道路土石方施工合同范本(完整版)
土石方工程承包合同精选版(5篇)
土石方工程承包合同精选版甲方:_____ 乙方:_____因甲方需要,委托乙方承建土石方工程,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程项目协商一致,订立协议并共同遵守。
一、工程概况1、工程名称:_____2、工程地点:_____二、工程承包方式工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料(双包)承包方式。
三、工程范围及内容按工程量清单所列内容。
主要包干内容有:_____清表、清淤、挖方(爆破)、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟(井)、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清平等。
四、工期合同工期为90个日历天。
五、质量标准符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的要求,达到合格工程标准。
甲方:_____ 乙方:____年____月____日土石方工程承包合同精选版(二)甲方:_____乙方:_____根据《中华人民共和国民法典》法律法规规定,为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任,确保运输顺利完成。
双方在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商达成共识,并同意签订如下合同:第一条:工程内容运输土石方,甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。
第二条:工程承包运输时间价款及付款方式1、工程时间为____年,即____年____月____日到____年____月____日。
2、单价以本工程单趟运距为1500米以内,按每立方3元人民币计,(此为完税价)。
3、每次结算以计量验收单为准,路程以双方共同核实实际路程为准。
4、付款方式:日清月结。
第三条:燃油费用甲方负责提供充足的燃油,乙方结算燃油的费用,甲方提供的燃油不得高于市场价格。
(燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求)。
第四条:甲方的权利与义务1、甲方负责工程爆破。
2、甲方统一管理、调度和指挥。
道路土石方施工合同范本(精选6篇)
道路土石方施工合同范本(精选6篇)道路土石方施工篇1发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商一致,订立本合同,共同遵守。
一、工程名称:广场土石方工程二、施工地点:重庆市大渡口区地块三、承包范围:图纸范围(详见附图——20xx年中煤国际工程集团重庆设计研究院设计的广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高,土石方挖方、爆破、渣场寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。
四、质量要求4.1按设计给定的平基高程,完成面各标高极差必须控制在-100mm——+100mm以内;4.2严格按照土石方施工规范、爆破施工规范施工;4.3严格控制施工范围,在距完成面标高1米范围内的石方应采用非爆破方式进行施工,确保该工程的基础完整性;4.4渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施,保证环4.5控制施工噪音,严禁扰民,控制爆破,保证周边建筑及他人人身财产的安全;4.6施工质量要求按相关的施工及验收规范。
五、合同工期工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起,合同总工期为60日历日。
六、合同价款6.1工程暂定总造价:人民币约贰佰万元整,最终以实际结算为准;6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用,甲方不再增加任何费用;6.3上述综合单价是固定单价,该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制,即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的工作内容,只对可计量范围的挖方量计量计价,其他任何工作均包含在挖访之综合单价内,不计量计价。
土石方工程施工合同范文6篇
土石方工程施工合同范文6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本土石方工程施工事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________土石方工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:土地平整、挖填土石方等。
二、合同工期1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
三、合同价格及付款方式1. 本工程采用单价包干方式计价,单价为人民币______元/立方米。
2. 甲方在乙方进场前支付人民币______元作为启动资金,工程进度达到______%时支付人民币______元,工程竣工后一月内结清余款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工规范和要求进行施工,保证工程质量。
2. 工程验收按照《土石方工程施工质量验收规范》进行。
五、安全施工1. 乙方必须遵守安全施工规范,采取必要的安全防护措施。
2. 若因乙方安全措施不当造成事故,由乙方承担全部责任。
六、甲方责任1. 甲方负责办理相关手续,提供施工条件。
2. 甲方负责监督工程质量、进度和安全。
3. 甲方负责协调与其他施工单位的关系。
七、乙方责任1. 乙方必须按照甲方的要求进行施工,确保工程进度和质量。
2. 乙方必须遵守甲方的安全规定,采取必要的安全措施。
3. 乙方负责施工期间的环境保护,防止污染。
4. 乙方负责施工设备的维护和管理。
八、违约责任及赔偿损失1. 若因甲方原因导致工程延期或停工,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
具体损失金额由双方协商确定。
