重庆省监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试卷
重庆省监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
A：1
B：14
C：28
D：56
E：专业监理
2、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的关系。A：债权与债务
B：代理与被代理
C：法人与自然人
D：权利与义务
E：专业监理
3、组织设计需要遵循一定的原则，其中反映组织中不同管理层次之间关系的是__的原则。
A．集权与分权统一
B．分工与协作统一
C．管理跨度与管理层次统一
D．合同管理和组织协调
4、对于规模大、工艺复杂、需要分期出图的工程项目，承包单位要求分阶段报审施工组织设计的，应经过批准。
A：建设单位
B：设计单位
C：监理单位
D：质监部门
E：工程变更单
5、实行施工总承包的，施工现场安全由负责。
A：业主
B：监理单位
C：设计单位
D：总承包单位
E：工程保险金
6、可变更可撤销合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
A：1
B：2
C：3
D：5
E：工程保险金
7、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府
B：省级人民政府
C：设区的市级人民政府
D：国务院或者国务院授权有关部门
E：工程保险金
8、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。
A：服务性
B：科学性
C：独立性
D：公平性
E：工程保险金
9、依据有关“建筑工程—切险”的规定，下列描述中正确的是。
A：投保人和被保险人是保险合同的当事人
B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D：保险合同的有效期至工程保险期满为止
E：专业监理
10、【例3·单选题】某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是。A：给承包人顺延工期并追加合同价款
B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D：工期延误和费用损失均由承包人承担
E：专业监理
11、布拉格是哪国的首都（）
A．罗马尼亚
B．捷克
C．匈牙利
D．波兰
12、监理工程师在工程质量控制中，应遵循质量第一、预防为主、坚持质量标准、的原则。
A：以人为核心
B：提高质量效益
C：质量进度并重
D：减少质量损失
E：工程变更单
13、国际工程中，不属于间接费的是。
A：公司总部管理费
B：现场管理费
C：贷款利息
D：业务费
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
14、未经签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
A：专业监理工程师
B：总监理工程师
C：监理员
D：建设单位代表
E：工程保险金
15、图纸会审会议应该由主持。
A：建设单位
B：设计单位
C：监理单位
D：施工单位
E：工程变更单
16、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录
B．建设工程中各种文件的总称
C．建设工程中的文件档案资料
D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录
17、在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当__。
A．以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
B．以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
D．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
18、某项目的建筑安装工程投资为1500万元，基本预备费为100万元，设备购置费为500万元，涨价预备费为80万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的因素总和为万元。
A：2150
B：1550
C：2180
D：2100
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
19、【例1·单选题】编制按时间进度的资金使用计划，通常可以利用控制项目进度的进一步扩充而得。
A：投资总概算
B：网络图
C：施工组织设计
D：横道图
E：由于传染病的影响而暂时停止的施工
20、根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是。
A：改变设计图纸中某建筑物的位置和尺寸
B：将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成
C：增加与工程相关的必要附加工作
D：推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间
E：专业监理
21、监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，这体现了组织机构活动的__原理。
A．规律效应性
B．主观能动性
C．动态相关性
D．要素有用性
22、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
E：专业监理
23、【例2·单选题】下列不属于监理员职责的是。
A：进行工程计量
B：进行见证取样
C：检查工序施工结果
D：复核工程计量有关数据
E：工程保险金
24、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是。
