建设工程设计合同(2)_1
建设工程设计合同(2)8篇
建设工程设计合同(2)8篇篇1甲方(发包人):___________________公司名称:_________________________注册地址:_________________________法定代表人:_______________________联系电话:_________________________乙方(设计人):___________________公司名称:_________________________注册地址:_________________________法定代表人:_______________________联系电话:_________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程设计工作,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本次建设工程设计事宜达成如下协议:一、工程概况及设计范围1. 工程名称:___________________。
2. 工程地点:___________________。
3. 设计范围:包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、景观设计等。
4. 设计内容需符合国家相关法律法规及规范,满足甲方使用需求。
二、设计任务及要求1. 乙方应按照甲方提出的设计任务和要求进行设计,确保设计质量符合要求。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和数据,确保乙方充分了解工程实际情况。
3. 设计过程中,乙方应定期向甲方汇报设计进展情况,并按照甲方的反馈意见进行调整。
4. 设计成果应当包括图纸、计算书、说明书等文件。
乙方应对设计成果的质量负责,确保其准确性、完整性。
三、设计费用及支付方式1. 双方约定设计费用总额为人民币______元(大写:___________________元整)。
该费用包括设计人员的工资、差旅费等相关费用。
2. 支付方式:___________________。
建设工程设计合同二
建设工程设计合同二甲方(委托方):________乙方(设计方):________鉴于甲方拟进行________(工程名称)的建设工作,现委托乙方对该工程进行设计服务。
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就相关工程设计服务事宜达成如下协议:一、设计内容与要求1. 设计范围包括但不限于建筑方案设计、结构设计、给排水电设计、暖通空调设计及室内外装修设计等。
2. 设计应符合国家现行的相关规范、标准及甲方提供的具体要求。
3. 设计成果需满足施工图深度要求,确保施工方可据此施工。
二、设计周期1. 设计工作的开始时间自合同签订之日起算。
2. 设计周期为____天,具体起止日期为____年____月____日至____年____月____日。
3. 如遇特殊情况需延长设计周期,双方应协商确定延期的具体天数。
三、设计费用1. 设计费用总额为人民币____元。
2. 付款方式为分期支付,首期款项占总设计费的____%,在合同签订后____天内支付给乙方;余款在设计成果验收合格后的____天内结清。
四、双方权利与义务1. 甲方应按合同约定及时支付设计费用,并提供必要的工程资料。
2. 乙方应保证设计质量,按约定时间提交设计成果,并对设计成果的合理性和安全性负责。
3. 双方应互相配合,确保工程设计的顺利完成。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同,应及时通知对方,并提供相应证明,双方根据实际情况协商解决。
六、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效,任何修改和补充均需以书面形式确认。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
以上合同内容仅供参考,具体情况还需根据实际工程项目的特点和双方的具体需求进行调整。
建设工程设计合同范文
建设工程设计合同范文甲方:(委托方)地址:乙方:(设计方)地址:鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程设计的工作,双方本着平等、自愿的原则,经友好协商,达成如下合同,共同遵守并履行:第一条合同的目的和范围甲乙双方目的是为了明确双方的权利和义务,确保设计工作按时、按质量完成。
本合同范围包括但不限于以下设计内容:1.设计范围:2.设计目标:3.设计任务:第二条设计合同的内容1.设计时间:本设计合同的约定设计起止时间为从(具体时间)至(具体时间),双方需严格按照时间节点履行合同。
2.费用:甲方将按照双方签订的费用约定支付相应的设计费用,并在指定时间内支付给乙方。
双方约定的设计费用为人民币(具体金额)元。
3.设计方案:乙方应根据甲方的要求,制定出合理、科学、具备实施性的设计方案,并在规定时间内提交给甲方进行审核。
4.设计变更:如设计过程中需要对设计方案进行变更,甲方应及时通知乙方,并与乙方进行协商确定变更内容以及费用调整等相关事宜。
5.供应材料:乙方需按照甲方的要求,准备和提供相关设计所需的资料及材料,并在设计工作中进行合理的利用。
6.质量控制:乙方应按照相关法律法规和国家标准,严格控制设计质量,确保设计方案的合理性和可行性,并确保设计文件的准确性和完整性。
7.知识产权:设计产品的知识产权归乙方所有,甲方在未经乙方允许的情况下,不得向第三方泄露或复制有关设计方案的任何信息。
第三条合同的履行1.双方在签署本合同后,应按照约定的时间和任务节点履行合同。
3.施工图:设计方案审核通过后,乙方应尽快进行施工图设计,并在规定的时间内提交给甲方。
4.质量把关:甲方应在接到施工图后的(具体时间)内进行审核、提出修改意见,乙方应在(具体时间)内对修改意见进行答复并进行修改。
第四条违约责任和纠纷解决方式1.任何一方未能按照合同要求履行义务的,均视为违约行为,违约方应承担相应的赔偿责任。
2.因违反本合同所引起的纠纷,双方应友好协商解决;如协商不成,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
建设工程设计合同范本7篇
建设工程设计合同范本7篇建设工程设计合同范本7篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同。
建设单位称为委托方;勘察设计单位称为承包方。
以下小编在这给大家整理了一些建设工程设计合同范本,希望对大家有帮助!建设工程设计合同范本(篇1)工程设计是指对工程项目的建设提供有技术依据的设计文件和图纸的整个活动过程,是建设项目生命期中的重要环节 ,是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程 ,是科学技术转化为生产力的纽带 ,是处理技术与经济关系的关键性环节 ,是确定与控制工程造价的`重点阶段。