2. 若因乙方原因造成工程延期或质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
具体损失金额按实际损失计算。
土石方工程施工合同范本5篇
土石方工程施工合同范本5篇第1篇示例:土石方工程施工合同范本甲方(委托方):(单位名称)乙方(承包方):(单位名称)根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担土石方工程施工工作事宜,达成如下合同:第一条项目名称本合同项目名称为(项目名称),工程地址为(具体地址),合同工程范围如下:1. 土石方工程施工2. 其他相关配套工程第二条工程内容1. 乙方应当根据甲方的要求和合同规定,对土石方工程进行施工,包括但不限于土方开挖、填方、平整等工作。
2. 其他相关配套工程包括但不限于排水管道铺设、边坡修复、路面建设等。
1. 乙方应当按照双方协商确定的工程工期,按时完成土石方工程施工、配套工程及验收。
2. 如因不可抗力等客观原因导致工程进度无法按时完成,乙方应当及时通知甲方,并在双方协商一致的情况下调整工程进度。
1. 乙方应当按照国家有关标准和规定进行土石方工程施工,确保施工质量符合国家标准和甲方要求。
2. 在工程验收后一年内,如因乙方施工原因导致工程质量出现问题,乙方应当负责免费维修并保证修复质量。
第五条施工费用1. 甲方应当根据工程实际情况向乙方支付相应的施工费用,具体金额为(具体金额)。
2. 施工费用支付方式:甲方应在工程验收合格后的(具体天数)内一次性支付给乙方。
第六条合同变更1. 在工程施工过程中,如遇特殊情况需要对合同进行变更,应当经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 变更后的合同内容应当被视为本合同的组成部分。
第七条履行保证1. 本合同生效后,双方应当按照约定的内容和工程进度履行各自应承担的责任。
2. 在合同履行过程中,如有违约行为,守约方有权要求违约方承担相应的法律责任。
1. 双方协商一致,可解除合同。
解除合同时须经双方书面确认。
2. 未经对方同意,任一方单方解除合同的,应当承担造成对方损失的赔偿责任。
第九条争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议,双方应当通过友好协商的方式解决。
路面土方施工合同范本
路面土方施工合同范本甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方路面土方施工工程(以下简称“工程”)的有关事项,经友好协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________路面土方施工工程1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程内容:________二、工程承包范围及方式2.1 乙方承担本工程的施工任务,包括但不限于土方开挖、运输、填筑、压实、排水、边坡支护等工作。
2.2 工程采用包工包料的方式,乙方应按照甲方的要求,提供合格的施工材料,并保证工程质量。
三、工程进度及工期3.1 工程计划开工日期:________3.2 工程计划竣工日期:________3.3 乙方应按照甲方提供的施工进度计划组织施工,确保工程按时完成。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量及验收4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准:________4.3 工程验收程序:________4.4 工程验收不合格的处理:________五、工程费用及支付方式5.1 工程总价:________元(大写:________元整)。
5.2 甲方支付工程预付款:________元,乙方应在收到预付款后________天内提供等值的工程进度担保。
5.3 工程进度款支付:________5.4 工程验收合格后,甲方应在验收合格证书出具后________天内支付剩余工程款。
5.5 乙方应按照甲方的要求,提供合法的发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间、质量完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:________。
6.2 甲方未按照约定时间支付工程款的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:________。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
土石方施工合同范本
土石方施工合同范本甲方(发包方):_____法定代表人:_____地址:_____乙方(承包方):_____法定代表人:_____地址:_____鉴于甲方拟进行土石方工程施工,乙方具备相关施工资质和能力,双方经友好协商,就甲方委托乙方承担土石方工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_____2、工程地点:_____3、工程内容:包括但不限于土石方的开挖、运输、回填、平整等工作。
4、工程规模:具体的工程量以双方确认的施工图纸和现场实际测量为准。
二、工程期限1、开工日期:_____年_____月_____日2、竣工日期:_____年_____月_____日3、总工期:_____天三、工程质量及标准1、乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范和设计要求进行施工,确保工程质量符合合格标准。
2、土石方开挖的深度、坡度、平整度等应符合设计要求,回填土的压实度应达到规定标准。
四、工程造价及付款方式1、本工程总造价为人民币_____元(大写:_____),此价格为固定总价,包含但不限于人工费、材料费、机械设备费、运输费、管理费、利润、税金等一切费用。
2、付款方式:(1)合同签订后,甲方向乙方支付工程总价的_____%作为预付款;(2)工程进度达到_____%时,甲方向乙方支付工程总价的_____%;(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付工程总价的_____%;(4)剩余工程总价的_____%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时一次性无息支付。
五、双方责任与义务(一)甲方责任与义务1、提供施工所需的相关资料和文件,包括施工图纸、地质勘察报告等。
