电气自动化安装工程施工合同协议范本
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气设备安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电气设备XX安装工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括但不限于配电系统、照明系统、安防系统等的安装与调试。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：________________）。
2. 支付方式：签订合同后支付工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后支付余款。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在接到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程变更1. 甲方有权根据需要对工程内容进行变更，乙方应当无条件配合。
2. 工程变更涉及的工程费用，由双方另行协商确定。
六、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督。
（2）甲方应按时支付工程款项。
（3）甲方应向乙方提供必要的施工条件。
2. 乙方的权利与义务：（1）乙方应按照合同约定进行工程施工，保证工程质量。
（2）乙方应按时提交工程进度报告。
（3）乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。
七、违约责任1. 甲方如未按约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付工程总造价的XX%作为违约金。
2. 乙方如未按约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价的XX%作为违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格，并承担由此造成的一切损失。
电器自动化安装合同模板
电器自动化安装合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承接方）地址：法定代表人：联系电话：经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行电器自动化安装项目，达成如下协议：一、项目内容1.1 甲方委托乙方进行以下电器自动化安装项目：（具体项目内容）1.2 本项目的工作内容包括但不限于：设计、安装、调试、培训等。
二、工程进度2.1 工程开始时间为：（具体时间），预计完成时间为：（具体时间）。
2.2 工程进度按照甲乙双方协商确定的计划执行，如因特殊原因导致进度延误，应及时通知甲方并协商解决方案。
三、技术方案3.1 乙方应提供符合国家标准和甲方需求的技术方案，并经甲方确认后才能施工。
3.2 乙方应严格按照技术方案进行施工，确保工程质量和安全性。
四、价格及付款方式4.1 本项目总价格为：（具体金额），支付方式为：（具体方式），具体分期支付计划如下：（详细支付计划）4.2 如遇项目变更或增加工作量的情况，甲乙双方应协商确定额外费用后再进行施工。
五、质量保证5.1 乙方对工程的质量负责，承诺提供符合行业标准的完成产品，并承担工程质量的保修责任。
5.2 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致设备故障，乙方应承担维修责任，不得额外收费。
六、知识产权6.1 本项目中涉及的技术资料、图纸等知识产权归乙方所有，甲方不得擅自使用或泄露给其他单位或个人。
6.2 如甲方有使用的需要，应事先取得乙方书面同意，并支付相应费用。
七、违约责任7.1 若一方未按照本合同的约定履行义务，造成损失的一方有权要求违约方赔偿相应的经济损失，违约方还应承担相应的法律责任。
7.2 如因不可抗力或其他正当理由导致无法履行合同义务，一方应立即通知对方，并尽量减轻损失。
八、合同变更8.1 本合同如需变更，应由甲乙双方协商一致确定变更内容，并签订书面变更协议。
8.2 变更后的内容应纳入原合同并具有同等效力。
九、法律适用与争议解决9.1 本合同适用中华人民共和国法律。
电气自动化安装工程施工合同(2024两篇)[1]
![电气自动化安装工程施工合同(2024两篇)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/a01ff2a64bfe04a1b0717fd5360cba1aa8118ccc.png)
电气自动化安装工程施工合同（二）电气自动化安装工程施工合同（二）合同编号：_________甲方：（委托方）乙方：（承揽方）一、合同概述甲方委托乙方进行电气自动化安装工程施工，双方经协商一致，签订本合同，并按照合同约定履行各项责任和义务。
二、工程内容1. 工程名称：电气自动化安装工程2. 工程地点：_____________（详细地址）3. 工程范围：包括但不限于电气设备安装、布线、调试、维护等。
4. 工程进度安排：根据实际工程需要，双方协商确定。
三、工作责任与义务1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关图纸、设计文件、技术要求等资料；（2）按合同约定支付工程款项；（3）保证施工现场的安全和环境卫生；（4）配合乙方进行工程施工。
2. 乙方责任：（1）按照双方共同商定的技术要求、施工标准和进度要求，完成施工任务；（2）确保施工质量，保证工程符合相关法规要求；（3）严格遵守施工现场的安全操作规程；（4）及时解决工程施工中遇到的问题并保证工程进度。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：（1）工程总价款为_________元；（2）价款包括：人工费、材料费、设备费、运输费以及其他与工程直接相关的费用。
2. 支付方式：（1）根据工程进度，甲方通过______方式支付价款；（2）支付方式包括：预付款、进度款、结算款等；（3）乙方应提供符合法律法规和财务规定的开票和收据等相关证明文件。
五、工期及延期、解除、终止1. 工期：（1）根据工程规模和实际情况，双方协商确定工期为______天；（2）工期自合同生效之日起计算。
2. 延期：（1）如因不可抗力等不可预见的情况导致工期延期，延期期限由双方协商确定；（2）一方因自身原因无法按时提供工程所需的资料、设备等，导致工期延误的，应承担延期责任。
3. 解除、终止：（1）如一方严重违反本合同约定，对方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任；（2）如因不可抗力等不可预见的情况，导致无法继续完成工程，双方均有权终止合同，双方按照实际完成工程量进行结算。
