(合同范本)桩机承包协议
打桩机承包合同5篇
打桩机承包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方打桩机工程事宜，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：打桩机作业及相关辅助工作二、承包范围1. 乙方应按照甲方的要求，承包打桩机作业及相关辅助工作，包括但不限于打桩、挖土、填土、运输等工作。
2. 乙方需保证打桩机的正常运行，并负责设备的日常维护和保养。
三、承包期限1. 承包期限自合同签订之日起至工程完工验收合格之日止。
2. 如因甲方原因导致工程延期，双方应协商确定相应的延长期限。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款计算方式：按照实际完成的工程量，乘以双方协商确定的单价进行计算。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款项。
具体支付时间和金额按照附件《工程价款支付表》执行。
五、质量标准和验收方法1. 乙方应严格按照国家相关质量标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改。
3. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的质量证明文件。
4. 验收标准和方法：按照国家和地方相关规范、标准、规程进行验收。
六、安全施工与环境保护1. 乙方应严格遵守安全施工的有关规定，确保施工现场的安全。
2. 乙方应采取有效措施，降低施工对环境的影响，防止环境污染。
3. 如因乙方原因导致安全事故或环境污染事件，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并承担因此产生的额外费用。
3. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方相应的延长期费用。
篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方打桩工程承包给乙方施工事宜，达成如下协议，以资共同信守。
打桩机劳务承包合同范本
打桩机劳务承包合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将某工程项目的打桩作业劳务承包给乙方一事，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：XX工程项目1.2 工程地点：XX市XX区1.3 工程内容：包括但不限于打桩、桩基施工、桩基检测等。
二、承包范围及承包方式2.1 乙方同意承包甲方的打桩作业劳务，并按照甲方的要求和技术标准完成工程。
2.2 承包方式：本工程采用包工不包料的方式进行承包，乙方负责提供打桩机及相关施工设备，甲方负责提供施工材料。
三、合同价格及支付方式3.1 双方经协商一致，本工程打桩劳务费为人民币XX元整（大写：人民币XX元整）。
3.2 甲方在工程验收合格后，按照实际完成工程量支付乙方劳务费。
3.3 支付方式：甲方在每月30日前，按照实际完成工程量支付乙方劳务费的80%，剩余20%作为质量保证金，待工程验收合格后一次性支付。
四、工期及进度4.1 双方约定本工程工期为XX天，自乙方入场之日起计算。
4.2 乙方应按照甲方的要求和技术标准，确保工程按时完成。
五、质量及安全5.1 乙方应严格按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量。
5.2 乙方应承担施工过程中的安全事故责任，确保施工安全。
六、违约责任6.1 乙方如未能按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方如未能按照约定支付劳务费，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和双方协商进行调整。
打桩机承包合同4篇
打桩机承包合同4篇篇1打桩机承包合同一、买方：_____________________（以下简称甲方）住址：____________________联系电话：____________________法定代表人：____________________身份证号码：____________________二、卖方：_____________________（以下简称乙方）住址：____________________联系电话：____________________法定代表人：____________________身份证号码：____________________三、鉴于乙方具有_____________________打桩机等机械设备的出租资质，甲方通过市场调研与比较，决定租赁打桩机设备，双方已就租赁设备事宜达成如下协议：第一条承包设备名称、规格和数量：甲方通过租赁设备，主要用于_____________________项目，因此甲方同意租赁乙方的_____________________打桩机，数量为_____________________台。
该设备为_____________________型号，规格为_____________________。
第二条承包设备的使用期限：甲方与乙方约定，自_____________________年月日起计，至_____________________年月日止为一个完整的使用期限。
若甲方因施工需要延长使用期限，应提前书面通知乙方，并按约定的价格继续租赁。
第三条租赁费用及支付方式：1. 甲方同意以每月_____________________元的价格租赁打桩机设备，乙方要求甲方在每月_____________________日前支付当月租金；2. 若甲方提前支付全部租金，乙方会给予一定的折扣优惠；3. 若甲方未按时支付租金，乙方有权停止提供设备并要求甲方立即返还设备。
打桩机承包合同6篇
打桩机承包合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，经友好协商，就甲方打桩工程承包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：打桩施工及相关工作。
包括但不限于：定位、打桩、运输、施工现场管理等。
二、承包方式及范围1. 承包方式：本工程采用包工包料的方式，由乙方负责提供打桩机及相关设备，完成打桩工作。
2. 承包范围：包括但不限于打桩施工、设备运输、设备维护、施工现场管理等内容。
具体工作内容根据工程实际需要，由甲乙双方另行商定。
三、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