2、协调施工现场周边关系,确保施工顺利进行。
3、按照合同约定及时支付工程款项。
4、派员对工程进度、质量进行监督检查。
(二)乙方责任与义务1、编制施工组织设计和施工方案,并报甲方审批。
2、严格按照施工图纸和相关规范进行施工,确保工程质量和工期。
3、负责施工现场的安全管理,采取必要的安全防护措施,避免发生安全事故。
土方道路施工合同范本
土方道路施工合同范本甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行土方道路施工的相关事项,经充分协商,达成以下合同条款,以供共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:____土方道路施工工程1.2 工程地点:____(具体施工地点以甲方指定为准)1.3 工程内容:包括但不限于土方挖掘、运输、填筑、压实、排水、边坡支护等土方道路施工相关工作。
1.4 工程量:根据实际测量和验收结果为准。
二、合同价格2.1 土方道路施工单价为每立方米____元,如有特殊情况(如岩石、淤泥等)需另行商定。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程量和单价进行施工,如有争议,双方可友好协商解决。
2.3 乙方应在施工过程中,严格按照甲方要求和技术标准进行施工,确保工程质量。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____天,自甲方书面通知乙方开工之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工,如有特殊情况需延长工期,应提前向甲方申请,并经甲方同意后方可延长。
3.3 因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
四、质量保证4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及标准进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改,确保工程质量符合甲方要求。
4.3 工程验收合格后,乙方应按照约定提供相关质保资料,并承诺在质保期内对工程进行维护和修复。
五、付款方式5.1 工程进度达到约定的百分比后,甲方应按照实际完成工程量支付相应的工程款。
5.2 工程验收合格后,甲方应支付剩余的工程款。
5.3 乙方应按照甲方要求的付款方式接受付款。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成施工,应承担违约责任,向甲方支付违约金。
6.2 甲方未按照约定支付工程款,应承担违约责任,向乙方支付违约金。
6.3 因不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。
土石方工程施工合同范本(15篇)
土石方工程施工合同范本(15篇)土石方工程施工合同范本(精选15篇)土石方工程施工合同范本篇1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,确保工程施工质量,经甲乙双方友好协商,就土石方工程承包一事,达成以下协议:一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:二、工程承包范围甲方提供施工现场,乙方负责土石方清表、开挖、装车、运输、平整、弃置等,涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗,由乙方自行解决。
三、甲方的责任1、合同执行期间,甲方本着合作的态度,积极配合乙方执行合同约定的内容;2、甲方进行线形放线、高程测量及现场指导;3、对障碍物如管道、通信、电缆等由甲方负责协调搬迁,以保证乙方顺利施工。
四、乙方的责任1、合同执行期间,乙方本着合作的态度,积极配合甲方执行合同约定内容;2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范,承担施工过程中的所有责任,严格执行政府有关部门的政策及法规;3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任;4、乙方须加强现场质量、安全管理,确保施工现场安全,机械设备进出场,应事先与甲方项目负责人联系;5、乙方应在现场设立安全警示标志牌、安全防护标志,防止场外人员进入施工现场,严防施工现场不安全隐患;6、乙方应做好施工现场及周边卫生的清洗工作,保证施工场地清洁五、工程量计算工程量以双方现场实测标高按实结算。
六、工程单价1、水田淤泥部分:包括清表、开挖、运输、弃置,综合单价元/m,淤泥开挖深度原则上不超过50cm2、土、石方部分:包括清表、开挖、运输,综合单价元/m;3、填方平整:综合单价元/m,每层平整厚度不超过30cm;4、石方部分:如遇挖掘机开挖不动,另补充协议。
以上价款为含普通税价款。
七、工程支付所承包工程完工后支付工程款的30%,原则上中间可支取油费,剩余70%的工程款在年底付清。
八、工期暂定日期为至,如遇特殊情况(设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等)时,工期经甲方确认后顺延。
土方工程施工合同范本(3篇)
第1篇合同编号:________________签订日期:________________甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________鉴于:甲方因__________________项目(以下简称“本工程”)的建设需要,特委托乙方进行土方工程施工。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,就本工程的施工事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:__________________1.2 工程地点:__________________1.3 工程内容:包括但不限于以下工作内容:(1)土方开挖:包括场地平整、土方开挖、土方运输等;(2)基础处理:包括地基基础处理、边坡支护等;(3)土方回填:包括土方回填、压实等;(4)其他相关工程内容。
1.4 工程量:__________________1.5 工程期限:自合同签订之日起,__________________天。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同价款:本工程总价款为人民币__________________元整(¥__________________元)。
