泵车司机聘用合同

泵车司机聘用合同
篇一：泵车司机劳动合同
用人单位名称（或个人）：（以下称甲方）
地址：法定代表人或主要负责人：劳动者姓名：（以下称乙方）
姓别：出生年月：身份证号码：家庭住址：
联系方式：固定电话，（移动电话）
鉴于甲方愿意聘用乙方为全日制劳动合同制员工。

鉴于乙方愿意接受甲方上述聘用。

甲、乙双方就劳动关系的建立及其权利义务等事宜，根据
《中华人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行
政规章和企业依法制定的规章制度，遵循自愿、平等、协商一
致的原则，一致同意订立本劳动合同，共同信守合同所列条款。

并确认为解决争议的依据。

一、合同期限
本合同期限为年，自年日起至月
日止。

试用期为月，自年月日起至年月日
止。

本合同期满或合同终止条件出现即终止执行。

一方要求续
订合同，须在合同期满前三十日提出书面申请，经双方协商同
意，可以办理续订合同手续。

二、工作任务
甲方根据工作需要，安排乙方在岗位，从
事工作（工种），并为乙方提供必
要的工作条件和工作手段；乙方必须按照甲方关于本岗位工作
任务和责任制要求完成规定的数量、质量指标和任务。

在聘用期内，甲方可以根据工作需要与乙方协商后，调整
乙方的工作岗位。

三、工作休息时间
根据技术特点，月工作时间为25天以上，甲方根据管理特
点，可实行其他工作和休息方法。

甲方需要延长工作时间应征
得乙方同意，并严格按《中华人民共和国劳动合同法》有关规
定执行。

如乙方原因请假超过5天，则按照相应规定扣除工资。

四、劳动报酬
甲方根据乙方所在岗位及技能水平、劳动成果和工作表现
等情况，按有关政策规定每月按元/月支付乙方劳动报酬。

保底方量方，超出部门每方按照元一方另行计算。

五、劳动纪律
甲方应执行国家、省及本地区劳动纪律方面的规定。

乙方
应遵守劳动纪律和甲方依法制定的各项规章制度，严格遵守公
司企业安全技术操作规程。

严禁各种偷盗行为。

六、变更、解除劳动合同的条件
1、在下列情况下，甲、乙双方可以变更合同的相关内容。

①甲方因工作需要，调整乙方工作岗位；
②本合同订立时所依据的法律、法规、政策修改或废止；
③岗位工作标准变更；
④隶属关系变更。

2、在下列情况下，甲方可以解除聘用合同：
①乙方在试用期间被证明不符合录用条件的；
②乙方严重违反劳动纪律、违反规章制度；
③乙方系特种作业人员，因自身原因违章作业或造成物损五
千元以上事故的，除给予经济处罚和处分外，甲方还可随时解
除合同。

④乙方被依法追究刑事责任的或劳动教养的；
⑤乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作。

也不能从事由甲方另行安排的工作；
⑥乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能
胜任的；
⑦本合同订立时的客观情况发生重大变化，致使原聘用合同
无法履行，经甲乙双方协商不能就变更聘用合同达成协议的；
⑧甲方濒临破产，生产经营状况发生严重困难，达到当地政
府规定的严重困难企业标准，确需裁减人员的。

依⑤、⑥、⑦、⑧项解除劳动合同的，需提前一个月以
书面
形式通知乙方。

3、下列情况下，甲方不得解除聘用合同：
①合同期限未满，又不符合上述解除合同条件的；
②乙方患病或者负伤，在规定的医疗期内的；
③女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
④法律、法规规定的其他情形。

4、下列情况下，乙方可以解除聘用合同：
①在试用期内的；
②甲方对乙方使用不当致使其不能履行岗位职责或工作；
③甲方不按规定支付乙方的报酬或不按规定给予乙方应享
受的待遇；
④符合国家其他规定条件的；
5、经甲、乙双方协商一致，可以解除聘用合同。

七、双方约定的其它事项
1、乙方在下列情况下，对甲方造成经济损失的，应当承担
赔偿责任；
①乙方尚未与甲方解除聘用合同，而又与另一用人单位签订
聘用合同的；
②乙方违反本合同规定的条件解除聘用合同或违反甲方有
关管理及生产技术档案、资料等保密事项的。

2、经甲、乙双方协商一致，可以解除聘用合同。

但乙方应
偿还甲方为其提供的劳动工具、办公用品、通讯工具及其它公
司财产。

八、违约责任
甲、乙任何一方违反本合同，给对方造成经济损失的，须
承担违约责任，具体赔偿数额根据法律、法规和给对方造成经
济损失的程度确定。

九、争议处理
甲乙双方因履行聘用合同发生争议的，由当事人双方协商
解决。

当事人也可以自争议发生之日起60日内向有管辖权的劳
动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以自收到
仲裁裁决之日起15日内向甲方所在地的基层人民法院提起诉
讼。