电气自动化安装工程施工合同协议范本(两篇)
电气自动化安装工程施工合同协议范本（二）一、甲方（委托方）：______________________地址：______________________联系人：______________________电话：______________________二、乙方（承包方）：______________________地址：______________________联系人：______________________电话：______________________甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，经友好协商，就乙方承包甲方电气自动化安装工程施工事宜达成如下协议。
第一条合同目的甲方委托乙方进行电气自动化安装工程施工，并且乙方接受委托，履行施工任务。
双方按照合同约定的内容和要求进行合作，确保工程按时、按质、按量完成。
第二条工程内容根据工程需求和技术要求，具体工程内容如下：1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程范围：______________________4. 工期要求：______________________5. 施工方案：______________________6. 技术要求：______________________双方一致确认了工程内容，并明确了工程实施的技术要求和安全要求。
第三条价格及付款方式1. 工程总价款为：______________________2. 付款方式：甲方根据乙方完成的工程进度进行付款。
3. 发票及结算：乙方完成工程后，应向甲方提供符合税务和财务要求的发票，甲方按发票金额结算。
第四条工期1. 工程总工期为：______________________2. 工期计算方法：从双方签订合同之日起计算，截止到工程完工验收的日期。
3. 工期保证金：乙方应按照合同总价款的10%支付给甲方作为工期保证金，待工程完工并通过验收后，经甲方确认无问题后，工期保证金予以退还。
电气自动化安装工程施工合同协议书范本
电气自动化安装工程施工合同协议书范本1. 项目概况本合同为电气自动化安装工程的施工合同协议书，由甲方（施工单位）和乙方（业主）双方自愿签订，共同遵守条款。
2. 项目内容2.1乙方委托甲方进行电气自动化安装工程。
具体范围包括但不限于： - 电气设备的安装、调试和调整； -自动化控制系统的设计、安装和编程； -仪表仪表设备的选型、安装和校验； -相关配电线路的敷设和布线等。
2.2根据工程规模和具体要求，甲方应按照乙方提供的设计图纸和技术要求，合理安排施工计划，并保证工程按时、按质量要求完成。
2.3乙方应提供工程所需的相关资料和技术支持，协助甲方顺利施工。
3. 工程进度和付款方式3.1工程施工的进度安排应符合实际情况，甲方应提前向乙方报告工程进展情况。
3.2 工程付款方式划分如下： -30%预付款：工程合同签订后三个工作日内支付。
-40%进度款：工程进展到50%时，按照实际施工进度支付。
-30%竣工款：工程全部竣工并经乙方验收合格后支付。
4. 施工期限和责任4.1乙方要求工程在【合同约定的施工开始日期】开始后的【合同约定工期】内完成。
甲方应合理组织施工进程，确保按时完成。
4.2若因甲方原因导致工程延期的，甲方应承担由此引起的所有责任和费用。
4.3乙方应负责提供施工现场的必要条件，并负责施工现场的安全管理。
5. 变更和索赔5.1任何一方变更合同内容，应提前书面通知另一方，并经双方协商一致后签订变更协议。
5.2若原因非由乙方引起的工程变更，所引起的额外费用应由乙方支付。
5.3施工期间如因乙方原因导致工程停工，甲方可索赔由此产生的费用和损失。
6. 合同解除与争议解决6.1在履行合同过程中，如果甲方或乙方发生违约行为，守约方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。
6.2如双方因合同履行发生争议，应友好协商解决，若协商不成，双方可以向相关仲裁机构寻求解决方法。
7. 其他条款7.1本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
电气自动化安装工程施工合同协议书范本.doc
电气自动化安装工程施工合同协议书范本一、甲方和乙方二、工程项目甲、乙双方根据中国法律、法规以及相关规定，经友好协商，达成如下工程项目协议：1. 工程名称【工程名称】2. 工程地点【工程地点】3. 工程内容及规模详见附件【工程内容和规模说明】4. 工期【工程工期】三、合同价款及支付方式1. 合同价款1.合同价款为人民币【合同价款金额】（大写：【合同价款大写金额】）元整。
–【项目1】–【项目2】–…2. 付款方式1.甲方应在合同签订后【付款方式1】支付【付款比例1】的合同价款作为工程进度款；2.工程完工后，甲方应【付款方式2】支付【付款比例2】的合同价款作为最终结算款；3.甲方应在收到乙方发出的发票后【付款方式3】支付发票金额。
四、质量及验收标准1. 质量要求1.乙方应按照国家相关标准和规范，保证工程的质量；2.工程完成后，乙方应提供相应的保修期，并承担相应的责任。
2. 验收标准1.乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收；2.验收标准应符合国家相关标准和规范。
五、违约责任1. 甲方违约责任1.若甲方未按时支付合同价款，应向乙方支付逾期金额的【逾期利息比例】作为违约金；2.若甲方未按合同约定要求提供必要的配合和支持，导致工程延期或无法继续进行，甲方应承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任1.若乙方未按合同约定的工程进度进行施工，导致工程延期或无法按时完工，乙方应承担相应的违约责任；2.若工程完工后，甲方发现工程存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
六、协议的生效、变更和解除1. 协议的生效本协议自双方代表在协议上签字盖章或邮件确认后生效。
2. 协议的变更本协议的变更须经双方书面协商一致，并由双方代表在协议上签字盖章或邮件确认后生效。
3. 协议的解除1.经双方协商一致，本协议可以提前解除；2.一方如有违约行为，对方有权解除本协议。
七、争议的解决因履行本协议发生的争议应通过友好协商解决，如协商不成，可根据相关法律提交【争议解决方式】解决。
电气安装施工合同范本5篇
