工程合同管理考试试卷一

合集下载

工程项目合同管理考试题

工程项目合同管理考试题

工程项目合同管理考试题r一、选择题1. 工程项目合同管理的主要目的是什么?A. 降低项目成本 . 保证工程质量 C. 缩短项目周期 D. 所有以上选项2. 以下哪项不是有效的合同管理策略?A. 定期审查合同执行情况 . 忽视变更订单的管理 C. 加强沟通与协调 D. 强化风险管理3. 在工程项目中,哪种类型的合同通常用于不确定性较高的项目?A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 单位价格合同 D. 时间材料合同4. 合同条款中“变更订单”通常指的是什么?A. 对原始合同的修改或补充 . 项目的终止 C. 付款方式的改变 D. 工程量的减少5. 在处理合同争议时,以下哪种方法被认为是解决争端的首选方式?A. 诉讼 . 仲裁 C. 调解 D. 协商二、简答题6. 请简述工程项目合同管理的重要性。

7. 描述在制定工程项目合同时应该考虑的三个关键因素。

8. 解释为什么说良好的沟通是有效合同管理的基础。

9. 在工程项目中,如何进行有效的风险识别和管理?10. 请举例说明变更订单管理的重要性及其对项目成功的影响。

三、案例分析题11. 某建筑工程公司与一家房地产开发商签订了一个建设住宅小区的项目合同。

在项目执行过程中,由于设计变更,导致工程量增加,双方就是否应调整合同价格产生了争议。

请根据你所学的知识,分析这种情况下应该如何处理,并给出你的建议。

12. 一家国际工程公司中标了一个海外基础设施项目,但在项目实施过程中遇到了多种预料之外的困难,包括政治不稳定、货币贬值等。

这些因素严重影响了项目的进度和成本。

请从合同管理的角度,分析该公司应如何应对这些挑战,并提出具体的管理策略。

建筑工程合同管理员考试卷

建筑工程合同管理员考试卷

建筑工程合同管理员考试卷
一、选择题
1. 建筑工程合同的类型有哪些?
A. 施工合同 . 设计合同 C. 监理合同 D. 以上都是
答案:D
解析:建筑工程合同主要包括施工合同、设计合同和监理合同。

施工合同是指承包商与业
主签订的关于工程施工的合同;设计合同是指设计单位与业主签订的关于工程设计的合同;监理合同是指监理单位与业主签订的关于工程监理的合同。

2. 建筑工程合同的主要内容有哪些?
A. 工程范围 . 工程价款 C. 工期 D. 以上都是
答案:D
解析:建筑工程合同的主要内容一般包括工程范围、工程价款、工期、质量要求、违约责
任等。

其中,工程范围是指合同约定的施工内容和范围;工程价款是指合同约定的工程总
造价;工期是指合同约定的施工期限。

二、简答题
1. 请简述建筑工程合同管理的重要性。

答:建筑工程合同管理是确保工程质量、进度和投资控制的重要手段。

通过有效的合同管理,可以明确各方的权利和义务,规范各方的行为,防止纠纷的发生,保障工程的顺利进行。

同时,合同管理还可以提高企业的管理水平和经济效益,提升企业的竞争力。

2. 请简述建筑工程合同变更的程序。

答:建筑工程合同变更的程序一般包括以下步骤:由变更方提出书面变更申请,说明变更
的原因和内容;由合同管理部门审核变更申请,评估变更对工程的影响;由合同双方协商
确定变更的内容和价款;签订合同变更协议,修改原合同的相关条款。

三、案例分析题
某建筑工程项目在施工过程中,由于地质条件的变化,需要进行设计变更。

请问在这种情
况下,应该如何进行合同管理?。

工程合同管理考试试卷一【精选】

工程合同管理考试试卷一【精选】

工程合同管理考试试卷(一)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.下列不是业主的主要合同关系有( B)。

A.勘察设计合同B.施工分包合同C.监理合同D.贷款合同2.最常见的合同类型是( A )。

A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是( D )。

A.招标公告B.投标书C.开标D.中标4.分包人必须在合同中约定或经( B )A.监理单位认可,否则属于非法分包。

B.业主认可,否则属于非法分包。

C.总承包商认可,否则属于非法分包。

D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。

5. 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用( A )。

A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。

A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是( B )。

A.工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了( A )。

A.实际履行原则 B.全面履行原则C.协作履行原则D. 情势变更原则9. 公开招标是指( B )。

A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D.有限招标10. 工程标底是工程项目的( B )。

A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格11. 建设工程合同实施不包括( D )。

A.合同分析B.合同控制C.合同变更管理D.合同审查管理13. 下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。

