6、合同文件 (2)7、发包人承诺 (2)8、承包人承诺 (2)9、合同订立 (3)第二部分合同通用条款1 一般约定 (4)2 发包人义务 (9)3 监理人 (10)4 承包人 (12)6 施工设备和临时设施 (17)7 交通运输 (18)8 测量放线 (19)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (20)10 进度计划 (22)11 开工和竣工 (22)12 暂停施工 (24)13 工程质量 (25)14 工程质量检测 (27)15 变更 (29)16 价格调整 (32)17 计价、计量与支付 (33)18 竣工验收 (40)19 缺陷责任与保修责任 (43)20 保险和担保 (44)21 不可抗力 (48)22 违约 (50)23 索赔 (53)24 争议的解决 (54)第三部分合同专用条款1 一般约定 (56)2 发包人义务 (57)3 监理人 (58)4 承包人 (58)6 施工设备和临时设施 (59)7 交通运输 (60)8 测量放线 (60)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (61)10 进度计划 (62)11 开工和竣工 (62)12 暂停施工 (63)13 工程质量 (63)14 工程质量检测 (63)15 变更 (64)16 价格调整 (65)17 计价、计量与支付 (65)18 竣工验收 (67)19 缺陷责任与保修责任 (68)20 保险和担保 (69)21 不可抗力 (70)24 争议的解决 (70)25 补充条款 (71)第四部分合同附件及格式附件一工程项目一览表 (73)附件二承包人供应主要材料、工程设备一览表 (74)附件三发包人供应材料、工程设备一览表 (75)附件四发包人支付保函 (76)附件五承包人履约保函 (79)附件六预付款保函 (82)附件七工程质量保修书 (83)附件八承包人缺陷责任期保修履约保函 (85)第一部分合同协议书发包人：（全称）承包人：（全称）为实施（项目名称），发包人已接受承包人对本项目的中标。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同示范文本一、合同的订立1. 合同双方为保证合同的订立公平、自愿原则，应当在具备完全民事行为能力的基础上，由双方当事人通过书面形式订立本合同。
2. 合同的订立应当明确约定项目名称、建设地点、建设规模、工期、总造价、付款方式等基本内容。
3. 本合同一式两份，签订后双方各执一份，并由双方当事人在每份合同上签章确认。
二、合同的履行1. 工程质量要求：根据相关法律法规及相关技术标准，保证工程的质量符合约定标准。
2. 工程进度要求：施工方应按照工期计划，完成工程各项进度，确保工程按时交付使用。
3. 合同价款支付：根据合同约定，甲方应如数支付价款，乙方应提供相应的发票、合同、报告等财务文件。
4. 变更和索赔：如因设计变更、材料价格变动等原因，需要变更合同约定内容，应经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。
如因施工条件变化、不可抗力等原因，影响工程工期或增加工程费用的，甲方应及时支付相应的费用。
5. 合同解除、终止：如因不可抗力等不可预见的原因，使合同无法履行，双方可协商解除合同或终止合同，但应承担相应的违约责任。
三、合同违约责任1. 违约责任的认定：如一方违反合同约定导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
2. 违约赔偿：违约方应承担因违约造成的所有经济损失，并支付违约金。
如造成对方损害，还应赔偿相应的精神损失。
四、争议解决1. 本合同所引起的争议，应由双方当事人协商解决。
协商不成的，可向所属地法院提起诉讼。
2. 争议期间，双方仍应履行合同义务，不得以争议为由擅自中止或终止合同。
五、附则1. 本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，并自动终止于工程竣工验收合格之日。
2. 合同中未尽事宜或争议事项，双方应协商解决，并签署补充协议。
3. 本合同一式多份，均具有同等法律效力。
4. 本合同的附件包括工程图纸、技术规范书等，是本合同有效组成部分。
以上为湖南省建设工程施工合同的示范文本，双方当事人在签署合同时，需按照具体工程的实际情况进行具体约定和补充，并确保在合同履行过程中遵守合同的各项义务。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同示范文本湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言本文档为湖南省建设工程施工合同示范文本，旨在为湖南省范围内的建设工程提供统一的合同范本，以规范建设工程施工合同的签订和履行。
本合同适用于湖南省内各类建设工程，包括但不限于住宅建筑、道路桥梁、市政工程等。
2. 合同双方本合同由以下双方共同订立：甲方：委托方（以下简称甲方）乙方：承包方（以下简称乙方）3. 合同内容3.1 工程名称和地点工程名称：[在此处填写工程名称]工程地点：[在此处填写工程地点]3.2 工程规模和范围工程规模：[在此处填写工程规模]工程范围：[在此处填写工程范围]3.3 工程价款及支付方式1. 工程价款：总价款为人民币[在此处填写总价款]元，甲方应按照以下方式支付给乙方：预付款：人民币[在此处填写预付款金额]元，在签订合同后[在此处填写预付款支付期限]个工作日内支付。
进度款：根据工程进度支付，具体支付方式参照附件进度款支付计划。
2. 工程变更和索赔：双方对于工程变更或索赔事宜应及时协商解决，未经书面同意不得擅自变更工程内容。