如有特殊情况，双方可协商顺延工期。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元整（大写：______元整）。
该价款为包工包料总价款，包括打桩施工及相关费用。
具体金额根据工程实际情况，由甲乙双方商定。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项给乙方：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价款的______%（人民币______元整）作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总价款的______%（人民币______元整）；（3 结清尾款。
在工程竣工验收合格后______天内，甲方支付乙方剩余款项。
五、设备所有权及保险责任1. 打桩机及相关设备的所有权归乙方所有。
在承包期间，乙方应负责设备的保管和维护。
如因设备故障或损坏导致工程延误或损失，由乙方承担责任。
2. 乙方应为其员工购买相关保险，并在施工现场采取必要的安全措施，确保工程施工安全。
打桩机资质承包合同范本
打桩机资质承包合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要进行打桩工程，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第二条承包范围及方式2.1 乙方按照甲方的要求，负责打桩机的租赁及操作服务。
2.2 承包方式：乙方提供打桩机及操作人员，按照甲方指定的时间、地点和要求进行打桩作业。
第三条双方的权利和义务3.1 甲方的权利和义务：3.1.1 甲方有权对乙方的打桩作业进行监督和检查。
3.1.2 甲方应按时支付乙方的工程款项。
3.1.3 甲方应提供乙方作业所需的场地和必要的协助。
3.2 乙方的权利和义务：3.2.1 乙方有权按照合同约定收取工程款项。
3.2.2 乙方应保证打桩机的性能良好，操作人员具备相应的资质。
3.2.3 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，按时完成打桩作业。
第四条工程款项及支付方式4.1 工程款项：根据双方协商，工程总款项为人民币（大写）____________________4.2 支付方式：甲方应在合同签订后_____日内支付总款项的_____%作为预付款，余款在工程完工并验收合格后_____日内一次性支付。
第五条工程验收5.1 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到通知后_____日内组织验收，逾期未验收视为工程合格。
第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付未付款项的_____%作为违约金。
6.2 如乙方未能按时完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的_____%作为违约金。
打桩机承包协议范本
打桩机承包协议范本
甲方（承包方）：________________（以下简称甲方）
乙方（雇主方）：________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就甲方承包乙方打桩机服务事宜达成如下协议：
一、项目名称：________________________
二、服务内容：甲方将提供打桩机设备和相关人员，负责在乙方指定地点进行打桩作业，确保施工按时、安全、质量达标。
三、承包费用：甲方承包乙方打桩机服务，乙方需支付的费用为______________，支付方式为______________。
四、服务期限：本协议自________年____月____日起生效，至________年____月____日结束。
如有延期或提前终止的情况，应提前书面通知对方。
五、服务标准：甲方应按照乙方的要求，按时完成打桩作业，确保施工安全、质量合格，如有质量问题，甲方应承担相应责任。
六、保密条款：甲乙双方对于合作过程中所涉及的商业秘密和机密信息，应保密不得泄露给第三方。
七、违约责任：若任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决：因履行本协议产生的争议，应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日
以上为《打桩机承包协议范本》，请双方认真阅读，并按照约定履行协议内容。
打桩机施工合同范本(6篇)
打桩机施工合同范本（6篇）打桩机施工合同范本（通用6篇）打桩机施工合同范本篇1甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称：____________________。
2.工程地点：____________________。
3.承包范围及内容：________________。
4.甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
5.承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条合同工期1.乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。
2.合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。
3.工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。
4.遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。
第三条工程质量1.乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。
2.质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。
桩机包工合同范本
桩机包工合同范本合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方因[项目名称]需要，需进行桩机作业，现经双方友好协商，甲方同意将该项目桩机作业发包给乙方施工，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[项目地点]3. 工程内容：桩机作业，包括但不限于钻孔、注浆、沉桩、拔桩等工序。
4. 工程量及单价：[具体工程量及单价明细]二、工期1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]天（如遇不可抗力因素导致工期延误，经双方协商后可作适当调整）。
