铁路建设工程施工合同条件完整版
铁路建设工程施工合同条件
铁路建设工程施工合同条件一、合同目的和范围本合同的目的是为了规定铁路建设工程的施工合同条件,确保施工过程的顺利进行和双方的权益得到保障。
本合同适用于所有涉及铁路建设工程的施工合同。
二、合同主体1. 甲方:即铁路建设工程的建设单位,负责工程的规划、设计和监督。
2. 乙方:即承包商,负责按照甲方的要求进行施工工作。
三、合同内容1. 工程范围:明确规定本合同涉及的具体工程范围,包括工程的位置、规模、建设标准等。
2. 工期:约定工程的开始时间、完成时间和工期延期的处理办法。
3. 技术要求:详细描述工程的技术要求,包括施工方法、质量标准、验收标准等。
4. 施工费用:约定工程的总造价、付款方式和支付时间。
5. 材料和设备:明确规定乙方提供的材料和设备的质量标准、验收要求和供应方式。
6. 工程变更:约定工程变更的程序、责任和费用的调整。
7. 质量保证:规定乙方对工程质量的保证措施和责任。
8. 安全保障:约定乙方在施工过程中必须遵守的安全规定和措施。
9. 违约责任:明确双方违约责任和补偿方式。
10. 合同解除:约定合同解除的条件和程序。
四、合同履行1. 甲方的责任:- 提供工程设计文件和相关资料。
- 监督工程进展,确保施工符合规范和要求。
- 按时支付工程款项。
2. 乙方的责任:- 按照合同要求进行施工,保证工程质量。
- 按时完成工程,并保证符合规范和要求。
- 配合甲方进行工程验收和结算。
五、合同变更和解除1. 变更:如遇到不可抗力、工程需要或双方协商一致的情况下,可以对合同内容进行变更。
2. 解除:如一方严重违约或不履行合同义务,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,可提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
七、其他条款本合同还可根据实际情况添加其他必要的条款,以确保双方权益的保护和工程的顺利进行。
八、合同生效和效力本合同经双方签字盖章后生效,并对双方具有法律约束力。
铁路建设工程施工合同条件与合同范本
铁路建设工程施工合同条件与合同范本铁路建设工程施工合同的条件和合同范本可以根据不同国家的法律和具体情况略有差异,以下是一般情况下的合同条件和合同范本。
铁路建设工程施工合同条件:1. 合同双方的名称、住所和联系方式;2. 工程的名称、规模、地点和工期;3. 工程的内容、技术要求和质量标准;4. 施工范围和工程进度安排;5. 付款方式和工程的价款;6. 合同履行保证金和违约责任;7. 双方的变更和解决争议的方式;8. 合同的生效、履行和解除条件;9. 双方的保密义务;10. 其他约定事项。
铁路建设工程施工合同范本(简化版):合同编号:(合同编号)甲方:(甲方名称、地址、联系方式)乙方:(乙方名称、地址、联系方式)根据双方的协商一致,甲方以自己的名义委托乙方承担以下工程的施工任务:工程名称:(工程名称)工程规模:(工程规模)工程地点:(工程地点)工程工期:(工程工期)甲方委托乙方完成的工作内容包括但不限于:(具体工作内容)乙方承诺按照以下条件完成工程任务:1. 按照合同要求进行工程施工;2. 保证工程质量符合相关标准和规范;3. 严格遵守施工进度安排,并保证如期完成工程;4. 提供必要的施工设备、材料和人力资源;5. 配合甲方进行工程验收及相关手续办理。
甲方承诺按照以下条件履行合同义务:1. 按时支付工程款项;2. 提供必要的设计文件和工程材料;3. 在必要时配合乙方进行现场勘察和施工。
工程价款:(工程价款及付款方式)合同生效条件:双方签署并盖章后生效。
合同解除条件:合同履行完毕并经过双方验收。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:签字盖章日期:乙方:签字盖章日期:。
施工合同铁路建设工程施工合同条件6篇
施工合同铁路建设工程施工合同条件6篇篇1甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本铁路建设工程项目的施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________铁路建设工程。
2. 工程地点:____________。
3. 工程内容:____________铁路建设项目的施工工程,包括但不限于路基、桥梁、隧道、轨道等。
二、合同条件1. 工程质量乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合设计要求。
如因乙方施工质量问题导致的工程事故或损失,乙方应承担全部责任。
2. 工程进度乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工,确保工程按期完成。
如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任。
3. 工程价款与支付(1)工程价款:双方依据工程量和合同单价确定工程总价款。
(2)支付方式:甲方按照合同约定支付工程款项,乙方应提供合法有效的发票。
4. 安全施工乙方应严格遵守安全施工的规定,采取必要的安全措施,确保施工过程中的安全。
如因乙方违规操作导致安全事故,乙方应承担全部责任。
5. 保修与维护工程竣工后,乙方应负责工程的保修与维护工作。
保修期内,如发生工程质量问题,乙方应负责免费维修。
6. 违约责任(1)如乙方施工质量不符合要求,甲方有权要求乙方停工整改,直至符合要求为止。
(2)如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
(3)如乙方在施工过程中存在其他违约行为,应承担相应的违约责任。
三、合同变更与解除1. 合同变更:双方协商一致,可以变更合同内容。
变更应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。
2. 合同解除:如一方违反合同约定,经对方催告后仍未履行,对方有权解除合同。
解除合同应以书面形式通知对方,并说明解除合同的理由。
篇2甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方拟实施一项重要的铁路建设工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经友好协商,达成如下施工合同条件:一、工程概述本合同涉及的工程名称为:________________。
铁路建设工程施工合同条件8篇