民用建设工程设计合同工程名称:___________工程地点:___________合同编号:___________设计证书等级:_________签订日期:___________发包人:________________________设计人:________________________发包人委托设计人承担_________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容:名称:________________________; 规模:__________________________; 阶段:________________________; 投资:__________________________; 设计费 :______________________; 序号:__________________________; 分项目名称:__________________; 建设规模:______________________; 设计阶段及内容:______________; 估算总投资:____________________; 费率%:______________________; 估算设计费:____________________; 层数:________________________; 建筑面积:______________________; 方案初步设计:________________; 施工图(万元):_________________; 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:序号:________________________; 资料及文件名称:________________; 份数:________________________; 提交日期:______________________; 有关事宜:____________________;第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件:序号:________________________; 资料及文件名称:________________; 份数:________________________; 提交日期:______________________; 有关事宜:____________________;第五条本合同设计收费估算为 ___元人民币。
建设工程设计合同(二)
建设工程设计合同(二)甲方(委托方):[甲方全称]乙方(设计方):[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就建设工程设计事项达成如下合同条款。
第二条设计项目概况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目具体位置]3. 设计范围:[具体设计范围,如建筑、结构、电气、给排水等]4. 设计阶段:[设计阶段,如初步设计、施工图设计等]第三条设计要求1. 设计标准:乙方应按照国家及行业相关设计标准和规范进行设计。
2. 设计深度:乙方应保证设计深度满足施工要求,确保设计文件的完整性和准确性。
3. 设计变更:如遇设计变更,乙方应根据甲方要求及时调整设计,并提供相应的设计文件。
第四条合同价款及支付方式1. 设计费用:[具体金额]元,包括所有设计阶段的费用。
2. 支付方式:甲方按照以下方式支付设计费用:- 初步设计完成并通过审查后支付[百分比]%;- 施工图设计完成并通过审查后支付[百分比]%;- 工程竣工验收合格后支付剩余[百分比]%。
第五条设计成果交付1. 乙方应在合同约定的时间内完成各阶段设计工作,并提交相应的设计文件。
2. 设计文件应包括但不限于设计说明、图纸、计算书等。
3. 设计文件应以电子版和纸质版形式提交给甲方。
第六条双方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的设计工作进行监督和检查,并提出修改意见。
2. 乙方应保证设计质量,按时完成设计任务,并配合甲方进行设计审查。
3. 甲方应按合同约定支付设计费用,乙方应保证设计成果的知识产权归甲方所有。
第七条违约责任1. 如甲方未按合同约定支付设计费用,应支付违约金[具体金额或比例]。
2. 如乙方未按合同约定完成设计工作,应支付违约金[具体金额或比例]。
第八条合同的变更和解除双方应协商一致,方可变更或解除本合同。
未经双方同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。
第九条争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可提交[仲裁机构名称]进行仲裁。
建设工程设计合同(二)
通用版律师修订版专用合同建设工程设计合同(2)项目名称:项目建设地点:合同编号:(由承接方编填)委托方:承接方:签订日期:委托方(甲方):承接方(乙方):甲方委托乙方承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:1.1 《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准:工程特征及附注说明:第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件:第四条乙方向甲方交付的设计文件:第五条甲方应支付合同项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。
设计费的支付方法为:5.1 本合同生效后天内,甲方支付设计费总额的20%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费);5.2 乙方提交设计文件后天内,甲方支付设计费总额的%,计元。
5.3 乙方提交全部设计文件后天内,甲方付清其余的设计费,计元。
第六条双方责任6.1 甲方责任:6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;6.1.3 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付;6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。
建设工程设计合同一二
建设工程设计合同是指建设单位(甲方)与设计单位(乙方)为了明确责任、分工协作、共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,签订的一种合同。
本文将详细介绍建设工程设计合同的相关内容。
一、工程名称、规模、投资额、建设地点第一条甲主委托乙方承担工程的设计项目,工程名称为XXX建设工程,建筑安装面积为XX平方米,批准总投资为XX万元,建设地点在XXX。
二、甲方的义务第二条甲方应在年月日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在年月日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
三、乙方的义务第三条乙方根据甲方提供的资料,进行工程的设计工作,并按照合同约定的时间、质量、费用等要求,完成设计任务。
乙方应保证设计文件的正确性、合法性,并对设计文件的质量负责。
四、设计费的支付第四条甲方按照合同约定的付款进度,向乙方支付设计费。
设计费的具体金额和支付方式,双方可另行协商确定。
五、合同的生效、变更和解除第五条本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
合同的变更和解除,应经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。
六、违约责任第六条甲乙双方应严格履行合同约定的义务。
如有违约行为,应承担违约责任,具体责任由双方协商确定。