电气安装施工合同范本5篇篇1#甲方（发包方）：公司名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法人]联系电话：[甲方公司电话]#乙方（承包方）：公司名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法人]联系电话：[乙方公司电话]#工程概况：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程内容：[工程内容]#承包范围：1. 电气安装施工：包括电缆铺设、设备安装、接线等。
2. 材料供应：所有电气安装所需材料由乙方负责供应。
3. 安装调试：设备安装完毕后，乙方负责进行调试，确保设备正常运行。
4. 保修维护：工程验收合格后，乙方提供一年的保修维护服务。
#合同工期：开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]#合同价款：合同总金额：[合同总金额]#付款方式：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款。
2. 进度款：工程过半时，甲方支付乙方合同总金额的50%作为进度款。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%款项。
#违约责任：1. 甲方违约：甲方如未按时支付款项，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额的1%作为违约金。
2. 乙方违约：乙方如未按时完成工程，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。
3. 其他违约情况：如因违约导致合同无法继续履行，违约方需向另一方赔偿因此造成的全部损失。
#争议解决：1. 协商解决：如双方发生争议，应首先尝试友好协商解决。
2. 仲裁解决：如协商无果，任何一方均可向相关仲裁机构申请仲裁。
仲裁裁决具有最终法律效力。
3. 诉讼解决：如仲裁仍无法解决问题，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
诉讼期间，双方应继续履行合同中不涉及争议部分的义务。
#合同生效与终止：1. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同终止：本合同在以下情况下终止：一是工程竣工验收合格并结算完毕；二是双方协商一致解除合同；三是出现不可抗力导致合同无法继续履行的情况。
电气自动化安装工程施工合同协议范本
电气自动化安装工程施工合同协议范本电气自动化安装工程施工合同协议范本一、协议背景本协议由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，双方就电气自动化安装工程施工事宜进行合作，并约定相关的权利和义务。
二、工程内容1. 甲方委托乙方负责电气自动化安装工程施工，具体工程内容包括但不限于：设备选型和采购；设备安装和调试；系统集成和联调；工程验收。
2. 工程施工地点为甲方提供的指定位置。
三、工程进度与验收1. 双方约定工程进度如下：设备选型和采购完成时间：20年月日之前；设备安装和调试完成时间：20年月日之前；系统集成和联调完成时间：20年月日之前；工程最终验收时间：20年月日之前。
2. 乙方应在每个阶段按照合同约定的时间节点提交工程进度报告给甲方。
3. 工程最终验收由甲方组织，验收合格后由双方共同签署工程竣工验收报告，并进行结算。
四、合同价款及支付方式1. 工程总价款为__________（大写：_____________）元。
2. 支付方式如下：乙方提供详细的工程施工计划和阶段性进度报告后，甲方按照合同总价款的%支付预付款；工程完成后，甲方按照合同总价款的%支付中期款；工程最终验收合格后，甲方支付尾款，即合同总价款的%。
五、工程质量和保修1. 乙方应按照国家相关标准和要求，严格控制工程施工质量，确保工程符合相关规范。
2. 工程质量保证期为______年，自工程最终验收合格之日起计算。
3. 工程质量保证期内，如发生因乙方施工不合格造成的故障或损坏，乙方应承担相应的修理或更换责任，并承担相关费用。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定的时间和方式支付款项，应按照欠款金额计算违约金，违约金按照每日合同金额的X%计算。
2. 若乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，应按照项目总价款的X%计算违约金。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
电气自动化安装工程施工合同协议书范本
电气自动化安装工程施工合同协议书范本电气自动化安装工程施工合同协议书范本1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同签订，双方根据中华人民共和国合同法等相关法律、法规的规定，经友好协商，就电气自动化安装工程的施工事宜达成如下协议：2. 项目概述2.1 项目名称本项目的名称为（填写项目名称）。
2.2 项目地点本项目的施工地点为（填写项目地点）。
2.3 项目内容本项目的主要内容包括但不限于：1. 电气自动化设备的安装；2. 电气线路的布置和调试；3. 控制系统的调试和运行；4. 相关设备的检测和验收。
3. 合同条款3.1 合同价款根据甲方提供的技术要求和图纸，乙方同意以（填写合同价款）的价格进行施工，并承担施工所需的材料和人工费用。
3.2 工期和交付时间乙方应在合同签订后（填写具体日期）起，按照双方确定的施工计划，合理安排施工进度，并在规定的工期内完成工程，并将工程交付甲方。
3.3 质量保证乙方承诺所提供的材料和设备符合国家标准，并保证施工的质量符合相关法规和技术要求。
如在质保期内发现质量问题，乙方将负责免费修复或更换。
3.4 索赔和违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
如果发生争议，双方应尽力友好协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构寻求解决。
3.5 合同变更和解除如需变更本合同的任何条款，双方应书面协商，并经双方签字确认后才生效。
如有不可抗力导致无法履行本合同，双方可协商解除合同。
4. 合同生效和补充条款4.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
4.2 补充条款关于本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，并成为本合同的组成部分。
5. 合同解释和争议解决本合同的解释、履行及争议的解决都适用中华人民共和国相关法律法规。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向仲裁机构申请解决。
6. 合同终止本合同履行完毕后终止。
2023电气自动化安装工程施工合同协议书范本.doc正规范本(通用版)