铁路建设工程施工合同条件8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要建设铁路工程,乙方具备相关施工资质和能力,双方本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款,以兹共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:____________________铁路建设工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:____________________。
4. 工程规模:____________________。
二、合同工期1. 本工程开工日期为______年______月______日,竣工日期为______年______月______日。
2. 如遇下列情况,经甲方确认,工期可以顺延:(1)因不可抗力导致停工;(2)因甲方原因影响开工;(3)因设计变更导致工程量增加;(4)双方约定的其他顺延情况。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和铁路行业的施工规范、验收标准进行施工,确保工程质量。
2. 甲方在工程完工后组织验收,乙方应配合提供所需资料。
3. 如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复。
四、合同价款与支付1. 本工程合同总价:人民币______元(大写:______元整)。
2. 甲方按照工程进度支付工程款,具体支付节点和比例为:(1)工程开工后______个月内,支付合同总价的______%;(2)工程完成______%时,支付合同总价的______%;(3)工程竣工并通过验收后,支付合同总价的______%;(4)剩余______%作为质量保证金,工程保修期满后无质量问题一次性支付。
五、材料设备供应1. 本工程所需的材料、设备由乙方负责采购,并承担相应费用。
2. 乙方采购的材料、设备应符合国家和铁路行业的标准,并提供相关证明资料。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,制定安全生产措施,确保施工过程中的安全。
铁路建设工程施工合同条件8篇
铁路建设工程施工合同条件8篇篇1甲方(发包方):____________乙方(承包方):____________鉴于甲方需要建设铁路工程,并决定由乙方承包该工程的施工任务,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同条款,以明确双方的权利和义务。
一、工程概况1. 工程名称:__________________铁路建设工程。
2. 工程地点:从______至______,详细工程地点见施工设计图。
3. 工程内容:包括铁路线路、桥梁、隧道、站场、信号等设施的施工。
二、合同工期与进度要求1. 工程开工日期:_______年______月______日。
2. 工程竣工日期:_______年______月______日。
除非遇不可抗力因素导致工程延期,乙方须按约定日期完工。
3. 进度款支付:甲方按工程进度支付工程款,具体支付比例和节点按双方另行签订的建设工程款项支付协议执行。
三、质量与验收标准1. 乙方必须按照国家和行业规定的技术规范、施工图纸及甲方的技术要求进行施工,确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程竣工后,乙方应按照相关规定提交验收申请,甲方组织验收,并依据国家及行业相关标准对工程质量进行评定。
验收合格后方可交付使用。
四、合同价格与支付方式1. 工程总造价:人民币______元整(大写:______元整)。
该造价为包工包料价,除约定的变更外,不因市场变化而调整。
具体价格明细见附件《工程预算书》。
2. 支付方式:甲方按工程进度支付工程款,具体支付节点为工程开工后______个月内支付总造价的______,剩余款项按工程进度分期支付完毕。
乙方需提供正规发票结算。
五、材料设备供应与管理1. 施工所需材料设备由乙方负责采购和运输至施工现场。
所有材料设备必须符合国家标准及合同约定要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料设备进行抽查检验,如有质量问题,乙方需承担违约责任并承担相应损失。
六、安全施工与文明施工要求1. 乙方必须严格遵守安全生产法律法规,制定并执行安全生产规章制度和操作规程,保证施工现场的安全防护设施和作业条件符合要求。
铁路建设工程施工合同条件与合同范本-带
铁路建设工程施工合同条件与合同范本甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担铁路建设工程施工事宜,达成如下合同条件与合同范本:一、工程概况1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 工程规模:__________4. 工程内容:__________5. 工程质量:__________6. 工程期限:__________二、合同价款1. 合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2. 付款方式:__________三、施工范围1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
2. 乙方负责施工范围内的材料采购、施工设备配置、人员组织与管理等。
四、施工质量1. 乙方应严格按照国家铁路建设相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
2. 乙方应定期对施工质量进行检查,发现问题及时整改。
3. 工程竣工后,乙方应向甲方提供完整的施工资料、验收报告及质量保证书。
五、施工期限1. 乙方应在合同约定的工期内完成施工任务。
2. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
六、安全生产1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
2. 乙方负责施工范围内的安全生产管理,对施工现场进行安全防护。
3. 如发生安全事故,乙方应承担相应的法律责任。
七、合同变更与解除1. 合同履行过程中,如需变更合同内容,甲乙双方应协商一致,签订书面变更协议。
2. 合同履行过程中,如一方违约,另一方有权解除合同。