如发生工程变更或索赔，甲方应按照变更或索赔价格的70%预付款给予乙方，剩余金额在工程完工后支付。
3.4 合同履行期限工程合同履行期限为[在此处填写工程履行期限]个工作日，自合同签订日期起计算。
3.5 质量保证和验收标准1. 质量保证：乙方应按照国家和地方有关质量管理标准和要求进行施工，确保工程质量符合规定标准。
乙方对其施工所使用的材料和工艺质量负责。
乙方承诺工程质量保修期为[在此处填写质量保修期限]个月，自工程竣工验收之日起计算。
2. 验收标准：工程竣工时，双方应进行验收，符合以下标准方可通过验收：完成合同规定的工程范围；符合国家和地方有关建设工程质量验收标准；无安全隐患，经检测合格。
3.6 违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项或其他约定款项，甲方应按逾期总金额的1%支付给乙方作为逾期利息。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同示范文本一、背景与目的湖南省建设工程施工合同示范文本旨在规范和统一建筑工程施工合同的法律条款，确保合同双方的权益得到有效保障，促进建筑工程施工的顺利进行。
本示范文本适用于在湖南省范围内的建筑工程施工合同，可作为参考范本，双方当事人可以根据具体情况进行必要的修改和调整。
二、合同基本信息1. 合同甲乙双方：甲方：(填写甲方名称、地址、法定代表人、负责人联系方式等相关信息)乙方：(填写乙方名称、地址、法定代表人、负责人联系方式等相关信息)2. 项目基本信息：项目名称：(填写项目名称)项目地址：(填写具体地址)3. 合同总价：合同总价为(填写具体金额)，合同款项将以(填写支付方式和阶段性支付比例)的方式支付。
三、合同条款1. 工程内容1.1 工程范围：(详细描述工程的范围，包括设计图纸、施工内容等)1.2 工程质量要求：(描述工程的质量要求，包括符合相关法规、标准及验收标准等)1.3 工期：(约定工程开始时间、完工时间和阶段性进度要求)2. 付款条款2.1 合同款项：(规定合同款项的支付方式、比例和支付时间)2.2 合同变更：(规定对工程内容的任何变更均需书面协议，并约定相应变更造成的费用调整方式)3. 违约责任3.1 甲方违约责任：(列明甲方违约情况下乙方可以采取的法律措施，如解除合同、索赔等)3.2 乙方违约责任：(列明乙方违约情况下甲方可以采取的法律措施，如索赔、赔偿等)4. 保证与保修4.1 保修期限：(规定工程完工后的保修期限)4.2 保修范围：(明确保修范围，包括哪些工程项目)4.3 保修责任：(确定在保修期限内，因施工方原因造成的工程质量问题由施工方承担责任)5. 争议解决5.1 协商解决：(规定合同双方在发生争议时，应首先通过友好协商解决)5.2 仲裁解决：(约定如协商不成，应提交相关仲裁机构解决，并确定仲裁的地点和语言)6. 合同终止6.1 合同解除：(规定解除合同的条件和程序，包括书面通知、违约方赔偿等)6.2 合同终止：(规定合同终止的条件和程序，包括不可抗力、法律禁止等情况)四、其他事项1. 合同附件：(列明合同附件清单及具体内容，如设计图纸、施工方案等)2. 合同生效：本合同经双方签字盖章后生效，并成为双方当事人之间的法律文件。
湖南省建设工程施工合同示范文本
湖南省建设工程施工合同示范文本1. 引言2. 合同主体甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】3. 合同目的本合同旨在明确双方的合作关系、约定施工合同的范围、工期、质量要求、支付方式等内容，确保项目按照双方的约定顺利进行。
4. 合同内容4.1 工程概况项目名称：【项目名称】施工地点：【施工地点】工程范围：【工程范围】4.2 工期本项目的工期约定为【工期】，自合同签订之日起计算。
4.3 合同价款预付款：【预付款比例】%进度款：根据工程进度支付，进度款比例以工程进度计算完工验收款：【完工验收款比例】%最后付款：【最后付款比例】%，在保证质量无问题的前提下支付4.4 质量要求本项目的质量要求符合相关法律法规和标准规定，乙方应按照甲方提供的设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量符合合同约定。
4.5 变更与索赔如因设计变更、施工变更等原因导致工程范围、工期、价款等发生变化，则双方应及时协商并签署变更合同，变更合同应与本合同具有同等法律效力。
如因甲方原因导致工程变更，乙方有权提出索赔，双方应协商合理解决。
4.6 违约责任如双方任何一方违反合同约定，导致对方受损，违约方应承担相应的违约责任。
违约方应支付违约金，并赔偿对方因违约而遭受的损失。
4.7 保修责任乙方应承担本工程的保修责任，保修期为【保修期】。
在保修期内，如发生工程质量问题，乙方应及时进行修复，不收取任何费用。
5. 合同变更和解除如因不可抗力或其他原因，导致无法继续履行本合同，双方应协商解决，可以签署变更合同或解除合同。
6. 合同争议解决本合同的争议解决适用法律。
如发生争议，双方应通过友好协商解决。
如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 合同生效与执行本合同自双方签字或盖章之日起生效，并自始至终有效。
任何一方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的法律责任。
8. 其他事项本合同中未尽事宜，双方需进行补充约定，并签订补充合同。