七、争议解决第七条甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定第八条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同的份数和保管第九条本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________签订日期:_______________以上内容仅供参考,具体合同内容请根据实际情况和甲乙双方的需求进行调整。
建设工程设计合同(样式二)6篇
建设工程设计合同(样式二)6篇篇1甲方(发包人):_________________________乙方(设计人):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程设计工作事宜达成如下协议:一、设计工程概况及要求(一)工程名称:_________________________。
(二)工程地点:_________________________。
(三)工程规模:_________________________。
(四)设计内容:包括但不限于总体规划设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、景观设计等。
二、设计任务及范围(一)乙方应按照甲方的要求进行概念设计、方案设计、初步设计和施工图设计。
(二)设计范围包括但不限于建筑主体结构、室内外装修、机电系统、消防系统、园林景观等。
三、设计期限及进度安排(一)乙方应在约定时间内完成设计任务,并提交相应的设计图纸及说明文件。
(二)双方应共同制定详细的设计进度计划,并严格按照计划执行。
如遇特殊情况,应及时通知对方并进行调整。
四、设计费用及支付方式(一)设计费用总计:人民币______元(大写:______元整)。
该费用包括设计人员的工资、差旅费及其他相关费用。
具体费用明细详见附件。
(二)支付方式:甲方应按约定时间支付设计费用给乙方,具体支付节点及金额按照双方约定执行。
如甲方对乙方提交的设计成果验收合格,则应按约定结清尾款。
五、质量要求及验收标准(一)乙方应按照国家和地方的相关法律法规、规范及标准进行工程设计。
(二)甲方有权对乙方提交的设计成果进行验收,并提出合理的修改意见。
乙方应及时修改并重新提交设计成果。
六、知识产权及保密条款(一)乙方对完成的设计成果享有著作权。
甲方在支付设计费用后,获得设计成果的使用权。
未经乙方许可,甲方不得擅自将设计成果转让给第三方。
建设工程设计合同范本(精选10篇)
建设工程设计合同范本建设工程设计合同范本一、什么是设计合同设计合同是建设单位与设计单位就项目设计签订的合同。
如果一个建设项目由几个设计单位共同设计,建设单位应与主体设计单位签订设计总合同,与配合设计单位签订设计分合同。
二、建设工程设计合同范本(精选10篇)现今很多公民的维权意识在不断增强,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同也是最有效的法律依据之一。
那么大家知道合同的格式吗?下面是小编为大家收集的建设工程设计合同范本(精选10篇),希望对大家有所帮助。
建设工程设计合同1单位级别编号:_____________工程名称:__________________工程编号:__________________合同编号:__________________发包人:____________________设计人:____________________发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:第一条合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
1.3建设工程批准文件。
见附件一。
1.4城市规划管理部门批准文件。
见附件二。
第二条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条设计收费及支付办法3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。
发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为_________元。
建设工程设计合同范本版(10篇)建设工程设计合同范本
建设工程设计合同范本版(10篇)建设工程设计合同范本甲方委托乙方执行勘察任务。
依据有关规定及工程具体情况,双方协商签订合同。
明确勘察范围、质量要求等内容。
严格遵守合同,确保勘察工作合法规范,维护双方权益。
共同努力搞好工程勘察,为后续建设提供准确可靠依据,保障项目顺利推进。
书痴者文必工,艺痴者技必良,本页是可爱的小编帮家人们找到的10篇建设工程设计合同范本较新版,仅供借鉴,希望大家能够喜欢。
建设工程设计合同篇一发包人(全称):____________承包人(全称):____________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_______________工程地点:______________工程内容:施工蓝图内土建工程部分。
资金来源:自筹。
二、工程承包范围承包范围:施工蓝图内的土建工程部分。
装饰装修工程、水电安装工程作为甩项工程。
三、合同工期:开工日期:_______年_____月______日竣工日期:_______年_____月______日合同工期总日历天数_______天。
四、质量标准工程质量标准:达到国家现行验收规范的合格标准。
五、合同价款金额(大写):_________________元(人民币)¥:_______________六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
建设工程设计合同(二)
建设工程设计合同(二)篇一:建设工程设计合同(二)(示范文本)篇二:《建设工程设计合同》(示范文本)[二](GF-XX-0210)GF-XX-0210建设工程设计合同(二)(专业建设工程设计合同)工程名称:______________________________ 工程地点:_______________________________合同编号:______________________________(由设计人编填)设计证书等级:__________________________发包人:________________________________设计人:________________________________签订日期:______________________________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:___________________________________________________ ________________________ 设计人:___________________________________________________ ________________________发包人委托设计人承担___________________________________________________ ____工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
第二条设计依据发包人给设计人的委托书或设计中标文件发包人提交的基础资料设计人采用的主要技术标准是:___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________ ________________________________________________第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:合同书中标函(文件)发包人要求及委托书投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用双方商定,本合同的设计费为__________________万元。