A：保证
B：定金
C：留置
D：质押
E：专业监理
25、建安工程费用中的城市维护建设税，其纳税人所在地为县镇的，按营业税的__征收。
A．7%
B．5%
C．3%
D．1%
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1、工程项目质量的特点是由工程项目的特点决定的。建设工程(产品)及其生产的特点包括__，
A．生产的单件性
B．生产的流动性
C．高投入性
D．生产的固定性
E．高风险性
2、设计概算可分为。
A：单位工程概算
B：一般土建工程概算
C：单项工程综合概算
D：建设工程总概算
E：预备概算
3、按照物质消耗内容分类，可将建设工程定额分为__。A．人工消耗定额
B．土建工程消耗定额
C．材料消耗定额
D．安装消耗定额
E．机械消耗定额
4、监理规划中质量控制的组织措施包括。
A：严格质量检查与监督
B：拒付不合格工程的款项
C：落实质量控制责任
D：完善监理人员职责分工
E：制定质量监督管理制度
5、建设单位管理费包括。
A：工程招标费
B：建设单位采购及保管材料费
C：合同契约公证费
D：工程质量监督检测费
E：竣工验收费
6、工程建设其他费用由（）构成。
A．土地使用费
B．与建设项目有关的费用
C．与未来企业生产和经营活动有关的费用
D．应急费
E．暂列金额
7、监理工程师对索赔的预防和减少要做到__。
A．正确理解合同规定
B．为承包人提供力所能及的帮助
C．建立和维护监理工程师处理合同事务的威信
D．做好日常监理工作，随时与承包人保持协商
E．始终以业主的利益为重
8、影响进度的因素包括等。
A：业主因素
B：勘察设计因素
C：监理因素
D：组织管理因素
E：资金因素
9、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括__等抵押合同。
A．土地使用权
B．城市房地产
C．车辆
D．机器
E．土地所有权
10、【例6·多选题】监理工程师审核施工进度计划的内容有。
A：进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的约定
B：劳动力、工程材料进场安排是否与工程量清单相一致
C：分期施工是否满足分批动用或配套动用的要求
D：施工管理及现场作业人员的职责分工是否明确
E：在生产要素的需求高峰期是否有足够能力实现计划供应
11、《建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合的，有权要求建筑施工企业改正。
A：工程设计规范
B：工程设计要求
C：施工技术标准
D：施工成本计划
E：承包合同约定
12、下面所列各项中，可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有__。
A．现场监督检查
B．利用支付手段
C．发布监理工程师指令
D．审核承包单位和分包单位的资质
E．审核有关的技术文件、报告和报表
13、非节奏流水施工的特点包括（）。
A．各专业工作队不能在施工段上连续作业
B．各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等
C．相邻专业工作队的流水步距不尽相等
D．专业工作队数小于施工过程数
E．有些施工段之间可能有空闲时间
14、建设工程监理的服务性表现为。
A：监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力
B：工程监理单位既不直接进行工程设计，也不直接进行工程施工
C：不向建设单位承包工程造价，不参与施工单位的利润分成
D：与承建单位没有利害关系为原则
E：协助建设单位在计划的目标内完成工程建设任务
15、在建设单位的计划系统中，工程项目年度计划主要包括。
A：年度建设资金平衡表
B：工程项目进度平衡表
C：年度设备平衡表
D：年度竣工投产交付使用计划表
E：设计作业进度计划表
16、承包商可索赔的人工费包括__。
A．特殊恶劣气候导致的人员窝工费
B．法定增长的人工费
C．设计变更导致的人员窝工费
D．因雨期停工后加班增加的人工费
E．完成额外工作增加的工费
17、下列各项原则中。属于建设工程监理实施原则的有。
A：集权与分权统一
B：经济效率
C：公正、独立、自主
D：总监理工程师负责制
E：权责一致
18、建设工程监理细则是__编制的。
A．依据监理规划
B．按照建设工程程序分阶段
C．按建设工程进度分专业
D．针对监理合同范围的全部监理内容
E．由监理组织的部分负责人主持
19、质量管理体系认证一般要经过等程序。
A：递交申请
B：签订合同
C：颁发证书
D：监督
E：持续改进
20、工程建设的各个阶段都对工程项目质量的形成产生影响，其中施工阶段是__。
A．确保工程实体的最终质量
B．使决策阶段确定的质量目标和水平具体化
C．形成工程实体质量的决定性环节
D．实现建设工程质量特性的保证
E．实现设计意图的重要环节
21、在建设工程施工阶段确定施工进度分解目标时，应考虑的因素有。
A：土建与设备综合施工的合理安排
B：工程量清单与施工过程的匹配
C：资源供应能力、施工力量配备与施工进度的平衡
D：外部协作条件的配合情况
E：工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件
22、《建设工程监理规范》规定，当承包单位提出费用索赔的理由同时满足__条件时，项目监理机构应予以受理。
A．索赔事件造成了承包单位直接经济损失的
B．索赔事件是由于非承包单位的责任发生的
C．承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料
D．索赔事件耽误了工期
E．索赔事件是由于其他单位的责任发生的
23、分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则。
A：确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准
B：定性分析与定量分析相互独立