2.2 支付方式:(1)合同签订后,乙方提交相关资质、证件等文件,甲方支付合同总价款的__________________%作为预付款;(2)工程进度达到__________________时,甲方支付合同总价款的__________________%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的__________________%;(4)乙方完成工程结算后,甲方支付合同总价款的__________________%。
第三条工程进度与质量3.1 乙方应按照甲方要求,按时完成本工程的施工任务,确保工程进度。
3.2 乙方应严格按照国家有关规范、标准和设计图纸进行施工,确保工程质量。
3.3 工程质量标准:本工程质量应达到国家规定的合格标准。
土方施工合同范本(25篇)
土方施工合同范本(25篇)土方施工合同范本(25篇)土方施工合同范本篇1 发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国合同法》,及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程具体情况,双方协商一致达成以下协议:一、工程名称:二、工程地点:(合同履行地):三、承包范围:四、合同价款:五、结算方式:以实际回填方量进行结算六、付款方式:工程开工后,乙方按月上报进度,以监理和甲方确认的工程量以及合同包干单价计算进度款,按85%付款比例通过转账方式于7日内支付,乙方出具工程发票。
七、甲、乙双方责任:1、甲方责任:(1)向乙方提供相关图纸和工程地质资料,并保证数据真实准确。
(2)将水准点与坐标点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。
(3)组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。
(4)协调处理施工现场周围地下管线的保护。
2、乙方责任:(1)做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
(2)有义务做好施工现场的文明施工,夜间施工必须确保场内(3)认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令进行施工。
随时接受甲方代表的检查检验。
八、安全责任:1、施工企业必须严格执行安全生产施工有关规定及条款。
2、乙方未按合同约定和安全生产规定进行施工,甲方对乙方现场提出的书面及口头要求均有效,因乙方未按照甲方提出的书面及口头要求整改,由此造成的安全责任概由乙方负责。
九、其他约定:1、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行友好协商。
2、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,双方签章后生效,款付清后失效。
甲方:乙方:日期:土方施工合同范本篇2 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商、签订本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:第二条承包方式、范围及单价2.1 承包方式:本工程采用包挖、包运及转运、包渣土运输手续费、包税金等全包方式。
土石方工程施工合同范本5篇
土石方工程施工合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1土石方工程施工合同范本甲方(委托方):______ (法定代表人或委托代表)________,地址:______乙方(承包方):______ (法定代表人或委托代表)________,地址:______鉴于甲乙双方就______项目:______,经友好协商,本着互惠互利、公平合理的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《土石方工程施工质量验收规范》等有关法律法规,现达成如下协议,以便双方履行:第一条工程内容1.1 甲方委托乙方进行______工程施工,该工程包括但不限于土石方开挖、填方、排水等。
1.2 工程地点:______1.3 工程期限:自______年______月______日起至______年______月______日止。
第二条工程价款2.1 本工程总价款为______,甲方应按进度支付工程款,支付比例以进度款项为准。
2.2 工程款支付方式:______(一次支付、分期支付等)2.3 工程款支付时间:工程验收合格后______个工作日内支付。
第三条工程质量3.1 乙方承诺按照相关法律法规和工程质量验收标准,保证所施工程质量符合要求。
3.2 工程质量验收:乙方竣工后应由甲方委托相关机构进行验收,合格后始付款项。
3.3 工程质量保修期:自工程竣工之日起______年。
第四条工程变更4.1 甲、乙双方如需变更工程内容、工程进度等,应经书面协商一致,签署变更合同。
4.2 工程变更后应及时调整工程款项、工期等。
第五条违约责任5.1 任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
5.2 乙方如由于自身原因导致工程质量不合格,应承担相应的整改责任及由此引起的经济损失。
第六条保密条款6.1 甲、乙双方应对合同内容及技术资料保密,未经书面许可不得向第三方透露。
6.2 在合同履行过程中,如需涉及保密内容的交流,须经双方书面确认。
路基土石方开挖填筑施工合同5篇
路基土石方开挖填筑施工合同5篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就路基土石方开挖填筑施工事宜,达成如下协议:一、工程概况2. 工程地点:具体地址按照甲方提供的施工图纸确定。
3. 工程内容:路基土石方开挖、运输、填筑等。
二、合同工期1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方书面开工令为准)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期如遇不可抗力可相应顺延。
三、承包方式及合同价款1. 承包方式:采用包工包料方式,由乙方提供施工所需的机械设备和人员。