八、争议解决1. 本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。
2. 如协商无果,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
铁路建设工程施工合同条件新
铁路建设工程施工合同条件新甲方(建设单位):__________乙方(施工单位):__________鉴于双方同意就铁路建设工程进行施工,现依据国家有关法律法规及相关政策,就本工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________铁路建设工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程范围:包括但不限于路基、桥梁、隧道等。
二、合同条件1. 合同依据:本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策规定。
2. 工程质量:乙方应严格按照国家相关标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。
3. 工程期限:工程开工日期以甲方发出的开工令为准,竣工日期为__________。
乙方应按时完成工程,如遇特殊情况需延长工期,应经甲方同意。
4. 工程价款及支付方式:工程总价款为人民币__________元整(¥__________)。
支付方式按国家相关规定执行,包括预付款、进度款和结算款等。
5. 材料供应:甲方负责提供施工所需的原材料和设备,乙方应按照甲方要求进行合理使用。
6. 安全施工:乙方应严格遵守安全施工规定,确保施工现场安全,防止事故发生。
7. 工程保修:工程竣工验收后,乙方应按照国家规定提供工程保修服务。
保修期限为_____年。
保修期内发生质量问题,乙方应负责免费维修。
三、合同变更与解除1. 合同变更:如因不可抗力等因素导致工程内容、工程量等发生变化,双方应及时协商并签订书面变更协议。
2. 合同解除:在合同履行过程中,如出现下列情况之一者,甲方有权解除本合同并追究乙方的违约责任:工程质量不合格且无法按时整改完成;乙方未按照合同约定完成工程进度且未征得甲方同意延长工期等。
双方协商一致时,亦可提前解除本合同。
四、违约责任及赔偿损失1. 违约责任:如一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
违约方应按照合同总价款的百分之_____向守约方支付违约金。
施工合同铁路建设工程施工合同条件7篇
施工合同铁路建设工程施工合同条件7篇第1篇示例:铁路建设工程是国家重点基础设施建设项目之一,对于国家交通运输体系的发展具有重要意义。
在铁路建设工程中,施工合同是保障工程质量和进度的重要保障,既是业主和承包商之间的合作协议,也是规范双方行为的约束性协议。
下面将从施工合同的基本条件和要素、主要内容、风险防范等方面进行阐述。
一、基本条件和要素1.缔约方信息:在施工合同中,缔约方是业主和承包商之间的主体,必须明确双方的名称、注册地址、法定代表人等基本信息,以确保合同的有效性和可执行性。
2.工程内容:铁路建设工程施工合同必须明确工程的具体内容,包括施工范围、工程量清单、技术要求、进度计划等,以便双方明确各自的责任和义务。
3.合同价款:合同价款是施工合同的重要内容之一,必须明确工程总价、付款方式、变更索赔等相关条款,以保障承包商的合法权益。
4.履约保证金:承包商在签订施工合通常需要向业主支付一定比例的履约保证金,以确保工程质量、进度和安全,保障业主的合法权益。
5.违约责任:施工合同中必须明确双方违约责任和后果,包括违约金、解除合同、争议解决等条款,以规范双方行为,保障合同的有效性和权益保护。
二、主要内容1.施工单位的权利和义务:施工单位应当按照合同约定的要求,按时、按质、按量完成工程施工任务,确保工程质量和安全,保障业主的合法权益。
3.工程变更和索赔:在工程施工过程中,可能会出现工程变更的情况,此时双方需要协商调整合同条款,以确保工程正常进行。
双方还需要规定索赔的程序和方式,以解决施工过程中的争议。
4.工程质量保证:铁路建设工程是重大基础设施工程,工程质量的保证至关重要。
施工合同中必须规定工程质量标准、验收标准、保修期限等内容,以确保工程质量达标,提高工程的使用寿命。
5.工程安全保障:在铁路建设工程中,安全是第一位的重要原则。
施工合同中必须明确施工安全责任、安全防范措施、应急预案等内容,以保障施工人员和现场设备的安全,确保工程顺利进行。
铁路建设工程施工合同条件5篇
铁路建设工程施工合同条件5篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方需要建设铁路工程,乙方具备相关施工资质和能力,双方经友好协商,就本铁路建设工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________铁路建设工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:包括但不限于是铁路路基、桥梁、隧道、轨道等建设内容。
二、合同条件1. 甲方应提供明确的施工图纸、技术要求和施工进度计划,并确保其合法性和完整性。
乙方应按照甲方提供的设计文件和施工要求进行施工。
2. 本工程采用总价包干方式,合同总价为人民币______元(大写:______元整)。
该总价包含但不限于人工费、材料费、机械使用费、税费等所有费用。
3. 乙方应确保施工质量符合国家和地方相关质量标准,如因乙方施工质量问题导致的工程损失,乙方应承担全部责任。
4. 甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款。
具体支付方式和时间如下:(详细支付条款)5. 工程竣工验收合格后,双方应签订工程竣工结算协议,确认最终结算价款。
6. 乙方应遵守安全生产法律法规,加强施工现场安全管理,确保安全生产。
如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
7. 双方应保护对方的商业秘密和知识产权,未经对方许可,不得泄露或擅自使用。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
9. 本合同的修改、补充应以书面形式进行,作为本合同不可分割的一部分。
10. 双方在履行合同过程中发生争议,应首先协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、施工工期及延期条款1. 乙方应按照甲方要求的施工进度计划进行施工,确保工程按期完工。