电气自动化安装工程施工合同协议书范本一、合同甲方委托人（称甲方）：地质：方式：邮编：二、合同乙方承接方（称乙方）：法定代表人：地质：方式：邮编：三、项目概况甲方拟委托乙方承接电气自动化安装工程项目：项目名称：项目地点：承接内容：工期要求：技术标准：四、合同总金额本合同总金额为人民币（大写）万元整（￥（小写））。
五、付款方式乙方按方式收取工程款项：1.首期款：工程总金额的10%，在签订合同后的3个工作日内支付给乙方；2.进度款：工程总金额的30%，按照项目进度支付，支付时间和金额由双方另行协商确定；3.尾款：工程总金额的60%，在验收合格后的7个工作日内支付给乙方。
六、工程质量保证1.乙方承诺按照相关法律法规和技术标准，按时、按质、按量完成工程项目；2.工程设备和材料的选用要符合国家质量标准和相关行业标准。
七、验收标准1.乙方完成工程后，应向甲方提供完整的验收报告；2.甲方有权对工程进行查验和测试，确保工程符合合同要求和相关技术标准。
八、工期延误和违约责任1.如乙方未能按照工期要求完成工程项目，应向甲方支付违约金，违约金数额为未完成工程款项总金额的0.1%，每延期一天增加违约金一次；2.如乙方发生其他违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应法律责任。
九、争议解决本合同的履行和解释适用法律。
如双方因合同履行发生争议，应协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。
十、合同变更和解除1.如需对合同内容进行任何变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确认；2.双方经协商一致可解除本合同，解除合同需提前30天以书面形式通知对方。
十一、其他事项1.本合同一式2份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2.未尽事宜，可由双方协商确定相关事项。
甲方签章：日期：乙方签章：日期：。
电气自动化安装工程施工合同协议范本
电气自动化安装工程施工合同协议范本甲方（以下简称“甲方”）：地址：联系人：电话：乙方（以下简称“乙方”）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在（工程名称及位置）进行电气自动化安装工程施工，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程内容及范围1.1 甲方聘请乙方负责（工程名称）的电气自动化安装工程施工。
1.2 工程包括但不限于：（列出具体的工程内容及范围，如：电气设备安装、线路布置、控制系统集成等）1.3 所有施工图纸、资料及要求，由甲方提供给乙方参考和执行。
二、合同价格和支付方式2.1 本工程的合同价格为人民币（金额）（大写：金额人民币整）。
2.2 付款方式：（明确支付进度及付款条件，如：甲方于工程开始前支付合同总价款的30%作为预付款，工程竣工后，乙方提交工程验收报告，甲方应在收到验收报告五个工作日内支付剩余70%的尾款。
）2.3 甲方支付款项时，应向乙方提供正式发票，并承担相关税费。
三、工期3.1 本工程的计划工期为（具体工期，如：90个工作日）。
3.2 若因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付逾期交付的违约金。
四、质量要求4.1 乙方承诺按照国家相关法规和技术标准进行施工，并保证所提供的设备和材料符合相关质量标准。
4.2 乙方对施工过程中发生的任何质量问题承担修复和改进的责任，且不收取任何费用。
4.3 工程竣工后，乙方提供的设备和工程质量应符合甲方的验收标准。
五、变更和索赔5.1 如因甲方要求变更或增加工程范围，应经双方协商同意，确定变更价款和工期。
5.2 若乙方认为需要索赔，应书面通知甲方，并提供索赔材料。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程延误或质量问题，乙方应承担违约责任，并进行相应赔偿。
6.2 如因甲方原因导致工程延误或支付款项延迟，甲方应承担违约责任，并进行相应赔偿。
七、保密条款7.1 甲乙双方在履行合同过程中涉及的商业、技术及其他保密事项，应互相保守秘密，并不得向任何第三方透露。
电气自动化安装工程施工合同协议书范本
电气自动化安装工程施工合同协议书范本一、协议双方二、项目名称三、项目概述甲方决定委托乙方进行电气自动化安装工程，包括但不限于：设计分析材料采购施工安装质量保证本协议的目的是确定双方之间的权利和义务，明确各项事宜，并建立良好的合作关系。
四、工期和付款方式1.工期：–开工日期：_____________–完工日期：_____________2.付款方式：–合同金额：_____________（大写：_____________）–付款方式和时间节点：•首次付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付合同金额的30%。
•第二次付款：完成工程30%后，甲方支付合同金额的30%。
•第三次付款：完成工程60%后，甲方支付合同金额的30%。
•最终付款：工程完工并经验收合格后，甲方支付合同金额的10%。
–甲方应将付款金额汇入乙方的指定账户。
五、质量标准和保修期1.施工标准：–乙方应按照国家相关法律法规和规范标准进行施工，并保证工程的安全性、稳定性和可靠性。
–甲方有权委托第三方进行工程质量检验，需要由乙方提供相关支持和配合。
2.质量保修期：–完工后，乙方提供一年的质量保修期。
–在质量保修期内，如发现工程存在设计、施工等质量问题，乙方应及时进行维修或更换，并承担相关费用。
六、合同解除和违约责任1.合同解除：–本合同有下列情形之一的，任何一方有权解除合同：•经双方协商一致；•一方未按时履行合同义务，经提醒并限定时间后仍未履行的；•发生不可抗力事件，导致无法继续履行合同的。
2.违约责任：•未按时完成工程；•工程质量不符合要求；•未履行合同其他约定。
七、保密条款甲、乙双方在履行本合同过程中所获知的对方涉及技术、经营管理、市场推广、客户信息等方面的商业秘密应当予以保密，双方应确保所获得的秘密不会泄露给第三方，否则应承担相应的法律责任。
八、争议解决本合同的解释和争议的解决适用法律，并提交所在地人民法院进行裁决。
九、其他事项1.本合同经双方确认后生效，各方承诺全力履行合同义务，并做到公开透明、诚实守信。
电气自动化安装工程施工合同协议范本
电气自动化安装工程施工合同协议范本电气自动化安装工程施工合同协议范本甲方（发包方）：____________________________乙方（承包方）：____________________________鉴于甲、乙双方共同协商，达成以下共识：一、合同范围本合同涉及甲方所属的电气自动化安装工程，包括但不限于以下内容：1.电气自动化设备的安装、调试和试运行； 2.电气自动化系统的集成和测试； 3.电气自动化系统的线路敷设和设备连接； 4.电气自动化系统的维护和保养。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为__________个月。