三、工程质量及验收1. 乙方应确保桩机作业符合国家和地方相关质量标准和规范，以及甲方提供的施工图纸和技术要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证明。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，直至达到合格标准。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元），包括乙方完成工程所需的全部费用（人工费、材料费、机械费、管理费等）。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、尾款等]。
3. 甲方在支付合同价款前，乙方应提供相应的发票或收据。
五、双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）按合同约定向乙方支付合同价款。
（2）提供施工图纸和技术要求。
（3）协助乙方办理相关施工手续。
（4）监督乙方按合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 乙方权利和义务（1）按合同约定完成桩机作业，确保工程质量。
（2）遵守国家和地方相关法律法规，以及施工现场的安全规定。
（3）合理使用和保护甲方提供的施工场地和设施。
（4）按时向甲方提交工程进度报告和验收申请。
六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付合同价款，应按逾期天数支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。
打桩机施工合同范本（精选6篇）
打桩机施工合同打桩机施工合同范本（精选6篇）在人民愈发重视法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的打桩机施工合同范本（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
打桩机施工合同1发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据(中华人民共和国合同法)，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。
并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
桩机合同范本
桩机合同范本
甲方（承租方/发包方）：
姓名/名称：
联系地址：
联系电话：
乙方（出租方/承包方）：
姓名/名称：
联系地址：
联系电话：
鉴于甲方需要使用桩机设备，乙方具备提供桩机及相关服务的能力，双方经友好协商达成如下协议：
一、设备信息
乙方提供的桩机型号为：________，数量：____台。
二、租赁/承包期限
自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、租金/承包费用及支付方式
1. 租金/承包费用为每月/每台班____元人民币。
2. 支付时间：____________。
3. 支付方式：____________。
四、双方的权利与义务
1. 甲方有权按照约定的时间和方式使用桩机设备。
2. 乙方应保证桩机设备处于良好运行状态，提供必要的维护和保养。
3. 甲方应按照操作规程使用桩机，如因操作不当造成设备损坏，应承担相应责任。
4. 乙方应按照甲方要求及时提供设备及相关服务。
五、违约责任
1. 若一方违反本合同约定，应向对方支付违约金____元。
2. 因不可抗力因素导致无法履行合同的，双方应协商解决。
六、争议解决
如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：
日期：____年__月__日
乙方（签字/盖章）：
日期：____年__月__日。
打桩机承包合同5篇
打桩机承包合同5篇篇1打桩机承包合同甲方：（承包方）乙方：（需方）根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方承包打桩机的使用事宜达成如下协议：一、项目名称：本合同项目名称为《打桩机承包合同》，合同项目包括但不限于提供打桩机及相关设备，并为乙方提供打桩机的维护和保养服务。
二、承包内容：1. 甲方将自己名下拥有的打桩机及相关设备，提供给乙方使用；2. 甲方负责打桩机的日常维护和保养，确保打桩机的正常使用；3. 乙方在使用打桩机过程中，需按照操作规程正确使用，确保安全。
三、服务期限：本合同服务期限自双方签署之日起至合同期满，具体服务期限为1年。
四、服务费用：1. 乙方应当按照合同约定支付给甲方服务费用，具体金额为每个月5000元；2. 服务费用应在每月月底前支付至甲方指定账户。
五、保密条款：双方应当保守本合同所涉及的商业秘密和技术机密，不得擅自泄露给第三方。
六、违约责任：1. 若一方未按照合同规定履行义务，应当承担违约责任；2. 违约方应当向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%；3. 如因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应当赔偿守约方的损失。
七、争议解决：双方如因本合同发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，应当提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
八、其他：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力；2. 本合同经双方盖章签字生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：日期：日期：篇2打桩机承包合同甲方：（委托方名称）地址：联系人：电话：乙方：（承包方名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方承包打桩机服务，为明晰双方权利义务，特签订本承包合同。
一、服务内容1.1 乙方接受甲方委托，负责为甲方提供打桩机服务，具体工作内容包括但不限于：提供打桩机设备，进行施工安装，保证工程质量。
1.2 打桩机服务的具体时间、地点和工作要求，由双方共同商定后在合同中确认，并严格按照约定执行。
桩基工程施工承包协议书5篇