一方当事人在法定期间内不起诉又不履行仲裁裁决的，另
一方当事人可以向人民法院申请执行。

十、其他事项
本合同未尽事宜参照国家、省、市有关规定办理。

十一、签章及鉴证
甲方（签章）：乙方（签章）：
单位公章：
法定代表人签章：
年月日年月日
十三、聘用合同续签书
经甲、乙双方协商一致，同意于年月日续签年号：）。

原聘用合同书内容不变，续签合同期限从年年
甲、乙双方补充约定如下事项：
1、 2、
甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）
法定代表人或代理人：
年月日年月日
篇二：金升--工程机械驾驶员聘用合同
工程机械驾驶员劳动合同
甲方（主要负责人）姓名职务
乙方（劳动者）姓名性别出生年月联系方式
住址居民身份证号码
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规的规定，在平等自愿，协商一致的基础上签订本合同，以资共同遵守。

一、合同期限
本劳动合同期限为年，自年月日起至年月日止。

其中试用期为月，自年月日起至年月日止。

二、社会保险
第一条保险由甲乙双方共同投保，各项保险金甲方承担百分之七十，乙方承担百分之三十，人身意外
伤害险由甲方投保。

第二条施工中的安全事故，经保险结算后的损失，应根据责任大小，由施工方及乙方共同承担。

三、工作任务
第一条乙方负责型号为的挖掘机、装载机、泵车驾驶（操作）工作。

第二条要有高度的责任心，乙方是车辆（机械）安全施工责任人，首先要牢固树立“安全第一、预防
为主”的思想，一定要排除或避开工作环境中的安全隐患，避免人身及设备安全事故的发生。

同时要积极参加、配
合租赁方的安全检查和监督，服从租赁方的安全管理。

第三条乙方要认真履行甲方的岗位职责，未经甲方允许不得在其他单位兼职。

第四条乙方应爱惜公司车辆（机械），平时注意保养，经常检查车辆（机械）的主要机件，每周定期检
查保养，以维护机件的寿命，确保安全。

第五条乙方应每天清理所驾驶（操作）的车辆（机械），以保持车辆（机械）的清洁（包括车内、车外
和引擎的清洁）。

第六条出车前要检查车辆（机械）的水、电、油、车灯、轮胎等机件的性能是否正常，如出现不正常
应及时维修，停机检查存油量，油量不足及时加油。

第七条乙方发现所驾驶（操作）车辆（机械）有故障时，要立即检修，不能自行检修的立即汇报甲方。

提出具体维修意见，（包括维修项目和所需要的费用）。

第八条未经甲方批准乙方不允许私自出车和私自操作机械，不允许私自将车辆（机械）送外维修。

第九条车辆（机械）在外或者出车停放车辆（机械），一定要选好地点和位置，不准停放在危险地，乙
方离开车辆（机械）时锁好保险锁，防止车辆（机械）被盗。

第十条乙方在下班后要注意休息，不准疲劳驾驶（操
作），严谨酒后驾驶（操作），不准无证驾驶（操作）。

第十一条乙方遵守操作规范，文明驾驶（操作），不准危险驾驶（操作）。

第十二条乙方下班后，应将车辆（机械）停放在指定的地点保管好，不准私自用车（机械）。

第十三条乙方未经甲方批准不得将所驾驶（操作）的车辆（机械）交给他人驾驶（操作）或者练习驾
驶（操作），严禁任何人用甲方的车辆（机械）学习驾驶（操作）。

四、工作时间和休息休假
第一条因工作性质特殊，乙方需机动作业。

经双方协商同意，乙方实行不定时工作制。

第二条乙方在合同期限内有事须请假，同意后方可离岗。

五、劳动报酬
第一条甲方按公司绩效考核制按月以货币形式支付乙方基本工资，月工资为元。

其中试用期工
资为元。

第二条因为工作特殊性薪水采取押一付一制，违反本合同不予退还押金，并赔付甲方为乙方办理保险
的所有费用。

六、劳动纪律
第一条乙方如在作业时由于喝酒、擅自离岗等人为因素造成机器（车辆）或他人的一切经济损失由乙方负全责。

第二条乙方在工作之外发生的一切事故，或违法行为均与甲方无关。

第三条出车在外或出车归来停放车辆（机械）,一定要注意选取停放地点和位置,不能在“不准停车的路
段”或“危险地段”停车，乙方离开车辆（机械）时,要锁好保险锁,防止车辆（机械）被盗。