三、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币（以下简称“元”）____________________________元。
2.甲方按照以下方式支付合同价款：（1）甲方在合同签订后__________天内向乙方支付合同总价款的__________%作为预付款，计人民币__________元；（2）甲方在设备到货后__________天内向乙方支付合同总价款的__________%，计人民币__________元；（3）甲方在工程验收合格后__________天内向乙方支付合同总价款的__________%，计人民币__________元。
四、工程进度和验收标准1.工程进度：乙方按照甲方指定的工期进度进行施工，确保工程按时完成。
2.验收标准：工程完成后，必须符合国家相关标准和规范，并通过甲、乙双方共同验收。
五、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的0.1%作为违约金；2.若乙方未按照合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金；3.若因乙方原因导致工程无法按时完成，甲方有权要求乙方按照实际延误时间赔偿损失。
六、保密条款1.本合同双方应对涉及的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或披露。
2024年电气自动化施工协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年电气自动化施工协议本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条工程概述2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容2.4 工程进度第三条施工要求3.1 施工标准3.2 施工材料3.3 施工设备3.4 施工人员第四条质量保证4.1 质量标准4.2 质量监督4.3 质量问题处理第五条工期延误5.1 工期延期原因5.2 工期延期处理第六条费用及支付6.1 工程总价6.2 付款方式6.3 付款进度6.4 额外费用第七条保险及安全7.1 保险责任7.2 安全措施第八条违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点第十条合同的变更与解除10.1 变更条件10.2 解除条件第十一条合同的转让11.1 转让条件11.2 转让程序第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 合同修订14.3 合同生效第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称：×××公司1.1 甲方地址：×××市×××路×××号1.2 乙方名称：×××电气自动化施工公司1.2 乙方地址：×××市×××路×××号第二条工程概述2.1 工程名称：×××工厂电气自动化施工项目2.2 工程地点：×××市×××路×××号工厂内2.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责工厂内电气设备的自动化施工，包括设备安装、调试、培训等相关工作。
电气自动化安装工程施工合同协议书范本：免修版模板范本
电气自动化安装工程施工合同协议书范本1. 合同背景本合同是由甲方（委托方）与乙方（承包方）为了规范电气自动化安装工程施工而签订的协议书。
双方在平等、自愿的基础上，按照诚实信用、互惠互利的原则达成协议。
2. 合同内容2.1 项目概况本项目的名称为X电气自动化安装工程，位于X地区，总工期为个月。
本项目包含的主要工作内容如下：1. 设计、采购、安装、调试电气设备；2. 安装和配置自动化控制系统；3. 进行设备和系统的调试、测试和验收。
2.2 工作责任2.2.1 甲方责任甲方承诺提供支持和协助：1. 提供项目相关的技术资料和文件；2. 为乙方提供必要的工作场所和便利条件；3. 提供必要的设备、材料和劳动力。
2.2.2 乙方责任乙方承诺履行责任：1. 按照合同约定的工期、质量和数量完成工程任务；2. 保持和提高施工质量，确保设备和系统的安全运行；3. 提供合格的技术人员进行设备和系统的调试、测试和验收。
2.3 价格和支付方式2.3.1 价格双方约定项目总造价为X万元（大写：人民币X万元整），具体费用包括材料费、设备费、工程费、人工费等。
2.3.2 支付方式1. 甲方在合同签订后支付合同总金额的%作为工程开工款；2. 工程验收合格后，甲方支付合同总金额的%作为工程质量保证金；3. 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付合同总金额的%作为工程竣工款。
如发生质量问题，乙方须在一定期限内进行整改。
2.4 违约责任1. 任何一方未履行合同义务的，应承担违约责任，并赔偿因此产生的实际损失；2. 若甲方违约或延迟支付工程款项超过天的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
2.5 保密条款双方对履行合同过程中所知悉的对方的商业秘密和技术资料等保守秘密，不得泄露或非法使用，必须采取适当的措施确保信息安全。
3. 合同生效与解除3.1 合同生效本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，自合同生效之日起双方即按照本合同的约定履行各自的责任和义务。
电气自动化安装工程施工合同
电气自动化安装工程施工合同甲方：____________________乙方：____________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就电气自动化安装工程施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程范围：包括但不限于电气自动化设备安装、调试、验收等。
二、合同工期2.1工程开工日期：____________________2.2工程竣工日期：____________________2.3合同工期总日历天数：____天三、合同价款及支付方式3.1合同价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥____________________元。
3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）剩余10%的合同价款作为质保金，质保期满后支付。