2. 如因不可抗力因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明文件。
双方可协商确定工期顺延的时间。
3. 如乙方无正当理由未按期完工,应承担违约责任,并支付违约金。
施工合同铁路建设工程施工合同条件
施工合同铁路建设工程施工合同条件甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方拟实施一项重要的铁路建设工程,乙方具备相应的施工资质和能力,双方根据平等、自愿、互利的原则,为明确双方在工程建设中的权利和义务,经友好协商,订立以下施工合同条件:一、工程概况1. 工程名称:__________铁路建设工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:__________施工承包工程。
包括但不限于路基、桥梁、隧道等铁路基础设施的施工工作。
二、合同期限1. 本合同的起始日期为双方签字盖章之日起。
2. 工程开工日期:_______年____月____日。
3. 工程竣工日期:_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币______元(大写:______元整)。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定,按时支付工程进度款。
具体支付节点及比例如下:开工后第一个月支付合同金额的______%,后续每月按照工程进度进行支付。
四、工程质量管理1. 乙方应严格遵守国家相关工程质量的法律、法规及规范,确保工程质量。
2. 双方应设立质量管理小组,定期对工程质量进行检查与评估。
3. 若因乙方施工质量问题导致的损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
五、安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守安全生产法规,确保施工现场安全。
2. 乙方应采取有效措施,防止施工对环境造成破坏。
3. 若因乙方违反安全生产或环保规定导致的损失,乙方应承担相应的法律责任。
六、工程进度与变更管理1. 乙方应严格按照施工进度计划执行,确保工程按期完成。
2. 若因不可抗力因素导致工程进度延误,乙方应及时通知甲方,并共同协商解决方案。
3. 如有工程变更,双方应签订书面变更协议,明确变更内容、价格及工期等事项。
七、验收与保修1. 工程竣工后,乙方应组织自验,并向甲方提出验收申请。
铁路建设工程施工合同条件新7篇
铁路建设工程施工合同条件新7篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方需要建设铁路工程,乙方具备相关施工资质和经验,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,本着公平、公正、诚实信用的原则,就本铁路建设工程施工事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________铁路建设工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:包括铁路线路、桥梁、隧道、站场、信号等建设内容。
4. 工程规模:__________。
二、合同条件1. 工程质量(1)乙方应严格按照国家相关铁路建设标准、规范进行施工,确保工程质量。
(2)双方约定工程质量标准,如存在争议,则以国家相关标准为准。
2. 工程期限(1)工程开工日期:__________年______月______日。
(2)工程竣工日期:__________年______月______日。
(3)如遇不可抗力因素导致工期延误,双方应及时沟通并协商调整工期。
3. 工程价款及支付(1)工程价款确定方式:根据工程量清单及预算价格确定。
(2)支付方式:按工程进度分期支付,具体包括预付款、进度款和尾款等。
(3)甲方应按约定时间支付工程款项,乙方应提供合法税务发票。
4. 安全生产与文明施工(1)乙方应严格遵守安全生产法规,确保施工现场安全。
(2)乙方应实施文明施工,维护施工现场环境整洁。
5. 违约责任(1)如因乙方原因造成工程质量不达标,乙方应承担修复或返工费用。
(2)如因甲方原因未按约定支付工程款项,甲方应承担违约责任。
6. 保修责任(1)工程竣工后,乙方应提供一定期限的保修服务,具体保修期限及范围另行约定。
(2)保修期内,因乙方施工质量原因导致的工程问题,乙方应负责免费维修。
7. 争议解决(1)本合同在履行过程中发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
(2)双方同意接受铁路建设行业相关调解机构调解的,可提交调解解决。
施工合同铁路建设工程施工合同条件6篇
施工合同铁路建设工程施工合同条件6篇篇1施工合同是铁路建设工程的重要文件之一,它规定了双方在工程施工过程中的权利、义务和责任,有助于维护双方的合法权益,完成工程建设任务。
在签订施工合同时,必须加强对合同条款的了解和掌握,确保合同内容的合理性和完整性。
本文将结合铁路建设工程的具体情况,阐述施工合同中的主要内容及相关条件。
一、合同的基本要素1. 合同名称和双方当事人:合同的名称应明确反映合同的性质,双方当事人包括施工方和建设方,必须准确填写双方的名称、地址、法定代表人等信息。
2. 工程概况和技术标准:合同应对工程的内容、范围、质量要求、施工进度等进行详细描述,明确技术标准和验收标准。
3. 合同价格和支付方式:合同应明确工程的合同价格、支付方式、结算方式、变更方式等,确保双方的经济利益。
4. 履约期限和交付标准:合同应明确工程的履约期限、交付标准、分期进度等,确保工程按时完成,并达到约定的要求。
5. 保修责任和索赔处理:合同应明确工程的保修期限、保修责任、索赔处理方式等,确保工程的质量和保修服务。
二、合同条件的具体内容1. 施工范围和标准:合同应详细描述工程的施工范围、施工内容、施工标准、验收标准等,确保工程质量符合要求。
2. 施工期限和进度计划:合同应明确工程的施工期限,制定合理的施工进度计划,确保工程按时完成。
3. 资金支付和结算方式:合同应规定工程款的支付方式、结算方式、付款比例等,保障双方的经济利益。
4. 变更和索赔处理:合同应规定变更工程的程序和条件,明确索赔的处理方式和程序,确保合同的公平性和合理性。
5. 保险责任和风险承担:合同应规定施工方和建设方的保险责任和承担风险的范围,确保双方的合法权益。
6. 保证金和履约保证:合同应规定施工方支付的保证金和履约保证,确保合同的履行和完成。