建设工程合同管理试题6篇

建设工程合同管理试题6篇

建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中,下列哪种合同形式是最常见的?A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中,承包商应当对下列哪些事情负责?A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中,合同管理人员的主要职责是?A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险?A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中,下列哪项属于合同的付款方式?A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中,合同管理的目的是_________ 。

2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。

3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。

4. 建设工程合同中,合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。

5. 建设工程合同管理中,预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。

三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。

2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。

3. 在建设工程合同管理中,项目风险管理的重要性是怎样的?4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。

四、综合题1. 请结合实际案例,分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。

2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案,包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。

以上是建设工程合同管理试题,希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。

祝大家顺利通过考试!篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。

工程项目合同管理考试试题

工程项目合同管理考试试题

工程项目合同管理考试试题一、单项选择题(每题2分,共20题,计40分)1. 下列哪项不属于合同的组成部分?A. 合同协议书B. 合同附件C. 合同谈判记录D. 合同履行报告2. 下列哪种合同形式不属于工程建设的常见合同形式?A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 工程租赁合同3. 合同履行过程中,下列哪种情况不属于违约行为?A. 未按合同约定完成工作B. 未按合同约定支付价款C. 未按合同约定提供货物或服务D. 合同履行过程中发生不可抗力4. 合同变更的方式有哪几种?A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件D. 短信5. 合同终止的情形有哪些?B. 合同双方协商一致解除C. 依法解除合同D. 以上都对6. 下列哪种情况不属于合同纠纷?A. 合同履行过程中的争议B. 合同履行过程中的侵权行为C. 合同解除后的赔偿问题D. 合同订立过程中的争议7. 合同管理的主要目标是什么?A. 确保合同的履行B. 提高合同履行效率C. 降低合同风险D. 提高合同签订效率8. 合同风险管理的核心是什么?A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险转移9. 合同审查的主要内容包括哪些?A. 合同合法性B. 合同可行性C. 合同公平性10. 工程变更管理的主要目的是什么?A. 控制工程变更B. 管理工程变更C. 防止工程变更D. 促进工程变更11. 合同索赔管理的关键是什么?A. 索赔识别B. 索赔证据C. 索赔计算D. 索赔协商12. 下列哪种情况不属于工程索赔范围?A. 工程延期B. 工程质量问题C. 工程变更D. 自然灾害导致的工程损失13. 工程合同履行过程中,下列哪种行为不属于违约行为?A. 未按合同约定完成工作B. 未按合同约定支付价款C. 未按合同约定提供货物或服务D. 合同履行过程中发生不可抗力14. 合同管理信息系统的功能有哪些?A. 合同录入与查询B. 合同审批与签订C. 合同履行与监控D. 合同风险管理与预警15. 下列哪种方式不属于合同纠纷的解决方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 强制解决16. 合同订立过程中,下列哪种行为属于欺诈行为?A. 隐瞒合同重要事实B. 夸大合同履行能力C. 泄露合同商业秘密D. 要求对方提供虚假资料17. 合同履行过程中,下列哪种情况不属于违约行为?A. 未按合同约定完成工作B. 未按合同约定支付价款C. 未按合同约定提供货物或服务D. 合同履行过程中发生不可抗力18. 合同变更管理的主要程序有哪些?A. 变更申请B. 变更审批C. 变更实施D. 变更跟踪19. 工程合同风险防范措施有哪些?A. 充分了解合同对方B. 完善合同条款C. 加强合同履行监控D. 提高合同管理人员素质20. 合同纠纷的解决途径有哪些?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决二、多项选择题(每题3分,共15题,计45分)1. 合同的组成部分包括哪些?A. 合同协议书B. 合同附件C. 合同谈判记录D. 合同履行报告2. 工程建设的常见合同形式有哪些?A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 工程租赁合同3. 合同履行过程中,违约行为主要包括哪些?。