2. 合同价款:暂定为人民币XXXXXX元整(大写:XXXXXX元整),具体金额根据实际工程量结算。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工作业,确保工程质量符合国家和地方相关质量标准。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查,发现问题及时通知乙方整改。
3. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,甲方应在接到通知后及时组织验收。
验收合格后,双方签署验收合格证书。
五、工程变更1. 施工过程中如遇工程变更,双方应及时协商,并签订书面变更协议。
2. 工程变更价款按照实际工程量结算。
六、工程价款支付与结算1. 工程款支付方式:银行转账。
2. 工程款支付进度:按照施工进度支付,具体支付比例和进度按照双方约定执行。
3. 工程竣工验收合格后,双方进行结算,结算依据为实际工程量。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全操作规程,加强安全生产管理,确保施工过程中的安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求,保持施工现场整洁、有序。
八、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的,应支付逾期付款利息。
道路土石方施工合同范本5篇
道路土石方施工合同范本5篇篇1发包方(甲方):_________承包方(乙方):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就工程施工承包给乙方的有关事宜,经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:_________道路土石方工程。
2. 工程地点:_________。
3. 工程内容:_________。
4. 工程造价:_________。
第二条承包方式及范围1. 承包方式:本工程采取包工包料的方式,由乙方负责购买施工所需的全部材料,并组织人员进行施工。
2. 承包范围:本工程的全部施工内容。
具体包括:_________。
第三条施工期限1. 本工程计划施工日期为:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2. 若因甲方原因造成工程延期,则工期相应顺延。
第四条工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工,确保工程质量达到合格标准。
2. 工程验收时,如存在质量问题或不符合项,乙方必须无条件进行整改,直至验收合格。
第五条工程款支付及结算方式1. 工程款支付方式:银行转账。
2. 工程款支付节点:根据施工进度进行支付。
具体为:开工前支付工程总价的_________%;工程进行至一半时支付工程总价的_________%;工程竣工验收合格后支付工程总价的_________%。
3. 结算方式:根据施工图纸、技术规范和实际完成的工程量进行结算。
具体结算方式可参照《建设工程量清单计价规范》执行。
第六条甲方责任与义务1. 负责办理工程建设的相关手续,确保施工顺利进行。
2. 负责提供施工图纸、技术规范和施工所需的其他相关资料。
3. 负责协调施工过程中出现的问题,确保施工顺利进行。
4. 负责按照合同约定支付工程款。
第七条乙方责任与义务1. 负责购买施工所需的全部材料,并组织人员进行施工。
土石方工程施工合同(5篇)
土石方工程施工合同合同编号:__________甲方:(以下简称甲方)地址:电话:法定代表人:乙方:(以下简称乙方)地址:电话:法定代表人:甲方与乙方经友好协商,共同达成以下协议,并依法签订本土石方工程施工合同(以下简称合同)。
第一条项目名称和位置1.1 项目名称:1.2 项目位置:第二条工程范围2.1 本合同工程的总工程范围包括但不限于土方开挖、填方、挖掘、挖沟、护坡、清运和平整等工作。
2.2 本合同并不包括其他附属设施的安装、调试和维护等工作。
第三条工程质量和工期3.1 乙方按照相关国家规范和标准进行工程施工,并保证施工质量符合相关要求。
3.2 工程施工期限为______天(自乙方正式开工之日起计算)。
第四条合同金额和支付方式4.1 本合同金额为人民币_________元整。
4.2 合同金额支付方式为:(1)甲方自乙方交付发票之日起_______日内支付合同金额的30%作为预付款;(2)合同约定的工程阶段完工后,甲方接受工程竣工验收并签署验收记录后,甲方支付相应工程金额;(3)工程最终完工后,甲方支付尾款。
第五条合同变更和解除5.1 在工程施工过程中,如甲方需要对合同进行变更或修改,应与乙方协商一致,并签署书面变更协议。
5.2 除非本合同另有约定,任何一方不得单方面解除本合同。
如有特殊情况需要解除合同,应提前______天书面通知对方,并进行友好协商解决。
第六条违约责任6.1 工期责任:如乙方未按照本合同规定的工程竣工日期完成工程,按照每延迟一天支付合同金额的0.1%向甲方进行赔偿。
6.2 施工质量责任:如乙方施工质量不符合相关要求,甲方有权要求乙方进行整改,乙方无条件承担整改所需费用。
6.3 违约责任:如一方未能履行本合同中的任何义务,应向对方支付相应的违约金。
第七条知识产权7.1 在工程施工过程中,如存在乙方使用未经授权的他人知识产权进行施工的情况,乙方负有相应的法律责任。
7.2 甲方享有本工程的相关知识产权,并对乙方在工程施工过程中所产生的设计、图纸等进行保密。
路基土石方工程施工合同5篇范文
路基土石方工程施工合同5篇范文第一篇:路基土石方工程施工合同路基土石方工程施工合同甲方:余塅村七组姜云宝、姜庚秋乙方:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守本合同各项条款一、工程概况1、工程名称:余塅村石坳垅至西冲、龙角尖组级公路2、工程地点:余塅村石坳垅3、工程内容:修建长约500米宽4.5米组级公路路基工程。
清理表面浮土、灌木、废料、杂物、砍树挖根、开石方工程,靠山路边排水沟;以及排水管预埋的工程二、工程造价与期限1、该工程采用甲乙双方议价,总工程价格为¥19000.00元。
(大写):壹万玖仟元整。
2、总工程期限为天,(年月日至年月日止)。
如遇天气和自然灾害原因,工期按期延后。
三、工程质量要求甲方根据质量验收规范进行组织验收,要求路面宽度实地达到4.5米,靠山边根据需要开挖宽0.3米的排水沟,低位保证雨天不漫水过路面,必要的地方应放水泥涵管排水,路面坡度不能超过9%。