桩基工程施工承包协议书5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就桩基工程施工承包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]承包范围：本工程的桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。
二、工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）竣工日期：XXXX年XX月XX日三、承包方式及造价承包方式：采用包工包料方式，由乙方负责采购并施工。
工程造价：[工程造价总额]元人民币。
此造价为固定造价，不因任何因素调整。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方现行有关规范执行。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的技术档案资料供甲方审核。
甲方将组织验收，并出具验收报告。
如验收不合格，乙方需按要求进行整改。
五、工程款支付与结算1. 工程款支付方式：[具体支付方式]。
工程款支付前，乙方需提交相应发票。
2. 工程竣工验收合格后，双方进行结算。
结算依据为合同约定的造价、变更签证及奖惩条款等。
结算完成后，甲方支付至结算价的XX%工程款；余款作为质保金，待工程保修期满后支付。
3. 质保金的支付条件为工程保修期内未发生工程质量问题或其他违约情形。
保修期限和条件按国家有关规定执行。
质保金的利率为同期银行存款利率。
六、工程保修及售后服务乙方在工程竣工后应按照国家规定提供保修服务。
保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。
保修期间，因乙方施工质量问题导致的损失由乙方承担。
对于非乙方原因造成的损失，乙方可收取合理的维修费用。
对于紧急维修事项，乙方应在接到通知后XX小时内到达现场处理。
保修期满后，甲方根据工程情况决定是否退还质保金。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。
桩机承包合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要使用桩机进行工程项目建设，乙方愿意提供桩机租赁服务。
为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。
一、租赁物1. 租赁物名称：桩机2. 租赁物型号：______3. 租赁物数量：______台4. 租赁物规格：______二、租赁期限1. 租赁期限自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月。
2. 租赁期限届满，如需继续租赁，双方应提前______天协商，达成一致后另行签订租赁协议。
三、租赁费用及支付方式1. 租赁费用：______元/月，共计______元。
2. 乙方应在每月______日前支付当月租金，支付方式为______。
四、租赁物交付与验收1. 乙方应在租赁期限开始前______天，将租赁物交付甲方使用。
2. 甲方应在收到租赁物后______天内进行验收，如有异议，应在验收后______天内向乙方提出。
五、租赁物使用与维护1. 甲方应按照租赁物使用说明书的要求，正确、安全地使用租赁物。
2. 甲方应爱护租赁物，不得擅自改装、拆卸或损坏租赁物。
3. 甲方应定期对租赁物进行维护保养，确保租赁物处于良好状态。
六、租赁物损坏与赔偿1. 因甲方使用、保管不当导致租赁物损坏的，甲方应负责维修或赔偿。
2. 因不可抗力导致租赁物损坏的，双方互不承担责任。
七、违约责任1. 乙方未按约定时间交付租赁物的，应向甲方支付______元的违约金。
2. 甲方未按约定时间支付租金的，应向乙方支付______元的违约金。
3. 任何一方违反本协议的，应承担相应的法律责任。
八、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向租赁物所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
工地打桩机承包协议书范本
工地打桩机承包协议书范本甲方（承包方）：____________________乙方（发包方）：____________________鉴于甲方具备提供打桩机服务的专业能力和资质，乙方需要在特定工地进行打桩作业，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方承包乙方工地打桩机服务事宜达成如下协议：第一条服务内容甲方负责提供符合国家标准和行业规范的打桩机设备，并配备合格的操作人员，按照乙方的要求在指定的工地进行打桩作业。
第二条服务期限本协议服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第三条服务地点甲方提供的打桩机服务地点为乙方指定的位于_________________的工地。
第四条服务费用及支付方式1. 服务费用：甲方提供的打桩机服务费用为人民币（大写）_________________元整（￥______________）。
2. 支付方式：乙方应于本协议签订之日起____个工作日内支付总费用的____%作为预付款，余款在甲方完成打桩作业并经乙方验收合格后____个工作日内一次性支付。
第五条甲方的权利与义务1. 甲方应保证提供的打桩机设备性能良好，操作人员具备相应的操作资格。
2. 甲方应按照乙方的要求和施工进度计划，合理安排打桩作业。
3. 甲方应负责打桩机设备的维护保养，确保设备正常运行。
4. 甲方应遵守工地安全操作规程，确保作业安全。
第六条乙方的权利与义务1. 乙方应按照协议约定及时支付服务费用。
2. 乙方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电供应等。
3. 乙方应协助甲方解决施工过程中遇到的问题。
4. 乙方有权对甲方的打桩作业进行监督和验收。
第七条违约责任1. 如甲方未按约定提供打桩机服务或服务不符合约定要求，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 如乙方未按约定支付服务费用，应按逾期金额的____%向甲方支付违约金。
第八条争议解决本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
桩基工程施工合同范本6篇
桩基工程施工合同范本6篇桩基工程施工合同范本1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
1.4合同单价：1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