C：定性分析与定量分析相结合
D：不同建设工程三大目标具有相同的优先等级
E：不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级
24、【例3·多选题】压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括。
A：组织措施
B：技术措施
C：经济措施
D：其他配套措施
E：组织搭接作业的措施
25、建设工程监理的任务为__。
A．工程投资控制
B．工程合同管理
C．组织协调
D．工程施工阶段
E．工程进度控制十你想过普通的生活，就会遇到普通的挫折。你想过最好的生活，就一定会遇上最强的伤害。
2020最新综评面经整理(含面试真题经典问答).docx
2020最新综评面经整理(含面试真题经典问答) 高考已经结束，对于很多目标沪上211高校的考生来说，下一个需要积极备考的就是综评面试了。 一、为什么要综评面试? 综评作为新高考改革后的一种新的招生选拔方式，其本质依然是招生选拔。那么为什么要用增加面试这种形式来招生呢? 因为以前只有裸考，高校怎么知道这个高分学生到底适合学理还是学工还是学经济还是学管理呢?就好比古人结婚，看着家里条件相当就定下婚约，结婚当天就像开彩票。互相对眼的几率实在太低。而采用了面试以后，高校就能更针对性地进行选拔适合各个专业的人才。 说到底，综评的核心就是高校与你的匹配度。分数的匹配，专业的匹配，还有气质上的匹配。 二、综评改革后，面试只占15%，还有准备的必要么? 2020年综评政策变化非常大，其中最为重大的就是综评高考成绩和面试成绩占比改为8.5：1.5。这一变革使得面试杠杆作用减弱，很多人甚至开始认为综评面试准备不重要了。 有这种想法，就好比，我现在距离梦想只有1-2分之差，我干脆别努力了，是一个心态。对于自己心仪的院校，就算有1%的可能，我们也应该使出100%的力气去争取。 三、综评新政下，面试杠杆作用有多大? 首先，我们来看下2019年各高校各分数段面试淘汰率： 在“631”的综评规则下，各校明显呈现出“分数越高，面试淘汰率越低”的趋势，而在综评改革后，想要面试逆袭的概率会更低，这个趋势会更加明显。 那么在综评新政下，面试的杠杆又有多大呢?我们以复旦大学为例，来对比下极端情况下2019和2020复旦大学面试的杠杆作用：2019年，复旦的面试成绩=∑[(31-每位专家排名)×2]，最高分为300分，最低分为210分，最大分值相差90分。 2020年，复旦的面试成绩=∑(31.5-每位专家排名×1.5)(每位专家排名=1~10)，面试最高分为150分，最低分为82.5分，最大相差67.5
合同管理试题及答案汇总
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
江西省建筑工程合同
江西省建筑工程合同 篇一：江西省通用建筑工程施工合同 建设工程施工合同 （GF-1999-0201） 江西省工商行政管理局监制 协议书 发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期： 开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标准： 五、中标价款 金额（大写）：（人民币）
￥：___ 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间年月日 合同订立地点：本合同双方约定：后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：审签机关意见（章）：鉴证机关（章）
2020年监理工程师考试试题库含答案 (重庆)
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．《建设工程监理规范》规定，( )属于施工工作的指导文件。 A.工程定位测量资料 B.建筑物沉降观测记录 C.施工组织设计 D.勘察设计文件 2．在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明( )。 A、该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差 B、该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差 C、该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期 D、该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期3．( )是指能够体现由于外界因素的影响而对工作计划时间安排有限制的网络计划。 A.时标网络计划 B.有时限的网络计划
C.搭接网络计划 D.非确定型网络计划 4．在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度( )。 A、既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行 B、不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天 C、将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行 D、将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天 5．在建设工程进度监测过程中，定期召开现场会议属于()的主要方式。 A、进度计划执行中的跟踪检查 B、实际进度数据的加工处理 C、实际进度数据的统计分析 D、实际进度与计划进度的对比分析 6．下列关于工程监理企业的资质申请与审批说法正确的是（）。 A．申请综合资质的，应向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出申请 B．工程监理企业资质证书有效期为3年 C．工程监理企业不得将承揽的监理业务转包 D．申请资质证书变更只需要提交资质证书的正本原件即可，不需提交副本原件 7．对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有