第四条乙方必须身带手机，随时与甲方保持联络。

第五条乙方有权拒绝执行危险作业及损坏机械设备的作业。

七、本合同的变更、解除和终止、续订
第一条甲方可按照《劳动合同法》第三十九条和第四十条的规定与乙方解除本合同，订立本合同所依
据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容。

第二条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同，但必须在三十日内书面通知乙方：
1.严重违反劳动纪律或甲方的规章制度的。

2.严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。

3.被依法追究刑事责任的。

4.乙方患病或非因工负伤、医疗期满后，不能从事原工作。

5.乙方解除本合同，应提前三十日以书面形式通知甲方。

第三条有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同，乙方解除本合同，应提前三十日以
书面形式通知甲方：
1.在试用期内的。

2.甲方以暴力、威胁、监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的。

第四条本合同期满，甲、乙双方即终止劳动关系，办理有关手续。

当事人愿意续订合同的，经双方协
商同意，在本合同期满前办理续订手续。

第五条本合同生效后，甲、乙双方必须全面履行本合同约定的义务。

当事人擅自解除劳动合同，给对
方造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

第六条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

第七条本合同自双方签字之日起生效。

甲方（签章）乙方（签名）
签订日期：年月日签订日期：年月日
篇三：市政管工程(机械拖管)专业劳务分包合同
建设工程（机械拖管）专业劳务分包合同
工程承包人：武汉豪盛建筑工程有限公司（以下简称甲方）
专业分包人：武汉百通伟业市政工程有限公司（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就机械拖管工程专业劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、专业分包人资质情况
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
2、工程名称、地点
工程名称：另行通知
工程地点：另行通知
3、分包内容与性质
、分包性质：包工、包料、包机械、包措施、包质量合格验收通过、包工期、包安全文明施工。

、综合单价包含但不限以下工作内容:根据施工图设计勘测现场、提交现场勘测误探报告，专业施工组织设计方案报监报审；开挖、弃运探槽和工作坑土石方和泥浆；工作坑
防护、支撑等安全措施，成品及半成品保护、环境保护、地下既有管线保护和维修；竣工资料和竣工图纸。

、乙方在签约前已认真踏勘施工现场，充分考虑施工现场的一切情况和一切风险因素，进场后不得以任何理由提出单价调整或工期延长的要求。

4、承包单价及结算形式：按机械拖管实施部位的纵向水平起止点单孔单米计量（包含安全文明施工措施费，验收不合格的不予计量计价）。

5、进度款付款方式
本工程无预付款和进度款，工程竣工验收合格并对业主单位完成资产移交和接收，且业主单位付款后，按业主单位针对该项支付额度的95%，由工程承包人付至现场实际结算总价的95%给专业分包人，预留5%的质保金一年内无息付清。

6、分包工作期限
另行约定
7、质量标准
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定_合格_等级并满足业主单位和甲方验收要求。

8、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同；
(2)本合同附件；
9、总包合同
专业分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

对于工程承包人与业主（发包方）签订的施工合同、补充协议等文件，工程承包人已对其中的合同条款及履约风险提出修改意见，经与业主协商，合同条款不能修改。

而专业分包人自愿接受全部合同条件。

专业分包人承诺已全部熟知合同的全部内容，并承诺对履约过程中一切风险及责任由专业分包人自行承担，对于由此可能给工程承包人造成的一切损失均由专业分包人承担。

工程承包人与业主之间进行的工程进度结算及工程竣工结算之结果，不作为工程承包人
与专业分包人之间工程款的结算依据。

10、项目经理及文件签收：
、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为该代表有权利和义务签收专业分包人报送的任何书面文件。

、专业分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为义务签收工程承包人送达的任何书面文件。

、工程承包人、专业分包人方代表签收对方文件的行为，并不表明同意认可对方的意见，同意认可与否，双方须另外
使用书面回复。

、若任何一方拒绝签收对方文件，则另一方可通过邮局用特快专递方式送达，邮局的回执为送达凭证。

11、工程承包人义务
11．1、按本合同约定，向专业分包人支付劳动报酬。

11．2、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

12、专业分包人义务
专业分包人的基本义务有：专业分包人必须办理相关的专业分包备案，对工程的质量和进度自行向工程承包人承担民事责任和违约责任；自行享有或承担为本分包合同项下分包工程所发生的债权债务；加强对所属施工人员的安全施工教育，自行承担安全事故的民事赔偿责任和行政处罚。

专业分包人违反本合同可能产生的后果：
如专业分包人有违反本合同的行为，专业分包人应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同工程承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，工程承包人可从本应支付专业分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其他补救方法的可能。

进场前将本专业公司的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件报工程承包人安全部门备案。

、对本合同专业分包范围内的工程质量向工程承包人负
责，组织具有相应资格证书、身体健康的熟练工人投入工作，严禁使用老(年龄满55周岁)、弱、病、残人员；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
、专业分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及城管、交管、园林、电力、通信、给排水、燃气、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
12．6、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理竣工验收；、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因专业分包人责任发生损坏，专业分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给专业分包人使用的机具、周转材料及其他设施；
、专业分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