工程合同管理考试卷

工程合同管理考试卷

工程合同管理考试卷一、选择题部分(每题2分,共40分)选择题主要测试考生对工程民法典律知识、条款解读以及风险控制等方面的基础理解能力。

题目覆盖了从民法典基本原理到具体案例分析等多个层面,以确保考生能够全面掌握工程合同管理的关键知识点。

二、判断题部分(每题1分,共10分)判断题环节着重考察考生对工程合同中常见条款的正确性进行快速判断的能力。

这部分内容简明扼要,但需要考生具备扎实的法律条文记忆和准确的逻辑判断力。

三、案例分析题(每题10分,共30分)案例分析是考核考生综合运用所学知识解决实际问题的重要环节。

考生将面对几个典型的工程项目情境,需要依据自己的理解分析问题所在,并提出合理的解决方案。

此部分不仅检验理论知识,还考查实务操作能力和临场应变能力。

四、论述题(每题15分,共20分)在论述题中,考生需展示自己对工程合同管理领域的深入见解。

题目可能会涉及对某一热点问题的评论,或是对特定管理策略的评估。

这一部分要求考生有较强的语言组织能力和严密的逻辑推理能力。

考试注意事项:1. 请考生仔细阅读每个题目的要求,确保答案准确、完整。

2. 对于案例分析和论述题,条理清晰、论据充分是非常关键的。

3. 时间管理至关重要,请合理分配答题时间,确保所有题目都能得到妥善回答。

4. 遵守考场纪律,诚信应考。

总结:本次发布的工程合同管理考试卷范本,旨在通过模拟真实考试环境,帮助考生查漏补缺,全面提升自己的合同管理水平。

我们希望通过这样的方式,能够培养出更多专业、高效的工程合同管理人才,为建筑行业的发展贡献力量。

工程合同管理考试题

工程合同管理考试题

工程合同管理考试题一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程合同中,通常被视为合同生效的条件之一的是:A. 合同签字. 预付款支付C. 开工令下达D. 监理工程师确认2. 以下哪项不是工程合同变更的常见原因:A. 设计变更. 施工方法变更C. 法律法规变动D. 市场价格波动3. 在工程合同中,索赔通常是指:A. 要求延长工期. 要求增加费用C. 要求赔偿损失D. 所有以上选项4. 工程合同争议解决的首选方式是:A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商5. 合同履行过程中,如果出现不可抗力事件,应当:A. 立即终止合同. 通知对方并协商解决C. 自行承担损失D. 要求对方赔偿损失二、判断题(每题2分,共20分)6. 合同中的违约责任条款是对违约方的一种惩罚。

(错/对)7. 工程合同的变更必须经过双方当事人的书面同意。

(对/错)8. 在合同履行过程中,任何一方都有权提出变更请求。

(对/错)9. 合同中的保密条款对于保护商业秘密是不重要的。

(错/对)10. 工程合同的风险分担原则是风险由能够最有效控制该风险的一方承担。

(对/错)三、简答题(每题10分,共40分)11. 请简述工程合同管理中的风险管理流程包括哪些主要环节?12. 描述在工程合同中,如何处理因设计变更导致的成本增加问题。

13. 解释什么是“履约担保”,并说明其在工程合同中的作用。

14. 阐述在工程合同争议中,为什么协商解决是最优先的选择。

四、案例分析题(每题20分,共60分)15. 某建筑工程项目在施工过程中遭遇了不可预见的地质条件,导致工程进度延误。

请分析承包商应如何根据合同条款处理此类情况,并说明业主和承包商各自的责任和义务。

16. 在一个大型工程项目中,由于原材料价格大幅上涨,承包商提出了成本增加的索赔。

请分析在这种情况下,应如何依据合同条款进行索赔处理,并讨论可能的解决方案。

17. 描述一种情景,在该情景中,由于一方未能按时完成合同规定的工作内容,导致整个项目延期。

工程建设合同管理模拟考试试卷(一)

工程建设合同管理模拟考试试卷(一)

2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.合同法律关系( ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误,给施工单位造成损失,施工单位应当要求( )赔偿损失。

A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。

A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。

A.公证一般实行自愿申请原则,签证反之B.签证属于行政管理行为,公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同,当事人应当请求( )撤销。

A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中,( )合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中,( )是不以双方自愿为前提的。

工程合同管理试卷百度文库

工程合同管理试卷百度文库

工程合同管理试卷一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 下列关于合同订立的要件,说法错误的是()A. 当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 合同的订立必须符合法律、行政法规的规定C. 合同订立应当采取要约、承诺方式D. 双方意思表示真实2. 合同履行过程中,当事人一方违约,对方有权要求其承担违约责任。

以下不属于违约责任的是()A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同3. 下列关于合同终止的说法,错误的是()A. 合同终止后,当事人间的权利义务关系消灭B. 合同终止后,尚未履行的合同义务不再履行C. 合同终止后,已经履行的合同义务不受影响D. 合同终止后,当事人应当根据合同的履行情况办理合同解除手续4. 工程合同管理的核心是()A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除5. 工程合同履行过程中,发生不可抗力事件导致合同无法履行,当事人应当()A. 立即通知对方B. 协商解决C. 请求仲裁D. 提起诉讼二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 以下属于合同订立的要件的是()A. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B. 合同的订立必须符合法律、行政法规的规定C. 合同订立应当采取要约、承诺方式D. 双方意思表示真实E. 合同标的明确7. 工程合同履行过程中,当事人一方违约,对方有权要求其承担违约责任。