合同管理岗位考试试题库
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√） 16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、
合同管理考试试卷(新)
1.《中华人民共和国招标法》规定，招投标必须遵循公平、公开、公正和诚实信用原则。 2.《国电大渡河流域水电开发有限公司招标管理细则》对必须招标的工程建设项目的规模进行了规定：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元币以上的；勘察、设计、监理等服的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；非建设工程项目单项合同估算价在20万元人民币以上的设备、物资等项目必须进行招标。 3.公司总分职责规定：公司本部负责单项概（估）算金额200万元及以上的工程施工项目、50万元及以上的土建工程施工监理项目的招标，负责30万元及以上设计咨询项目和工程科研的发包，负责对招标文件内容的审核把关；本部负责单项概算在100万元及以上的机电工程、50万元及以上的机电物资采购和机电监理项目招标。基层单位配合上述项目招标文件审查，负责招标文件中技术条款及清单的准确性及现场实施条件的确定。 4.公司总分职责规定：电力生产方面，公司本部负责审批技术改造单项在20万元及以上合同变更；基本建设封面，公司本部负责审核（批）单项金额500万元及以上合同变更，负责审批合同备用金额度使用完毕后发生的全部单项变更、负责对合同备用金使用情况的复核、审查与备案工作；负责所有修改、调整合同条款事项的立项审批、审核（批）200万元及以上的补充合同；基层单位全面负责职责范围内的合同签订、变更处理和备用金使用情况上报备案工作。 5.任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。 6.水电工程招标示范文本合同通用条款3.4规定：监理人受发包人委托向承包人发出指示，监理人的指示应该有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按变更处理。在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 7.水电工程招标示范文本合同专用条款规定：承包人收到监理人发出的图纸和文件后，经检查后认为其中存在合同约定的变更而监理人未按合同规定发出变更指示，则应在收到上述图纸和文件后7天内或开始执行前（以日期早者为准）通知监理人，并提供必要的依据。监理人应在收到承包人通知后，与发包人共同研究，若同意作为变更的，应在收到承包人通知后14天内答复承包人，并按合同规定补发变更指示；经研究后不同意作为变更的，亦应在上述期限内，由监理人书面答复承包人。若承包人未按照上述约定的时限和要求提出变更或提交变更资料
江西省工程监理合同
（2016-1019） 建设工程监理合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
（3）保修阶段服务酬金：/。 （4）其他相关服务酬金：/。 六、期限 1.监理期限： 自年月日始，至工程竣工验收止（以实际开工日为准，相应顺延）。 2.相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。 （2）设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。 （3）保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。 （4）其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。 七、双方承诺 1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1.订立时间：年月日。 2.订立地点：。 3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，委托方执叁份，监理方 执叁份。 委托人：（盖章）监理人：（盖章） 住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人：（签字）的代理人：（签字） 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱：
第二部分通用条件 1.定义与解释 1.1定义 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义： 1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。 1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。 1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。 1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。 1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。 1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。 1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。 1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。 1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。 1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。 1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。 1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