三、合同的签订和履行1. 合同的签订程序:合同的签订须经双方当事人签字盖章,签订前需对合同内2. 容进行认真审查,确保双方的权益得到充分保障。
铁路建设工程施工合同条件
铁路建设工程施工合同条件一、总则本合同是根据《合同法》以及相关法律法规的规定,依据本工程的实际情况进行订立的。
根据双方的协商一致,特约定以下内容:二、合同目的本合同的目的是明确双方在铁路建设工程施工中的权利和义务,确保工程按时、按质、安全、合法地完成。
三、合同范围1. 工程名称:根据相关规划和设计文件确认的工程名称。
2. 工程地质:工程所在地的具体位置。
3. 工程内容:(1)施工范围:详细描述工程的施工范围和所包括的工程部分。
(2)施工方法:说明工程的具体施工方法。
4. 工程价款:合同价款的金额及支付方式等具体约定。
四、合同的履行期限1. 工期:合同约定的工期为(具体工期)。
2. 工程进度管理:双方约定合理的工程进度管理措施,并明确相关责任和罚款情况。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款及付款方式:(1)合同价款的具体金额和付款方式的约定。
(2)合同价款的支付时间和分期付款的具体约定。
2. 变更合同价款:双方在施工过程中,如有发生合同价款变更的情况,双方应协商解决并重新签订补充协议。
六、质量保证1. 工程质量标准:根据相关法律法规和工程要求,明确工程的质量标准和验收标准。
2. 质量保证期限:工程竣工验收合格后的质量保证期限,具体约定。
七、安全保障1. 安全责任:(1)双方约定工程施工期间的安全管理责任和措施。
(2)工程施工方应确保工地周边的安全,并采取措施保护周边环境。
2. 工程保险:双方约定具体的工程保险责任和保险金额,确保工程施工期间的风险得到合理的保障。
八、违约责任1. 违约责任:双方约定如发生违约情况,违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方所受的损失。
2. 争议解决:双方约定如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向相关仲裁机构申请仲裁。
九、其他条款本合同的其他具体约定事项,双方可根据实际情况进行补充和约定。
十、合同的效力和终止1. 合同效力:本合同经双方签字盖章后生效,并对双方具有法律约束力。
铁路建设工程施工合同条件
铁路建设工程施工合同条件第一条:合同双方信息甲方(建设单位):_______________乙方(施工单位):_______________双方应根据中华人民共和国相关法律法规,本着平等自愿、诚实守信的原则,就本铁路建设工程项目达成如下合同条款。
第二条:工程概况1. 工程名称:_______________2. 工程地点:_______________3. 工程内容:_______________4. 工程规模:_______________5. 工程质量要求:_______________6. 工程投资估算:_______________7. 工程进度计划:_______________第三条:合同金额与支付方式1. 合同总金额:_______________2. 付款方式:根据工程进度分期支付,具体比例和时间节点如下:- 预付款:______%- 进度款:______%- 竣工款:______%3. 结算方式:按照实际完成的工程量进行结算,由甲乙双方共同确认。
第四条:工程期限1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 工期延误:如因乙方原因导致工期延误,应按照合同约定支付违约金。
第五条:质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 对于出现的质量问题,乙方应在规定时间内无偿修复。
第六条:安全生产1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工现场安全。
2. 发生安全事故时,乙方应及时采取措施并报告甲方和有关部门。
第七条:变更与索赔1. 工程变更应经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 因不可抗力或其他非乙方原因导致的损失,乙方有权向甲方提出索赔。
第八条:争议解决合同履行过程中发生的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条:其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
铁路建设工程施工合同条件与合同范本施工
铁路建设工程施工合同条件与合同范本施工1. 引言2. 合同条件2.1 合同名称和标的合同应明确标注为铁路建设工程施工合同,并清楚描述合同的标的物,包括工程名称、地点、范围等。
2.2 合同价款合同应明确工程施工的价款,包括工程造价、工程变更、索赔等费用的计算方式和支付规定。
2.3 工期要求合同应明确工程施工的时间要求,包括开始和结束日期,以及各个施工阶段的工期等。
2.4 质量要求合同应明确工程施工的质量要求,包括技术标准、验收标准等,以确保工程达到预期目标。
2.5 知识产权合同应明确工程施工过程中产生的知识产权归属及使用权等相关事宜。
2.6 保证金和履约保证合同应明确保证金的缴纳方式和退还条件,以及履约保证的形式和金额等。
2.7 争议解决合同应明确双方在合同履行过程中发生争议的解决方式,包括仲裁、诉讼等。
3. 合同范本施工流程3.1 招标和投标建设单位发布招标公告,施工单位根据公告要求提交投标文件,包括施工方案、技术方案、工程量清单、价格等。
建设单位评审投标文件并确定中标单位。
3.2 合同签订建设单位和中标单位进行合同谈判,商议合同的具体条款和条件,达成一致后签订合同。
3.3 施工准备中标单位进行施工准备工作,包括确定施工组织计划、采购材料设备、组建施工队伍等。
3.4 施工过程中标单位按照合同约定的工期和质量要求进行施工,完成各个施工阶段的工作。
3.5 质量验收建设单位对施工单位完成的工程进行验收,确认是否符合合同约定的质量标准。
3.6 支付结算建设单位根据合同约定,对施工单位进行工程款的支付和结算。
3.7 竣工验收建设单位对整个工程进行竣工验收,确保工程符合建设要求,验收合格后进行移交手续。
4. 总结铁路建设工程施工合同是铁路建设项目中必不可少的一环,合同的条件和合同范本施工流程的明确,能够保障项目的顺利进行,确保工程质量和工期的达成。
建设单位和施工单位在合同签订前应仔细研究,确保合同条款和流程的合理性和可行性,以避免后期纠纷的发生。