四、工程质量及验收4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、设备清单、操作手册等。
4.3甲方应在收到竣工资料后15日内组织验收，并将验收结果通知乙方。
4.4验收合格后，双方签订验收证书，工程正式交付甲方使用。
五、售后服务及质保5.1乙方对工程提供为期____年的质保期，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.2质保期内，乙方应负责对工程进行定期检查、维修和保养，确保工程正常运行。
5.3质保期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时免费进行维修或更换。
六、违约责任6.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
电气自动化安装工程施工合同协议范本(2024两篇)
电气自动化安装工程施工合同协议范本（二）协议范本（二）：电气自动化安装工程施工合同甲方：【甲方公司名称】地址：【甲方公司地址】联系人：【甲方联系人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方公司名称】地址：【乙方公司地址】联系人：【乙方联系人姓名】联系电话：【乙方联系电话】第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于电气自动化安装工程施工的合作内容、工期、费用等相关事项，确保施工质量和工程进度，保障双方的权益。
第二条合同范围1. 提供详细的工程设计图纸和技术要求。
2. 完成电气自动化设备的安装、调试和验收工作。
3. 将施工现场整洁有序，确保安全生产。
4. 配合甲方进行项目管理和进度报告。
第三条工期1. 本工程的工期为【工期时间】，时间从合同签订后开始计算，至工程竣工验收合格之日止。
2. 在施工过程中如发生不可抗力因素，双方须及时协商并确立新的工期安排。
第四条费用与支付方式1. 甲方应支付给乙方的总工程价款为【总工程价款金额】。
2. 乙方应按照工程进度提出合理的付款申请，甲方应在收到付款申请后的【付款期限】内支付相应款项。
3. 工程完成后，乙方应提供工程竣工报告和验收报告，甲方验收合格后，将支付最后一笔款项。
第五条材料和设备1. 乙方负责采购和发放施工所需的所有材料和设备，并确保其质量符合国家相关标准。
2. 乙方应按照合同规定的工程进度及时将所需材料和设备提供至施工现场。
第六条施工安全1. 甲乙双方应共同落实施工现场的安全防护措施，确保施工期间工人的人身安全。
2. 如发生事故或安全隐患，甲乙双方应立即采取措施进行处理，并及时报告相关部门。
第七条质量保证1. 乙方承诺对所提供的材料和设备负责，并承担在质保期内修复或更换因质量问题引起的故障。
2. 质保期为工程竣工验收合格之日起【质保期限】。
3. 乙方应提供质保承诺书及其他相关质保证明。
第八条违约责任1. 任何一方未履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
电气自动化安装工程施工合同协议书范本(两篇)
电气自动化安装工程施工合同协议书范本（二）电气自动化安装工程施工合同协议书范本（二）甲方：（委托方）单位名称：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：邮政编码：乙方：（承包方）单位名称：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：邮政编码：鉴于甲乙双方就电气自动化安装工程施工事宜达成协议，为确保双方合法权益，特立此协议。
双方经平等协商，自愿达成如下协议：第一条工程概况甲方委托乙方承担电气自动化安装工程施工任务，工程概况如下：工程名称：工程地址：工程范围：工程工期：工程预算：第二条质量与安全1. 乙方承诺按照工程质量标准和相关安全规定进行施工。
确保工程质量合格、安全可靠。
2. 乙方应配备具备相应资质和工程经验的施工人员，并保证施工人员的技术水平符合国家要求。
3. 乙方应承担因施工过程中发生的质量问题和安全事故而导致的一切责任，并及时解决相关问题。
4. 甲方有权对施工过程进行监督，并提出合理的要求和意见。
第三条作业进度1. 乙方应按照约定的工期完成工程施工，并保证施工进度符合约定要求。
2. 如因乙方原因导致施工工期延误的，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的经济损失。
3. 如因不可抗力因素导致工期延误的，双方应共同协商解决，并合理调整工程进度。
第四条工程支付与结算1. 根据工程进度和质量验收情况，甲方将按照约定的支付方式进行工程支付。
2. 乙方应提供符合法律法规要求的有效发票及结算资料，并确保工程款项的合理使用和合法流转。
3. 如乙方发现工程支付存在问题或异议，应及时向甲方提出，并提供相关证据和材料。
第五条违约责任1. 如一方未履行或违反本协议的条款，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方的违约行为给对方造成损失的，对方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。
3. 如一方无故解除合同或拒不继续履行合同，对方有权追究其违约责任，并要求其支付违约金。
第六条争议解决1. 双方在履行本协议过程中产生的争议，应通过友好协商解决。
电气自动化安装工程施工合同协议书范本(条款版)
电气自动化安装工程施工合同协议书范本(附件条款版)电气自动化安装工程施工合同协议书范本甲方：__________乙方：__________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就电气自动化安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量：__________1.6工程期限：__________二、合同价款2.1合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：_ _________元。
2.2付款方式：__________三、施工图纸及技术文件3.1甲方应在合同签订后__________日内向乙方提供施工图纸及技术文件。
3.2乙方应按照甲方提供的施工图纸及技术文件进行施工。
四、施工质量及验收4.1乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。
4.3甲方应在收到乙方提交的施工资料和验收报告后__________日内进行验收。
五、工期延误5.1因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
5.2因甲方原因导致工期延误的，甲方应给予乙方合理的工期补偿。