、除非本合同另有约定，专业分包人应对其作业内容的实施、完工负责，专业分包人应承担并履行总包合同约定的、与专业作业有关的所有义务及工作程序。

13、安全施工与检查
、专业分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

对其在施工场地的所属工作人员进行安全教育，由于专业分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由专业分包人承担。

、施工前，专业分包人负责项目管理的技术人员应当对
有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

、专业分包人应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

施工现场暂时停止施工的，专业分包人应当做好现场防护，所需费用由专业分包人承担，或者按照合同约定执行。

、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。

、专业分包人进行专业作业时必须佩戴安全帽，系安全带进行操作，注意周边环境，安全施工，未按要求实施一切责任均由专业分包人承担。

14、安全防护
专业分包人自行采购并承担费用向所属施工人员发放合格的安全劳保用品（如：安全帽、安全带等）同时，专业分包人有教育督促所属施工人员使用前述安全劳保用品的义务和责任。

15、事故处理
、发生重大伤亡及其他安全事故，专业分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

、专业分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

、专业分包人发生安全事故的，由专业分包人承担安全事故的经济责任和法律责任。

、因进入施工现场的机动车辆、特种车辆(混凝土罐车、泵车)造成专业分包人所属人员伤亡的，由专业分包人向肇事车辆的司机、车主、所属单位提出索赔，工程承包人予以协助；专业分包人所属人员在工作时间、工作岗位突发疾病，经抢救治疗，在48小时以内死亡的，由专业分包人负责赔偿，在48小时以外死亡的，由专业分包人给予人道主义补偿；专业分包人所属人员在非工作时间、非工作岗位，仅是在施工现场突发疾病，经抢救治疗死亡的，由专业分包人给予人道主义补偿。

16、保险
16．1、专业分包人必须为从事专业作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险并支付保险费用。

专业分包人自行投保的范围(内容)为：机械托管工程＿。

16．2、保险事故发生时，专业分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

17、材料、设备供应
、专业分包人应严格按照设计要求向工程承包人提交所有专业分包人采购的材料、设备、构配件等产品合格证、质量检测报告、正规票据经工程承包人和监理单位确认后再施工。

篇四：劳务分包协议
联排别墅
劳务分包协议
总包方：山东坤大建筑安装工程有限公司
分包方：劳务班组
一、项目承包范围：
工程概况：1、低层联排别墅；满堂基础为主、独立基础和条形基础为辅；半地下室结构，框架结构；局部跃层，坡屋面结构工程；详细设计以青特置业提供的联排别墅施工图纸、设计变更为准。

分包范围(在确认的作业内容前划√，并详细说明工作内容)：
□6、钢筋作业：
1）、图示范围内的基础、框架一次浇筑构件（包括但不限于基础、框架柱、墙、挡墙、梁、板）、二次构件（包括但不限于圈梁、过梁、压顶、挑檐、构造柱、止水圈梁、雨棚、空调板等）钢筋和预埋件制作、绑扎；
2）、安装保护层垫块；
3）、墙体拉结筋制作；
4）、植筋；
5）、电渣压力焊接，钢筋机械连接；
6）、合同外零星用工；
7）、分包方负责班组间和工种间协调，自行处理、化
解窝工、误工；自行消化相关损失费用。

除总包方供应材料不及时、设计变更催生暂时停工因素造成窝工、误工以外的任何情况，总包方均不予额外支付任何损失和补偿。

上述工作内容综合包括但不限于钢筋集中加工、水平和垂直运输（人机结合形式）、钢筋绑扎或安装；钢筋作业必须的测量放线工作（楼层控制轴线、控制标高由承包人负责投测）；
□7、混凝土作业：
1）、图示范围内的基础（含垫层）商品砼浇筑、养护；图示范围内的柱、墙、梁、板等全部框架主体结构砼浇筑、养护；
2）、图示范围内的圈梁、过梁、窗台抗裂带、构造柱、挑檐、压顶、雨棚、飘窗板、空调板、止水圈梁（带）等全部二次构件砼现场搅拌、浇筑、养护；（上述构件如果同主体结构一次支模浇筑，不计入二次构件范围）；
3）、人工清理基槽，包含配合标高测量辅助用工；清理基槽标准以满足砼垫层浇筑条件、符合国家验收规范为准；
4）、砖模砌筑。

按照技术组要求砌筑120mm厚度筏板外侧砖模；本项目采用人工搅拌砂浆、人机配合水平运输原材料的工艺。

5）、砖模抹灰。

按照技术组要求抹水泥砂浆，一次成。