以下属于违约责任的是()A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同E. 要求对方支付违约金8. 工程合同管理的主要内容包括()A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的争议解决三、判断题(每题3分,共15分)9. 合同的订立应当采取要约、承诺方式,但也可以采取口头协议方式。

()10. 工程合同履行过程中,当事人一方违约,另一方应当先履行债务,再追究违约责任。

()11. 工程合同管理的主要任务是确保合同的履行,维护当事人的合法权益。

工程合同管理测试题和答案

工程合同管理测试题和答案

工程合同管理测试题和答案一、单项选择题1. 工程合同管理的主要目的是()。

A、确保工程质量B、降低工程成本C、保证工程进度D、避免合同纠纷答案:D2. 工程合同中,发包人的主要义务是()。

A、提供施工场地B、支付工程款项C、负责工程设计D、提供施工图纸答案:A3. 工程合同中,承包人的主要义务是()。

A、完成工程施工B、负责工程监理C、提供施工设备D、负责工程验收答案:A4. 工程合同中,合同价款的支付方式一般有()。

A、按工程进度支付B、按工程质量支付C、按工程面积支付D、一次性支付答案:A5. 工程合同中,合同工期的计算方式是()。

A、从合同签字日起计算B、从工程开工日起计算C、从工程竣工日起计算D、从工程验收日起计算答案:B6. 工程合同中,违约责任的形式主要有()。

A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案:D7. 在工程合同履行过程中,如发生不可抗力事件导致合同无法履行,应()。

A、解除合同B、变更合同C、延长合同工期D、以上都对答案:D8. 工程合同中,合同变更的条件是()。

A、双方协商一致B、一方提出,另一方同意C、法律规定D、以上都对答案:D9. 工程合同中,合同解除的条件是()。

A、双方协商一致B、一方违约C、法律规定D、以上都对答案:D10. 工程合同中,争议解决的方式主要有()。

A、协商解决B、调解解决C、仲裁解决D、以上都对答案:D二、多项选择题11. 工程合同中,合同条款主要包括()。

A、合同标的B、合同价格C、合同工期D、违约责任答案:ABCD12. 工程合同中,合同履行管理的任务主要包括()。

A、施工进度管理B、工程质量管理C、工程安全管理D、合同变更管理答案:ABCD13. 工程合同中,合同变更的情形主要包括()。

A、合同双方协商一致B、一方违约C、不可抗力事件D、法律规定答案:ACD14. 工程合同中,违约责任的形式主要有()。

A、继续履行B、赔偿损失C、支付违约金D、以上都对答案:D15. 工程合同中,争议解决的方式主要有()。

工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)

工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)

工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)建筑工程合同(含FIDIC条款)(一)本试卷共8页,满分100分;考试时间150分钟。

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题l分,共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A.物B.债权人的权利和债务人的义务C.行为D.债权人和债务人2.不属于要约应具备条件的是【】A.要约是由特定人作出的意思表示B.要约必须向第三人发出C.要约的内容必须具体确定D.要约必须具有缔约的目的3.甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同,约定甲先付款,乙后发货。

当合同的履行期限届至,甲因担心收不到货而未付款,于是乙在发货期限届至时也未发货。

此时,乙行使的权利是【】A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权c.同时履行抗辩权D.不安抗辩权4.一方以欺诈、胁迫手段订立的,损害国家利益的合同属于【】A.可撤销合同B.可变更合同c.效力待定合同D.无效合同5.依据施工合同示范文本规定,投料试车工作应在工程竣工【】A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责6.由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。

处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A.费用由发包人承担,工期给予顺延B.费用由承包人承担,工期不予顺延C.费用由发包人承担,工期不予顺延D.费用由承包人承担,工期给予顺延7.施工合同所采用的计价方式应在【】A.协议书中约定B.通用条款中约定c.附件中约定D.专用条款中约定8.依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9.组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。

工程合同管理师试卷1(含答案)

工程合同管理师试卷1(含答案)

工程合同管理师试卷(一)一、判断题 ( 正确的打√,错误的打×,每题2分,共20分)1.根据《合同法》规定,合同一经成立即生效。

( √ )2.可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。

( √ )3.监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务,则应承担违约误期赔偿责任。

( × )4.合同对履行期限未作规定的,义务人可以随时向权利人履行义务。

(√ )5. FIDIC合同条件规定,承包商对工程照管的责任,是从开工之日起,到业主颁发“工程移交证书”之日为止。

( √ )6.效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。

(√ )7.在大型工程合同中,由于工程分期分批验收,工程将会有几个单独的缺陷责任期,因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。