六、合同解除6.1双方协商一致，可以解除本合同。
6.2一方严重违约，导致合同无法履行的，另一方可以解除本合同。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2如协商无果，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______ ___年。
8.3本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。
电器自动化安装合同模板
电器自动化安装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电器自动化安装合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要对电器设备进行自动化安装，乙方具有相应的技术实力和经验，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方电器设备的自动化安装事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，对甲方的电器设备进行自动化安装，包括设备选型、系统设计、编程调试等工作。
1.2 乙方负责提供安装所需的材料、设备、工具等，并保证其质量。
1.3 乙方负责对甲方人员进行设备操作培训，确保甲方能熟练掌握设备的操作方法。
二、工程进度2.1 乙方应按照甲方的要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。
2.2 乙方应按照批准的进度计划进行施工，确保工程按时完成。
2.3 乙方应确保工程质量，不得因赶进度而影响工程质量。
三、工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料和验收报告。
3.3 工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修。
四、工程费用4.1 乙方向甲方提供的材料、设备、工具等，按照甲方的要求，甲方向乙方支付相应的费用。
4.2 乙方向甲方进行的设备操作培训，甲方应支付相应的培训费用。
4.3 双方约定的其他费用，按照约定向乙方支付。
五、付款方式5.1 甲方按照双方约定的付款方式，向乙方支付工程费用。
5.2 乙方提供正式发票给甲方。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。
6.2 乙方未按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
6.3 甲方未按照约定支付工程费用，乙方有权拒绝继续履行合同。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电气自动化安装工程施工合同甲方（发包方）：法定代表人：乙方（承包方）：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方友好协商达成如下条款：第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：。
1.3 安装工程范围：从到的所有生产工艺线电气、自动化安装工程。
1.4 工程内容：1.4.1 电气、自动化、防雷接地安装施工工程；1.4.2 电缆敷设工程：工程量包括：电力、控制、仪表电缆；回转窑保安电源电缆。
工作内容：无论大小规格，包括电缆敷设、固定等所在电缆的施工配钢管及铁件的安装、桥架、支架的安装试验等工作。
1.4.3 变配电设备工作：工程量包括：电力变压器容量。
工作内容：含总降配电站出线、变压器安装、调试、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、支架的制作安装试验等。
1.4.4 电机电控设备工程：工程量包括：各种电机、盘、箱、柜。
工作内容：各种电机、盘箱柜安装、接线、基础钢支架制作安装、送配电系统调试、机旁按纽盒安装试验等。
1.4.5 自动化仪表、DCS系统工程：工程包括：各种现场一次仪表、DCS系统。
工作内容：各种仪表安装、DCS系统现场控制站和操作站安装、调试、仪表附件（管件、接头阀门等）的安装、脱脂、研磨、仪表用的各种气、液体管敷设、支架的制作安装等。
1.4.6 厂区照明线路工作：工程量包括：全厂区车间内、外所有照明线路的灯具数。
工作包括：含灯杆组立、照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装自欺欺人1.4.7 厂区防雷接地工程：工程量包括：全厂区独立的防雷接地系统，包含建筑物接地、避雷针等。
工作内容：含接地体制作安装、接地母线敷设、接地系统调试等；厂区配电系统接地装置制作安装，自动化系统接地装置制作安装。
1.4.8 其他电气设备工程工程量包括：全厂所有支架、桥架接头等必须做防腐处理；上述电气、自动化项目中包括的内容（不包括窑头、窑尾、电收尘器）。
1.4.9 乙方将机电设备从甲方仓库或堆场领出至设备无负荷联动试车合格交甲方接收为止的全过程皆由乙方负责保管和维护。
在此过程中，乙方须向保险公司投保。
1.4.10 乙方应配合土建施工单位解决土建施工过程中与乙方安装有关的设备基础预埋件、预留孔施工等问题。
参与以上预留孔、预埋件的复核与验收；参与设备基础验收；承担因乙方把关不严所造成的责任。
1.4.11 安装后的机电设备单机试车，无负荷联动调试工作（自动化设备调试中不包括计算机软件调试）。
1.4.12 经设计院和甲方双方签证所发生的现场修、配、改工作。
1.4.13 协助建设单位进行设备开箱检验。
1.4.14 协助或配合计算机控制系统调试。
1.4.15 其他属安装工程范围内的内容。
1.4.16 乙方免费负责负荷运转后保驾护航六个月，前三个月保留主要施工人员和机具（现场建制基本不变），后三个月各工种保留一定工作力量（各工种不少于3人）。
注：本工程安装按设计院施工图纸，实行单价包干、包辅料、包施工工期、包工程质量、包施工安全承包方式。
第2条工程承发包2.1 电气、自动化、仪表安装工程总造价一次性包死计：人民币（大写）（￥元）。
工程量无论增减不作调整。
2.2 本项目安装工程采用单价包干的形式，实行包工、包工期、包工程质量、包安全生产。