施工合同铁路建设工程施工合同条件7篇
施工合同铁路建设工程施工合同条件7篇篇1甲方(发包方):_____________________________地址:_____________________________法定代表人:_____________________________联系电话:_____________________________乙方(承包方):_____________________________地址:_____________________________法定代表人:_____________________________联系电话:_____________________________鉴于甲方和乙方遵循诚实信用原则,经过友好协商,达成以下施工合同铁路建设工程施工合同条件,以明确双方的权利和义务,保护双方的合法权益。
一、工程概况(一)工程名称:_____________________________(二)工程地点:_____________________________(三)工程内容:铁路建设工程施工,包括路基、桥梁、隧道等。
二、合同工期与进度(一)开工日期:具体开工日期以甲方发出的开工令为准。
(二)竣工日期:乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
如遇特殊情况需延期,应提前向甲方提交书面申请并征得甲方同意。
(三)工程进度:乙方应按照甲方要求的施工进度进行施工,确保工程按期完成。
甲方有权对工程进度进行检查和监督。
三、工程价款与支付(一)工程价款:本工程采用固定总价合同,总价为人民币(大写)__________元整(¥________元)。
(二)支付方式:甲方按照合同约定向乙方支付工程款项。
工程款支付应遵守国家相关法律法规及政策规定。
(三)竣工验收与结算:工程竣工验收合格后,双方应按照合同约定进行结算。
结算依据为合同约定的固定总价扣除变更、索赔等费用。
四、工程质量与验收标准(一)乙方应严格按照国家相关铁路建设工程施工规范、设计文件和技术标准进行施工,确保工程质量符合约定。
铁路建设工程施工合同条件(二篇)
铁路建设工程施工合同条件铁路建设工程施工合同是指承包商与业主在进行铁路建设工程时达成的协议和合约,明确了双方的权利和义务,约定了工程的范围、质量要求、工期、报酬等各方面的内容。
下面是一个典型的铁路建设工程施工合同条件范例:一、合同名称:铁路建设工程施工合同二、合同双方:业主:[业主名称]地址:[业主地址]法定代表人:[法定代表人]联系人:[联系人姓名]电话:[联系电话]承包商:[承包商名称]地址:[承包商地址]法定代表人:[法定代表人]联系人:[联系人姓名]电话:[联系电话]三、工程概况:工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程范围:[工程范围]工程规模:[工程规模]工程周期:[工程周期]四、工程报价:1. 合同总金额:[合同总金额]2. 工程款项支付方式:[支付方式]3. 工程款项划分:(1)工程进度款:[款项比例],金额为[金额](2)材料采购款:[款项比例],金额为[金额](3)质保期款:[款项比例],金额为[金额]五、工程进度计划:1. 工程开工日期:[开工日期]2. 工程竣工日期:[竣工日期]3. 工期延误责任:[责任规定]六、合同履行保证:1. 承包商应提供满足国家规定的工程施工许可证;2. 承包商应按照合同要求提供合格的施工人员和技术人员;3. 承包商应按照工程质量要求进行施工,并承担质量保证责任;4. 承包商应按照合同要求保证工程进度,并承担延误责任;5. 承包商应按照合同约定保证工程安全,并承担相应的安全责任。
七、质量要求:1. 工程质量应符合国家标准和相关规定;2. 工程用料应符合国家标准和合同要求;3. 工程验收标准:[验收标准]八、合同变更:1. 任何一方如需变更合同内容,应提前书面通知对方,并协商达成一致意见;2. 变更合同可能带来的额外费用和工期影响应由变更方承担。
九、合同解除:1. 合同解除原因:[解除原因]2. 合同解除程序:[解除程序]3. 解除责任和赔偿:[解除责任和赔偿规定]十、争议解决:1. 合同争议解决方式:[争议解决方式]2. 主管法院:[主管法院]以上仅为一个范例,实际的铁路建设工程施工合同条件还需要根据具体的工程情况和双方协商达成一致后确定。
铁路建设工程施工合同条件
千里之行,始于足下。
铁路建设工程施工合同条件铁路建设工程施工合同是指在铁路建设过程中,各方之间约定的工程建设条件和权利义务的书面协议。
以下是一个约的铁路建设工程施工合同条件范文:铁路建设工程施工合同甲方:(委托人)乙方:(承包人)为了规范铁路建设工程施工过程中双方的权利和义务,保障工程质量、完成工期,并确保安全、环保等要求,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,就甲方委托乙方进行下述工程施工事项达成如下协议:一、施工工程范围1.1 施工工程范围包括但不限于:铁路线路、车站、轨道、桥梁、涵洞、隧道等土木工程,以及相关的设备安装、通讯、信号、供电、轨道测量等工程。
1.2 施工工程图纸、施工方案等详细资料作为本合同附件,作为合同的一部分。
二、施工期限2.1 本工程施工期限为 xx 年/月/日至 xx 年/月/日。
2.2 如因甲方原因导致施工工期延长,乙方有权要求适当的延期,并按约定支付乙方相应的施工费用。
2.3 如因乙方原因导致施工工期延长,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于按约定支付违约金、赔偿甲方因工期延误而产生的损失等。
三、施工报酬第1页/共3页锲而不舍,金石可镂。
3.1 甲方应按约定支付乙方相应的施工报酬。
报酬金额为定额报酬/按照图纸、规范计价/按照实际工程量计价。
3.2 施工报酬的支付方式为分期支付。
具体支付时间和支付比例,按照乙方完成工程进度的实际情况来确定。
3.3 甲方应按规定履行相关付款义务。
如甲方未按时履行付款义务,将按照合同约定支付逾期付款违约金。
四、质量保证4.1 乙方保证施工工程达到国家相关法律法规、工程技术标准、规范和合同约定的质量要求。
4.2 在保修期内,对于因乙方施工导致的施工工程质量问题,乙方应负责修复,并不收取额外费用。
五、安全与环保5.1 乙方必须严格按照国家有关安全和环保法规的要求进行施工,确保工地安全、防止环境污染。
5.2 乙方应提供相应的施工安全和环保措施,并由相关部门进行监督和检查。
铁路建设工程施工合同条件简洁范本