(√ )8.根据《合同法》规定,合同无效、被撤销或终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

( √ )9.根据《招标投标法》规定,中标通知书是由业主和招标办共同签发,因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。

(× )10.投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。

(√ )二、单项选择题 (每题1分,共20分 )1.一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同,则他可以(D )。

A. 单方宣布合同无效B. 拒绝履行合同义务C. 向行政主管部门申请撤销合同D. 向法院请求裁定撤销合同2.下列属于要约的行为是(A )。

A.投标报价B.招标公告C.产品广告D.设备报价清单3.投标单位有以下行为时,( D )招标单位可视其为严重违约行为而没收招标保证金。

A. 通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 不参加现场考察D. 开标后要求撤回投标书4.施工合同中, __B_ 不是业主应承担的义务。

A.获得进入施工现场通行道路的使用权B.建立施工现场的安全保护设施C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底D.提供真实的地质和地下水文资料5.某项按FIDIC合同条件实施的工程,其土方工程量为1000m3,挖土单价为15元/ m3。

工程合同管理考试试卷

工程合同管理考试试卷

工程合同管理考试试卷一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程合同按照支付方式可以分为哪几种?A. 总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 全部以上答案2. 在工程合同中,下列哪项不是违约责任的承担方式?A. 赔偿损失 . 罚款 C. 解除合同 D. 分包3. 关于合同效力的描述,正确的是?A. 只有书面合同才具有法律效力 . 口头合同在任何情况下都不具有法律效力C. 合同双方签字盖章后即具有法律效力D. 合同必须经过公证才有效4. 当合同一方未能履行合同义务时,另一方可以采取的措施不包括:A. 要求继续履行 . 要求赔偿损失 C. 单方面解除合同 D. 强制对方履行5. 工程变更指令通常由谁发出?A. 业主 . 设计单位 C. 施工单位 D. 监理单位二、判断题(每题1分,共10分)6. 任何情况下,合同的变更都需要双方当事人书面同意。

()7. 如果合同中有不明确的条款,应按照公平原则进行解释。

()8. 合同中的违约金条款可以随意设定,没有上限。

()9. 在合同履行过程中,出现不可抗力事件时,受影响一方可以免除责任。

()10. 合同的解除意味着合同权利义务的全部终止。

()三、简答题(每题10分,共30分)11. 请简述工程合同管理的重要性体现在哪些方面?12. 描述工程合同中常见的风险类型及其可能产生的后果。

13. 阐述工程合同争议解决的途径有哪些,并简要说明其特点。

四、案例分析题(每题20分,共20分)14. A公司与公司签订了一份建筑工程施工合同,但在施工过程中,由于原材料价格上涨导致实际成本超出预期。

公司请求调整合同价格,但A公司不同意。

请问在这种情况下,公司可以采取哪些措施?请结合相关法律规定进行分析。

工程管理合同考试题

工程管理合同考试题

工程管理合同考试题一、选择题1. 工程管理合同通常由哪几方签订?A. 业主和承包商. 设计师和承包商C. 监理和承包商D. 业主、设计师和承包商2. 工程管理合同中,关于工期延误的责任归属,以下说法正确的是:A. 总是由承包商负责. 总是由业主负责C. 根据实际情况由合同双方协商确定D. 由第三方机构决定3. 在工程管理合同中,变更指令通常由谁发出?A. 业主. 设计师C. 项目经理D. 监理工程师4. 如果合同中未明确规定某项工作的标准或方法,承包商应:A. 自行决定. 请求业主指导C. 暂停工作D. 按照行业标准执行二、判断题1. 工程管理合同一旦签订,任何情况下都不得变更。

(错误)2. 工程管理合同中的违约责任条款,旨在保障合同双方的合法权益。

(正确)3. 工程管理合同中的付款条款,通常不包括预付款、进度款和结算款。

(错误)4. 工程管理合同应当明确项目的质量保证期限和保修范围。

(正确)三、简答题1. 请简述工程管理合同中“不可抗力”条款的含义及其对合同履行的影响。

2. 如何在工程管理合同中约定争议解决机制?3. 为什么说工程管理合同是项目管理的基石?4. 描述工程管理合同中质量控制的重要性及其实施方法。

四、案例分析题某工程项目在施工过程中,由于设计变更导致原合同中的工作量增加,承包商要求增加相应的费用。

业主认为设计变更是由承包商的施工不当引起的,因此不同意增加费用。

双方就此问题产生了争议。

问题:1. 根据合同条款,设计变更应由谁提出?2. 如果设计变更导致工作量增加,合同价款应如何调整?3. 双方应如何解决此类争议?。

工程管理合同考试题

工程管理合同考试题

工程管理合同考试题
一、单项选择题
1. 工程管理合同中,以下哪项不属于合同的主要条款?
A. 工程范围
. 工程期限
C. 工程质量
D. 员工福利
答案:D
解析:工程管理合同的主要条款通常包括工程范围、工程期限和工程质量等,这些都是直
接影响工程执行的关键因素。