补充合同与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湖南省建设工程施工合同（示范文本）湖南省住房和城乡建设厅制定湖南省工商行政管理局湖南省住房和城乡建设厅文件湖南省工商行政管理局湘建价〔2016〕114号湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），邵阳市建工局，工商行政管理局：为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的通知》（建市〔2013〕56号）、2014《湖南省建设工程计价办法》（湘建价〔2014〕113号）以及相关法律法规，湖南省住房城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014，现印发给你们。
《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款及附件四部份组成，适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程。
本合同自2014年8月1日起执行。
原《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）同时废止。
湖南省住房和城乡建设厅湖南省工商行政管理局2014年6月23日湖南省住房和城乡建设厅办公室 2014年6月23日印发说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，湖南省住房和城乡建设厅、湖南省工商行政管理局对《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2008）进行了修订，制定了《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款及附件四部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规和《湖南省建设工程计价办法》（2014年）的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1．专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、仿古建筑及园林景观的新建、扩建和改建工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况 (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价与合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (4)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 (4)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义与解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4 标准和规范 (11)1.5 合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (14)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 (15)1.11知识产权 (17)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (18)2. 发包人 (18)2.1 许可或批准 (18)2.2 发包人代表 (19)2.3 发包人人员 (19)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5 资金来源证明及支付担保 (21)2.6 支付合同价款 (21)2.7 组织竣工验收 (21)2.8 现场统一管理协议 (21)3. 承包人 (21)3.1 承包人的一般义务 (22)3.2 项目经理 (23)3.3 承包人人员 (24)3.4 承包人现场查勘 (26)3.5 分包 (26)3.6 工程照管与成品、半成品保护 (27)3.7 履约担保 (28)3.8 联合体 (28)4. 监理人 (29)4.1监理人的一般规定 (29)4.2监理人员 (29)4.3监理人的指示 (29)4.4 商定或确定 (30)5. 工程质量 (31)5.1质量要求 (31)5.2质量保证措施 (31)5.3 隐蔽工程检查 (32)5.4不合格工程的处理 (34)5.5 质量争议检测 (34)6. 安全文明施工与环境保护 (34)6.1安全文明施工 (34)6.2 职业健康 (39)6.3 环境保护 (40)7. 工期和进度 (40)7.1施工组织设计 (40)7.2 施工进度计划 (41)7.3 开工 (42)7.4测量放线 (43)7.5 工期延误 (43)7.6 不利物质条件 (44)7.7 异常恶劣的气候条件 (45)7.8 暂停施工 (45)7.9提前竣工 (47)8. 材料与设备 (48)8.1发包人供应材料与工程设备 (48)8.2承包人采购材料与工程设备 (48)8.3材料与工程设备的接收与拒收 (49)8.4材料与工程设备的保管与使用 (49)8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 (50)8.6 样品 (51)8.7材料与工程设备的替代 (52)8.8施工设备和临时设施 (53)8.9材料与设备专用要求 (53)9. 试验与检验 (54)9.1试验和检验业务 (54)9.2取样 (54)9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 (54)9.4现场工艺试验 (55)10. 变更 (55)10.1变更的范围 (56)10.2变更权 (56)10.3变更程序 (56)10.4变更估价 (57)10.5承包人的合理化建议 (58)10.6变更引起的工期调整 (59)10.7暂估价 (59)10.8暂列金额 (61)10.9计日工 (61)11. 