1.4.2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。
第二条付款方式2.1本工程无预付款2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。
本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%;第三条合同工期3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。
3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。
该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。
若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
第四条材料供应工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
第五条质量标准乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。
乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
第六条双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
桩机包工合同范本
桩机包工合同范本一、合同双方甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系电话：二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[桩机施工的具体工作内容]三、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[具体天数]四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：合同签订后[支付比例]%作为预付款，甲方在收到乙方预付款申请后的[具体天数]日内支付；桩机进场后[支付比例]%；工程进度达到[具体阶段]后支付[支付比例]%；竣工验收合格后支付至工程总价款的[支付比例]%；剩余工程总价款的[支付比例]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题一次性无息支付。
五、双方责任与义务甲方责任与义务：1. 提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；2. 按合同约定支付工程价款；3. 协助乙方协调与工程相关的各方关系。
乙方责任与义务：1. 按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工；2. 负责桩机的安装、调试、运行和维护，确保桩机的正常使用；3. 遵守施工现场的管理规定，做好安全文明施工；4. 提供施工过程中的相关资料和报告。
六、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的[具体天数]日内组织验收。
3. 如工程质量验收不合格，乙方应在甲方规定的期限内整改完毕，直至验收合格。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按未支付金额的[具体比例]%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按工程总价款的[具体比例]%向甲方支付违约金；如逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。
工地打桩机承包合同书范本
工地打桩机承包合同书范本甲方（业主）：________________乙方（承包商）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工地打桩机施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：乙方负责提供打桩机设备及操作人员，按照甲方的要求进行工地打桩施工。
二、合同价格2.1 双方经协商，确定本工程的合同总价为人民币（大写）：________________（￥_________）。
2.2 乙方应按照约定的时间和质量完成工程，甲方按照约定的价格支付工程款。
三、工程质量3.1 乙方应保证施工质量，确保打桩工程符合国家及行业相关标准和规定。
3.2 乙方应对其施工质量负责，如因乙方原因导致工程质量不符合约定的标准，乙方应承担返工、修复等责任。
四、工程进度4.1 乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工，确保工程按期完成。
4.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约金。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家及行业的安全生产法规，确保施工现场安全。
5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全防护措施，如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 双方应严格履行本合同的各项条款，如一方违约，应按照本合同约定承担违约责任。
6.2 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约金。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（业主）：________________乙方（承包商）：______________签订日期：________________附件：工程图纸、技术要求等相关文件。
桩机合同模板
桩机合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！桩机合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行桩基施工，乙方具备桩机施工能力，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行桩基施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、合同价格2.1 桩基施工费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量。