而员工福利则属于公司内部的人力资源管理范畴,不应包含
在工程管理合同之内。

二、判断题
2. 在工程管理合同中,如果承包商未能在约定的时间内完成工作,业主有权立即终止合同。

答案:错误
解析:虽然承包商未能在约定时间内完成工作是违约行为,但并不意味着业主可以立即终
止合同。

通常情况下,合同中会明确规定违约的处理方式和程序,如罚款、赔偿或解除合
同等。

业主需要按照合同约定的程序来处理此类问题。

三、填空题
3. 在工程管理合同中,为了保证工程的顺利进行,通常会规定___________(此处填写)来约
束双方的行为。

答案:违约责任
解析:为了保证工程的顺利进行,工程管理合同中通常会规定违约责任来约束双方的行为。

一旦任何一方违反了合同约定,就必须承担相应的违约责任。

四、简答题
4. 请简述在工程管理合同中,如何处理因不可抗力导致的工程延期问题?
答案:在工程管理合同中,通常会有关于不可抗力的条款,用以规定当出现不可抗力情况时,双方应如何分担责任和损失。

一般来说,如果因为不可抗力导致工程延期,承包商应
及时通知业主,并提供相关证明。

双方应根据合同中的规定,协商解决延期问题,可能的解决方案包括延长工期、调整合同价格等。

工程合同管理试卷及答案

工程合同管理试卷及答案

工程合同管理试卷及答案试卷内容如下:一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程合同中,关于变更指令的描述正确的是:A. 发包人可以随意发出变更指令. 承包人可以拒绝执行非法的变更指令C. 所有变更必须得到监理工程师的书面确认D. 口头变更指令同样具有法律效力答案:2. 下列哪项不是违约责任的承担方式?A. 赔偿损失. 继续履行义务C. 支付违约金D. 强制履行答案:D3. 若合同中未明确约定索赔期限,根据我国相关法律,提出索赔的时间限制通常为:A. 一年. 两年C. 三年D. 四年答案:二、判断题(每题1分,共10分)4. 工程合同中的履约保证金是为了保证承包人按合同约定完成工程建设。

()答案:正确5. 发包人有权在不增加费用的情况下随时修改工程设计。

()答案:错误三、简答题(每题10分,共50分)6. 描述在工程合同管理中,如何合理处理因不可抗力导致的损失分配问题?答案参考:在工程合同管理中,不可抗力事件造成的损失应依据合同中的不可抗力条款进行处理。

原则上,不可抗力事件造成的损失应由受影响一方承担,但双方可根据实际情况和损失的大小进行协商,决定是否分担损失以及分担的比例。

同时,应及时通知对方,并在合理时间内提供证明文件,以便减少争议。

7. 如何处理工程延期的问题,并给出相应的法律依据?答案参考:工程延期的处理应基于合同条款以及实际情况。

应分析延期的原因,确定责任方。

如果是由承包人原因导致,承包人应按合同规定承担延期责任;如果延期是由不可抗力或其他非承包人原因造成,双方应根据合同条款和相关法律规定,如《中华人民共和国民法典》等,进行协商,调整工期或处理延期带来的后果。

四、案例分析题(每题20分,共20分)8. 假设在一个工程项目中,由于设计变更导致工程量增加,进而引起成本上升,作为承包人应如何向发包人提出索赔?答案参考:在这种情况下,承包人首先应收集和整理与设计变更相关的所有文件和证据,包括变更指令、增加的工程量清单、成本核算等。