价格调整 (62)11.1市场价格波动引起的调整 (62)11.2法律变化引起的调整 (65)12. 合同价格、计量与支付 (70)12.1 合同价格形式 (70)12..2 预付款 (71)12.3计量 (72)12.4工程进度款支付 (73)12.5支付账户 (77)13. 验收和工程试车 (77)13.1分部分项工程验收 (77)13.2竣工验收 (77)13.3工程试车 (76)13.4提前交付单位工程的验收 (78)13.6 竣工退场 (82)14. 竣工结算 (79)14.1 竣工结算申请 (79)14.2 竣工结算审核 (80)14.3 甩项竣工协议 (81)14.4 最终结清 (81)15. 缺陷责任与保修 (82)15.1 工程保修的原则 (82)15.2 缺陷责任期 (82)15.3 质量保证金 (83)15.4 保修 (84)16. 违约 (86)16.1 发包人违约 (86)16.2 承包人违约 (88)16.3 第三人造成的违约 (90)17. 不可抗力 (90)17.1 不可抗力的确认 (90)17.2 不可抗力的通知 (91)17.3 不可抗力后果的承担 (91)17.4 因不可抗力解除合同 (92)18. 保险 (93)18.1 工程保险 (93)18.2 工伤保险 (93)18.3安全生产责任保险 (93)18.4持续保险 (94)18.5 保险凭证 (94)18.6 未按约定投保的补救 (94)18.7 通知义务 (94)19. 索赔 (95)19.1承包人的索赔 (95)19.2 对承包人索赔的处理 (95)19.3发包人的索赔 (96)19.4 对发包人索赔的处理 (96)19.5 提出索赔的期限 (97)20. 争议解决 (97)20.1和解 (97)20.2调解 (97)20.4仲裁或诉讼 (99)20.5争议解决条款效力 (99)第三部分专用合同条款 (100)1. 一般约定 (100)1.1 词语定义 (100)1.3法律 (101)1.4 标准和规范 (101)1.5 合同文件的优先顺序 (101)1.6 图纸和承包人文件 (101)1.7联络 (102)1.10交通运输 (102)1.11 知识产权 (103)1.13工程量清单错误的修正 (104)2. 发包人 (104)2.1 发包人代表 (104)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (105)2.5 资金来源证明及支付担保 (105)3. 承包人 (105)3.1 承包人的一般义务 (105)3.2 项目经理 (106)3.3 承包人人员 (107)3.5分包 (107)3.6工程照管与成品、半成品保护 (107)3.7履约担保 (107)4. 监理人 (108)4.1监理人的一般规定 (108)4.2 监理人员 (108)4.4商定或确定 (108)5. 工程质量 (109)5.1 质量要求 (109)5.3 隐蔽工程检查 (108)6. 安全文明施工与环境保护 (109)6.1安全文明施工 (109)7. 工期和进度 (109)7.1 施工组织设计 (109)7.2 施工进度计划 (110)7.3 开工 (110)7.4 测量放线 (110)7.6 不利物质条件 (111)7.7异常恶劣的气候条件 (111)7.9 提前竣工的奖励 (111)8. 材料与设备 (111)8.4材料与工程设备的保管与使用 (111)8.6 样品 (111)8.8 施工设备和临时设施 (112)9. 试验与检验 (112)10. 变更 (112)10.1变更的范围 (112)10.4 变更估价 (112)10.5承包人的合理化建议 (112)10.7 暂估价 (112)10.8 暂列金额 (113)11. 价格调整 (113)11.1 市场价格波动引起的调整 (113)12. 合同价格、计量与支付 (114)12.1 合同价格形式 (114)12.2 预付款 (114)12.3 计量 (115)12.4 工程进度款支付 (115)13. 验收和工程试车 (116)13.1 分部分项工程验收 (116)13.2 竣工验收 (116)13.3 工程试车 (118)13.6 竣工退场 (117)14. 竣工结算 (117)14.1 竣工付款申请 (117)14.2 竣工结算审核 (118)14.4 最终结清 (118)15. 缺陷责任期与保修 (118)15.2缺陷责任期 (118)15.3 质量保证金 (118)15.4保修 (119)16. 违约 (119)16.1 发包人违约 (119)16.2 承包人违约 (120)17. 不可抗力 (121)17.2 因不可抗力解除合同 (121)18. 保险 (121)18.1 工程保险 (121)18.3 安全生产责任保险 (121)18.7 通知义务 (121)20. 争议解决 (121)20.3 争议评审 (121)20.4仲裁或诉讼 (122)附件 (123)1. 协议书附件： (123)附件1：承包人承揽工程项目一览表 (125)2. 专用合同条款附件： (123)附件2：发包人供应材料设备一览表 (126)附件3：工程质量保修书 (127)附件4：主要建设工程文件目录 (130)附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表 (131)附件6：承包人主要施工管理人员表 (132)附件7：分包人主要施工管理人员表 (133)附件8：履约担保格式 (134)附件9：预付款担保格式 (136)附件10：支付担保格式 (138)附件11：暂估价一览表 (141)第一部分 合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称： 。