需按照甲方现场指挥人员要求高挖低填,平整压实,达到国家公路标准,精心组织施工,保证施工质量,如质量不符合标准,必须返工,其全部损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部损失。
四、工程验收与结算该工程完工后,经甲方按照工程质量要求验收后付工程款的50%,并经过一个汛期后没有坍塌的地方就算全部验收合格,年底付清尾款。
五、双方权责甲方负责现场指挥和监督,积极协调处理地方关系,并提供劳务人员的伙食膳宿。
乙方必须配备两名熟练的机械操作手,持证上岗,乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥施工;必须保证工程质量和进度,按甲方要求施工按期完工,工期每延长一周扣5%的工程款。
遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。
乙方应当按照国家规定的道路施工标准和甲方要求组织施工,现场不合格由乙方负责返工,返工费及材料由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
土石工程合同范本(3篇)
土石工程合同范本(3篇)土石工程合同范本(精选3篇)土石工程合同范本篇1甲方:乙方:经甲、乙双方友好协商,甲方同意将地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。
二、工程地点:三、工程量:土石方约万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。
四、承包方式:采用包工的方式,单价以元/m3基数。
本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。
五、结算方法:乙方进场后,甲方先付元给乙方进场费,以后按立方米结算一次,以此类推。
余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工七天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。
六、税收由甲方承担。
七、甲方责任1、水、电源由甲方提供。
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。
3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利进行后续工作。
八、施工日期:从开工日起有效天内完成上述项目的施工任务。
设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相应顺延。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。
甲方代表: 乙方代表:年月日年月日土石工程合同范本篇2工程名称:工程编号:发包方:承包方:签订时间:签订地点:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、工程项目批准单位:批准文号:(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积:(平方米);其他:。
土石方工程施工合同(3篇)
第1篇甲方(发包方):[甲方全称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方(承包方):[乙方全称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包的土石方工程施工事宜,经友好协商,达成如下合同:第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[工程具体内容,如土石方挖、装、运、填、平、压实等]1.4 工程范围:[工程具体范围,如项目红线范围内所有场地平整的土石方工程及附属设施等]1.5 工程量:[工程量,如土石方工程总量约立方米]1.6 工程总造价:[工程总造价,如人民币万元,大写:人民币[大写金额]元整]第二条工程期限2.1 开工日期:[开工日期]2.2 竣工日期:[竣工日期]2.3 合同工期为[工期天数]天有效工作日。
如因不可预见或不可抗力因素导致工期延误,工期将相应顺延。
第三条工程质量3.1 乙方应根据甲方提供的图纸、技术资料和施工规范进行施工,确保工程质量达到国家及行业相关标准。
3.2 工程验收时,应按照图纸和验收标准执行,如出现质量问题,乙方应负责修复或整改。
第四条工程价款结算4.1 工程价款结算方式:[结算方式,如按月进度、按实际完成量等]4.2 甲方应在工程验收合格后,[结算周期]内支付工程款,具体支付比例和支付时间由双方协商确定。
4.3 乙方应在工程完工后,向甲方提交工程结算报告,甲方应在[审核周期]内完成审核,并支付相应款项。
第五条双方责任5.1 甲方责任:(1)提供施工图纸、技术资料和地质勘察资料;(2)确保施工场地具备施工条件;(3)按照合同约定支付工程款;(4)负责协调解决施工过程中遇到的问题。
5.2 乙方责任:(1)按照合同约定完成工程;(2)确保工程质量达到国家及行业相关标准;(3)按照甲方要求提供施工进度报告;(4)负责协调解决施工过程中遇到的问题。
道路土石方施工合同完整版
a)负责提供施工所需的图纸、资料、施工场地等;
b)负责协调与政府部门、产权单位等相关事宜;
c)按合同约定支付工程款项。
2.施工方:
a)负责组织施工,确保工程质量和进度;
b)负责办理施工所需的各项手续;
c)负责施工过程中的安全、环保等工作;
d)工程验收合格后,负责提供完整的施工资料。
六、违约责任
道路土石方施工合同完整版
甲方(以下简称“委托方”):
名称:____________________
地址:____________________
联系方式:__________________
乙方(以下简称“施工方”):
名称:____________________
地址:____________________
二、工程期限
1.本工程自合同签订之日起开始计算工期,预计工期为____个月。
2.如遇不可抗力因素导致工程进度受到影响,双方协商确定顺延工期。
三、工程质量
1.施工方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量。
2.工程质量标准:达到国家和行业现行的合格标准。
四、工程价款
1.本工程总价款为人民币(大写):__________________元整(小写):__________________元。