2019年铁路监理工程师继续教育考题.doc
一、单选题（共60题共60分） 1、2014修订的《安全生产法》新增了高危建设项目安全设施预防效果的评价，对安全设施的预防效果进行评价的机构应为（）。 A、监理单位 B、建设单位 C、安监机构 D、具有国家规定资质条件的技术服务机构 注解：新增了高危建设项目安全设施预防效果的评价。高危建设项目竣工投入生产或者使用前，建设单位应当委托具有国家规定资质条件的技术服务机构对其安全设施的预防效果进行评价，与《职业病防治法》相一致。 2、营业线的铁路建设项目，开通后24小时内，（）协助运营单位进行维护。 A、建设单位 B、建管单位 C、施工单位 D、运营单位 3、（）组织行车组织、设备管理、设计、监理部门和单位对施工单位编制的施工过渡方案进行审查。 A、建设单位 B、项目管理单位 C、运营单位 D、代理单位 4、《关于加强铁路隧道工程安全工作的若干意见》规定，铁路隧道风险评估内容按阶段确定，（B）的风险评估在定测基础上进行，主要对隧道设计方案，包括断面形式、衬砌类型、施工方法、支护参数以及应急方案等进行评估。 A、可研阶段 B、初步设计阶段 C、施工阶段 D、勘察设计阶段 5、《中华人民共和国标准化》，将标准划分四种，它们分别是：（A） A、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准 B、国家标准、技术标准、地方标准、企业标准 C、国家标准、行业标准、管理标准、企业标准 D、国家标准、行业标准、地方标准、基础标准 6、在河水中插打钢板桩围堰时，正确的顺序是（A） A、从上游开始向两侧对称插打并在下游合龙 B、从下游开始向两侧对称插打并在上游合龙 C、从河岸侧开始向两侧对称插打并在河中合龙 D、从河中开始向两侧对称插打并在河岸侧合龙 考查的是各类围堰施工要求。钢板桩围堰施工时，施打顺序一般从上游向下游合龙。 7、引起事故发生的现场隐患主要是（）等间接因素导致的结果。 A、人的缺陷 B、管理失误 C、偶然的不利气候或不稳定的环境因素 D、没有技术标准 8、《铁路安全管理条例》规定，时速（）km/小时的铁路徐实行全封闭管理。 A、160 B、200 C、300 D、120 9、检验批由（）组织验收。 A、监理单位 B、施工单位 C、建设单位 D、设计单位 10、《铁路建设项目质量安全事故与招标投标挂钩办法》规定：发生铁路建设工程质量特别重大事故，根据事故责任划分，对认定为全部责任的责任单位，建设单位在（）内不接受责任单位投标。 A、6个月 B、10个月 C、14个月 D、18个月 11、铁路建设工程发生较大安全事故，有关单位应按规定及时逐级向（）上报事故情况。 A、交通运输部和国务院 B、交通运输部 C、国家铁路局 D、地方铁路监管局 12、隧道断面开挖后，检查开挖轮廓线是否（）是评价爆破方案是否合理的主要依据。 A、存在严重的超欠挖现象 B、光滑圆顺且岩面有无开裂 C、满足衬砌施工条件 D、满足挂投防水板的条件 13、BIM模型最多可以达到（）。 A、2D B、3D C、4D D、5D
2019年度建设工程合同管理考试试卷24页word
2004年度建设工程合同管理考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．下列关于代理的叙述，( )是不正确的。 A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C．无权代理的法律后果由被代理人承担 D．代理人只能在代理权限内实施代理行为 2．某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。 A．物 B．行为 C．智力成果 D．活动 3．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。 A．保证 B．定金 C．留置 D．质押 4．依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。 A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B．投保人和被保险人是保险合同的当事人 C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承
担保险义务 D．保险合同的有效期至工程保修期满为止 5．依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。 A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任． B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任· C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 6．依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。 A．按原价格执行 B．按新价格执行 C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行 7．工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。 A．以自己的名义向人民法院主张该购房款 B．以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C．以自己的名义直接向购房者主张该购房款
江西省2017年监理工程师合同管理施工质量控制的工作程序考试试题