三、合同履行3.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工图纸、施工方案及相关手续。
3.2 乙方应按照合同约定进行桩基施工，确保工程进度和质量。
3.3 甲方应按照合同约定支付工程款项，逾期支付的，应按照同期银行贷款利率支付滞纳金。
四、合同期限4.1 桩基施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。
4.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期付款的违约金比例支付违约金。
6.2 甲方未按照约定支付工程款项的，应按照逾期付款的违约金比例支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________ 乙方代表（签字）：__________签订日期：__________。
打桩机资质承包合同范本
打桩机资质承包合同范本随着城市化进程的加快，各类建筑工程如雨后春笋般涌现。
在众多建筑项目中，打桩作业因其专业性和危险性，通常需要由具备相应资质的专业公司来承担。
因此，签订一份详尽的打桩机资质承包合同对于甲乙双方来说都是必不可少的。
以下是一份标准的打桩机资质承包合同范本，供参考之用。
【合同标题】打桩机资质承包合同【甲方（发包方）】：（填写发包方全称）【乙方（承包方）】：（填写承包方全称）鉴于甲方需要进行（具体工程名称）项目的打桩作业，乙方具备相应的资质并愿意承接该项工作，经双方协商一致，特订立本合同。
一、合同标的本合同的标的为乙方提供打桩机的租赁服务，包括但不限于设备的操作、维护、运输及相关技术支持等。
二、资质要求乙方应具备国家认可的相关资质证书，包括但不限于营业执照、安全生产许可证、资质等级证书等，并保证所有证件在合同期内有效。
三、合同期限本合同自（具体日期）起至（具体日期）止，乙方应确保在此期间内完成合同约定的所有工作内容。
四、服务内容乙方应根据甲方提供的工程图纸和技术要求，提供符合规范的打桩服务。
服务内容包括但不限于现场勘查、设备安装、操作指导、日常维护、故障排除等。
五、价格及支付方式合同总价为（具体金额），包含设备租赁费、人工费、运输费等。
甲方应在合同签订后（具体天数）内支付%50的预付款，余款在服务完成后一次性结清。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约情形及责任按照合同条款执行。
七、保险与安全乙方应为其员工和设备投保相应的保险，并严格遵守安全生产规定，确保施工安全。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他条款双方可根据项目实际情况协商确定其他必要条款，并以书面形式作为本合同的补充。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
桩机承包合同范本
桩机承包合同范本合同编号：___________甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方需要进行桩基工程，乙方具备相应的资质和能力进行施工，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：乙方负责提供桩机设备，并进行桩基施工，包括但不限于钻孔、浇筑、成型等全部工序。
4. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足设计要求。
二、合同价款1. 合同总价：人民币______元整（¥______）。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后支付合同总价的30%作为预付款；剩余款项按照工程进度分批支付，具体支付比例由双方协商确定。
三、工期要求1. 开工日期：自合同签订之日起______个工作日内。
2. 完工日期：自开工之日起______个自然日内完成全部工程。
3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定延期事宜。
四、质量保证1. 乙方必须保证提供的桩机设备性能良好，操作人员技术熟练。
2. 乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行作业，确保工程质量。
3. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为逾期支付金额的日千分之五。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为延误天数乘以日罚款额。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩机承包协议
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》的原则，结合桩基工程具体情况，为明确双方的权利、义务、责任，经甲乙双方友好协商订出以下承包责任条款，作为共同遵守的依据。
一、承包单价：压桩数量（深度）以工地现场签证实际结算米数结算，每米3.8元为人工工资。
甲方每年保底不低于45000米计算，不足45000米按45000米结算给乙方；每台桩机基本生活补贴每人按300元补贴（不低于4人），煮饭工资补贴500元，合计每月补贴1700元；搬机每台次补贴1000元。
二、付款方式
1、甲方于每月8日给予乙方发放生活费补贴1700元。
2、甲方每施工一个工地竣工后，与发包方确认结算工程量作为乙方施工完成工程量，待发包方拨付进度款时，甲方应拨付给乙方完成工程量的80%工资款，余款20%工资款待工程通过验收后一次性付清给乙方。
三、乙方应在承包期间第一个工地结算80%进度款时预留10000元做为承包桩机保证金，此保证金待承包期满，工程验收合格及桩机未出现人为破坏后，甲方给予一次性返还。
四、违约责任
1、乙方施工人员应服从甲方管理人员，统一指挥和管理，如拒不服从管理，甲方有权作出辞退该班组。
2、乙方如不在甲方处工作，必须提早一个月告知甲方，否则乙方须承担所产生的损失。
3、桩机施工日期由甲方统一安排，乙方年底应施工资农历十二月二十五日，不得以其他理由提早放假，不配合施工。
甲方应及时给予乙方结账。
4、甲方必须给乙方施工人员买保险（4个工人计），费用由甲方承担，如中途乙方人员更换，必须告知甲方，否则一切后果及另产生的保险费用由乙方承担。
5、乙方施工中，应该认真遵守施工安全，如发生人为操作机械和桩基施工，造成损失，乙方应承担相应责任。
甲方：乙方：
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。
范文供参考，期待你的好评与关注]。