铁路建设工程施工合同条件铁路建设工程施工合同条件一、合同目的和范围本合同为铁路建设工程施工合同,旨在约定施工单位和发包单位之间的权利、义务和责任。
二、合同主体本合同的主体为施工单位(以下简称“承包方”)和发包单位(以下简称“发包方”)。
三、合同内容1. 工程概况:列明工程的名称、位置、规模、工期等基本信息。
2. 合同价格:明确工程的合同总价、支付方式、付款条件等。
3. 工程范围:详细描述工程的具体内容、工作范围和施工要求。
4. 施工方法:说明承包方应采用的施工方法和技术。
5. 资源与设备:规定承包方所需的人力、物资、设备和机械等资源。
6. 安全与质量管理:明确承包方在安全和质量管理方面的责任和要求。
7. 进度管理:约定承包方应按照工程进度计划进行施工,并制定相应的进度报告。
8. 变更和索赔:规定变更工程和索赔的程序和条件。
9. 合同履行保证金:约定履行保证金的数额和支付方式。
10. 合同解除:规定合同解除的条件和程序。
11. 争议解决:约定争议解决的方式和程序。
四、合同履行1. 质量要求:承包方应按照相关的质量标准和规范进行施工,确保工程质量达到约定要求。
2. 安全要求:承包方应制定安全施工方案,并严格执行安全规定,保障施工人员的安全。
3. 交付标准:承包方应按合同规定的工期完成工程,并确保工程达到约定的交付标准。
4. 竣工验收:工程完成后,发包方有权对工程进行验收,并评估工程质量和合格程度。
5. 合同支付:发包方应按照合同约定的支付方式和条件及时支付工程款项。
五、违约责任1. 承包方违约责任:承包方若未按合同约定的质量、安全、进度等要求履行义务,应承担相应的违约责任。
2. 发包方违约责任:发包方若未按合同约定的支付方式和条件支付工程款项,应承担相应的违约责任。
六、其他条款1. 保密条款:约定双方应对工程相关的商业秘密进行保密。
2. 不可抗力:约定因不可抗力导致的合同不能履行,双方免责。
3. 税收和法律责任:约定各方在税收和法律责任方面的义务和责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
铁路建设工程施工合同条件完整版In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方:________________________乙方:________________________签订时间:________________________签订地点:________________________铁路建设工程施工合同条件完整版下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。
1.词语解释1.1发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有工程发包资格和支付工程价款能力的当事人,本条件指铁路工程的建设单位或项目法人。
1.2承包方(简称乙方):协议条款约定的、符合工程承包资质并被发包方接受的当事人。
1.3甲方代表:甲方在协议条款中指定的驻工地代表人。
1.4乙方项目经理:乙方在协议条款中指定的驻工地项目承包责任人。
1.5铁路建设工程监理:甲方委托具备法定资质的铁路建设工程监理单位,对工程施工进行的监理。
1.6总监理工程师:铁路建设工程监理单位委派的本工程项目监理总负责人。
1.7设计单位:铁道部指定的或者甲方委托的具有相应资格的本建设项目的设计单位。
1.8工程质量监督站:铁道部工程质量监督总站或其授权的下属工程质量监督站。
1.9工程:协议条款约定的具体的永久工程。
1.10合同价款:按有关规定或协议条款约定的,用以支付乙方按合同要求完成工程内容的价款总额。
1.11经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
1.12费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
1.13工期:协议条款约定的合同工期,工期天数应包括星期日和法定假日在内的总日历天数。
1.14开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
1.15竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
1.16施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的工程项目施工场地。
1.17书面形式:根据合同发生的并加盖有效印鉴或签字的手写、打字、复写、印刷的通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
1.18协议条款:结合具体工程,甲、乙双方协商后签订的书面协议。
1.19变更设计:自设计单位交付施工图至工程竣工验收交接期间对原设计的变更。
2.合同文件及解释顺序合同文件应能相互解释,互为说明,除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:2.1协议条款;2.2合同条件;2.3洽商、变更等明确双方权力义务的纪要、协议;2.4招标承包工程中的招标文件、投标书和中标通知书;2.5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;2.6标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的前提下,由甲、乙双方协商解决(或先由监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按照解决争议的方式加以解决。
3.合同文件的适用法律和使用标准适用于合同文件的法律是国家的法律、法规,及协议条款约定的部门规章。
施工中必须使用协议条款约定的铁道部颁发的标准、规范。
铁道部没有相应标准、规范时,可以使用国家和建工行业标准、规范。
4.双方一般责任4.1甲方代表。
甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:4.1.1甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己的部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前5天通知乙方。
4.1.2甲方代表的通知由本人签字后,以书面形式交给乙方项目经理,乙方项目经理同意并在回执上签署姓名和收到日期后生效。
确有必要时甲方代表可发口头通知,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的通知应予执行。