建设工程勘察设计合同(二)8篇
建设工程勘察设计合同(二)8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承包人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务,双方本着平等、自愿、公平的原则,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]。
2. 工程地点:[工程地点]。
3. 工程规模:[工程规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求,提供本建设工程的地质勘察、工程设计及其他相关咨询服务。
2. 具体内容包括但不限于:地质勘察、土壤测试、工程设计(包括初步设计、技术设计和施工图设计)、编制工程预算等。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
2. 支付方式:甲方应按以下约定支付乙方费用:(1)合同签订后,甲方应支付乙方总金额的XX%作为预付款;(2)乙方完成初步设计并提交甲方确认后,甲方支付XX%;(3)乙方完成施工图设计并提交甲方后,甲方支付剩余的款项。
四、履行期限与进度安排1. 乙方应在合同生效后XX日内完成地质勘察工作。
2. 初步设计应在勘察完成后XX日内完成并提交甲方。
3. 施工图设计应在初步设计确认后XX日内完成。
五、质量要求与技术标准1. 乙方应按国家相关技术规范、标准进行设计,确保工程质量和安全。
2. 对勘察数据的准确性和设计的合理性,乙方应承担相应责任。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的技术资料及信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付费用,每逾期一日,应向乙方支付XX%的违约金。
2. 若乙方未按约定完成勘察设计工作,每逾期一日,应向甲方支付XX%的违约金。
3. 如因乙方设计失误导致工程损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:YT-FS-2579-91
建设工程设计合同(2)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
建设工程设计合同(2)
备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
订立合同双方:
建设单位:_____,以下简称甲方;
设计单位:_____,以下简称乙方;
经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点
甲方委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为_____平方米,批准总投资为___万元,建设地点在____。
第二条甲方的义务
1.甲方应在____年__月__日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需
要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料的准确性负责。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未经许
可,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务
1.乙方必须在____年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。
其中,初步设计文件一式___份,技术设计文件一式___份,施工图设计文件一式___份,甲方另需增添文件份数需要模型费,另行收费。
___年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同。
具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求
和进行设计,提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按___元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工
日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
第五条设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后___天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的____%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后___天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后___天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取___%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日___元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和
设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误___天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。
对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付相应的赔偿责任。
第七条其它
(略)
____。
第八条效力
本合同自___年__月__日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。
本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。
补充协定与本合同具有同等效力。
但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决。
协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向___仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送计委、建委、建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方):设计单位(乙方):
法定代表人:_____ 法定代表人:_____
联系人:_____ 联系人:_____
通讯处:_____ 通讯处:_____
电话或电报:_____ 电话或电报:_____
开户银行:____ 开户银行:____
帐号:____ 帐号:____
___年__月__日订
附:
(1)____设计项目收费表;
(2)____工程设计补充协议书。
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。