工程合同管理考试试题

工程合同管理考试试题

工程合同管理考试试题一、选择题(每题2分,共40分)1. 工程合同的类型不包括以下哪项?A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 时间与材料合同2. 在工程合同中,下列哪项不是常见的风险分配原则?A. 可预见性原则 . 控制性原则 C. 公平性原则 D. 利润最大化原则3. 当工程合同发生争议时,以下哪种解决方式不适宜?A. 协商解决 . 调解 C. 仲裁 D. 随意诉讼4. 合同变更通常需要经过的程序不包括:A. 提出变更申请 . 审核变更请求 C. 批准变更 D. 拒绝变更5. 在工程合同中,索赔的基本条件不包括:A. 合同条款的支持 . 实际损失的发生 C. 第三方的责任 D. 合理的通知期限二、判断题(每题2分,共20分)1. 工程合同的签订必须采用书面形式。

()2. 如果合同中未明确规定,承包商可以随意更改施工方法。

()3. 工程合同的违约责任仅限于经济赔偿。

()4. 合同双方可以协商一致对合同内容进行变更。

()5. 索赔通知应在发现索赔事项后立即发出。

()三、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述工程合同管理的重要性。

2. 描述工程合同变更的基本流程。

3. 解释什么是工程合同中的“不可抗力”条款,并举例说明其应用。

4. 如何理解工程合同中的“履约保证”?四、案例分析题(共20分)某工程项目在执行过程中,由于设计变更导致原合同无法继续履行。

甲方和乙方就新的设计方案达成一致,但未对合同金额进行调整。

在项目完工后,乙方提出由于设计变更增加了工程量和成本,要求甲方支付额外费用。

甲方认为双方已就新方案达成一致,且未就合同金额重新协商,因此拒绝支付。

问题:1. 在这种情况下,乙方是否有权提出额外费用的要求?为什么?2. 如果乙方有权提出额外费用,甲方应如何应对?3. 为避免此类争议,合同双方在签订合同时应如何规范操作?。

工程合同管理人员考试

工程合同管理人员考试

工程合同管理人员考试
一、选择题(每题2分,共40分)
1. 工程项目合同的类型包括以下哪些?
A. 施工合同 . 设计合同 C. 监理合同 D. 采购合同
2. 下列哪一项不是合同生效的必要条件?
A. 双方签字 . 盖章 C. 公证 D. 交纳印花税
3. 在工程合同中,变更工作通常需要遵循的程序是?
A. 提出变更申请 . 审核变更请求 C. 双方协商确定变更细节 D. 所有以上选项
二、判断题(每题2分,共20分)
1. 工程合同一旦签订,任何情况下都不得变更。

(错)
2. 合同中的违约金条款可以在违约发生后由双方协商设定。

(错)
三、案例分析题(每题10分,共40分)
1. 假设你是某建筑工程公司的合同管理人员,公司即将与甲方签订一份施工合同。

请列出
你在签订合同前需要进行的风险评估步骤。

2. 在工程施工过程中,由于甲方要求变更施工图纸,导致工程量增加。

作为合同管理人员,你将如何处理这一变更请求?
四、论述题(每题10分,共20分)
1. 论述工程合同管理中风险控制的重要性及其基本方法。

2. 描述在工程合同执行过程中,如何有效进行合同履行监控和管理。

五、实务操作题(共20分)
请根据提供的工程合同样本,指出其中可能存在的风险点,并提出相应的风险控制措施。

---。

一建工程合同管理考试真题

一建工程合同管理考试真题

一级建造师考试《工程合同管理》真题解析一、单项选择题(每题1分,共50题,满分50分)1.关于工程合同管理的目的是下列说法中不正确的是()。

A.确保项目顺利完成B.提高项目的投资效益C.避免合同纠纷D.提高承包商的利润【答案】D【解析】工程合同管理的目的在于确保项目顺利完成,提高项目的投资效益,避免合同纠纷等,而与承包商的利润无直接关系。

2.在工程合同中,关于合同履行期限的说法,错误的是()。

A.合同履行期限是指合同双方完成合同义务的时间B.合同履行期限可以由合同双方约定C.合同履行期限应当明确具体D.合同履行期限可以延长或缩短【答案】D【解析】合同履行期限是指合同双方完成合同义务的时间,应当明确具体,并可以由合同双方约定。

在合同履行过程中,除非合同双方达成一致,否则合同履行期限一般不得延长或缩短。

3.关于工程合同价款的支付,下列说法正确的是()。

A.工程合同价款应当一次支付完毕B.工程合同价款的支付可以根据工程进度分阶段进行C.工程合同价款支付应当以工程实际完成量为依据D.工程合同价款支付应当以工程质量合格为前提【答案】B【解析】工程合同价款的支付可以根据工程进度分阶段进行,以保证工程合同的履行。