江西省2017年监理工程师《合同管理》：施工质量控制的 工作程序考试试题 一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、【例1．单选题】下列监理收费可以不实行政府指导价的是。 A：国家重点建设工程 B：大中型公用事业工程 C：利用外商援助资金的工程 D：利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E：工程保险金 2、监理工程师对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，应。 A：重复验收 B：提请建设单位进行验收 C：拒绝验收 D：折价进行验收 E：工程变更单 3、在工程设计阶段，可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题，这体现了BIM的。 A：可视化 B：协调性 C：模拟性 D：优化性 E：工程保险金 4、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为，合同规定混凝土结构工程综合单价为550元，实际工程量超过估计工程量10％以上时，单价调整为540元。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为，则该项工程结算款为万元。A：216．0 B：219．0 C：219．3 D：220．0 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 5、【例3·单选题】某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第天。A：6 B：8 C：11 D：13 E：自我评定 6、在某工程网络计划中，如果发现工作L的总时差和自由时差分别为4天和2
天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了1天，则说明工作L的实际进度。 A：不影响总工期，但影响其后续工作 B：既不影响总工期，也不影响其后续工作 C：影响工期1天，但不影响其后续工作 D：影响工期1天，也影响后续工作1天 E：自我评定 7、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，应予以验收确认。 A：监理工程师 B：事故调查组 C：业主项目负责人 D：质量监督工程师 E：工程变更单 8、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交。 A：现场同期记录 B：索赔意向通知 C：索赔报告 D：索赔证据 E：专业监理 9、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。A：发包人 B：设计文件的审批机构 C：监理工程师 D：承担工程初步设计的设计院 E：专业监理 10、计价方式以工程量清单和工程单价表为基础和依据来计算合同价格，较为合理地分担了合同履行中的风险。 A：固定总价 B：估算工程量单价 C：纯单价 D：可调单价 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 11、向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对__进行评审。A．质量合格标准 B．合格供货厂商 C．适宜运输方式 D．工艺方案的合理性 12、与总分包模式相比，建设工程平行承发包模式的优点是__。 A．有利于质量控制 B．有利于投资控制 C．有利于缩短工期
建设工程合同管理考试试题及答案
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
建设工程施工合同-江西省
合同编号：建设工程施工合同 (GF—１9９9—０２0１） (协议专用条款附件） 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局制定江西省工商行政管理局监制?协议书
发包人（全称）: 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数:天。 四、质量标准
工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写)： (人民币） ￥： 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、招标、投标文件及其附件 ４、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效 合同订立时间: 年月日 合同订立地点： 本合同双方约定： 发包人:(公章) 承包人：（公章) 住所：住所: 法定代表人：法定代表人: 委托代理人: 委托代理人： 电话：电话： 传真: 传真: 开户银行: 开户银行： 帐号: 帐号： 邮政编码: 邮政编码： 备案机关意见（章）鉴证机关(章) 经办人：经办人： 年月日年月日?专 用条款 一、词语定义及合同文件 ２、合同文件及解释顺序
合同管理试题答案
合同管理试题 一、单选题：（每题5分，共25分） 1、在订立合同时，既约定了违约金数额又交纳了定金，若 一方违约时，守约一方怎么追究其违约责任（ D ）A）要求支付违约金B）要求双倍返还定金C）既要求支付违约金又要求双倍返还定金 D）守约一方可选择要求支付违约金或双倍返还定金 2、关于索赔证据的主要来源说法正确的是（ C ） A）招标文件B）合同文件 C)施工过程中的信息和资料D )业主和监理工程师的错误 3、按合同条件，工程师要求对工程任何部位剥露或开孔检 查时，则（ B ） A）承包商无条件同意检查并承担有关费用 B）承包商同意检查，检查合格费用由业主承担；不合格费用由承包商支付 C）承包商不同意检查，除非无论结果如何费用均由业主支付 D）承包商同意检查，费用由承包商与业主共同承担4、工程师与承包商商定好质量检验日期，但工程师因故未 到现场参与检验，也未通知承包商，则（ A ） A）承包商进行检验，工程师承认该检验结果