1.双方应严格履行本合同约定的各项条款,如一方违约,应承担相应的违约责任。
2.施工方未按约定完成工程,应支付委托方违约金,违约金为合同总价款的10%。
七、争议解决
1.双方在合同履行过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他
1.本合同一式两份,双方各执一份。
道路土石方施工合同范本(集锦14篇)
道路土石方施工合同范本〔集锦14篇〕篇1:道路土石方施工合同范本十一、纠纷处理本建立工程发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。
也可由大渡口建立行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。
十二、合同生效及其他12.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。
12.2本合同一式捌份,甲乙双方盖章签字后即生效,甲方执陆份,乙方执贰份具有同等法律效力。
待工程开工验收合格、尾款付清后自动失效。
12.3未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
立合同人:发包人:法定代表人:联络人:开户行:帐号:联络:承包人:法定代表人:联络人:开户行:帐号:联络:年月日:道路土石方施工合同范文篇三甲方:***乙方:***根据《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,经双方协商意见一致,达成共识,订立本协议,供双方共同遵守执行。
一、工程概况:1.工程名称:***2.工程地点:***3.工程范围、规模:***二、工作内容:1.乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进展开挖,并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。
2.此工程为包工包料。
工程所需机械设备、油料均由乙方自备、承当。
3.乙方负责修边检底应到达甲方或设计要求的深度和宽度。
甲方不另支付费用。
4.施工过程要减少对周围环境道路的影响,从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。
如有出现因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。
三、合同工期:1.经双方协商确定,工期为日历天,自年月日起至年月日。
2.假设施工过程中发生不可抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
停工期间乙方应合理安排现场的人员、机械、设备,甲方不承当因停工对乙方产生的一切损失。
四、工程价格及支付方式:1.土方挖运综合单价(开挖、外运等)为元/立方米(天然实方计算,暂定立方米);石方挖运综合单价(开凿、破碎、切割、外运等)为元/立方米(天然实方计算,暂定立方米);本期土石方挖运工程总造价暂定为人民币万元,(大写: )(最终以实际结算为准)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:YT-FS-4654-60
道路土石方施工合同范本
(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
道路土石方施工合同范本(完整版)
备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称
乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和
国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则,双方就乙方承建甲方
大渡口区“广场土石方工程”二次平基事项协商一致,
订立本合同,共同遵守。
一、工程名称:广场土石方工程
二、施工地点:重庆市大渡口区地块
三、承包范围:
图纸范围(详见附图——20xx年中煤国际工程集
团重庆设计研究院设计的广场平基土石方图)内土石
方平基至设计规定之标高,土石方挖方、爆破、渣场
寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入
(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。
四、质量要求
4.1按设计给定的平基高程,完成面各标高极差必须控制在-100mm——+100mm以内;
4.2严格按照土石方施工规范、爆破施工规范施工;
4.3严格控制施工范围,在距完成面标高1米范围内的石方应采用非爆破方式进行施工,确保该工程的基础完整性;
4.4渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施,保证环
4.5控制施工噪音,严禁扰民,控制爆破,保证周边建筑及他人人身财产的安全;
4.6施工质量要求按相关的施工及验收规范。
五、合同工期
工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确
定的时间算起,合同总工期为60日历日。
六、合同价款
6.1工程暂定总造价:人民币约贰佰万元整,最终以实际结算为准;
6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用,甲方不再增加任何费用;
6.3上述综合单价是固定单价,该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制,即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的工作内容,只对可计量范围的挖方量计量计价,
其他任何工作均包含在挖访之综合单价内,不计量计价。
由于该工作面范围内有大量积水,甲方一次性补贴6000元人
6.4土石方工程量计算规则:土石方的工程量按实测算计量,施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认,工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制竣工图双方予以确认,按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。
6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在±100mm以内,否则视为不合格。