同时,工程合同价款的支付也应当以工程实际完成量为依据,并应当以工程质量合格为前提。

二、多项选择题(每题2分,共25题,满分50分)1.在工程合同中,属于合同的基本条款的有()。

A.合同双方的基本情况B.合同的标的C.合同的履行期限D.合同的价款E.合同的违约责任【答案】ABCDE【解析】工程合同的基本条款包括合同双方的基本情况、合同的标的、合同的履行期限、合同的价款、合同的违约责任等,这些条款是工程合同的重要组成部分。

2.在工程合同履行过程中,可能导致合同变更的因素有()。

A.工程设计变更B.合同双方协商一致C.工程进度延误D.合同一方违约E.不可抗力【答案】ABCDE【解析】工程合同履行过程中,可能导致合同变更的因素包括工程设计变更、合同双方协商一致、工程进度延误、合同一方违约、不可抗力等,这些因素都可能导致合同的变更。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

工程合同管理考试试卷一
工程合同管理考试试卷(一)
一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.下列不是业主的主要合同关系有( B)。

A.勘察设计合同
B.施工分包合同
C.监理合同
D.贷款合同
2.最常见的合同类型是( A )。

A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调单价合同
D.成本加酬金合同
3.订立合同过程中,具有承诺的法律性质是( D )。

A.招标公告
B.投标书
C.开标
D.中标
4.分包人必须在合同中约定或经( B )
A.监理单位认可,否则属于非法分包。

B.业主认可,否则属于非法分包。

C.总承包商认可,否则属于非法分包。

D.政府主管部门认可,否则属于非法分包。

5. 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先确定价款应当采用( A )。

A.补充协议
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.按照一般标准
6.在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。

A.不可抗力
B.承包方的设备损坏
C.设计变更
D.工程量变化
7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是( B )。

A.工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8.当事人一定要按合同履行义务,不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的,体现了( A )。

A.实际履行原则 B.全面履行原则C.协作履行原则D. 情势变更原则
9. 公开招标是指( B )。

A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标
B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标
C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为
D.有限招标
10. 工程标底是工程项目的( B )。

A.中标合同价格
B.招标预期价格
C.施工结算价格
D.工程概算总价格
11. 建设工程合同实施不包括( D )。

A.合同分析
B.合同控制
C.合同变更管理
D.合同审查管理
13. 下列不是合同价款应规定的内容的是(D )。

A.计算方式B.结算方式C.价款的支付期限D.价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为( B )。

A.全包模式
B.平行发包模式
C.设计施工总承包模式
D.设计管理承包模式
资料仅供参考
15. 依据施工合同示范文本规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交(B )。

A.现场同期记录
B.索赔意向通知
C.索赔报告
D.索赔证据
16. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记,则( D)。

A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效
B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效
C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效
17.按索赔的依据分类的是( A )。

A.合同内索赔
B.总索赔
C.工期索赔
D.总承包商与分包商之间的索赔
18.从工程开始到颁发工程的移交证书为止,对工程的照管负全部责任是
( C )。

A.业主
B.监理工程师
C.承包商
D.设计单位
19.合同总体策划的目的是经过合同保证项目( B )。

A.工期的实现
B.总目标的实现
C.质量目标的实现
D.投资目标的实现
20.在国际上,一般情况下,业主都在合同签订后向承包商提供一笔无息开工动员费,成为( A)。

A.预付款
B.暂定费
C.保留金
D.不可预见费
21.应当预见规则体现了损害赔偿的( D )。

A.完全赔偿原则
B.诚实信用原则
C.全面履行原则
D.合理限制原则22.负责协助业主监督承包商的履约行为,协调业主和承包商之间的关系是( B )。

A.金融机构
B.监理单位
C.设计单位
D.建设行政主管部门
23.业主的项目决策错误属于( C )。

A.项目组织成员风险
B.项目组织成员能力风险
C.管理过程风险
D.实施控制风险
24.合同类型、商务条款、技术条款等静态数据属于 ( B)。

A.合同前期信息
B.合同原始信息
C.合同跟踪信息
D.合同变更信息
25.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(B ),并标明排列顺序。

A.l-2人B.l-3人C.1-4人D.1-5人
26.业主按照合同规定的保留金比例保留承包商的工程款,属于工程合同风险对策的(B )。

A.经济措施B.合同措施 C .技术措施D.组织措施
27.投标文件审查和分析的内容包括投标文件总体审查、技术性评审、其它评标因素分析和( A )。

A.报价分析B.商务评审 C .标底评审D.合同评审
28.下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是( D )。

A.《协议书》B.《通用条款》
C.《专用条款》》D.《建设工程质量管理条例》
29.招标人泄漏招标情况或标底,属于(B )。

A. 中标有效
B. 中标无效。

相关文档
最新文档