B）承包商与工程师进一步约定检查日期 C）承包商需等待工程师进一步的指令 D）工程师不承认承包商的检验结果，须重新检验 5、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些 特殊问题，可通过( B )约定承发包双方的权利和义 务。 A）通用条款B）专用条款C）监理合同D）协议书二、多选题：（每题8分，共40分。多选错选不得分，漏选得4分） 1、承包商可以提起索赔的事件通常有（ABCD ） A）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失 B）因工程变更造成的时间、费用损失 C）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加 D）发包人延误支付期限造成承包人的损失 E）贷款利率上调造成货款利息增加 2、在施工合同实践中，合同变更的情形包括（ABCE ） A）合同工期的改变B）工作内容的删减 C）施工方法的改变 D）合同主体的改变E）技术规格的改变 3、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（CE ）发生的费用由承包人承担。
监理工程师
北京 监理工程师 严军(Ddgj) (共1人，其中升级或增项1人) 部专业监理工程师 刘长健(D) 孙伟(A) (共2人，其中增项1人) 辽宁 监理工程师 刘风华(BADad) 陈雷(ADd) 崔明(ADd) 李兵(DA) 李忠成(DAa) 厉志红(CDcd) 陆萌(ADd) 吕艳荣(Dd) 孟建军(Dd) 史铁勇(ADd) 王志刚(CDcd) 吴玉衍(CDd) 徐身杰(DBb) 张振旺(ACDcd) 赵雷(ADad) 周云飞(DA) (共16人，其中升级或增项14人) 部专业监理工程师 冯世晖(DCc) 耿铎(DAa) 李兵(DACac) 邹广超(ADd) 葛宏征(A) 郭传文(A) 来长柱(A) 李铁军(D) 梁卫东(C) 梁毅(DA) 刘洋(A) 马晶(D) 汪振广(DA) 王海(DA) 王军(A) 袁君楠(DA) 张宁(DA) 赵福强(D) (共18人，其中增项4人) 吉林 监理工程师 卓振江(DBb) (共1人，其中升级或增项1人) 黑龙江 监理工程师 范志涛(ADad) (共1人，其中升级或增项1人) 部专业监理工程师 谷兆林(D) 李敦澎(A) 穆晓明(C) 张贺(A) 朱秀利(D) (共5人，其中增项0人)
江苏 监理工程师 陈彦涛(ABDbd) 李忠(ACDcd) 刘利(ABDbd) 曹勤方(BDd) 曹岚(BDbd) 陈兵(DAa) 陈伟东(Dd) 陈雪观(BDbd) 陈永忠(ABDabd) 程文挺(BDbd) 崔晓岗(Dd) 戴秀红(BDbd) 戴政川(Dd) 翟伟星(ADad) 翟正波(DB) 丁汉飞(BDd) 房启伟(CDcd) 封功文(ADad) 高九强(Dd) 高小红(DB) 管叙欣(DC) 何锋(Dd) 胡建球(Dd) 胡新龙(BDd) 黄剑群(ADad) 黄炜虹(Dd) 姜卫东(Dd) 李浩泉(DA) 李杏生(Dd) 凌静(Dd) 刘永玉(DBb) 卢兴坤(DA) 卢友兵(DAa) 陆凤翚(BDbd) 马弘力(BDbd) 秦晓平(BDbd) 苏刚(DA) 汤志鸿(DA) 万海平(Dd) 王德平(ADd) 王景仙(Dd) 王献青(CDcd) 王翔(DB) 王永良(DA) 魏东(BDbd) 徐敏(ADad) 叶年国(DA) 余志飞(Dd) 詹实(Dd) 章春宏(ADad) 张定云(ADad) 张建国(BDbd) 张磊(ADad) 张胜祥(Aai) 张永新(BDd) 张友利(DA) 仲伟清(DAa) 周大海(ADd) 周锦华(DAa) 朱根云(DB) 朱玉才(ADad) (共61人，其中升级或增项50人) 部专业监理工程师 步建明(DAa) 陈斐(D) 韩勇先(ADd) 李祥林(D) 刘桂松(DCc) 陆宏(DCc) 史昊(BDd) 王爱民(BCc) 谢春秋(DAa) 张惠平(DAa) 张小端(D) 张兆波(ABb) 陈凤来(DB) 房春雷(D) 房玉林(D) 付顺义(D) 谷亚军(D) 顾维国(DB) 姜卫洪(D) 金伟(D) 刘杰(D) 刘宁(D) 刘益明(D) 吕春峰(D) 苗启明(D) 任群慧(D) 沈虹(D) 宋传亮(C) 宋伟军(D) 孙宁(D) 王东英(D) 王海兵(DB) 王红旭(D) 吴庆伟(D) 徐闪(B) 徐舒(D) 徐秀萍(D) 徐云(DB) 杨杰(D) 杨占启(D) 游余安(D) 余金山(D) 运国菊(DC) 赵宏华(D) 赵永亮(D) 周剑雄(D) 朱晓君(D) (共47人，其中增项12人) 浙江 监理工程师 楼伟中(ABDbd) 史炯(ABDbd) 褚明生(BADad) 陈阿才(Dd) 陈妙初(DA) 陈袆(Dd) 黄海(Dd) 蒋永明(Dd) 虞红军(ADad) 张振兴(BDbd) 邬秀清(Dd) (共11人，其中升级或增项11人) 部专业监理工程师 曹锦纲(DABb) 李大鸣(DAa) 陈惠锋(B) 陈全民(A) 程辉(DC) 池昌勇(DB) 方中军(D) 费军(D) 何忠强(DA) 黄恒斌(D)
2019年全国工程合同员考试试题及答案
2019年全国工程合同员考试试题及答案 1.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：(C )。 A、格式条款 B、诚信原则 C、非格式条款 D、法律规定 2.在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为( C )。 A、承诺生效的地点 B、经常居住地 C、收件人的主营业地 D、合同签订地 3.违约行为是当事人( B )。 A、违反法律规定的行为 B、违反合同约定的行为 C、应当对合同不能成立负有责任的行为 D、给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 4.买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B)。 A、买受人承担 B、出卖人承担 C、担保人承担