七、竣工验收
工程全部完工后,由乙方书面申请竣工验收,在乙方配合的前期下,甲方在七个工作日内完成竣工验收。
八、付款方式
当工程全部完工并经验收合格后15个工作日内,甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内,甲方支付给乙方至结算总价
的80%,余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。
九、双方责任
9.1甲方责任
9.1.1甲方代表为:,负责施工阶段的质量监督检查及进度控制。
9.1.2向乙方提供必要的地下管线资料。
9.1.3组织对工程的竣工验收。
9.1.4按合同约定及时办清工程结算。
9.1.5按合同约定及时支付工程款。
9.1.6施工期间,工作时间内(北京时间7:00—20:00)内,如连续下雨超过8小时,工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承担因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。
9.2乙方责任
9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程项目经理,负责工程项目管理。
9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工,达到
合同约定质量标准。
凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。
9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定,并按规定办理相关手续。
9.2.4乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工,并接受甲方的检查、督促。
9.2.5保证文明施工、安全生产。
在施工过程中,乙方应做好对现场管理人员及施工人员的安全教育,消除事故隐患,杜绝一切安全事故的发生。
施工过程中所发生的一切安全事故,责任及经济损失全部由乙方承担,并且工期不予顺延。
甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、安全检查,如发现有不合格的必须立即整改,乙方接到通知后不执行或执行不彻底的,视同乙方为约,甲方有权处乙方每次20xx元的违约金。
9.2.6乙方严格按照国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工,随时接受甲方的检查,确保工程质量。
9.2.7完工后,乙方必须书面报请甲方竣工验收。
9.2.8工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术资料,一式叁份,竣工验收后提交给甲方。
9.2.9因非甲方造成的停工,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
9.2.10乙方有义务承担甲方委托的与该工程有关的任务,并且合同工期不予追加,合同单价也不变。
9.2.11乙方在施工过程中,如发现不明管线等,应及时通知甲方,否则后果自负。
9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。
十、违约责任
10.1乙方必须严格按照本合同约定内容如期完成本工程,如乙方无正当理由单方终止或解除合同,则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除,不足部分由乙方补交)。
10.2乙方必须严格按照甲方的要求在红线范围内平基至规定标高,如标高达不到要求,乙方应在10天内
返工直至达到合格,否则甲方将代为处理,其费用从乙方工程结算款中扣除,并处代为处理费用同等金额的违约金。
10.3乙方违背9.2.3、9.2.5条规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
10.4乙方必须在第五条规定工期内完成本工程,否则每延期一天,乙方将承担工程总价5‰的违约金。
10.5乙方违背9.2.8条,在工程验收后15天内未向甲方移交所有工程技术档案资料,每日承担工程暂定总造价3‰的违约金。
10.6乙方擅自停工10天以上,甲方有权终止合同并另行委托施工单位,并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。
10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未经验收合格就进入下道工序施工),视同乙方违约,甲方有权处乙方违约金:第一次处违约金5000元;第二次处违约金10000元;第三次处违约金20xx0元;三次以上甲方有权终至合同,由此引起的一切经济损失
均由乙方承担。
10.8甲方违背9.1.6条未按时支付工程费用,则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。
10.9如乙方违约,经甲方通知后仍不纠正或迟延履行达10日以上,甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。
十一、纠纷处理
本建设工程发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。
也可由大渡口建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。
十二、合同生效及其他
12.1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。
12.2本合同一式捌份,甲乙双方盖章签字后即生效,甲方执陆份,乙方执贰份具有同等法律效力。
待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。
12.3未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协
议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
立合同人:
发包人:法定代表人:联系人:开户行:帐号:联系电话:
承包人:法定代表人:联系人:开户行:帐号:联系电话:
年月日:
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
第11页/总11页。