乙方认为甲方代表通知不合理,应在收到通知后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内,作出修改通知或继续执行原通知的决定,以书面形式再通知乙方。
4.1.3甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需文件、图纸及资料,并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内,可向甲方代表提出迟误的后果。
甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
4.2乙方项目经理按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责;4.2.1乙方的要求和通知,以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方代表,经甲方代表同意并在回执上签署姓名和收到时间后生效;4.2.2乙方项目经理按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的通知、要求组织施工。
在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。
责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。
5.对《协议条款》中有关条款的其他合同条件为:5.1第1条工程概况5.1.1建设项目名称系指铁道部批复的技术设计或扩大初步设计的建设项目名称。
工程名称系指乙方承担的建设项目中的某段或一项工程的名称。
5.1.2工程地点系指工程所在县(含)以上行政区域。
5.1.3承包范围系指承包地段的起止里程、规模或专业分类项目。
5.1.4承包方式系指双方约定的,甲方对乙方包工包料或包工不包料、概算总包及单价承包等。
5.2第5条设计文件5.2.1在开工前甲方若不能将设计图纸全部提供,应在合同补充协议中写明分期分批,按站前、站后或专业分别列出可提供的设计图纸,以满足乙方施工要求。
5.2.2甲方对设计文件和图纸有保密要求的,应在本条写明要求的内容,保密费用由甲方承担。
5.3第7条7.9“申请项目开工报告”按《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》(计建设〔1997〕352号)办理。
5.4第11条11.1“在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工”中“确有必要”系指:5.4.1在合同中另有规定的;5.4.2由于乙方某种失误或违约导致的,或乙方应对其负责的必要的暂停施工;5.4.3由于施工现场气候条件恶劣导致的必要停工;5.4.4为了本工程的合理施工或为了本工程及任何部分的安全所需的停工;5.4.5计划调整。
5.5第12条12.1工期延误原因及责任中:5.5.1不可抗力是指因突发战争、军事征地、动乱、罢工、空中飞行物体附落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上特大的风、雨、雪、洪水、泥石流、地震、雷击等对工程造成损害的自然灾害。
5.5.2重大工程质量事故是指依据《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》(铁建〔1996〕13号)划分的四个等级的重大工程质量事故。
5.6第14条工程质量检查中:5.6.1质量保证体系:乙方为了实现合同对工程质量的要求,建立的质量管理组织结构、制度和措施等。
5.6.2工程质量:在国家和铁道部现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件,以及合同中对工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。
5.6.3不合格工程:既包括不符合设计标准要求、不符合国家或铁道部的技术标准和规范要求的工程,也包括低于协议条款中约定的质量等级要求的分部、分项工程。
5.7第15条隐蔽工程检查和签证中:5.7.1隐蔽工程系指一项工程主体结构中必不可少的,竣工后无法观察检查的,需被复、掩盖的分部、分项工程。
5.7.2本条“甲方代表”系指甲方监察工程师或甲方派驻工地的技术负责人。
5.7.3重点工程系指按(80)铁基字665号《关于试行〈铁路基本建设工程开工报告审批办法〉的通知》中规定的重点工程,或甲方根据建设项目的具体情况确定的重点工程。
5.8第17条甲方供应的材料设备5.8.1承包方式采用包工包料的工程项目可不使用本条款的规定。
5.8.2承包方式采用包工不包料的工程项目,以及铁路通信信号等专业材料设备,甲方须自行采购的,应使用本条款规定。
5.9第21条验工计价5.9.1乙方按协议条款约定的时间,向甲方代表提交已完实际工程量报告,甲方代表在接到报告后3天内,按设计图纸核实已完工程量(以下简称“计量”),并在计量前24小时通知乙方。
若不通知,甲方计量结果无效。
5.9.2乙方应为甲方计量提供便利条件并派人参加,无正当理由不参加,甲方自行计量有效。
5.9.3甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予计量。
5.10第22条工程款支付工程款的支付应按铁道部和建设银行的规定,双方根据工程实际情况协商研究,明确工程款支付的时间、金额和支付的方法等。
5.11第23条竣工验收依据国家计委计建设〔1990〕1215号文《关于印发〈建设项目(工程)竣工验收办法〉的通知》和铁道部(84)铁鉴字第180号《铁路基本建设工程竣工验收交接暂行办法》的规定执行。
5.12第24条竣工决算国家组织验收的大中型项目,在工程正式验收后,竣工决算在6个月内完成并报铁道部计划、财务、建设司,鉴定中心及使用单位。
其他建设项目,在工程正式验收后,竣工决算应在3至6个月内完成,并报铁道部财务司、建设项目主管部门及使用单位。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________开户银行及帐号:_________开户银行及帐号:__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________ 签订地点:_________本处可输入公司或团队名字THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。