D、第三人承担 5.公司《合同管理办法》中规定的合同订立程序为( A ) A、各单位进行合同洽谈→各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。 B、各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位签订合同。 C、各单位签订合同→各单位领导班子会签→各单位进行合同洽谈→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位。 D、各单位领导班子会签→上报会签版本至公司项目管理办→公司项目管理办进行评审→评审通过后版本返还各单位→各单位进行合同洽谈→各单位签订合同。 1.合同法的基本原则有(AB )。 A、平等、自愿原则 B、公平原则 C、合法原则 D、诚实信用原则 E、保护公序良俗原则 2.下列合同中，可撤销的情形是( AB )。. A、因重大误解而订立
监理合同补充协议
南昌大学第二附属医院红角洲分院（南院）建设项目一期工程 监理合同补充协议 甲方：南昌大学第二附属医院 乙方：江西省兴赣建设监理咨询有限公司 南昌大学第二附属医院（甲方）、江西省兴赣建设监理咨询有限公司（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订了《南昌大学第二附属医院红角洲分院（南院）建设项目一期工程监理 》（以下简称“原合同”）。 根据2013年7月甲方与乙方签订原合同约定，乙方监理服务期限为2013年6月始至2015年12月止（日历天为944天），并同时约定以实际进场时间为准，终止时间相应顺延。根据项目建设工作的实际情况和甲方要求，乙方前后共分两次进场：第一阶段自2013年7月28日至2014年4月5日止（共252个日历天），第二阶段自2014年12月至今（共662个日历天），两者相加共计914个日历天，按原合同约定监理服务期限944个日历天约定，乙方监理服务期限至2016年10月22日即到期。故双方经沟通协商，在互惠互利的基础上，对原合同中监理报酬计算方式予以调整并达成以下协议，以明确双方的权利义务：一．乙方按原合同精神，自2016年10月23日起，无偿提供监理服务6个月，即延期监理服务费计算时点从2017年4月22日始。 二．依据原合同第6.2.2条约定，延期监理服务费的计算式为：延期监理服务费=延期天数X640万元/944天。 三．乙方支付于甲方的本项目监理服务履约保证金退回乙方。 四．原合同内尚未支付的监理服务费按补充监理服务工期分月度支付，付至合同总额的95%止。 本协议经双方代表人签字并加盖公章后立即生效，为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除本协议中明确所作调整的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 本补充协议一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。 甲方：（公章）乙方：（公章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：
注册监理工程师执业资格证
注册监理工程师执业资格证 监理工程师是指经全国统一考试合格，取得《中华人民共和国监理工程师资格证书》并经注册登记的工程建设监理人员。 一、考试依据文件 1992年6月，建设部发布了《监理工程师资格考试和注册试行办法》（建设部第18号令），我国开始实施监理工程师资格考试。1996年8月，建设部、人事部下发了《建设部、人事部关于全国监理工程师执业资格考试工作的通知》（建监〔1996〕462号），考试工作由建设部、人事部共同负责，日常工作委托建设部建筑监理协会承担，具体考务工作由人事部人事考试中心负责。 二、适用范围 适用于从事工程监理及相关业务活动的专业技术人员。 三、考试科目设置 从1997年起，全国正式举行监理工程师执业资格考试。考试每年举行一次，考试时间一般安排在5月中旬。原则上在省会城市设立考点。 考试设4个科目，具体是：《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》。其中，《建设工程监理案例分析》为主观题，在答题纸上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编程功能）。 考试分2天进行，具体时间安排是： 第一天上午9:00-11:00建设工程合同管理 下午14:00-17:00建设工程质量、投资、进度控制 第二天上午9:00-11:00建设工程监理基本理论与相关法规 下午14:00-18:00建设工程监理案例分析 四、考试成绩管理 考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试；参加免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目的考试，方可获得执业资格。 五、报考条件 凡中华人民共和国公民，具有工程技术或工程经济专业大专（含）以上学历，遵纪守法并符合以下条件之一者，均可报名参加监理工程师执业资格考试： （一）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满三年。 （二）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。 对从事工程建设监理工作并同时具备下列4项条件的报考人员可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》2个科目。 （一）1970年（含）以前工程技术或工程经济专业大专（含）以上毕业； （二）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务； （三）从事工程设计或工程施工管理工作15年（含）以上； （四）从事监理工作1年（含）以上。