具体包干的工作内容如下：（1）设备、材料场内超远距搬运及现场装卸车费用（包括设备材料在场内的仓库或堆放地点运至安装地点）；甲供材料调拨后的保管费；（2）施工单位负责承担所安装设备（含窑头电收尘器及窑尾电收尘器）材料到场的卸车、保管工作和协助甲方进行设备监造和开箱检验；（3）若需材料代用，所发生材料代用的量差、差价；（4）土建与安装交叉施工所增加的施工难度；（5）各种施工津贴，如夜班费、保健费等；（6）特殊施工措施费；（7）安全措施费；（8）大型机械进、退场费；作业场地平整费；（9）国家规定的政策性调差等；（10）远地施工增加费；（11）设备延期交付等种种原因造成的窝工费；（12）安装现场的清理费；（13）2公里以内安装废料的清运；（14）安装所需的专用工具费、胎具制作安装费（含材料）；（15）无负荷联动试车、配合负荷试车及投料后6个月的保驾护航费；（16）临时组对平台搭拆费；（17）有害环境引起的降效及安装与生产同时进行增加的人工费、机械费；（18）临时停水停电发生的费用；（19）超规范所需增加的费用；（20）劳保统筹费用；（21）大型施工机械的拆装发生的一切费用；（22）施工临时便道修筑费用；（23）因施工场地狭小而引起的材料、人工、机械超定额费用。
第3条工程款拨付与结算办法3.1 本工程付款方式：3.1.1 合同签订后，乙方支付人民币万元的合同保证金，本合同生效。
乙方人员、设备进厂后一周内支付合同总价的%作为预付款。
3.1.2 工程进度款按月结算，乙方在每月25日前编报工程进度完成月报，经现场甲方审核后，甲方在下月15日支付该月工程进度款的70%，烧成系统无负荷联动试车合格后付至总价的85%，负荷联动试车合格后付至总价的95%。
连保证金退还。
3.1.3 工程竣工验收合格办理决算后，工程决算总价的5%作为质保金。
质保金待质保期（一年）结束后一个月内付清（若发生3.3条款，付款时应扣除甲方支付的修理费）。
3.2 电费、水费按当地价计取，甲方在其支付进度款中扣回。
3.3 在保修期内设备因安装质量问题需进行抢修时，如乙方在接通知后24小时以内不能赶赴现场实施抢修，甲方有权委托第三方抢修，其费用在5％的保修金中扣除。
3.4 工程工期及质量3.4.1 工期：在满足工程总工期前提下，工期每拖延一天按工程总造价的万分之一罚款。
3.4.2 工程质量必须全部达到合同规定的质量标准，如果全部达到优良标准，按照工程总造价万分之五奖励。
第4条建设工期4.1 乙方于年月日前做好进场准备工作，具体进场时间由甲方届时确定。
本工程计划于年月日前竣工（竣工系指单机调试及无负荷联动调试合格结束）。
4.2 本安装工程自签订合同生效日起，五十天内乙方有关专业人员必须进驻现场，立即做好各项施工准备，根据土建工程进度和设备到货情况抓紧时间开工。
4.3 甲方保证及时提供施工图纸，并协调解决施工中出现的可能影响工期的问题。
4.4 除人力不可抗拒的自然灾害外，其他原因都不得延误工期。
4.5 安装工程开工后，乙方要与土建单位密切配合，做好预留、预埋件等工作，为安装创造条件。
安装、土建施工交叉作业时，要服从甲方的统一协调安排。
第5条工程质量5.1 工程质量乙方保证主机设备安装优良率100％，工程合格率100％。
5.2 乙方必须严格按照国家有关规范，施工图纸或设备技术文件的要求进行施工。
引进设备按外商提供的标准；引进技术国内制造的设备按制造厂提供的技术要求，其余部分可参照国内相关的规范标准；国内制造的设备执行国内的规范与标准（包括国家的、行业的、企业的）。
以上三种情况之中，如果图纸、说明书中的技术要求与规范、标准、互有矛盾之处，应以最高标准执行。
本工程遵循的规范、技术标准：（1）GB 50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（2）GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（3）GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》（4）设计院施工图，设计文件规定，制造厂设备说明书及技术要求等均为安装工程施工、质检、主定和竣工验收的依据。
5.3 乙方必须建立严格的质量保证体系，工程施工时认真做好日常的检验工作。
5.4 本安装工程，甲方组织人员进行监理，对工程质量、施工进度、建设投资、现场施工管理、工程竣工验收等进行全面监理。
5.5 乙方施工的工程应随时接受甲方及监理进行的检查检验，并为检查检验提供便利条件。
乙方必须以质量为中心，凡达不到质量标准的材料不准进厂，达不到质量标准的安装项目必须返工，甲方有权制止不符合规范的施工，直至符合要求为止。
乙方承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
5.6 乙方在施工过程中不得擅自修改设计。
若要修改设计，应按第十三条的规定办理。
施工图的修改变更，甲方应于施工前交付乙方。
5.7 隐蔽工程在隐蔽前，乙方应自检合格并提前二十四小时书面通知甲方验收，甲方接通知后二十四小时内到现场进行验收，经甲方确认合格并办理签证后方可隐蔽。
在安装工程施工过程中，当甲方对施工质量和材料质量有疑议需要检查时，乙方应予配合。
检查质量合格，其费用由甲方承担；检查质量不合格，其费用由乙方承担，乙方应在限定时间内修改后重新验收。
5.8 主要设备的关键安装工序及单机现场无负荷试车，乙方在自检合格后会同甲方及外方共同检验，并在会检记录上签字作为中间验收资料。
5.9 乙方若将工程转包、分包，须经甲方同意，若乙方自行将工程转包、分包，甲方有权拒付工程款。
5.10 乙方在各子项施工中的进度和质量达不到要求，甲方有权终止该子项施工。
第6条施工管理6.1 合同签约后，乙方应根据承担的工程任务、设备交货日程、土建工程进度及到位的图纸编制出全单元的施工进度计划，一个月内送交甲方。
6.2 每个子项工程的开工，乙方应按甲方的综合进度计划、土建完成进度和设备、材料的到货情况提前十五天向甲方提交子项工程开工报告和安装方案，经甲方书面批准后方可开工。
6.3 乙方按有关规定和要求向甲方提交各种统计报表。
6.4 为加强施工现场管理，甲、乙双方应建立现场调度会制度，及时解决处理施工中出现的问题。
会议制度由甲方制定。
6.5 乙方在施工过程中应充分尊重引进设备所在国专家的指导，严格按照引进设备的图纸、说明书及有关标准进行施工。
6.6 当甲方认为工程进展情况与工程计划不一致时，乙方应按照甲方的要求，及时采取必要措施，以确保工程进度按计划实现。
6.7 乙方施工场地及场内临设应做到整洁有序，文明施工，工程完工后场地要及时清理，做到工完场清。
6.8 现场签证按甲方制定的程序会签后有效。
6.9 安全施工。
乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
6.10 乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方有关管理制度。
第7条图纸资料交付7.1 甲方按施工进度计划提前分批向乙方交付施工图一式四份，设备安装图一式三份及设备安装使用说明书一式二份，土建图一份，不提供国家通用标准图。
7.2 在工程施工过程中，甲方如果要求乙方提供与工程有关资料，乙方应尽力配合，满足甲方的要求。
7.3 乙方应做好图纸保密工作，未经甲方、设计单位和设备制造厂的同意不得擅自将图纸转交第三方。
否则所造成的后果由乙方负责。
7.4 甲方应提供与本安装工程有关的设计院标准图集等相关资料及外方图纸、资料原文一份。